最新电器合同

时间：2023-06-25 电器合同

如果您需要找到一份标准的合同模板，该怎么办呢？现在，由于国家正在积极地推行科学普法，签订合同已经能够帮助当事人更好地履行自己的义务。本文提供有关“电器合同”的最新信息，希望您能够收藏并分享给朋友们。

电器合同 篇1

甲方： 地址：

电话： 传真：

乙方： 地址：

电话： 传真：

本合同双方遵循平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致甲方出售给乙方下列物品，并按照下列条款签订本合同。

1.货物名称、数量及规格：

2.质量标准：每件家具应与XXX规定的树木名称、产品标识和实际用材相符合，且不低于样品同等质量。

3.乙方应按照本合同约定的付款方式向甲方支付相应款项，甲方在收到任何款项时应在X日内向乙方开具相应数额的正式发票。付款方式为_____(以下方式中任选一种)：

(1)乙方于合同签订之日一次性向甲方支付本合同家具总额。

(2)预付款人民币_______元于合同签订之日由乙方支付给甲方，余款人民币_______元于提货或送货时一次性付清。

(3)定金人民币_______元，即合同家具总额的20%，于合同签订之日由乙方支付给甲方，余款人民币_______元于提货或送货时一次性付清。 4.违约责任：

(1)采用预付款方式的，违约方向守约方按合同家具总金额的0.01%支付违约金。

(2)采用定金方式付款的，如果乙方违约中途解除合同的，定金不予返还;如果甲方违约中途解除合同的，应向乙方双倍返还定金。

(3)未取得对方书面同意，迟延送货或提货的，违约方每日向对方支付延迟部分家具款的1%作为违约金。

5.乙方自提货物，提货日期为___年___月___日。乙方自行提货的，应现场验收，缴清全款后提货和填写签收单，提货时视为当日验收合格。

6.甲方送货的，由甲方负责将家具于___年___月___日送至乙方指点地址_________,运费由甲方承担。乙方应即时对家具进行验收，并缴清货款和填写签收单。

7.验收：甲方应在交货时督促乙方对家具的商标、数量、结构、颜色及款式等外观和质量，及有无《产品质量承诺书》进行验收，并且在签订单上填写验货结果。乙方发现问题应当场提出，否则甲方不承担责任。

8. 质量“三包”规定：家具“三包”有效期为一年，自乙方签收之日起算。即90日内出现严重质量问题，甲方可以选择退货、换货或修理;180日内出现严重质量问题，甲方可以选择免费修理或换货;三包有效期余下的时间内出现质量问题，乙方负责免费修理。

9.非质量问题的换货：乙方对已购家具不满意，在签收之日起7日内在包装和家具没有损坏、不影响二次销售的情况下，可以办理换货(定做商品、处理品除外)，但因换货产生的运输费及劳务费由乙方承担。

10.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商或调解不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，但争议之外的其他合同义务应继续履行。

11. 本合同一式两份，双方各执一份，由甲乙双方在 年 月 日于(填写甲方的地址)签订，自双方签字盖章后生效。

12.合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙可另行协商，经协商一致，以书面补充协议方式完成;补充协议的效力等同于本合同。

13.本合同的附件一：签收单(如果有附件的列举附件名称)

甲方(卖方)： 乙方(买方)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

电器合同 篇2

合同编号：HDRJ-2013230

需方（以下简称“甲方”）：

供方（以下简称“乙方”）：

甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买家用电器和厨房用品事宜，达成以下协议,双方共同遵守：

一、产品名称、规格、数量、价格、金额（详见附表）

卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。

二、质量要求、技术标准

执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。

三、交货

1、交货日期：甲方支付预付款后20个工作日。

2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。

3、交货地点：。

四、卖方对质量负责的条件及期限

1、设备自安装、调试合格之日起保质期1年。

在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后4小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。

2、乙方提供 1 年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后4小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。

3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。

五、设备的包装、发运及运输

1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。

六、设备的安装、调试及验收

1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。

2、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。

七、 付款方式

合同书一经签订，乙方委托 为合同负责人和货款结算负责人，按照甲乙双方认可的报价单价格订货后，第一批货到乙方指定的地点，并经乙方指定人员凭甲方出库单对账入库后，先把甲方总货款的90%一次性汇入账号内（开户银行： 账号：），余额作为质量保证金待合同解除时结清，甲方根据首批进货量的10%，分别作为四大节日（五一、十一、元旦、春节）的优惠赠送。

八、违约责任

1、逾期交货、调试合格或付款的，每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。

2、 甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价10%的违约金。

3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

4、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，乙方必须无条件退回全部货款，向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

九、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权：

1、乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。

2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由签约地法院起诉解决。

十、其他：

本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

电话：

电话：

开户行：

开户行：

帐号：

帐号：

年 月日

年月日

附表：

电器合同 篇3

甲方：

乙方：

现就甲方购买乙方窗帘产品事宜，经甲乙双方友好协商，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，订立本合同。

一、 甲方购买乙方货物

二、 价款及支付

1、合同总款为__即人民币

2、合同签订后，甲方需向乙方支付定金元整；

3、窗帘全部安装后，经甲方验收合格，于附页无误并无质量问题，一次性付清尾款，元整；

4、乙方指定收款账号：

公司名称（收款人）：账号：开户行：

三、 交货接收及安装

1、窗帘制作及安装周期为天，自付定金算起。

2、送货地址：郑州市嵩山南路亚星盛世55号楼15层

3、乙方应按照本合同中所有货物品名、规格、花色、质量、款式等和合同约定日期将甲方订购产品，送至甲方指定地点，并安装布置到位，经甲方验收合格后，交付甲方使用。

四、质量保证及售后服务

保修期时间为四年，从安装完毕验收合格之日起计算，保修期内产品出现质量问题，乙方负责保修，甲方有权要求乙方更换同等档次货物。

五、违约责任

1、乙方应按本合同约定向甲方发货，完成乙方义务；

2、此合同为55楼15层所有窗帘，不在增减项目；

3、如果乙方交付货物不符合要求，乙方须在8日内，补齐或调换同等价值的货物，如逾期一天乙方向甲方支付违约金（延期产品供货价的3%）；

六、保密

除非有法律要求，双方同意对合同保密，任何一方不得向第三方泄露合同内容负责能承担由此对对方造成的损失。

七、其他

1、本合同履行过程中如产生任何纠纷，双方应友好协商解决，如协商不成应向合同履行地人民法院起诉；

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，待不可抗力消失后继续履行合同；

3、本合同一式两份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。

4、本合同经法定代表人或授权代表签字、盖章生效。

5、附件为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。

6、本合同未

尽事宜双方可另行签订协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方:

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代言人：

委托代言人：

地址：

地址：

电话：

电话：

签订日期：

签订日期：

电器合同 篇4

电器购买合同范本

(一)

出卖人：________________________________

买受人：________________________________

合同编号：______________________________

签定地点：_______________________________

签订时间：______________________________

第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间

标的名称 牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 交(提)货时间及数量

合计

合计人民币金额(大写)

(注：空格如不够用，可以另接)

第二条 质量标准

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

第六条 合理损耗标准及计算方法：

第七条 标的物所有权自 时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于 所有。

第八条 交(提)货方式、地点：

第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担：

第十条 检验标准、方法、地点及期限：

第十一条 成套设备的安装与调试：

第十二条 结算方式、时间及地点：

第十三条 担保方式(也可另立担保合同)

第十四条 本合同解除的条件：

第十五条 违约责任：

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列地 种方式解决;

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十七条 本合同自 起生效。

第十八条 其他约定事项：

出卖人(章)

买受人(章)

电器购买合同范本

(二)

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守，签下如下合同：

1、 乙方于________年____月____日至________年____月____日(或________年____月31)期间,给予甲方鹿港小镇花园橱柜电器订单四十五套以上

2、 甲方给乙方橱柜电器价格为：吸塑板为1150元米，防火板为1000元米，此价格包括地柜、台面、吊柜、以及以上报价五金材料，附加五金另外收费(如拉蓝)，电器价格为：1700元套，上海XX品牌，烟机型号：C-200-11，炉头：20.2-02A,消毒柜：D-100A

3、 橱柜最少五套出货一次,下订甲方先收50%费用,安装完毕现场量尺寸付尾款，电器货到付款最少十套出货一次

4、 橱柜成交后，从复尺后次日算起____日至____日内到现场按装,按装工期1至2天(除特殊情况外).。

5、 上页报价未含税金，税金按实际发生须要由乙方交纳，乙方所支付的各项结算工程款均凭甲方开具的盖有甲方财务章的收据为依据

6、 不含管理处收费(电梯使用和水电费、垃圾外运费等)，管理处收费按实际发生须由乙方交纳，甲方只承担管理处的各项管理要求。

7、 在合同规定的有效期内，若物业管理处规定节假日或双休日不允许施工，或增加项目太多，或因停电、停水、天气恶劣等人力不可抗菌素以及乙方工程进度款等不能及时到位造成无法正常进行施工的，则工期相应延迟。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

电器购买合同范本

(三)

供方： 签订时间：

需方： 签订地点：

根据《民法典》及有关规定，为明确双方的权利义务，保障双方的利益，经双方协商，签订本合同。

一、需方向供方订购美的旗下系列电器产品，共计人民币 元(大写： )。本合同签订后即付预购金 元。余款产品到达验收合格后即付。

二、产品质量由供方承担，并出具三包凭证。在三包范围内的有关问题由供方全权负责，需方不承担任何费用。

三、双方责任：

1、供方：保证所供产品质量达到合同约定的标准，并按双方约定的时间交付。

2、需方：按合同约定时间交付预购金，并按双方约定的时间提货付款。

四、因不可抗拒因素造成的产品数量和质量达不到本合同约定的要求，供方应及时通知需方进行实地检验。双方协商变更合同，签订补充协议。

五、违约责任：如果一方违反本合同规定，给另一方造成损失，则违约方应按《民法典》的规定给予相应赔偿。

六、产品质量发生纠纷，由省级质检机构进行技术质量鉴定。合同在履行中发生纠纷，由当事双方协商解决。协商不成，在供方所在地人民法院起诉。

七、本合同未尽事项，可经合同双方协商一致，做出补充规定，与本合同一并履行。

八、本合同一式三份，其中供方两份，需方一份。本合同自签订付款之日起生效。

供方： 需方：

法定代表： 法定代表：

账号： 账号：

农行： 信合：

户名： 户名：

电话： 电话：

________年____月____日________年____月 一____日

电器购买合同范本

(四)

需 方(以下简称甲方)：

供 方(以下简称乙方)：

为保障甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，就甲方向乙方购买电器产品事宜，甲乙双方经认真友好协商，签订本合同，以兹共同遵守执行。

第一条 合同总金额共计人民币(大写)：(小写)：： 元

第二条 购买产品详见如下明细清单。

注：以上报价含税、含运费，含卸货搬运费及安装费。

第三条 交货日期：

第四条 结算方式：

第五条 交货地点：

第六条 品质保证：

1、甲方对订货产品必须运输、安装就位。所提供的产品必须是原厂原包装产品。

第七条 运输及安装

1、包装必须适应运输、装卸要求，需防震、防雨;

2、包装物的供应与回收由乙方负责，且乙方应当承担因其包装或任何防护不当而引起的货物的锈蚀、损坏产生的费用或责任。

3、货物在交付甲方并验收前，一切风险及责任均由乙方承担。

4、乙方为甲方安装调试电器。

第八条：违约责任：

1、甲方不能按期交货时，应向乙方偿付违约金。违约金为每延期交付一天应向乙方支付合同总价款的0.5%违约金，但不能超过合同金额的30%。

2、乙方无故中途退货，应向甲方偿付退货部分货款30%的违约金,同时乙方要承担退货货物产生的全部费用，包括运杂费、装卸费、安装、税费等所有费用，不论是否列在合同文本中。

3.合同生效后，甲方单方面终止合同应向乙方支付合同价款30%的违约金，并退还乙方已支付的货款。

第九条：本合同解除的条件：

1、在甲、乙双方一致同意的前提下，双方可签订书面协议解除本合同;

2、合同解除后双方的权利和义务，应在合同解除协议中界定清楚。

第十条：合同争议的解决方式：

1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2、本合同自甲、乙双方签字盖章后起生效

第十一条：其它约定事项：

1、按合同规定应偿付的违约金和各种经济赔偿，应当在明确责任后10天内结清。

2、合同实施过程中如遇乙方更改部分货物数量，乙方应书面通知甲方，甲方配合乙方制作。

3.合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方签署的会议纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十二条 本合同一式 2 份，需方执 1 份，供方执 1 份，未尽事宜双方协商处理

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

电器购买合同范本

(五)

甲方(采购单位)：

乙方(供货单位)：

甲乙双方经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

一、产品型号、数量、合同价格、金额：

二、交货地点：

乙方负责安排运输，运输费乙方承担。 ⑵交货地点：

三、付款方式：

⑴合同以人民币付款;

⑵甲方应在签订合同,产品入库后30天里付清货款。

四、甲乙双方承诺：

⑴甲方产品采购，只用于银行业务礼品赠送及信用卡积分兑换。

⑵甲方采购乙方产品，对外报价不得低于499元。

⑶乙方向甲方提供的英菲克7产品是正品。

⑷乙方向甲方提供英菲克7产品相应的产品资料(产品质量检验报告及3C认证)。

五、保修事项：乙方承诺对所供产品全部按国家行业标准及工厂承诺执行保修。

注：因不可抗力因素、甲方工作环境恶劣或甲方私自拆修造成的损坏或故障不在保修范围内

六、违约责任

⑴如果乙方没有按照合同规定或甲方同意延长的时间交货，甲方可以要求乙方支付违约赔偿金，赔偿费按迟交货物的计价金额每迟延一周0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物计价金额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付的，甲方可考虑终止合同。

⑵甲方不能及时支付款项的，乙方可以要求甲方比照本款第⑴条规定的方式承担违约责任。

七、合同生效及其他

⑴合同一经双方签字并加盖公章即为生效。

⑵本合同一式肆份，以中文书写。甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。 ⑶本合同未尽事宜，以国家规定为准。

八、合同变更

合同生效以后，任何一方当事人不得擅自对其条款进行更改。对合同的变更必须由双方当事人协商一致，并须签订书面的修改协议。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

电器合同 篇5

依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就日常改造施工事项订立如下合同条款：

2、工程承包范围：精制中效排风机组、多功能净化器拆除和高效排风机组安装工程。

4、工程承包方式：承包人对工程的人工、主材、辅材和机械实行总承包；承包人需要提供主材的检验合格证、检测报告，经发包人确认后方可用于施工。主辅材的具体划分双方共同确认。

5、施工要求及验收：承包人必须严格施工过程控制，及时办理过程控制手续；按照甲方要求提交《施工方案》、《安全施工计划》、《安装验证计划》等等。按照发包人提供的施工图纸和技术要求，结合现场实际情况进行组织施工。工程施工必须符合相关施工规范的要求。工程验收依据图纸和技术要求现场进行，验收必须有双方代表参加。验收后承包人提供竣工资料一套，并按发包人提供的标识材料和要求进行管道标识。工程质保期为验收后一年。

6、工程结算：施工结束后，双方依据现场竣工内容进行工程量确认，承包人将确认的工程量依据河北省安装定额据实编制工程决算书。发包人提供的设备及主材不计入决算总额。

7、工程费支付：合同总金额（即该工程决算，含税价）为人民币43809元，（大写：肆万叁仟捌佰零玖元整）

7.1工程交工后，承包人按照第6条的要求据实编制工程决算书，决算书递交10日内发包人审核，决算书经双方确认后，10日内发包人支付100%工程款。并开具全额发票。

关于主材和结算价格：承包人按照发包人要求的材料标准进行材料采购，主材结算价格为双方认可的价格。主材质量由承包人负责，由于材料质量引起的问题，由承包人承担相关责任。

8、其他约定：

9.1已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若由材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

9.2工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的_5_％偿付逾期违约金。

9.3工程交付时间不符合规定，按合同总价的'__5_％偿付逾期违约金。

9.4施工过程中出现修改或变更，双方执行变更签证。

9.5 承包人在现场施工时，必须严格遵守发包人现场的厂规厂纪；服从发包人和监理的现场监督管理；履行承包商现场《安全生产、消防安全和治安保卫协议书》、《三级安全教育》、《保密协议》规定的义务；若有违反，发包人有权终止合同，由此产生的后果承包人承担责任；由于安全措施不力造成的事故，责任由承包人承担。

合同的有效期为工程款付清和质保期满。

本合同经双方代表签字、盖章后生效。

本合同一式肆份，双方各执贰份。

本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成双方同意向秦皇岛经济技术开发区人民法院提起诉讼。

发包方（盖章）：秦皇岛紫竹药业有限公司 承包方（盖章）：河北建设集团安装工程有限公司

签订时间：

电器合同 篇6

为确保电站安全高效运行， 公司将 电站2#水轮发电机组计划性大修、预防性试验以及微机保护校验工程任务承包给乙方。经甲乙双方协商达成一致。为明确责任、加强工程管理，特签订本合同：

一、工程范围和内容：

1、 ＃水轮发电机组计划性大修（包括水轮机、发电机、调速器、主闸阀计划性大修四个项目）。

2、机组所属电气屏柜大修。

3、机组所属高压室6.3kV设备预防性试验、检修维护。

4、机组所属保护装置及微机保护校验、检查维护。

根据工程内容按总价实行劳务包工方式，不包消耗性材料和装置性材料。

1、工程时间： 月 日－ 月 日。如遇丰水时机则工期可相应顺延（由甲方酌情决定）

2、工程工期为15天，工程工期从乙方进站开始计算，到甲方验收合格为止。

3、乙方应抓紧时间，保证施工进度，甲方要为乙方创造施工条件，双方都不得使工期无故延长。

4、施工中如系乙方原因造成延期或返工，其费用自理，给甲方造成误工或其他损失的还应承担赔偿责任。

甲方：

①提供相关图纸和生产厂家技术规范要求。

②负责检修工程协调、检修停电工作及检修工作许可手续。

③落实执行《发电厂现场作业安全规程》。

④协助乙方完成机组大修后的试运行。

乙方：

①负责检修工程质量把关、落实执行《检修工艺导则》具体要求。同时必须严格按照图纸和生产厂家技术规范要求进行施工并接受甲方现场质量监督和检查。

②负责施工安全，做到文明施工。并落实执行《发电厂现场作业安全规程》同时对施工安全事故以及造成的'经济损失负责。

③负责施工期间交通及安全。

④工程竣工后必须按规定整理提供完整的技术档案资料，并移交甲方。

⑤会同甲方完成机组大修结束后的试运行，并承担设备的安全责任，和处理试运行中发现的缺陷。

五、技术要求及验收（按国家机电设备大修标准规程进行）。

1、乙方应对所检修的设备、测试的数据作好记录；

2、甲方按部颁标准进行工程验收；

3、试运行、甩负荷后交付使用；

六、承包金额及付款方式：

2、付款方式：甲方在乙方大修人员进站当天支付给乙方元，验收合格后15日内乙方提供大修试验报告，甲方凭正式发票一次性将余款付清。

3、超出承包范围外的工程项目，按实结算。

七、其他：

1、甲方提供必要的维修人员的食宿条件。

2、本合同从签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，由双方另行协商解决。

3、双方履行各自职责和合同条款，违约者赔偿对方一切经济损失和承担一切后果。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份。

代表：

电器合同 篇7

1、设备名称：

2、设备地点：xx医科大学

3、承包方式：乙方包工包料

4、工期：本设备自签订合同起20xx年x月x日前竣工。

5、设备质量：合格。

6、合同价款（人民币）：大写（￥）

第二条甲方工作：

1、开工前3天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对设备质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的，需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。

3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第三条乙方职责：

1、设备质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保设备质量达到合格等级。

2、劳动安全方面：乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施，如发生工伤事故或意外事故，均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。

3、文明施工方面：材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地清；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，对违反责任者将从重处罚，所处罚金将直接从设备款中扣除。

4、成品保护方面：乙方应加强成品保护工作，既要防止成品被别人破坏，又要防止破坏别人的成品。属乙方自己的成品，破坏后由乙方自行负责；乙方破坏其他人的成品，损失由乙方承担，损失费用从设备款中扣除。

5、负责保护周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏，否则应承担相应费用。

6、配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作，并承担费用。

7、保险和设备施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切费用均由乙方全部支付。

6、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

电器合同 篇8

1.质量要求及技术标准：产品按汽车电器设备技术条件执行。

2.出卖人对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为________年。

3.交货地点： 交货方式：

4.运输方式：路运输。运杂费负担：运费及市内运杂费、保险费由买受人负担。

5.合理损耗及计算方法：

6.包装纸箱按GB6544-86瓦楞纸板，GB6543-86瓦楞纸箱B237-86标准，木箱按B238-86，泡沫包装按B239-86。包装费由出卖人负担。包装物不回收。

7.买受人应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。买受人收货后如有异议，必须在收货后____日内通知出卖人，并附商检报告。否则即视为收货无误。

8.结算方式：托收承付，验单付款(或验货付款)。结算期限：

9.变更或解除合同必须于合同履行前二个月通知对方，经双方协商同意后，方可变更或解除合同，否则合同继续有效。其他变更事宜，依法律规定。

10.违约责任：任何一方违反本合同规定，按《中华人民共和国民法典》有关规定承担违约责任。1

1.争议解决：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。1

2.其它约定事项：季一季 二季 三季 四季五123XXXX101XXXX1213合计人民币金额(大写)___________________出卖人(章)买受人(章)鉴(公)证意见：鉴(公)证机关(章)、经办人：________年____月____日地址邮编地址邮编电话传真电话传真到站开户行账号开户行账号法定代理人法定代表人付款方式委托代理

电器合同 篇9

甲方(买方)：

住所：

乙方(卖方)：

住所：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就蜂产品原料买卖的有关事宜达成如下协议。

第一条产品基本信息及交货时间

第二条产品的各项指标及质量要求

水分：18%10-羟基-2-癸烯酸(王浆酸)：40%乙醇可溶物：75%

色泽：水白色(或者特白色、白色、浅琥珀色、琥珀色、深琥珀色)。

气味：有蜜源植物的花的气味，没有酸或酒的挥发性气味及其它异味。

滋味：甜(或者甜润、甜腻、微苦、涩)。

状态：常温下呈黏稠流体状态，或部分及全部结晶。不应有发酵征状。

杂质：不应含有蜜蜂肢体、幼虫、蜡屑及其它正常视力可见外来杂物

结构：密实，折断时断面不整齐。

硬度：20℃—40℃时有粘滞性，低于20℃时质硬。

对产品质量的其他约定：

未做特别约定的有关指标，应参照下列标准：《中国蜂产品协会团体标准蜂蜜》(T/CBPA0001-20xx)

第三条蜜蜂饲养及产品采集、包装、保存、运输的具体要求

1、(1)非零售包装：非零售包装的包装钢桶应符合GH/T1015-1999要求。钢桶包装内涂层和内胆有破损不得使用，也可使用其它带盖的食品包装容器。不应使用盛装过药品、燃料油、食用油或其它化工产品的包装容器。塑料包装容器必须符合国家食品安全卫生要求。包装容器在使用前应清洗干净，并吹干或晾干。包装场地应清洁卫生并远离污染源。灌装人员在操作前应洗手消毒，并穿戴洁净的工作衣帽。容器内应保留适当空隙，防止蜂蜜受热溢出。灌装后应立即盖好桶盖。

(2)预包装：接触蜂蜜的包装容器和材料应符合国家食品安全卫生要求。包装应严密。应采取可靠的方式，使其他人员能够识别该容器在包装后是否曾被开启。

2、保存场所应清洁卫生，防高温，防风雨，避免日光直射，远离污染源。不得与有毒、有害、有腐蚀性、有异味、易挥发的物品同场所保存。

3、运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有腐蚀性、有异味、易挥发的货物混装运输，防曝晒、防风雨。

4、双方其他约定：。

甲方应为乙方提供相关的技术指导。

第四条交付和货款支付

1、交付方式按下列第项办理：

(1)实行送货的，乙方应送至。

(2)实行提货的，甲方应到提货。

2、货款的支付按下列第项执行：

(1)交付之日，即时结清。

(2)甲方应于每批蜂产品交付之日起日内结清该批货款。

(3)合同签订后，甲方支付乙方定金人民币元(不得超过总价款的20%)；乙方交付该批蜂产品后，甲方应于每批蜂产品交付之日起日内结清该批货款，至最后一批货物交清时，定金抵作货款。

第五条验收

甲方应于收货当日自行或者委托检测机构对蜂产品的质量进行检测，检验标准为，检验地点。

第六条合同的变更

1、交货时如市场价格高于或低于合同约定价格的%，双方可对蜂产品价格进行重新协商。

2、因气候发生重大变化或不可抗力等因素造成无法按合同约定的.时间交货的，双方可另行协商。

第七条违约责任

1、交付的蜂产品质量不符合合同约定的，乙方应在日内负责调换，无法按期调换的，应扣除不符合约定的蜂产品的相应价款，并按该价款的%向甲方支付违约金；交付蜂产品的数量低于合同约定的，应在天内负责补齐，无法在该期限补齐的，按欠交蜂产品价款的%向甲方支付违约金；交付的数量超出合同约定的，超出部分，甲方有权选择是否接收，甲方同意接收的，则按合同约定的单价计算。

2、乙方延迟交货的，每延迟一日，应支付甲方约定批次价款额万分之的违约金；甲方逾期提货的，每延迟一日，应支付该批次价款额万分之的违约金。

3、甲方不按约定收购蜂产品的，应向乙方支付该批蜂产品价值的%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的蜂产品变质等实际损失。

4、甲方逾期支付货款的，每延迟一日，应支付延迟货款额万分之的违约金。

5、因包装物质量不符合要求造成的损失由包装物提供方承担。

第八条合同争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；

(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

第九条附则

1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

2、本协议经各方签署后生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

联系人： 联系人：

联系方式： 联系方式：

地址： 地址：

签署时间： 签署时间：