最新电梯合同

时间：2023-06-26 电梯合同

随着人民法律意识的提高，合同的约束力变得更加必要。要写好一份合同，需要注意哪些方面？今天，我为大家带来一篇关于“电梯合同”的文章，希望能够帮到大家并得到分享。

电梯合同 篇1

建设单位（以下简称甲方）： 新疆天信企业（集团）有限公司 承包单位（以下简称乙方）： 新疆天汇兴奥电梯有限责任公司 工程名称： 新宏信大厦电梯改造项目 工程

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本补充协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产及临时使用等方面的安全。

鉴于：

乙方的施工组织及安排目前已经不能满足合同签订后90天验收合格交付甲方使用的工期要求，而双方所签署的《电梯设备买卖合同》中有如下约定的限制，对整体的施工进度会形成影响。

6.2.1.2乙方应在施工前出具分批拆除旧有设备，在不影响同机房内旧有设备正常运行前提下，组织新设备安装、调试、验收的相关计划，制定保证旧有设备安全运行、设备安装现场安全的相关措施并切实执行。

6.4.1乙方安装结束后，在七天内向当地政府主管部门申报使用许可验收，验收合格后或验收中如有整改项目，乙方整改合格后办理竣工移交手续。

6.4.2.甲方未付清安装费或安装产品未经当地政府主管部门验收，甲方不得擅自使用。擅自接管使用的，由此产生的一切后果和责任均由甲方承担。

双方于20xx年12月6日上午11:30，在新宏信大厦九楼会议室进行沟通，为确保该项目在12月底之前完成验收交付，就相关事项作出如下约定：

一、乙方确认：为保证分步安装顺利实施，乙方于12月10日之前安装完成2#电梯的调试、试运行及厂检，于12月10日交付甲方临时使用，并开始进行1#电梯的拆除及安装工作。在该日期至特检所验收合格期间由乙方负责协调特检所等政府相关管理部门，正式交付甲方之前的所有安全运行责任、可能发生的特检所相关经济处罚等责任均由乙方负责。

二、乙方按照12月25日完成1#电梯安装调试及试运行、组织厂检合格，12月26日1#、2#两台电梯一并提交特检所验收为目标，合理调整施工组织方案、安排施工人员，按日制定专项推进计划报甲方核查。

三、乙方应遵守国家有关施工现场安全生产的.法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

四、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

五、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

六、乙方对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。甲方提供的临时电源不符合临时用电标准的，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

七、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。必须按规定正确使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。

八、甲方负责根据乙方需要，提供合适的材料临时存放场地、协调物业管理部门在物业管理要求的范围内，允许进行材料运输、夜间加班施工等操作。

九、本补充协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

十、本补充协议与双方签定的《电梯设备买卖合同》时效相同。买卖合同到期、相关合同约定事项结束后，本补充协议同时终止。

电梯合同 篇2

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《合同法》和《广告法》以及其它相关规定，甲、乙双方本着友好协商、互惠互利的原则，就关于租赁消防挂图广告位一事达成一致意见，并自愿签订本合同。

第一条、广告位位置、面积、租赁期限及付款方式

1、位置：甲方租赁广告位于。

2、面积与租金：上述广告位每块规格为镜框式mm，可见画面：mm，本广告位在合同期内租金为人民币元整￥元。

3、租期：租赁期为，自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。

4、付款方式：甲方需在合同签订时支付预付款xxx给乙方。广告位全部完成后甲方应当即付清全部余款。

第二条、甲方的权利与义务

1、甲方需在合同签订5天内向乙方提交有关广告宣传背景资料或样板，自行拟订的图文内容需经过甲方有关部门的.审核。

2、甲方履行正常合法的租赁手续之后，于本合同约定期限内享有此广告位使用权，但不享有此广告位所有权，不得以任何形式将此广告位转让、转租或赠送给其他单位或个人。

3、甲方广告内容应当合法和合乎国家有关商业广告的相关规定，不得用于政治目的，不得发布违法信息。

4、甲方不得擅自挪动广告位位置、朝向或更改广告位面积的大小。

5、甲方广告图文内容必须遵守《广告法》的相关规定，如有内容违反《广告法》或给予其他载体造成不良影响，其责任由甲方承担。

第三条、乙方权利与义务

1、负责该广告位的提供，乙方不得擅自更改约定广告位的位置、面积的大小、朝向等，应当向甲方保证约定广告位的质量。

2、乙方有监督、管理广告位及发布在广告位上之广告的权利，并负责与此相关的审核、维护、调整等相关工作。

3、该广告的制作、安装、维护及所发生的费用由乙方负责。

第四条、其他事项

1、如因地震、火灾等不可抗力造成广告位严重损毁不可使用的，甲、乙双方均不承担违约责任，本合同自然终止。

2、租赁期满，若甲方需要续租上述广告位，在同等条件下，甲方享有此广告位的优先租赁权，须另行签订书面广告合同。

3、本合同一式贰份，双方各壹份，具有同等法律效力。本合同经双方签字之日起生效。

甲方：（盖章）

代表：

签约时间：20xx年xx月xx日

乙方：（盖章）

代表：

签约时间：20xx年xx月xx日

电梯合同 篇3

甲方：xxxx有限公司

乙方：xxxx电梯有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，甲、乙双方经友好协商，特签订以下协议，以资共同信守。

甲方指华夏幸福基业有限公司以及其控股的各房地产公司；乙方指xxx电梯有限公司以及其下属公司或机构。

一、合作内容

1、甲乙双方同意，乙方根据本协议相关规定，向甲方开发建设的相关房地产项目供、应电梯（以下统称设备，并提供相应的安装、保修、保养服务。）

2、由于甲方属下房地产开发项目不同，工程进度不一，因此上述设备的具体数量、规、格，由乙方另行与甲方签订相关项目批次的买卖合同、安装合同（以下统称分批合同）加以确定。

3、本协议附件1中未包含的乙方产品，或乙方产品不能满足甲方所开发项目的要求，甲方有权选购市场上其它公司的产品。例如甲方开发的公建项目可能选择其它公司的产品。如甲方向乙方采购本协议规定项目范围外电梯，乙方应按本协议同等优惠条件报价。

二、合作方式甲、乙双方同意，本协议约定的设备由乙方提供设计、制造、供货、运输，及设备安装、调试以及保修期售后服务，并保证通过国家相关部门的验收。

三、价格及其它费用

1、本协议设备供货、运输由乙方直接负责，费用包含在分批买卖合同中；安装由乙方或乙方认可的在项目当地的分支机构负责。

2、本着长期合作、互惠互利的原则，对于甲方所购买、安装之设备，乙方依照甲方提供的设备技术要求。

3、设备价格参见附件一《设备价格清单》，前述价款中已包括物料费、深化设计费、配合测试费、检测费、税费、政府取费及保险费、管理费等费用，还包括进口设备之关税、增值税、清关费用、运输至工地之费用、包装费、材料费及设备保护费、仓库费、施工图纸及竣工图纸费、通过国家相关部门的验收费等。还包括乙方根据本协议约定提供保修、培训和必要的随设备附送的.备件所产生的费用。此价格清单为甲方与乙方签订分批合同的定价依据。

4、本着长期合作、互惠互利的原则，对于甲方属下房地产项目所购买、安装之设备，乙方依照甲方提供的设备技术要求分别确定价格。该价格一经确定，本协议有效期内均按此定价原则执行。当甲方根据实际情况调整技术要求、装修标准和设备功能时，分批合同设备价格按附件一《电梯价格清单》调整，附件一中未涉及的，双方必须仍按本协议约定的优惠标准协商确定价格。

5、在本协议有效期内，在本协议规定的范围内，在乙方满足前述价格原则的前提下，甲方必须选择乙方供应的设备。

6、本协议范围外甲方的设备需求，同等条件下，甲方应优先选择乙方作为供应商。

7、甲乙任何一方均不得向任何第三方透露或证实本协议以及今后签订的分合同的内容，否则对方有权追究违约方的法律责任。

四、合作期限

1、本协议自双方签署之日起生效，协议截止时间为XX年x月x日，期满前1个月双方可协商修订本协议，但任何一方均没有期满续约或继续战略合作的义务；本协议对上述约定截止日甲乙方之间已生效未履行完毕的具体买卖／安装合同继续有效，直至该具体买卖／安装合同履行完毕。

电梯合同 篇4

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本广告位的租赁达成如下协议：

1、广告位地址：_________________________

2、广告位规格：_________________________

3、广告位置数量：_______________________

该广告位的租赁期限为一年，即______年______月______日至______年______月______日止。

1、该广告位的年租金共计人民币：￥____________元（大写人民币：______________元）。

2、甲方在签订该租赁合同时，将支付给乙方____________元押金，等广告位制作完成后付清余款。

1、甲方有权决定广告发布内容，但必须保证其真实性、合法性。

2、甲方须按合同约定向乙方缴交广告位租金。

3、甲方在发布广告时必须按照国家法律法规有关广告规定办理好有关手续及缴交有关费用。

4、乙方在合同存续期间，将合同约定的广告位提供给甲方使用。

5、在合同存续期间，乙方不得影响甲方的正常使用，不得影响甲方的广告效果。

6、合同存续期间甲、乙双方不能无故终止合同。

7、在合同存续期间，乙方负责维护好广告位上广告的完好，如有损坏，应在自损坏之日起三日内将损坏的真实情况告知甲方。

因地震等自然灾害或不可抗因素导致甲方租赁的广告位不能使用时，则双方不负责任何赔偿责任，其租金乙方按甲方所租用实际时间计算。如果双方同意移址重建，另签补充合同。

租赁期满后，本合同即终止，甲方对此广告位在同等条件下享有优先租赁权。如甲方续租，须在合同期满前30天内向乙方提出申请，乙方同意续签的，双方另行签订租赁合同。

1、在合同存续期间，乙方没有将合同约定的广告位提供给甲方使用的，甲方有权解除合同，乙方应该全额退还甲方所支付的租金，并赔偿给甲方造成的损失。

2、甲方没有按合同约定支付给乙方合同款的，甲方向乙方支付每日_____元的逾期付款的违约金。

3、乙方没有尽到合同约定的告知义务的，自应告知义务期满之日起，每日向甲方支付_____元的违约金。

4、甲方没有按合同约定使用广告位的，不得要求乙方退还合同款。

1、本合同未尽事宜由双方共同协商解决，并签订补充合同。

2、本合同共贰页，一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力。

甲乙双方同意，因广告位租赁产生的纠纷争议，双方通过协商解决，协商不成的由_____市人民法院依法作出裁决。

本合同自双方签订之日起生效。

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

电梯合同 篇5

项目名称：   天物化工大厦

楼号：东北、东南、西南塔楼各一台

本部电梯使用起始日期：自20XX年X月XX日起。

停止日期：自20XX年X月XX日止。

由于本项目电梯未经过相关部门的验收，按相关规定，该电梯不能使用。且电梯各部件属于精密部件，在土建施工现场灰尘较大的环境下频繁使用，会对电梯的零部件造成一定损害，影响今后电梯投入正常使用时的运行状况。现由于贵单位急需使用电梯，现将该电梯交付贵单位临时使用，为了规范电梯的临时使用，以便在最小范围内将对电梯的损害降到最低，现特制定以下约定，使用方应承担的以下义务和责任：

1、 提供临时电源线（不低于10平方）,电压波动范围380v±7﹪，电费及电源线维护由电梯使用方负责承担。

2、 使用电梯前安装单位和使用方共同检查电梯成品，进行交接后方可使用。

3、 电梯厅门、门口及地坎部位应由土建方封堵完毕。

4、 电梯机房回填施工（防水台、承重梁浇筑）完成。

5、 电梯机房门窗已安装并能锁闭。

6、 因电梯五方对讲系统未完善，使用方必须配备电梯轿厢内与外界有效的通信设施。

7、 由使用方负责电梯的成品保护，并对需使用的电梯采取适当的成品保护措施。并在显著位置（厅门口、轿厢内）张贴电梯使用须知。

8、 因电梯井道内隔音板或保温安装施工在电梯轿顶上进行，由于施工位置的特殊性，乙方安排专人负责电梯运行，施工人员不超过2人。施工人员进出轿顶统一听从乙方人员指挥，并做好自身防护（安全帽、安全带等）及施工材料坠落防护措施，并负责完工后轿厢、井道、底坑卫生清理工作。

9、 每台电梯必须指派一名负责电梯运行的电梯司机，并经由安装单位培训，电梯司机应随时保证电梯门坎的清洁。

10、电梯使用电梯过程中，使用者应服从电梯司机的指挥。如出现异常应立即停止使用并通知电梯维修人员，因停电、故障引起的电梯关人，请不要强行打开轿门以免发生危险。应迅速通知电梯维修人员到场解救。

11、爱护电梯已装设施，不拍打电梯厅门，电梯内不得打逗。

12、如有人为损坏（划伤、碰伤及不正确使用产生的配件损坏）相关费用由使用方承担。

13、不得使用电梯运送散装水泥、沙石。

14、不得使用电梯运送水和其它液体，如必须运送，则应使用密闭容器包装。

15、运送物品时，注意应将物品的均匀摆放，不得超载使用电梯。

16、不得使用电梯运送超长、超重、超宽物体。

17、由于临时电源的电压经常有波动，电压的波动对电梯内的电脑板和电气部件有一定损害，使用方有义务对该问题引起重视，如出现损坏根据实际情况予以赔偿。

18、如使用方在使用过程中，野蛮使用，对电梯造成损害，甲方有权将电梯收回，不予使用。如必须使用应通知工程甲方，核定损失和修复费用后，重新予以交接确认。

19、电梯临时使用期间，电梯使用方承担对电梯的管理、保管、保护责任，电梯使用完毕后，电梯使用方应提前通知电梯安装单位停止使用日期，经检查无误后电梯使用方将电梯交还电梯安装单位管理、保管。

20、电梯使用时间不得超出一个月，如需要延长使用时间则提前进入免保期。

21、电梯临时使用期间，如有政府部门检查及出现安全事故，所产生的一切后果由使用方承担。

22、本协议一式两份，并与“临时使用电梯成品交接确认单”一并经由双方签字盖章后生效。

担保方签字（盖章）：

20XX年X月XX日

电梯使用单位（盖章）：

签字：

电梯安装单位（盖章）：

签字：

20XX年X月XX日

电梯合同 篇6

建设单位（甲方）：

承建单位（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。

一、工程名称：

碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程

二、工程范围及承包方式：

1、工程范围：碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。

2、承包方式：

A、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工一切费用。

B、本合同为固定总价合同。

三、合同价款及合同工期

1、电梯门套数量：128门套。

2、合同单价：550________元/套（含一切费用），以后均不做调整；

3、固定合同总价：70400________元（柒万零肆佰________元整）

4、开工日期：______年______月______日

5、竣工日期：______年______月______日

四、付款方式

1、甲方优先考虑实物冲抵工程款

2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%，验收合格三个月内付至合同总价的`95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。

3、甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。

五、甲乙方双方责任：

1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。

2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。

3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。

4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。

5、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。

6、乙方制作好的大理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前，乙方必须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料，保证施工现场及临近范围的清洁和整齐。

7、竣工验收前，乙方负责工程的成品（半成品）保护工作，保护期间发送的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。

六、争议处理

甲乙双履行合同时发生争议，应协商解决，解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。

七、合同有效期

本合同自双方签订之日起生效，至工程全部完工并经甲方验收合格、包修期满后失效。

八、附则

1、本合同一式二份，甲方和双方各执一份，由双方签字后生效。

2、本合同附件为合同不可分割的一部分；

甲方：乙方：

______年______月______日______年______月______日

电梯合同 篇7

甲方：____________(电梯购买方)

乙方：____________(电梯出售方)

签订地点：____________宁夏·吴忠

签订时间：____________年月日

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方在平等互利的基础上，本买卖合同由买方和卖方共同签订，买方同意买入和卖方同意售出以下商品，并遵照以下条款和条件执行。

1.商品名称、数量、型号和价格：____________

1.1商品名称：____________乘客电梯

1.2商品数量、型号和单价：____________共部电梯，具体型号与单价见附件一《》

1.3合同总价：____________共部电梯，总价为人民币￥________元(大写：____________人民币________元整(含进口关税和中国国内增值税)。此价格不含安装、维修费。

2.商品规格

2.1详细规格见附件二《电梯参考规格表》，如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时，以买方认定的施工图为准。

2.2如经买方同意电梯规格变更、费用和交货期另议。

3、制造者和部件原产国家：____________

3.1本合同所指的全部电梯的制造商为。

3.2电梯主要部件产地见附件三《乘客电梯标准配置表》。

4.包装：____________

4.1卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装，使用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、附腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于馐不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2在每个包装箱表面，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和"勿倒放"、"小心轻放"、"避免潮湿"的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。

5.电梯设备的交货、货物保管：____________

5.1交货方式以及地点：____________卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货，交货地点：____________。电梯设备的运输、装卸等费用，均由卖方负责。

5.2交货期限：____________

5.2.1本合同项下部电梯的交货。

5.2.2本合同签订之后，卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于年月日之前交付买方，买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后日内予以书面确认或提出书面异议;卖方在收到买方书面确认通知后最迟在个月内将全部运到买方指定地点交货。

5.2.3若买方需要延迟收货，应提前天通知卖方，但延期不得超过天。

5.3货物保管：____________买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。

5.4本合同项下所有设备途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。

6、电梯设备的货到验收、安装、安装验收：____________

6.1货到验收：____________在本合同第5.2.2款规定的交货时间内，在设备到达交付地点后个工作日内，买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收(数量、规格)卖方必须保证货物与装箱清单数目、规格一致，若发现货物与装箱清单数量、规格不一致时，应由卖方无条件补齐或调换;在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。

6.2卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。

6.3安装：____________货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件四《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。

6.4安装验收：____________在电梯安装完毕后日内必须报请设备安装地电梯质检部门验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装高度完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方，若安装验收没有通过，卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承担。

6.5有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担(电梯验收的监检费及土建配合费由买方承担)。

6.6电梯产品未经验收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在的缺陷的全面保证责任。

6.7电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续(移交时间不得超过30天)。电梯保修期从电梯验收合格之日起算。

7.本合同总价款的支付方式：____________

7.1本合同经双方授权代表签字并加盖公章后立即生效。合同签订后5日内买方向卖方支付合同价每台________元整人民币，小写￥________元整作为预付款支付给乙方，即人民币￥________元整，(大写：____________人民币________元整)。

7.2在本合同第5.2.2款规定的电梯交货时间之前20日内，买方向卖方支付到应当交付的电梯价款总额的70%，(即人民币￥________元整，大写人民币：____________________元整)。

7.3在本合同第5.2.2款规定的电梯交货时间之后10日内，买方向卖方支付电梯价款总额的15%，(即人民币￥________元整，大写人民币：____________________元整)。

7.4在电梯经当地电梯质量检查部门验收合格，颁发准运证后15天内，买方向卖方支付电梯价款总额的10%即人民币￥________元整，大写人民币：____________________元整

7.5在电梯经当地电梯质量检查部门验收合格，颁发准运证后进入保修期，保修期满一年后10天内，买方向卖方支付电梯价款总额的5%，(即人民币￥________元整，大写人民币：____________________元整)。

7.6卖方在每次收款前应提供相应金额税务收据，电梯运至甲方工地10个工作日内乙方向甲方出具一份相应电梯总金额增值税发票或普通税务发票。

7.7本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转账。

8.技术文件：____________

每台电梯应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，卖方须在15天内将这些资料邮寄给买方。

8.1装箱清单;

8.2一整套操作和维修手册(包括电路图);

8.3品质证书。

9.质量保证：____________

9.1卖方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下，有正常运行的性能和使用效果，具符合本合同规定的质量标准。

9.2卖方保证卖方提供的电梯均根据国家标准GB10058-97《电梯技术条件》及GB7588-20xx《电梯制造及安装安全规范》、以及双方约定的其他标准(包括卖方的单方承诺)设计制造。设计寿命为30年。

9.3电梯保修期自电梯经验收合格之日起12个月(起始日按照电梯验收合格批次计算)。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责维修、更换。经卖方维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，卖方还应当作出赔偿。

9.4如双方对质量问题的认定有争议，由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。

9.5电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任，具体约定另行签订《永久维修服务承诺书》。

9.6电梯保修期满后，卖方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件。另行签订《备品、备件清单及费用》中的报价在电梯保修期结束后五年内有效。

10.违约责任：____________

10.1买方因其过错若没有按照本合同条7.1款--第7.5款之规定支付合同价款，则交货期限相应推迟。同时，买方因其过错若没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同款，均应每延期一日按应付而未付的款项金额的千分之五向卖方支付违约金。

10.2卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期一日按延期交货货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。同时，买方对下一期的付款期限可以相应推迟。

10.3若因卖方(包括卖方指定的安装方)原因导致货物无法通过安装验收或者安装验收拖延的，则应每延期一日按延期通过验收货物价款的千分之五向买方支付违约金。

10.4若因卖方未能及时安装、调度、维修、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的，则卖方应承担由此产生的全部责任。

10.5在保修期内，卖方在收到买方通知的合理期限内未能提供维修、调换服务的，买方有权委托第三方进行维修，维修费用由卖方承担，直接从卖方的质量保证金中扣除。

10.6本合同生效后，任何一方若不符合本合同约定或者民法典的约定的单方面解除合同，均应按照本合同价款总额的百分之五向另一方支付违约金，并赔偿给另一方造成的实际损失。

10.7不可抗力：____________凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见的，不能避免也不能克服的原因导致合同不能按照约定履行时，则遭遇不可抗力的一方，应在该不可抗力事件发生后15天内以书面形式通知另一方，并提供不可抗力的证明事件的证明。因遭遇不可抗力而不能按照合同约定履行的一方，可免除违约责任，但该方仍有责任采取必要措施以尽可能履行自己的义务。

11.附加条款

11.1本合同自甲方、乙方签章之日起生效。

11.2卖方负责良好的安装、售后服务。

11.3本合同附件是本合同的有效组成部分，对于双方具备同等的效力。卖方、买方的任何书面单方义务承诺，一经对方接受，也构成合同的有效部分。

11.4本合同及附件生效的，合同的任何修改均必须得到双方的确认。

11.5未经买方同意，卖方不得对合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

11.6合同争议的解决：____________如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决。如协商解决不成，可向电梯安装地人民法院提起诉讼，诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。

11.7本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

11.8本合同正本一式肆份，买方贰份，卖方贰份，各合同文本具同等法律效力。

电梯合同 篇8

本合同由以下双方在上海公司所在地签署

甲 方：

地 址:

乙方： 广告有限公司（以下简称：乙方）

地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方发布广告事宜签订本合同，双方共同遵守。

一、发布媒体：框架电梯平面媒体

二、发布内容： （品牌/产品）

三、发布时间、地点、媒体发布费用

发布时间发布城市发布地点发布数量（块）发布单价 （元/月/块）媒体发布费用见附件[ ] 元/月/块￥[ ]元合计：￥[ ]元

四、制作费用：甲方向乙方支付广告画面制作费用计 ￥[0]元。

五、合同总金额与支付方式：

1． 以上发布费用与画面制作费用合计：（小写）￥[ ]元，（大写）[ ]元。

共分[ 3 ]次付款。付款时间合同金额比例费 用第一次付款￥[ ]元第二次付费￥[ ]元第三次付费￥[ ]元

2。 甲方应按照上款要求按时将款项汇入以下帐号：

开户名：

开户行：

账 号：

3。 发票：

(1)对甲方支付的广告发布费，乙方将开具正式的广告费发票；对甲方支付的广告设计费、广告画面制作费、印刷费及画面特殊更换的上画费等服务费用（如有），乙方将开具正式的服务费发票。

(2)乙方在收到支票后5个工作日之内将正式发票递出；如发票抬头与本合同中的甲方名称不同，甲方需特别注明收票人为 。

六、广告的制作及刊发：

1。 甲方负责发布内容的的画面设计，甲方应在广告发布前10天，将所要发布的广告内容印刷为四色菲林片或制作成mo或相应的电子文件提交给乙方；乙方将在甲方审看画面打样并签字确认后开始印制。

2。 如甲方自行印制广告画面的，甲方需于每月广告发布开始前3天，将印制好的广告画面送至乙方；此外，甲方还应按发布总量的10%为乙方留存余量，以弥补上画中的损耗。

3。 广告首次刊发前，甲方如欲变更广告发布时间和发布内容的，至少应于本合同约定的广告发布日前的10个工作日书面通知乙方；如乙方在接到此通知之时已发生了印制等费用的，甲方还应及时向乙方支付该费用。

4。 乙方每月1日或每月15日开始发布广告，上画周期不超过3天，甲方广告发布时间超过1个月的，可享受乙方于每月15日提供的免费更换画面服务一次。免费更换画面是指更换原广告画面或变更原定的广告发布位置，由此产生的额外费用如印制费等，甲方另行支付给乙方。

5。 若甲方在前款4约定的时间外要求刊发广告的，甲方应向乙方额外支付上画费10元/张/次。

6。 广告刊发后的10个工作日内，乙方以光盘或纸质报告方式向甲方提供发布监测报告。

七、其他

1。 本合同的标题及各条款的标题仅为检索方便而拟定，不应用来解释合同条款的含义。

2。 本合同自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。

3。 本合同同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

4。 本合同附件一“框架媒介广告发布合同补充条款”及附件二“广告发布地点”及本合同有效期内形成的其他附件、补充协议均是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5。 合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

甲方： 乙方：上海铭邸广告有限公司

签字/盖章 签字/盖章

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：86-21-62177776-

传真： 传真：86-21-52280509

邮政编码： 邮政编码：200041

通信地址： 通信地址：XX市XX区凤阳路588弄26号2501室

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件一：框架媒介广告发布合同补充条款

第一条：甲方权利义务

甲方权利：

（a） 甲方有权要求乙方遵照合同的约定准时完成广告发布；

（b） 甲方有权要求乙方遵照合同的约定向甲方提供内容真实、准确的媒体发布监测报告，并有权对实际发布情况进行监督和核实；

（c） 甲方有权要求乙方按照本附件第三条1款的约定，对广告实际发布版位数量进行补偿发布；

（d） 合同约定的广告发布期限届满后，甲方在同等条件下享有优先续约权。

甲方义务：

（a） 甲方保证其具有签订及履行本合同的全部权利和资格；

（b） 甲方应保证其提供的广告内容的真实性和合法性，且该广告内容不存在违反任何法律法规或侵犯任何第三方的合法权益（包括但不限于知识产权）的情形；

（c） 甲方应按合同约定及时向乙方支付费用。对于广告发布期间发生的除合同第五条第1款规定以外的费用，如合同第六条第3，4，5款规定的费用，甲方应于该费用发生后的五个工作日内支付给乙方。

（d） 甲方应在甲方应在广告发布前7天，向乙方提供广告发布审批/登记/备案所需的文件资料；

第二条：乙方权利义务

乙方的权利：

（a） 乙方有权就其向甲方提供的广告发布服务向甲方收取约定的费用；

（b） 乙方有权审查甲方提供的广告画面的内容和表现形式，对不符合中国相关法律规定的，乙方有权要去甲方更正；甲方如拒绝更正或经更正后仍不符合中国相关法律法规要求的，乙方有权推迟发布或拒绝发布，且不承担任何违约责任。

乙方的义务：

（a） 乙方应按约定及时发布甲方的广告，并负责办理广告发布的登记/备案手续；

（b） 乙方负责所发布广告画面的上画和维护，如发生影响广告正常发布的故障，乙方应及时书面通知甲方并尽可能在3日内修复。超过该期限仍未能修复的，乙方将为甲方调换等价位置的其他版位发布广告。

（c） 乙方应按合同约定及时向甲方提供媒体发布媒体监测报告。

第三条：有关发布方面的其他约定

1。 乙方应按合同约定的时间、数量及形式完成广告发布，但如因乙方不可控制因素如电梯暂停检修等，致使甲方广告发布未能如数完成，乙方应保证广告实际发布数量与广告发布合同约定的数量之间的误差不超过5%；若超过5%的，乙方需根据误差数量对甲方进行发布数量上的补偿；

2。 甲方应按时提供印制好的广告画面或印刷用四色菲林片/mo，以便乙方及时进行广告上画或进行印制；如甲方未能在规定时间内提供印制好的广告画面或印刷用四色菲林片/mo，乙方有权推迟广告发布时间并不需承担任何责任；同时甲方还应支付自约定的广告发布日至实际发布日期间的广告发布费；

3。 若甲方对乙方的媒体发布安排有异议的，应最晚于接到媒体监测报告后的一周内将异议内容以书面方式通告乙方，超过该时间视为甲方默认接受了乙方的发布行为。

第四条：不作为义务

除订立与履行本合同项下义务之需要外，未经对方事先同意，任何一方不得擅自使用、复制或许可第三方擅自使用、复制对方提供的商标、标志、商业信息、广告设计资料、技术及其他资料。

第五条：合同的终止

1。 合同的终止

（a） 合同期限届满时终止；

（b） 因不可抗力致使合同无法继续履行的，合同终止。

第六条：违约责任

1。 甲方应按约定按时足额向乙方支付有关费用，若甲方未按合同约定向乙方支付费用，甲方应按每日千分之[五]的比例就逾期支付金额向乙方支付违约金。若甲方在付款期届满后[30]日仍未能支付到期款项的，乙方有权通知甲方解除合同并要求甲方赔偿乙方为履行合同而支出的一切必要费用及合同约定版位空置的损失。所有赔偿金额总计不超过约定的合同总金额。

2。 因乙方原因导致甲方广告未按约定发布的，乙方应根据违约广告位数量双倍发布广告补偿甲方。

第七条：不可抗力

1。 甲方或乙方因不可抗力部分或全部迟延或不能履行其在合同项下义务的，不承担违约责任，但应立即与对方协商解决办法，并及时采取措施减少因不可抗力造成的损失；

2。 因不可抗力造成合同终止的，广告发布费由双方按广告实际发布时间或退、或补；日发布费按合同约定的广告发布费用总额除以合同约定的发布天数计算；

甲方：

乙方：xx公司(指定销售商)—xx公司（xx网）

甲方申请使用xx网，并已了解xx网的操作和使用，就广告事宜，达成如下条款：

第一条：甲方为了推广其形象、产品或服务，根据本合同所规定的广告标准，决定委托乙方（下称发布方）在xx网上发布问答式广告，同时用图片、视频广告（rm文件）、flash等形式展示甲方的产品、服务、品牌。

第二条：广告文件

1。 甲方必须在广告开始发布前5日提供广告样稿，广告以gif文件格式(分两种：banner广告大小为50k，尺寸为468×60像素；logo广告大小为20k以内，尺寸为150×60像素)提供给乙方，视频广告(大小为500k以内，影片原始尺寸为200×150像素)以rm格式提供给乙方、flash（广告大小为250k以内，播放时间为8秒，8秒后自动消失，宽度和高度分别为778、467像素）以swf格式提供给乙方。广告样稿和广告问答应该严格符合本合同及相关的法律法规的.要求；

2。 甲方可以委托发布方为其设计广告样稿，如采用视频广告，甲方需提供vcd原稿给乙方，在甲方决定采纳发布方所设计的广告样稿，并交付设计费用后，该广告样稿的著作权归甲方所有。

3。 banner广告和logo广告可作超链接，链接到甲方的网站。

4。 只有xx网的美名扬正式收费会员，才具有发布全部广告内容的权限。

第三条：广告发布

1。甲方提供的广告样稿，未经甲方同意，发布方不得改动。但发布方为了整个版面的协调性、发布媒介的适应性等因素而作出的不改变广告样稿实质内容的改动可未经甲方同意。

2。发布网络问答式广告，问答题由甲方提供（或委托发布方提出意见和设定），并可由甲方自助增删，但处于可见的（激活状态）不得少于1条。

3。发布方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，发布方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，发布方有权拒绝发布。

4。在广告发布期间，每次问答题的更换由甲方自助处理，如甲方需要更新gif文件、flash、电影文件，必须严格遵守相关法律、法规要求。如发现甲方有违反本合同本款及第五条第二款的行为，乙方不须通知甲方即删除其帐号，并拒退广告余款。

5．甲方应有专人负责管理甲方在xx网上的广告事宜；保管好自己的用户名和密码并自助增减广告内容。

第四条：付款

1。 甲方应于广告开始发布前2个工作日以银行转帐方式将广告费用支付给乙方指定的银行帐户（开户行：中国工商银行XX市花木支行；银行帐号：1001 1965 0900 6920 025；开户名：xx公司）。

2。 乙方收到广告费用后一个工作日内，完成充值工作。

3。 甲方预付广告费的广告费是不能退回的。

第五条：保证与责任

1。 甲乙双方依照中华人民共和国相关法律法规签订本合同；

2。 甲方向发布方保证：甲方的广告不违反国家相关的法律法规、公共道德准则，以及第三方的权益，甲方对广告的真实性、合法性负责；

3。 因甲方未履行前项的保证，致使发布方蒙受各类损失，甲方承担赔偿损失等法律责任；

4。 甲方必须管理好自己的用户名和密码，对用户名密码管理不当或遗失造成的损失由甲方负责。

5。 发布方必须在广告发布结束后向甲方提供广告投放统计报告，其中包括收阅广告人的年龄段、地域（省、市）比例、性别、行业、职业、教育程度、月收入情况等相关统计资料；

6。 为了网站的正常运行，发布方需要定期或不定期地对网站进行停机维护，因此类情况而造成的正常服务中断，甲方应该予以理解，发布方不承担任何责任，发布方则有义务尽力避免服务中断或将中断时间限制在最短时间内；

第六条：不可抗力：对于因不可抗力引起的失约或延误，各方不承担赔偿责任。

合同编号：_________

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方在平等自愿的基础上，就乙方为甲方提供网络广告服务事宜达成合同如下：

一、合同内容

1．甲方为拓展商务、扩大影响，委托乙方进行网络广告宣传。

2．甲方选择_________广告形式，发布位置：_________，发布时间：_________，投放期限：_________，广告内容：_________，广告超文本链接地址：_________，备注_________。

3．乙方为甲方提供网络广告服务，具体服务内容见附件。

4．在确定发布网络广告工作前，甲方必须将所需资料交给乙方，如因甲方提供资料不全或不及时，造成工作延误，乙方不承担任何责任。

5．如果由于乙方的原因造成工作的延误，由乙方承担责任。

二、甲方的义务

1．在本合同有效期间，甲方负责向乙方提供链接及发布需要的图文信息文件；

2．甲方保证其所提供的链接图文信息文件符合我国广告法律法规的有关规定并且该文件本身并无瑕疵。

三、乙方的义务

1．乙方保证乙方是指定网站的合法所有者和经营者；

2．乙方保证指定网站在本合同的有效期内能够正常运行；乙方保证将甲方提供的图文信息文件置于指定网页的指定位置；乙方保证不包括且不通过乙方网站提供任何被认为或可能认为属于下述内容的材料：

a．中国的法律认为是色情，淫秽或诬蔑的内容；

b．侵犯任何第三方公众形象或隐私的内容；

四、合同金额

经甲、乙双方友好协商，本合同全部金额为_________元人民币整。合同生效之日起3日内，甲方向乙方支付全款合同金额，即_________元人民币整；

五、服务期限

自_________年_________月_________日至自_________年_________月_________日。

六、争议解决

双方因合同的解释或履行产生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。

七、知识产权的保护

1．双方使用的所有硬件、软件、程序、密码、商品名、技术、许可证、专利、商标、技术知识等皆归各方所有，另一方对于此无任何权利或利益；

2．双方在本合同有效期间获知的对方的商业秘密，技术秘密等需双方保密的事项，在合同期间及合同终止后两年内不得向第三方披露或公开；

3．以上第2款并不因本合同的解除、终止、撤销而失效。

八、合同终止

双方按照合同规定的条款履行合同后，即乙方在合同规定的时间内，按照双方协商的广告内容完成甲方的网络广告发布。

任何一方终止合同，需提前10个工作日书面通知对方，并说明正当终止理由，由双方签字代表协商终止合同。

因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能，不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同变更内容。

九、附则

未尽事宜，双方协商解决。

本合同附件是本合同不可分割的组成部分，附附件一份。

本合同一式_________份，双方各持_________份，具有同等的法律效力，双方授权代表签字，盖章后生效。

甲方（盖章）：_________甲方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

联系地址：_________联系地址：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

联系电话：_________联系电话：_________

传真：_________传真：_________

电子邮件：_________电子邮件：_________

电梯合同 篇9

承包人(全称)：

分包人(全称)：

鉴于发包方愿将名称为永安新城二期住宅电梯工程交由分包人(广日电梯工程有限公司)实施，各方本着尊重事实、明确三方责任与义务，经友好协商，订立以下补充协议。

一、分包人必须无条件配合承包人在发包人认可的时间内按照质量要求完成其分包工作内容，如因分包人原因导致承包人无法在强制时间完成施工节点的工程，分包人按照发包人违约金额赔偿发包人，对承包人的施工节点工程未完成或影响工程竣工验收造成的损失及违约赔偿全部由分包人承担。

二、分包人承包范围的工程，因工程质量的问题，不能通过竣工验收,经二次整改后仍不能通过，发包人对承包人的连带责任的罚款由分包人承担。

三、若指定分包人承包范围内未能达到"中山市安全文明工地"要求，指定分包人承担违约赔偿金额。如发包人不减轻或免除承包人的责任和违约赔偿，发包人向承包人的违约赔偿金额全部由分包人承担。

四、承包人要求指定分包人保护和维护施工现场内外的公共设施，因分包人或独立承包人损坏现场内外的公共设施应修复并承担一切费用。

五、分包人应在指定地点设置垃圾收集点，在施工过程的垃圾负责及时清理，如不遵守承包人的指示，承包人可另雇用他人进行清理工作，由分包人承担与此有关的一切费用。

六、工程竣工之后和移交完成工程之前，分包人应从施工现场清理并运出剩余材料设备、垃圾，保证整个工程的整洁，如分包人在合理时间内未把材料设备、垃圾清理运出，承包人可委托他人清运，所发生的费用全部由分包人承担。

七、施工水电费用

广日电梯工程有限公司施工期间的水电费用为该分包工程总造价的1%(RMB：40262元)，该费用由分包人一次性交给承包人。

八、工程资料

分包人要按承包人的要求做好工程资料，并在承包人要求的时间内交由承包人归档。

九、安全协议

分包人应在施工前与承包人签订安全协议，并交RMB50000.00元安全保证金。该保证金在分包工程竣工验收后(且施工期间无安全事故)，承包人无息返还给分包人。

十、本协议生效

协议订立时间：____年___月___日

协议订立地点：

本协议双方约定：签字盖章后生效,本协议生效后，即成为《中山市永安新城二期住宅电梯指定分包工程合同文件》不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，与中山市永安新城二期住宅工程的《中山市永安新城二期住宅电梯指定分包工程合同文件》有冲突的条款，按本协议为准，原合同的其余部分条款应完全继续有效。

十一、本补充协议一式叁份，三方各持一份。

承包方(公章)：分包方(公章)：

法定人代表联系电话：邮政编码：

发包人(公章)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)电话：传真：

_____年_____月_____日

电梯合同 篇10

根据项目情况，我公司本次电梯采购共需30台 ，电梯标准中档，标配功能

此项目电梯配置要求：

1、 载重量：800kg 1000kg

2、 梯速：1.75m/S1.8m/s

3、 厅门、门框、轿厢装潢材质：蚀刻钢板（景面带花纹，高档）、镜面钢板（中高档）、发

纹不锈钢（标配，住宅常用）、喷涂钢板（低端产品，后期需维护）

4、 门套：一楼大厅大门套，其它层小门套

5、 马达：永磁同步无齿轮曳引记，（目前比较先进，节电，噪音小，体积小节约机房空间，）

6、 群控电梯（同层操控面板减少，减少投入）

7、 门机系统：光幕红外线（安全，按线束定价）、 触板

必选功能：

1、全集选控制运行功能2、超载保护功能，3、超载报警功能，4、超速电器保护功能5、超速机械保护6、安全触板，7、门过载保护功能8、开关门时间异常保护功能9、开门异常自动选层功能10、电机空载保护功能11、电动机发热保护功能，12、对讲通话功能13、警铃报警联络功能，14、故障低速自救运行功能，15、停车在非门区提示功能，16、位置异常自动校正功能，17、停电应急照明功能18、轿顶检修操作功能19、轿内检修操作功能20、主机及控制柜检修操作功能21、满载直驶运行功能22、无效内指令自动消除功能23、反向内指令自动消除功能24、起动补偿功能25、开门时间自动调整功能26、开门时间自动控制功能27、运行次数显示功能，28、轿厢照明自动控制功能29、轿厢通风自动控制功能30、故障自动检测功能31、故障自动存储功能32、待机定期自检功能33、层高自测定功能34迫梯功能35、轿内语音提示功能36轿内误指令自动取消功能37、三方通话功能38、预留视频监控接口39、取消迫梯功能40、厅外楼层指示41、预留井道内三方通话、背景音乐及视频线路。

电梯厂商在报价前需提供的文件：

1、 营业执照副本

2、 特种设备安装改造维修许可证A级

3、 特种设备制造许可证A级

4、 产品制造商授权书不（代理商需提供）

5、 法定代表人或授权书

电梯的报价：

1、 应注明梯速、载重、装潢、功能、设备和附件（含供应、运输、包装、保险及随梯文件

等）、安装、报验，试运行，维护用实验设备及工具、井道脚手架搭拆费、牛腿或钢梁制作安装费用

2、 免包年限，免包结束后。每年的维护保养费

3、 厂家自报付款方式

售后服务

1、 保修期承诺

2、 维修技术人员情况

3、 应急维修时间安排

4、 维修服务费标准

5、 主要零配件的配备

6、 其他服务承诺

电梯合同 篇11

甲方：我爱文学网

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲方就的电梯供货的有关事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条合同标的

乙方供给甲方电梯（详见合同附件一：产品及价格清单）。

第二条合同总价款及付款方式

（一）合同总价款：

1、本合同电梯货款为人民币（小写）元，（大写）。

2、乙方按本合同约定的标准，包工包料、包税费、包运输、包装卸、包质量、包通过验收（包通过甲方及当地技术监督局、质监站验收及其费用）、包风险、包售后服务等承包方式，按照甲方确认的设计制造图、材料，承接电梯的供货。本合同的价格为前述内容的包干价格。

3、结算方法：供货数量以本合同中确定的为准，实际数量以甲乙双方共同签证为准，按实结算，单价按合同附件一中的单价执行。

4、乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的10％在结算金额中扣罚。

（二）付款方式：

1、付款方式

（1）本合同签订后，甲方按每批电梯的竣工时间（至少提前六个月）通知乙方排产，并在发出排产通知之日起个工作日内，向乙方支付该批电梯货款的％作为定金。同时乙方向甲方开具等额的履约保函。

（2）货到现场并经甲方开箱验收合格后个工作日内，甲方向乙方支付该批电梯货款的％,同时，退还该批次产品的履约保函。

（3）安装调试完成，检测验收合格，拿到安全检验合格证后个工作日内甲方向乙方支付至本合同金额的95%的货款。

(4)余款5%在质量保证期（二年，自拿到电梯的合格检验报告、运行证之日起）满后付清（无息）。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。

3、以上付款，甲方将以转帐支票或电汇的方式支付。

4、以上款项支付前，乙方应向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的.相关资料，经甲方审核确认后付款。乙方须提供中华人民共和国大陆地区合法有效的等额发票。

第三条交货时间、地点和方式、运输方式和运费负担

1、交货地点：（具体地点由甲方指定）。

2、双方同意按以下第（）种方式确定合同供货时间

（1）乙方应将电梯于年月日前运到甲方指定的具体地点。

（2）按甲方的发货通知确定的交货时间将电梯运到甲方指定的具体地点。

3、运输方式：（包括卸货及进仓）。

4、运费及与运输有关的费用已包括于电梯货款中。

5、乙方须配合甲方要求及土建情况进行设计、制造电梯，甲乙双方应密切关注合同的供（提）货期，如有异常（包括推迟基建期、暂缓基建、停止基建和与电梯有关的变更）情况，应及时以书面形式向对方通报。

6、供货期间如遇甲方责任或不可抗力因素延误交货时间，经甲、乙双方签证认可调整，以此确定交货日期。

7、本合同甲方指定的交货地点就是合同履行地。

8、货物运至现场，乙方须按本合同第五条第(二)款第3项约定向甲方提供相关资料。

9、国内组装电梯如有进口部件，乙方也应向甲方提交相关证明文件。

第四条质量要求及验收

（一）质量要求

1、质量要求：见附件二：电梯订货技术要求

附件三：工程项目电梯技术参数一览表

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计方案的规定并具有满足整个系统要求的功能，该产品是合同约定品牌的生产厂家原厂生产的全新的产品。该产品的制造应符合国家颁布的电梯制造安全规范、技术条件。

（二）验收

1、质量检验标准和验收规范依据为：

（1）电梯执行《电梯制造与安装安全规范（gb7588－2003）》和《电梯技术条件（gb10058）》。

（2）扶梯执行《自动扶梯制造安全规范（gb16899-97）》。

2、产品的验收必须以甲方认可的产品品牌、数量、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的验收规范和质量检验标准为依据。

3、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点，并提前通知甲方，由甲方对照订货单与有关设计文件对产品的品牌、数量、型号、规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、三包保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口关税证明，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供原生产厂家所附的或经公证处公证的中文翻译资料。

4、如果在验收中产生纠纷，由市技术质量监督部门检验，检验费用由责任方承担。

第五条保修条款

1、本产品实行国家新三包政策，乙方对产品向用户提供终身维修服务。

2、本合同设备、系统的保修期为两年，自安装工程通过合同约定的全部验收之日起计。保修期内如设备、系统发生故障，乙方必须在接到通知后的2个小时内派员到场维修并在小时内维修完毕，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用(包括免费更换零部件)；否则，乙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修或未在规定时间维修完毕，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权继续向乙方追偿。若对保修责任产生纠纷，由市技术质量监督部门检验，检验费用由责任方承担。

3、在保修期内，乙方至少每月2次派员前往设备、系统现场对设备、系统进行维护保养并跟踪了解设备、系统的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。

4、保修期届满之日起，设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其属下公司、物业管理公司另行签订维护或服务协议。

5、保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统发生故障，乙方应在接到通知后3小时内赶赴现场维修，属产品质量问题的以成本价维修更换。

6、保修期满后，电梯及其附属设备损坏的，乙方应当在接到甲方通知后3小时之内赶赴现场维修。乙方应当保全相关证据，故障排除后由双方进行调查，确定责任。

7、本着长期合作的原则，为了减轻供需双方工作负担，由乙方免费为甲方培训电梯运行、维修工（人员数量为每10台电梯壹名，不足10台以10台计），并协助其取得运行、维修相关的资质证书，以便于电梯的日常保养及一般性故障的维修，具体培训日期、内容由甲乙双方另行议定。

第六条双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、甲方在收到乙方提供的设计、补充设计方案后五个工作日内完成审核。

2、向乙方提供产品进场后必要的材料堆放场地。

3、按本合同约定向乙方支付合同价款。

4、甲方委派为现场代表，监督、检查产品的质量，协调工作中发生的有关事宜，并参与产品的验收和签证工作。如现场代表变更则需及时通知乙方。

5、在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的产品验收申请后5个工作日内对产品进行验收，正式验收合格后按本合同约定办理结算。甲方未及时验收的，视为验收合格。

（二）乙方权利义务

1、乙方应向甲方提供有效的中华人民共和国政府认可的制造资质证书。

2、按合同约定向甲方提供产品。

3、乙方应免费提供产品附件及专用操作工具各一套，须免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。

4、乙方委派为现场代表，该代表应持有与本项目相适应的资格证书，变更现场代表应事先经甲方书面同意。

5、甲方验收产品合格后，乙方对产品、工程可能存在的隐蔽瑕疵仍然应当承担责任。

第七条违约责任

1、若甲方未按本合同约定的时间付款，每逾期一日，甲方按应付而未付款金额的1向乙方支付违约金。

2、乙方未按期交货的，应承担逾期交货的违约责任，每逾期一天，按逾期交货部分总价款的1向甲方支付违约金。逾期超过天，甲方有权解除合同，乙方应按合同暂定总价款的20％向甲方支付违约金。

3、乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等向甲方供货的，乙方应按甲方要求更换直至通过验收。因此造成逾期交货的，乙方应按前款承担违约责任。

4、甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料和甲方交予乙方使用的材料、工具及其他物品。

5、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第八条转让条款

未经合同相对方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。

第九条合同终止

（一）因解除而终止

1、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

2、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止：

1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本合同约定的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十条保密条款

1、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、任何一方违反上述约定的，责任方应按本合同总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十一条免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十二条法律适用

对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十三条争议的解决

因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由合同履行地的人民法院管辖。

第十四条其它

1、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结算。

2、合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、如本合同与总合同具体约定有不同之处，以本合同为准

4、合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同一式份，甲乙双方各执份，均具同等法律效力。

6、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知合同对方。

6、其他约定：

（以下无正文）

甲方：我爱文学网乙方：

地址：地址：

法定代表人法定代表人

（或授权签约人）：（或授权签约人）：

联系电话：联系电话：

签约日期：

电梯合同 篇12

供货方(甲方)：______________________

法定代表人：_______________________

地址：_____________________________

联系电话：_________________________

开户银行：__________________________

开户账号：__________________________

需求方(乙方)：______________________

法定代表人：________________________

地址：_____________________________

联系电话：__________________________

经友好协商，甲乙双方达成产品销售合同的具体规定如下：

一、产品名称：

型式施工电梯，出厂号：详见产品交接清单号。

二、自升机系列产品技术指标

1、设备的技术指标符合国家施工电梯标准和使用说明书中列出的指标。

2.提供施工电梯的基本图纸。

三、供应规格、数量和单价

详见附件1：供货清单

四、付款方式及付款期限

1.支票和汇款可用于支付。

2.付款期限:

A、乙方应按合同签订时每笔付款总额支付定金。

B、当电梯到达乙方施工现场时，乙方应支付每笔付款总额，即乙方还应向甲方支付每笔付款总额。

C、甲方同意乙方每月平均支付余额，并在每月前全额支付。

D、如乙方不能按约定时间支付相关款项，甲方可暂停所有售后服务，并有权按照本合同的相关约定追究责任。

五、货款支付规定

1.收取款项的，必须持有我公司法人授权证书，并加盖公章。

2.乙方使用支票支付货款的，必须填写公司名称，不得空白。

3.乙方必须认真执行上述两项，否则甲方不承担任何责任，也不承认收到的付款。

六、交货期和包装说明

1、初定____年____月____日交货，但应以乙方提前一周书面正式通知为准，甲方应接到乙方书面通知后一周内及时向乙方发货，乙方指定收货人为：

(1)、_________，联系电话：_________

(4)、其他工作人员：_____________________。

当乙方指定收货人不在现场签收货物的，甲方有权将货物运回，由此产生的责任由乙方承担，日后则由乙方自行到甲方处提取，所需费用由乙方承担。

2、合同外的标准节和附墙架，乙方付钱后，由乙方到甲方处提货。

3、电器、高强度螺丝纸箱或木箱包装，其余裸装交货。

七、技术服务

1、甲方生产的施工升降机自出厂之日起保修壹年，乙方需对升降机进行保修，应以书面通知为准。但因乙方操作使用不当或天灾人祸等因素发生升降机损坏的，不在保修范围之内。

2、钢丝绳、滑轮等易损件不在保修范围之内。

3、技术指导安装基础螺丝和水泥平衡重块吊环的布置。

4、甲方应向乙方提供升降机使用说明书、基础图纸，平衡重块(水泥块)图纸以及相关生产许可文件或生产许可证，当乙方需要甲方安装时，甲方提供安装批准文件或安装资格证，对甲方提供的资料，乙方必须予以签名盖章签收，否则自升降机经验收合格后视为甲方已提供。

5、甲方生产的升降机是按国家标准和企业标准标准制造，带产品合格证。

八、验收标准按甲方提交文件资料及发货清单算验收。

九、安装现场

1、安装现场、通道等由乙方负责整理，必须达到到正常安装的条件。

2、甲方免费负责派出专业安装人员1—2名协助安装及调试工作。

3、设备运到工地无法卸货，所耽误的车费由乙方负责。

十、违约责任

1、甲方必须按约定的时间交货，每延期一天按合同总额的_____‰滞纳金。

2、乙方必须按约定时间、数额支付货款，每延期一天按合同总额的_____‰罚滞纳金。

十一、所有权约定

1、在乙方未按合同约定期限支付货款或在乙方未付清货款前，合同项下的施工升降机所有权属甲方所有，如乙方任何一期应付到期货款累计拖欠一个月以上的，甲方有权收回。同时，如甲方需要通过法律途径解决乙方的货款纠纷时，甲方可按自施工升降机出厂之日起算，乙方每月向甲方支付施工升降机使用费12000元/台，升降机的装拆费及运输费23000元/台，基础螺丝费用为1200元/台，上述费用全部由乙方负责。

2、乙方按合同约定付清货款后，合同项下的升降机所有权归乙方所有。

3、乙方拖欠任一期应付货款超过一个月，甲方有权停止售后的一切服务。

十二、不可抗力事项

不可抗力是指(台风、地震、洪水等)由于不可抗力事件影响合同的义务执行时，则延迟履行合同的义务，双方应通友好协商解决。

十三、争议解决

1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：

(一)提交_______仲裁委员会仲裁;

(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。

2、因违约引起诉讼，违约方除承担违约责任外，还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。

十四、其它约定：

1、如乙方为单位的，在签订合同时应向甲方提供相关的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，并加盖公章;如属个人的，应提供相关的身份证件;乙方亦可要求甲方提供营业执照、资质证明等材料，以证明签约主体的合法性。

2、经双方签名盖章签名本合同时，应自乙方按约定向甲方支付货款订金并经甲方审查确认后生效。

3、合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：________________

法定代表：(签字)____________法定代表：(签字)______________

本合同于________年________月________日订立于_________________(地点)。