合同编号：
出卖人：
买受人：
签订地点：
签订时间： 年 月 日
第一条 家具名称、数量、价款
第二条 质量标准：
第三条 家具保修期为 月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在 天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。
第四条 定做家具图纸提供办法及要求：
第五条 交货时间：
第六条 交(提)货方式、地点：
第七条 运输方式及费用负担：
第八条 检验标准、方法及提出异议的.确期限：
第九条 付款方式及期限：
第十条 违约责任：
第十一条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十二条 其他约定事项：
甲方：
乙方：
日期：
甲方（卖方）：身份证号： 联系电话：联系地址：
乙方（买方）： 身份证号：联系电话：联系地址：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就本合同所涉房地产转让事宜，达成如下协议：
第一条 房地产权属情况
1、房地产地址（下称“该房地产”）：
2、房地产权证号码：
3、建筑面积：平方米
4、房屋使用性质：住宅
5、建筑结构：钢筋混凝土，总层数： 层，该房地产所在层数：第层。
6、该房地产以现状售予乙方的情况：
（1）带家私家电（详见家私电器清单）；
（2）户口未迁出，甲方应在 前迁出，逾期则以该房
地产转让总价款为基数按日万分之 五 向买方支付违约金。
7、需要说明的其他情况：甲方保证所填写和提供的有关该房地产的权属情况属实，保证对上述房地产享有完整产权，保证上述房地产不存在未向乙方说明的其他情况，且没有侵犯第三人权益。否则，承担相应的法律责任。
第二条 计价和价款
1、该房地产按整套出售并计价，总金额人民币￥ 元整（大写： 亿 仟 佰 拾 万仟佰拾 元；
2、付款方式详见附件
第三条 交楼时间和交接手续
1、甲乙双方同意该房地产交付使用的时间为甲方收齐房款当天，甲乙双方应在交楼当天一起到场查验房屋，查验后双方签妥房地产交接确认书，即视为房屋交付使用。
2、甲方应在该房地产正式交付使用前，交清该房地产在收楼前发生的所有欠款及费用（如银行贷款、欠税款、债务及水电、煤气、电话、网络、有钱电视、管理费等费
用）。甲方保证在交易后乙方无须对上述甲方欠款及应付费用负责。
3、甲乙双方同意交易房地产的物业专项维修资金：该房地产已交存物业专项维修资金，乙方应自办理完该房地产交易过户后 日内，持本合同、房屋权属证书、
身份证等到专户管理银行办理更名手续。
第四条 产权转移登记
甲方与乙方约定按本合同有关规定执行办理产权转移登记。
第五条 税费缴交
1、甲乙双方按以下第 方式缴付税费：（1）按政府规定各付各税；（2）甲方承担全部税费；（3）乙方承担全部税费； （4）其他
2、签订本合同后，如遇政府及有关部门调整税费，对于调整部分按以下第 方式缴付：（1）全部由甲方承担；（2）全部由乙方承担；（3）甲乙双方各自承担；（4）其他
第六条 违约责任
各方当事人履行合同或者不按约定履行合同的，应当根据有关法律法规承担相应的
违约责任。
第七条 交易不成的违约责任
1、甲方不按本合同约定将该房地产出售给乙方的，应当向乙方支付违约金，违约金
为该房地产成交价的10%，并退回乙方已付的全部费用。
2、乙方不按本合同约定买入该房地产，应当向甲方支付违约金，违约金为该房地产
成交价的10%。
第八条 延期交房的违约责任
甲方如未按本合同规定的期限交房的，应当每日按总房款0.05%的标准向乙方支付违
约金，逾期超过10日仍未交房的，乙方有权解除合同。如果乙方要求继续履行的，合同继续履行，自本合第三条约定的房地产交付使用日期的第二日起至实际交付之日止，甲方每日按总房款0.05%的标准向乙方支付违约金。
由于乙原因，导致未能按期交付的，甲方不承担任何逾期交楼的风险及责任。
第九条 逾期付款的违约责任
乙方未能按照本合同第三条约定支付房款的，应当每日按未付房款0.05%的标准向甲方支付违约金，逾期超过10日仍未支付的，甲方有权解除合同。
甲方要求解除合同的，应自其要求解除合同通知书到达乙方之日起10日内，将乙方
已支付的房款退还给乙方。
第十条 迟延办理产权登记的违约责任
如因甲方或乙方原因造成不能按期取得房地产权属证明文件的，甲乙双方当事人同意按下列 种方式处理：
1、违约方支付违约金从逾期之日起按总房款0.05%按日计算，合同继续履行。
2、解除买卖合同，终止交易，甲乙双方互不追究违约责任。
第十一条 单方解除权的行使
甲方或乙方行使本合同约定的单方面解除合同的权利时，应书面通知另一方，合同自通知到达对方时解除。
第十二条 免责条款
本合同签订后，若因不可抗力导致本合同需要延迟履行或者解除的，合同各方当事人无须承担违约责任。
第十三条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，提交物业
所在地法院管辖。
附件： 付 款方 式
合同编号：________
供方：____________签订地点：________
需方：____________签订日期：________
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《工矿产品购销合同条例》和《中华人民共和国商业部五金交电家电化工商品购销合同实施办法》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量：
品名规格
型号
牌号
商标产地
厂家质量标准包装
要求计量
单位数量单价总
金
额交(提)货时间及数量备注执行记录
合计人民币(大写)
二、供方对质量负责的条件和期限：
三、交(提)货方式及地点：
四、运输方式到达站(港)及收货单位：
五、运输费用负担：________
六、合理损耗计算及负担：______
七、包装费用负担：_________八、验收方法及提出异议的期限：
九、结算方式及期限：_____
十、违约责任：________
十一、合同附件：_______
十二、其它约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份，付本 份，供方执份，需方执 份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
有效期自年月至年月日。
供方：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
需方：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
为保护供需双方的合法权益，根据《xxx合同法》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
二、供方对质量负责的条件和期限：____
三、交(提)货方式及地点：____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位：____
五、运输费用负担：________________
六、合理损耗计算及负担：____________
七、包装费用负担：________________
八、验收方法及提出异议的期限：____
九、结算方式及期限：________________
十、违约责任：____________________
十一、合同附件：____________________
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方:(签章)乙方:(签章)
签字代表:签字代表:
日期:日期
购货方：
供货方：
兹购方向供方采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议：
一、 产品清单
二、 应付总金额(RMB)：1000000元
三、 付款方式：现金
四、 包装要求：无
五、 到货日期：20xx年10月20日
六、 到货地点：黑龙江省依兰县凌志手机通讯
七、 运输方式 ：客运 运费负担：供货方
八、 双方约定事项
1.供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。
2.购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。
九、 产品质量承诺
自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，一个月内包换，一年内保修，终身维修，终身提供技术支持。
十、 不可抗力及争议解决方式
1.产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2.双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。
十一、 未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。
十二、 合同生效及失效
本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效
供货方：____________________ 购货方：(盖章)____________ 地址：______________________ 地址：______________________ 电话：______________________ 电话：______________________ 授权代表：__________________ 授权代表：__________________ ________年_______月_______日 ________年_______月_______日
小家电购销热门合同范本
购货方：
供货方：
兹购方向供方采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议：
一、 产品清单
二、 应付总金额(B)：XXX元
三、 付款方式：现金
四、 包装要求：无
五、 到货日期：________年____月____日
六、 到货地点：____省____县凌志手机通讯
七、 运输方式 ：客运 运费负担：供货方
八、 双方约定事项
1.供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。
2.购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。
九、 产品质量承诺
自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，一个月内包换，________年内保修，终身维修，终身提供技术支持。
十、 不可抗力及争议解决方式
1.产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2.双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。
十一、 未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。
十二、 合同生效及失效
本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效
供货方：____________________
购货方：(盖章)____________
地址：______________________
地址：______________________
电话：______________________
电话：______________________
授权代表：__________________
授权代表：__________________
________年____月____日
________年____月____日
合同编号：__________________
购货方：_________________________供货方：
兹购方向供方采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议：
一、产品清单
二、应付总金额（RMB）：___________________三、付款方式：_________________________四、包装要求：_________________________五、到货日期：_________________________
六、到货地点：_____________________________________________________七、运输方式_________________及运费负担__________________八、双方约定事项
1．供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。
2．购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。
九、产品质量
自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方，一个月内包换，___________保修，终身维修，终身提供技术支持。
十、不可抗力及争议解决方式
1．产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2．双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。
十一、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。
十二、合同生效及失效
本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。
本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。
在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效
供货方：____________________购货方：（盖章）____________
地址：______________________地址：______________________
电话：______________________电话：______________________
授权代表：__________________授权代表：__________________
________年_______月_______日________年_______月_______日
精选阅读
出租方：
承租方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着友好、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，甲方将其所拥有的厂房租给乙方作为生产用房，为明确双方的权利义务，经协商一致，达成协议如下：
一、出租房屋情况
甲方将其所有的位于____大楼停车库旁的房屋租给乙方作为生产经营用房，该房屋建筑面积为__。具体位置见图纸。
二、租赁期限
甲乙双方约定，该房屋租赁期为1年，房屋租期从__年__月__日起至__年__月__日止。
三、租金、支付方式和限期
1、甲乙双方约定，该厂房的月租为__元，房屋全年租金为__元整。
2、乙方应自本协议签订之日起7日内向甲方一次性支付__﹐房屋的全年租金，1年合计__元，逾期不缴纳甲方有权收取乙方10%的违约金。
四、甲方在乙方没有如期缴纳房租的前提下有权收回房屋，提前解除协议，并不承担任何赔偿责任。
五、乙方所租的房屋只能用于自身正常生产经营，不得转租或作其它用途。否则，甲方有权解除协议并收回房屋，因此所造成的损失由乙方自行承担。
六、乙方自行负责租赁期间房屋的日常维修保养，费用自行承担，自行负责通水、通电、通讯设施的建设和维护，乙方对房屋的一切改扩建必需征得甲方同意后，方可进行。乙方的`一切改扩建在租期到后，不得拆除，并无偿归甲方所有。
七、乙方要加强安全管理，认真执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，落实各项安全防范措施。乙方在租赁期间自行承担各种安全事故责任，一切后果和经济损失由乙方承担。
八、乙方自行负责水、电、税费以及向企业收取的环卫费、暂住人口管理费等，乙方还要保持房屋及周边整洁、有序、文明、和谐。
九、乙方自带资金、项目，自主经营，乙方的一切债权债务与甲方无关。
十、在租赁期内，甲乙双方需提前终止协议，须提前三个月通知对方，违约提前解除协议的，需赔偿对方相应的损失。
十一条、本合同提前终止或有效期届满后，甲乙双方未达成续租协议的，乙方应于终止之日或租赁期限届满之日迁离租赁房屋，并将其返还甲方使用。
十二、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附属条款均为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
十三、本协议在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，依法向__市人民法院提起诉讼。
十四、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签名盖章后生效，签订之日为本协议的生效日期。
甲方乙方
代表代表
开户银行：
账号：
签订日期：
甲方： 已方：
经甲、已双方实地看房后，自愿协商达成租房合同如下：
一 、乙方租借甲方的房屋，期限年，期满后无条件搬出同时结清乙方应承担的费用，完好地交还甲方提供使用的物品，同时甲方退还居住使用押金给乙方。
二、乙方在签定本合同是，须提供有效证件，租费：每三月付壹次，先付后住，乙方在承租内必须提前一个月支付第二次房租。租住使用押金元。同时，甲方出具收据凭证给乙方。
三、乙方在租期内，应遵守国家法律，遵守沭阳有关治安管理条例。服从社区管理，争做文明市民。甲方有义务协助乙方办理有关如住手续。
四、甲方提供给乙方租住使用的房屋，必须保障其安全，可用，可住的原则。乙方在租期内必须承担水，电，煤，宽带，有线电视，物业管理等相关费用，不得拖欠。
五、乙方在租期内，不得破坏房屋结构，不得转租，转让他人居住使用等，甲方发现有权收回租房，不退任何费用。
六、租赁期间，甲方在出租期未满而停租，应赔偿乙方一个月的房租金，乙方在承租期未满而退租，应赔偿甲方一个月的房租金。甲、乙双方提前一个月通知对方协商解除合同的不作违约。不可抗拒因素不做违约。
七、乙方逾期支付应付租金，自逾期之日起乙方应每日按应交付租金的20%向甲方支付违约金。乙方如拖欠租金达十五日以上，甲方有权终止合同，不退任何费用。
八、根据本合同约定提前终止合同或合同期满，乙方应在收到甲方正式书面通知之日起十日内搬出全部设备、物品，但双方另有协商除外。搬迁后三日房屋里如仍有余物，如双方无约定，视为乙方主动放弃所有权，由甲方处理。
九、甲方提供给乙方物品如下：
《常用物品清单列表》
以上清单物品经双方清点交接无误。
如乙方造成甲方的财务被盗。
去向不明，火灾及损坏等，需照价赔偿。
十、租赁期间，房间内一切设备设施在使用过程中出现损坏，由乙方负责维修，如无法维修复原，由乙方照价赔偿
十一、在租期内甲、乙双方共同遵守本合同，任何一方擅自中途终止本合同，或任何一方违反本合同的条款，造成对方损失，必须赔偿对方有关的直接损失，直至请求法律保护。
十二、租赁期间乙方不得从事违法活动，否则后果自负，需注意防火防盗，如有相关事故发生，一切责任由乙方自行负责。
十三、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商写明。
十四、备注： 。
十五、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
本合同经双方签字之日起生效。
附租方内物品及日常费用交接清单一式 份
《常见物品清单列表》
甲方签字： 乙方签字：
身份证号： 身份证号：
联系电话 联系电话：
年月 日
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的`呢？下面是小编为大家整理的小家电买卖合同，希望对大家有所帮助。
供方：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
需方：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
二、供方对质量负责的条件和期限：____
三、交(提)货方式及地点：____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位：____
五、运输费用负担：________________
六、合理损耗计算及负担：____________
七、包装费用负担：________________
八、验收方法及提出异议的期限：____
九、结算方式及期限：________________
十、违约责任：____________________
十一、合同附件：____________________
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方(盖章)：________________________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
开户银行：_________________________
帐号：_______________________________
需方(盖章)：________________________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
开户银行：_________________________
帐号：_______________________________
购货方： (以下简称甲方)
供货方： 以下简称乙方)
甲乙双方就甲方购买乙方货物事宜达成本合同，以资共同遵守。
第一条：买卖货物的基本内容
货物的技术标准(包括质量要求)：按国家标准执行; 月
第二条：付款
1、付款方式：安装验收合格后付清。
2、甲方要求乙方开具增值税普通发票
第三条、交货方法及安装：送货上门并免费安装
第四条、产品质量承诺
自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，三个月内包换，终身维修，终身提供技术支持。
第六条、其它：
1、未尽事宜，由双方协商解决。
2、本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效。 购货方(甲方签章)： 供货方(乙方盖章)： 电话： 电话：
授权代表：________________ 授权代表：__________________
________年___月___日 ________年___月___日
供方：____________________________________
地址： 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
需方：____________________________________
地址： 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
二、供方对质量负责的条件和期限：
三、交(提)货方式及地点：
四、运输方式到达站(港)及收货单位：
五、运输费用负担：
六、合理损耗计算及负担：
七、包装费用负担：
八、验收方法及提出异议的期限：
九、结算方式及期限：________________
十、违约责任：
十一、合同附件：
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自 年 月 日至 年 月 日。
供方(盖章)：________________________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
开 户 银 行：_________________________
帐 号：_______________________________
需方(盖章)：________________________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
开 户 银 行：_________________________
帐 号：_______________________________
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商，特订本合同：
第一条：本合同总价款(人民币)： 万 仟 佰 拾 元整(小写： 元)，为在交货地点安装就位后的含普通税收最终价款。
第二条：甲方所需产品和价格如下表：
第三条：乙方承诺提供的产品保用期为一年。 第四条：交货时间： 年 月 日 第五条：交货地点：
第六条：验收方式：甲方所购产品全部到达后，由乙方向甲
第七条：甲方所购产品全部到达并安装完毕验收合格，乙方开具发票后付款，一次性付清。
第八条：违约责任：甲乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付合同总额的20%的违约金。
第九条：乙方提供的产品品种、规格、质量与约定不相符，甲方可以不收货，可以单方面解除合同，乙方按规定支付违约金。
第十条：乙方在合同规定的时间内按规定的数量和质量全部交货后，甲方不得以任何理由和借口为难乙方，如有此行为，视甲方违约，按约定由甲方支付乙方违约金，并支付乙方全部货款。
第十一条：乙方在运输安装过程中发生的损坏及事故由乙方自行负责。
第十二条：合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，甲乙双方可以依法向当地人民法院起诉讼。
第十三条：本合同自甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
第十四条：未尽事宜按《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方代表(签名)： 乙方代表(签名)：
年 月 日 年 月 日
合同编号：_____________
出租人：____________(以下简称甲方)
承租人：____________(以下简称乙方)
签订地点： _____________
签订时间：___年__月___日
第一条 租赁房屋坐落在____________、间数______、建筑面积______、房屋质量____________。
第二条 租赁期限从______年______月______日至______年______月______日。(提示：租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效)
第三条 租金(大写)：____________________________________
第四条 租金的支付期限与方式：__________________________
第五条 承租人负责支付出租房屋的水费、电费、煤气费、电话费、光缆电视收视费、卫生费和物业管理费。
租赁房屋的用途：_______________________________________
第六条 租赁房屋的维修：_______________________________ 出租人维修的范围、时间及费用负担：_____________________ ___________________________________________________________ 承租人维修的范围及费用负担：___________
第七条 出租人(是/否)允许承租人对租赁房屋进行装修或改善增设他物。装修、改善增设他物的范围是：______________________
租赁合同期满，租赁房屋的装修、改善增设他物的处理：
第八条 出租人(是/否)允许承租人转租租赁房屋。
第九条 定金(大写)______元。承租人在______前交给出租人。
第十条 合同解除的条件
有下列情形之一，出租人有权解除本合同：
1.承租人不交付或者不按约定交付租金达______个月以上;
2.承租人所欠各项费用达(大写)元以上;
3.未经出租人同意及有关部门批准，承租人擅自改变出租房屋用途的;
4.承租人违反本合同约定，不承担维修责任致使房屋或设备严重损坏的;
5.未经出租人书面同意，承租人将出租房屋进行装修的;
6.未经出租人书面同意，承租人将出租房屋转租第三人;
7.承租人在出租房屋进行违法活动的。
有下列情形之一，承租人有权解除本合同：
1.出租人迟延交付出租房屋_____个月以上;
2.出租人违反本合同约定，不承担维修责任，使承租人无法继续使用出租房屋。
第十一条 房屋租赁合同期满，承租人返还房屋的时间是：
第十二条 违约责任：
出租人未按时或未按要求维修出租房屋造成承租人人身受到伤害或财物毁损的，负责赔偿损失。
承租人逾期交付租金的，除应及时如数补交外，还应支付滞纳金。 承租人违反合同，擅自将出租房屋转租第三人使用的，因此造成出租房屋毁坏的，应负损害赔偿责任。
第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应提交惠州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十四条 其他约定事项：___
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
根据您的需求，栏目小编为您整理了以下的“家电合同”，以下是我们提供的一些建议供参考和借鉴。在当今社会大家法制观念的提升的时代里，合同的地位越来越重要了。从事重大经济活动之前，不签合同可能会造成损失。
甲方：
乙方：
双方经友好协商，根据国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议。
第一部分房屋概况
第1条甲方保证向乙方出租的房屋系拥有完全所有权和使用权，设有房屋它项权利有.
第2条房屋法律概况
1、房屋所有权证书登记人：，身份证号码：
2、房屋所有权证书编号：
3、土地使用权证书编号：
4、房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积：
5、房屋的使用面积：
6、房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施：
第3条出租房屋概况
第二部分租赁期限
第4条房屋租赁期限：自年月日至年月日止。遇以下情况应顺延：
1)发生不可抗力事由的
2)甲方非正常原因逾期交付房屋的
3)非乙方原因致使房屋无法居住的
4)经双方协商一致并书面更改的。
第三部分租金条款
第5条租金每月人民币元
第6条租金按季支付自本合同生效之日起十五日内，乙方应支付给甲方1个季度的租金以后应在每季度最后一个月的月底前付清下一季度的租金。
甲方如将房屋所有权转移给第三人，须提前三个月通知乙方。转移给第三人后，该第三人成为本合同的当然甲方。
第7条租金支付地点：
第8条租金支付方式：
第9条甲方收取租金时应提供合法有效的发票，否则乙方有权拒绝支付租金。
第四部分相关费用
第10条房屋在租赁期间产生的税收由承担，不因本租赁合同无效，或撤销，或变更而变动，除非双方对此达成书面变更协议。
甲乙双方同意本合同的押金（保证金）为人民币￥___，大写 元整。在本合同到期时。
第11条租赁期间，乙方因正常生活之需要的煤气费、水电费、电话费、有线电视费、网络使用费等由乙方承担环境卫生费、治安费、物业管理费用等由承担。
甲，乙双方如有特殊情况需提前终止合同，必须提前一个月通知对方，需双方同意后，方可办理退房手续。若甲方违约，除退还给乙方保证金外，还需支付给乙方上述金额的违约金。
第12条租赁期间，房屋的使用权归乙方，包括甲方有所有权或独立使用权的房屋外墙、屋顶、地下空间、及房屋的附属配套设施等。
该房屋的公用或合用部位的使用范围、条件和要求，现有装修、附属设施、设备状况和甲方同意乙方自行装修和增设附属设施的内容、标准及需约定的有关事宜。
第五部分房屋变更与设立他项权利
甲方如将房产所有权转移给第三方，应提前3个月书面通知乙方，乙方有以同等价格的优先购买权。房产所有权转移给第三方后，该第三方即成为本合同的当然甲方，享有原甲方的权利和承担原甲方的义务。
乙方需要继续承租该房屋的，则应于租赁期届满前________个月，向甲方提出续租书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。
第14条租赁期间，乙方如欲将房屋转租给第三方使用，须征得甲方书面同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当然乙方，享有原乙方的权利和承担原乙方的义务，乙方不再承担本合同约定的权利与义务。
甲、乙双方约定，甲方交付该房屋时，乙方应向甲方支付房屋租赁保证金，保证金为_______个月的租金。
甲方欲对房屋设立抵押权，须提前2个月书面告知乙方，乙方有权决定是否继续承租。如乙方在7日内无异议或不作为，则视为认可甲方的行为。如乙方作出决定终止本合同。
租赁期间，乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施，发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的_____日内进行维修。
甲方没有按以上约定告知乙方，乙方有随时单方面解除本合同的权力，并追究甲方违约责任。
第16条甲方设立其它他项权利，可以不征得乙方同意，但应提前1个月书面告知乙方。
第六部分房屋修缮
第17条租赁期间，甲方应负责房屋的正常维修，或委托承租方代行维修，维修费由甲方承担。甲方应保证房屋能满足乙方正常使用和居住之需要。
除本合同附件外，乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定向有关部门审批的。
第18条租赁期间，如房屋发生非因乙方原因造成的自然损坏，或人为损坏，或屋面漏水等，影响乙方正常居住生活事由的，甲方应在接到乙方通知之日起7天内予以修缮，超过7天，乙方有权自行修缮。
除甲方同意乙方续租外，乙方应在本合同的租期届满之日】届满后_____日内】返还该房地产，未经甲方同意逾期返还房屋的，每逾期一日。
如房屋有倾倒危险，或其它严重妨碍乙方正常居住的，或威胁到乙方的生命财产安全的，甲方应在接到乙方的通知后立即进行修缮或暂时补救，如果甲方对此怠慢，或不予以理睬。
违反合同的方，应向另一方按月租金的________倍支付违约金;给另一方造成损失的，支付的违约金不足抵付损失的，还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分：
第20条对房屋进行的修缮费用，乙方可以抵销租金或向甲方索还，并可追究甲方违约责任。
第七部分甲方权利与义务
第21条甲方保证如实向乙方解释和说明房屋情况和周边概况，应包括房屋权属、房屋维修次数、物业管理、治安、环境等，及如实回答乙方的相关咨询，否则视为欺诈行为。
该房屋交付时存在缺陷的，影响乙方正常使用的，甲方应自交付之日起的____日内进行修复、逾期不修复的。
第22条甲方如未按本合同规定时间向乙方提供租赁房屋，每日向乙方偿付违约金人民币元，累计不超过3个月的租金。
租赁期间，非本合同规定的情况甲方擅自解除本合同，提前收回该房屋的。
第23条租赁期间，如甲方确需收回房屋自住，必须提前3个月书面通知乙方。解除合同后，甲方应支付违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的20%计算。
甲方可以要求乙方恢复房屋原状】赔偿损失】。
第24条租赁期间，如有政府或经正常合法程序审批的拆迁行为，则按照国家拆迁条例和当地的拆迁有关规定执行。
租赁期间，甲方需抵押该房屋，应当书面告知乙方。
第25条乙方经甲方许可在租用房屋内进行的装修，如果因甲方原因致使乙方在合同期限内满搬出房屋时，甲方除承担违约责任外，还应折价装修费用一次性支付给乙方。
双方约定，自合同生效之日起____日内，按规定共同向房屋所在地街道、镇(乡)社区事务受理中心办理登记备案。
折价装修费用由双方协商，协商不一致，按照当地县级以上人民政府对拆迁房屋的装修费用的补偿的最高标准执行。
第八部分乙方权利与义务
第26条乙方按本合同约定交付租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负迟延交租的责任。
第27条租赁期间，如乙方需要退房，必须提前个月书面通知甲方。双方协商一致解除合同，乙方应付给甲方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的20%计算。
甲方：
乙方：
日期：
出租人(以下简称甲方)：_______________________
承租方(以下简称乙方)：_______________________
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方承租甲方房屋一事，经充分协商，一致达成如下协议：
出租单位：（以下简称甲方） 承租单位：（以下简称乙方）为明确甲乙双方的权力义务关系，经双方充分协商。
第一条租赁房屋基本情况甲方出租给乙方的房屋坐落于，共间，建筑面积约为平方米，房屋所有权证号为、土地使用权证号为。同时甲方将租赁房屋的相应附属设施及设备一并出租给乙方(附清单)。
乙方如不按合同规定的时间和数量交付租金，除应向甲方按每日1%偿付违约金外，乙方如逾期不交还房屋，除仍应向甲方如数补交租金外。
第二条房屋权利瑕疵担保甲方保证在出租该房屋没有产权纠纷;有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在出租该房屋前办妥。出租后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
租赁期满或合同解除，乙方须按时撤走全部人员及室内属于乙方的全部设施物品。搬迁后十日内乙方原租房内仍有余物，视为乙方放弃所有权，由甲方处理。
第三条租赁用途乙方租赁甲方房屋用于____________。
第四条房屋租赁期限租赁期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第五条房屋交付甲方应在____年____月____日之前将房屋交付给乙方，交付之日水表计数____，电表计数____，燃气计数____。
第六条租金乙方承租本租赁房屋的租金为每月____整，未经甲乙双方协商一致达成书面协议，本租金不得进行调整。
本合同中如有未尽事宜，须经双方协商，补充规定与本合同具有同等效力，合同执行过程中如发生纠纷，应通过甲、乙双方协商解决、协商不成。
租金支付方式：。
第七条费用承担乙方使用租赁房屋产生的水费、电费、燃气费由乙方承担，其它因租赁房屋产生的所有费用由甲方承担。
．乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方 相应赔偿；如发生自然损坏。
第八条房屋维修与保养甲方承担租赁房屋的维修义务及维修费用，保证租赁房屋处于正常的可使用和安全的状态，租赁房屋致使他人或乙方遭受损害产生的法律责任由甲方承担。甲方应对租赁房屋及其设备设施定期检查。
甲方收取乙方押金_______元，房屋到期后，如屋内设施有损坏乙方需按价赔偿，租赁期间乙方不得拖欠房屋的水、电、煤气等费用，否则在押金中扣除，如屋内设施无损坏，无拖欠费用，甲方将押金全部返还乙方。
第九条其他本合同一式二份，自甲乙双方签字或盖章后生效，甲方、乙方各持一份，每份具相同的法律效力。
购货方：
供货方：
兹购方向供方采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议：
一、产品清单
账 号：
二、包装要求：纸箱包装，纸箱不回收
三、运输方式 市内送货 及运费负担 由乙方负责。
四、双方约定事项
1.供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。
2.购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的`，供方将视同购方收妥货物。
五、产品质量承诺
自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，一个月内包换，终身维修，终身提供技术支持。
六、 不可抗力及争议解决方式
1.产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2.双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。
七、 未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。
八、合同生效及失效
本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。 本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。 在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效
供货方：____________________
购货方：(盖章)____________
________年_______月_______日
________年_______月_______日
甲方(出租方)： 身份证号码
乙方(承租方)： 身份证号码
根据《中华人民共和国民法典》的有关法律法规，现甲方将 住房一间有偿出租给乙方，为明确甲、乙双方各自责任、权利与义务，经甲、乙双方协商一致，特签订以下条款，以便双方共同遵守。
甲方出租给乙方的公寓，配有全套家俱和装饰（具体情况见合同附件（装修配备表））。租赁期间内。
一、甲方与乙方签订三年合同期，即 年 月 日至 年月 日止。
二、甲方与乙方签订 年合同期，年租金： 元，(大写： )，一次性付给甲方，在合同期内，甲方不准以任何理由加收租金。
由于甲方转移户内有关物品或未经乙方同意而采取其他方式提前收回本房产，致使本合同所约定的租赁关系中断，视为甲方违约。甲方应以相当于当期年租金三倍的标准作为违约金支付给乙方，乙方有权要求甲方继续履行合同。若乙方同意解除合同。
三、在合同期内，乙方不得从事违反国家明确规定出租房管理条例，如出现违法活动所造成一切后果由乙方自行承担。
关于提前终止合同的其他约定，按以下条款处理：租赁期限内，如甲方与_________公司签订的（商品房买卖合同）经法定机关依法撤销或双方协商解除合同，而致本合同无法继续履行，则双方在结清实际租赁期内的租金后，若甲、乙双方依约定解除或依法终止合同后。
四、甲方与乙方签订本合同书后，甲方负责结清合同期签定期前该房产生的费用，合同期内产生的一切费用乙方自行交纳。
为保证乙方向甲方及时有效送达有关事项的通知以及准确及时付款，甲方须提供其便捷、准确的通讯联络方式与收款账户等个人资料。
五、在合同期内，乙方无转让权，如乙方收取该房转让费，甲方有权解除本合同。
六、本合同一式两份，甲、乙双方签字后各执一份，甲、乙双方具有同等协商权力，如有未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
房屋如因不可抗力（包括诸如天灾、战争等等）导致损毁或造成双方损失的，甲乙双方互不承担责任。由此而导致合同终止的。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____
甲方： (需方)
乙方： (供方)
为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，富鑫商务宾馆(以下简称甲方)与 (以下简称乙方)就购买宾馆家具达成如下协议：
一、产品名称及清单见附件一(由乙方负责提供)
二、合同总金额
人民币(大写)： 含税费、运杂费及其他相关费用等)，以后购买按照本合同报价______折购买。数量以实际收货数量为准，按实际金额结算。
三、付款方式
1、合同签订后叁日内，甲方向乙方预付合同总额30%的定金。
2、产品安装完工后，甲方必须在七个工作日内验收完毕，不得拖延。经验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额60%的货款。
3、10%的货款作为质量保证金，满一年，经甲方确认无质量问题，甲方将至来那个保证金支付给乙方。
四、交货方式
1、交货日期：合同签订_____天内交货。
2、交货地点：
3、乙方负责装车运输，由甲方协助卸车搬入房间。
五、验收标准
1、该批货物均按国家技术标准验收，产品分三次验收：
(1)、产品白坯完工
(2)、油漆完工
(3)、蒙钉完工。
由乙方通知甲方验收，甲方在接到乙方通知后，3日内必须到乙方现场验收，否则视为认可(说明：产品外购件无白坯验收)。
2、所有家具款式、规格、颜色、材质均按样品为准，无样品按图纸或按双方约定办理，经甲方经办人认可，签字生效。
3、布料、花色由乙方提供，经甲方经办人认可，签字生效。
4、家具明细、数量详见清单。(由供方提供)
六、质量要求
技术标准：按ISO9001-20__国际标准和行业标准。
七、运输方式
运杂费及保险费由乙方承担。
八、服务承诺
1、全部货物经甲方验收后，乙方应及时听取甲方意见，如在使用过程中出现非人为的质量问题，由乙方负责在24小时内，按破损数量、型号全部换新。
2、产品在叁年内出现质量问题，如落漆、开裂、松动等，由乙方派人修复或更换。甲方在使用期间出现人为损坏问题，乙方负责修复，只收取甲方料工费(在接到甲方通知后24小时内上门服务)，保质期内所发生的所有质量问题，如果供方在需方通知之日起24小时内未处理，需方有权交第三方处理，所发生的费用由供方全额负担。
3、质量保证期限：保质期从双方验收签字认可后开始计算，时间为叁年。
4、质量保证：乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况，除按原厂正品进行更换外，由乙方负责双倍进行赔偿。
九、违约责任
1、保值期内，乙方按甲方通知后，如每出现一次24小时内不能及时上门处理质量问题的情况，乙方自动延长半年质保期并负责赔偿宾馆由此而造成的一切损失。
2、逾期交货：因乙方原因，不能按期交货，每推迟一天，乙方每天按合同货款总金额的`1%支付违约金。
3、如在成品验收时发现质量问题而又无法补偿时，乙方除需在单价中调整，并在总金额中扣除外，还需给予甲方赔偿。
4、因乙方原因，影响甲方正常开业，一切责任由乙方承担。
5、推迟付款：如甲方推迟付款，每推迟一天，甲方每天按合同货款总额的1%支付违约金。
6、由于甲方原因推迟交货，每推迟一天，每天按合同总金额的1%支付乙方违约金。
十、毁约处理
甲、乙双方签订《购销合同》后若任何一方单方面撕毁合同，则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方，自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。
十一、本合同一式两份，签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份，附件与本合同具有同等法律效力。
十二、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、已双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应提交甲方当地人民法院进行裁决。
甲方名称(盖章)：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
乙方名称(盖章)：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
主办单位名称(盖章)：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
根据国家《民法典》和《 省城镇房屋租赁条例》的规定，经甲乙双方协商签订租赁合同如下：
一、甲方出租给乙方房屋情况表：
房屋坐落
所有权人
房产证号
结构及层数
建筑面积
使用面积
房屋用途
抵押权人意见
房内设施
二、该房出租从________年____月____日起到________年____月____日，租金为每月元，在每月日前交付。
三、甲方依法出租自有房屋，有收取房租的权利，有依法交纳税费，及时养护，维修房屋，保障租户的使用安全的义务。
租赁期满或合同解除，乙方必须按时搬出属于乙方的全部物件。视为乙方放弃所有权，由甲方处理。如乙方逾期不搬迁，乙方应赔偿甲方因此所受的损失。
四、乙方租用甲方的房屋，应每月依期缴交租金，不得拖欠。逾期缴交，由甲方按月租额的%向乙方加收违约金。乙方同意预付保证金币元给甲方。
甲方同意将其租用的三堡码头部分场地转租给乙方经营使用，具体位置如下：自码头南面通道水沟北起向北至三层楼前面通道以西九十米，运河南边第一个缆桩起向北九十米到2号桅杆吊机操作台边止，含南北九十米以北三层楼通道以西至运河边留做的8米宽的共用通道。
五、未经甲方同意，乙方不得擅自改变房屋结构，或对房屋扩建，改建，不得将房屋转租，转让，转借他人或改变约定用途;乙方不得利用租住房屋从事违法违纪，，违反计划生育政策的活动。
鉴于本协议期限届满后，乙方已与杭州______河码头就港池以南的全部场地使用订立租赁合同，乙方承诺如届时甲方仍需租用其原使用场地的。
六、租赁期间，甲方要求提前终止租赁合同收回房屋自用时，需提前三个月通知乙方，乙方应如期搬出，由此造成乙方损失的，双方可在本合同第十条商定补偿条款。
本协议期限内乙方因经营需要在租赁场地上搭建的建筑物、设备，如遇国家、集体征迁，与甲方无涉。
七、租赁期间，乙方要求提前终止租赁合同退回房屋给甲方时，应提前三个月通知甲方，由此给甲方造成的损失，双方可在本合同第十条中商定补偿条款。乙方如续租甲方房屋，须提前三个月通知甲方。
乙方在未违反租约的前提下，有权优先续租该房屋。如要求续租，在本合同期满前三个月向甲方提出申请。
八、甲方如出售出租的房屋，在同等价格条件下，乙方有优先购买权，但在甲方通知后半个月内乙方不作购买表示的，应认为放弃优先购买权。
若因国家政策变动或不可抗力的因素需要提前终止本合同，甲方应提前半个月通知乙方，乙方必须按通知要求办理终止合同手续，按时退出所租用房屋，甲方不承担由此造成的任何损失。
九、本合同履行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的按下述第种方式解决：
1.提交河源市仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
十，甲乙双方商定的其他事项：
十一、本合同一式叁份，甲乙双方，房管部门各存一份。
十二、本合同必须经当地房管部门登记备案。
甲方签名盖章：乙方签名盖章：
电话：电话：
________年____月____日________年____月____日
出租方(以下简称甲方)：__________
承租方(以下简称乙方)：__________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商，特定立本合同。
条 甲方应提供产权证（或具有出租权有效证明）身份证明（营业执照）等文件，乙方应提供身份证明文件。
第一条 租赁内容
一、甲方将位于__________其中一间门面租赁给乙方。用于经营小吃。
二、甲租赁给乙方的房屋建筑面积为__________平方米，乙方独立经营，自己挂电表，按表数交费。水费双方平摊，煤气费由乙方交纳。甲方协助乙方办理相关手续。
条 本合同未尽事项，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为与本合同组成部分。
三、乙方经营时注意安全，防火、防盗，由此发生的一切安全事故由乙方自己承担。
第二条 租赁期限
一、租赁期__________年，自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
第三条 租金及其它费用
一、年租金为__________元(人民币)，交租金方式为年付。
二、在合同期内双方不得违约，如有不可抗拒原因(自然灾害或政府动迁)，甲方不能继续承租该房，乙方与甲方自愿解除合同，甲方将剩余租金退还乙方。
我们在租房的时候，都会用到签订合同，用来保护双方的合法权益。下面是由编辑为大家整理的“
第四条：续租
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的`呢？下面是小编为大家整理的小家电买卖合同，希望对大家有所帮助。
供方：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
需方：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
二、供方对质量负责的条件和期限：____
三、交(提)货方式及地点：____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位：____
五、运输费用负担：________________
六、合理损耗计算及负担：____________
七、包装费用负担：________________
八、验收方法及提出异议的期限：____
九、结算方式及期限：________________
十、违约责任：____________________
十一、合同附件：____________________
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方(盖章)：________________________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
开户银行：_________________________
帐号：_______________________________
需方(盖章)：________________________
法定代表人：__________________________
委托代理人：__________________________
开户银行：_________________________
帐号：_______________________________
购货方：
供货方：
兹购方向供方采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议：
一、产品清单
账 号：
二、包装要求：纸箱包装，纸箱不回收
三、运输方式 市内送货 及运费负担 由乙方负责。
四、双方约定事项
1.供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。
2.购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的`，供方将视同购方收妥货物。
五、产品质量承诺
自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，一个月内包换，终身维修，终身提供技术支持。
六、 不可抗力及争议解决方式
1.产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2.双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。
七、 未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。
八、合同生效及失效
本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。 本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。 在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效
供货方：____________________
购货方：(盖章)____________
________年_______月_______日
________年_______月_______日
甲方：__________
乙方：__________
经过协商确定乙方为协议供货供应商，甲乙双方经协商，在协议供货有效期内达成以下条款：
第一条：采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品：金额单位：__________万元
第二条：质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量具有9001国际质量管理体系认证，并通过3中国强制性产品认证。
第三条：权利瑕疵担保
1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装，并承担验收合格前发生的安全责任第四条：包装要求
（1）乙方所出售的`全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
（2）每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。
第五条：供货对象及供货期限
乙方负责在供货协议生效之日起至__________年__________月__________日期间家电的供应。
第六条：供货方式
在供货期限内，乙方在与采购单位签署《家电供货合同》后，保证在个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。
第七条：验收
乙方将家电送货至采购单位指定地点后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。在安装完毕，验收合格后，采购单位收取发票。货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。
第八条：售后服务
乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
第九条：货款的支付货款的支付采用预付80%，即验收合格后付清剩余20%货款。
第十条：辅助服务
乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
第十一条：质量保证乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议第13条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十二条：协议生效
1、本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份若有修改，必须双方签署书面修改协议，修改内容成为本协议不可分割的一部分。
甲方：__________
乙方：__________
签约时间：__________年__________月__________日
购买家电器采购合同
第一部分：引言
购买家电器是现代生活中的一项重要任务。无论是我们的家庭还是商业机构，都需要各种各样的家电设备来满足我们的日常需求。在购买家电过程中，为了确保双方的权益，采购合同是必不可少的一部分。本文将详细介绍购买家电器采购合同。
第二部分：合同条款
1. 合同双方：合同的第一部分是规定合同双方的详细信息。包括买方和卖方的姓名、地址、联系方式等。
2. 商品描述：接下来，合同需要详细描述买方要购买的家电设备的各项规格。包括品牌、型号、尺寸、功能等。这样做是为了确保买方了解他们所购买的商品的具体细节，以及卖方提供的是符合合同要求的商品。
3. 价格和付款方式：合同的下一部分是规定家电设备的价格和付款方式。卖方应向买方提供明确的价格，并说明是否包括税费和运输费用。付款方式可以是一次性付款或分期付款，具体细节也需要在合同中详细说明。
4. 交货和验收：在购买家电设备过程中，交货和验收是非常重要的环节。合同中应明确规定设备的交货时间和地点，以及验收标准。买方有责任在设备到达后及时进行验收，如果发现任何问题，应立即通知卖方并要求解决。
5. 保修和售后服务：在购买家电设备后，保修和售后服务也是买方关心的重点。合同中应明确规定设备的保修期限、保修范围以及售后服务承诺。这样，买方就可以在需要维修时及时联系卖方获得帮助。
6. 违约责任和争议解决：最后，合同还应规定违约责任和争议解决方式。如果一方违约，应明确规定违约方需要承担的责任和罚款金额。对于任何产生的争议，合同应规定解决方式，如协商解决、调解、仲裁或司法救济。
第三部分：补充条款
在购买家电设备过程中，还可以根据具体情况添加一些补充条款来确保合同的完整性和具体性。以下是一些常见的补充条款：
1. 终止合同：合同可以规定双方可以在特定情况下终止合同，如不可抗力事件发生或合同履行不了力等情况下。
2. 保密条款：如果某些技术或商业机密需要保密，可以在合同中添加保密条款，以确保信息的机密性。
3. 知识产权：如果合同涉及到知识产权问题，如专利或商标，可以在合同中明确规定各方的知识产权权益。
4. 整个合同：最后，合同应明确规定该合同是对以前的协商和谈判的总结，并取代任何之前的口头或书面协议。
第四部分：结论
购买家电器采购合同对于买方和卖方来说都是非常重要的。它确保了双方的权益，并明确了双方的责任和义务。本文详细介绍了一个标准的购买家电器采购合同，以期在实际操作中为大家提供参考和指导。希望本文能帮助买方和卖方之间建立稳定而长期的商业关系。
供方（以下简称甲方）：
需方（以下简称乙方）：
经甲乙双方协商，就乙方向甲方购电器产品事宜达成如下协议：
合同期限：20xx年7月15日--20xx年12月31日
一、购买产品清单：
合计（人民币大写）：伍拾万零玖仟伍佰贰拾元整
二、甲方的权利和责任：
甲方有权了解乙方的用电设备的详细资料。 甲方负责对乙方相关人员进行设备使用操作培训。
三、乙方的权利和责任：
乙方负责提供甲方需要的各用电设备的详细资料。 乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。
四、运输和安装：
甲方负责将设备运输至乙方指定的地点，相关费用由甲方承担。
如需甲方安装调试设备，乙方需支付设备的安装调试材料费，为合同总金额的5%。
如乙方为非郑州区域内客户，则甲方技术服务人员的相关差旅费由乙方承担。 五、付款方式：
1、乙方需预付合同总金额的20%，给甲方，设备安装调试完成后20日内结清合同余款。
2、 付款方式一律以银行汇款、贷记凭证或支票形式支付，甲方不收取现金，否则后果自负。 六、售后服务：
甲方销售之产品，主机出现故障三年内包换。
甲方销售之产品，如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。
以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成，则不属于质保范围。 甲方销售之产品实行10年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。 七、违约责任：
甲方产品安装调试后出现非人为因素造成的问题，甲方负责无条件维修，乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，甲方有权向乙方索赔，乙方必须赔付合同金额10%的违约金给甲方。 八、其它事项：
本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
家电采购合同
供方(以下简称甲方)：_________________
需方(以下简称乙方)：_________________
经甲乙双方协商，就乙方向甲方购电器产品事宜达成如下协议：_________________合同期限：_________________20__年7月15日--20__年12月31日
一、购买产品清单：_________________
合计(人民币大写)：_________________贰佰壹拾陆万贰仟元整
二、甲方的权利和责任：_________________
甲方有权了解乙方的用电设备的详细资料。
甲方负责对乙方相关人员进行设备使用操作培训。
三、乙方的权利和责任：_________________
乙方负责提供甲方需要的各用电设备的详细资料。乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。
四、运输和安装：_________________
甲方负责将设备运输至乙方指定的地点，相关费用由甲方承担。
如需甲方安装调试设备，乙方需支付设备的安装调试材料费，为合同总金额的5%。
如乙方为非成都区域内客户，则甲方技术服务人员的相关差旅费由乙方承担。
五、付款方式：_________________
1、乙方需预付合同总金额的20%，给甲方，设备安装调试完成后20日内结清合同余款。
2、付款方式一律以银行汇款、贷记凭证或支票形式支付，甲方不收取现金，否则后果自负。
六、售后服务：_________________
甲方销售之产品，主机出现故障三年内包换。
甲方销售之产品，如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。
以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成，则不属于质保范围。甲方销售之产品实行10年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。
七、违约责任：_________________
甲方产品安装调试后出现非人为因数造成的问题，甲方负责无条件维修，乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，甲方有权向乙方索赔，乙方必须赔付合同金额10%的违约金给甲方。
八、其它事项：_________________
本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人(签字)：_________________
开户银行：_________________
银行账号：_________________
签订日期：_________________法定代表人(签字)：_________________开户银行：_________________银行账号：_________________签订日期：_________________
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方向乙方采购家电，根据《xxx合同法》及其他法律法规的规定，签订本合同，以资双方共同恪守。
一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额(见附件)合同总价款为：
注：以上价格含运费、税费。
二、交货地点：
交货时间：
三、运输费用承担：由乙方负责
四、付款方式：(详细方式)银行转账考虑预留质保金事宜
五、合理损耗计算方法：无
六、违约责任：(具体内容及违约赔偿标准需约定)如乙方的产品质量不合格，甲方在30天内可退货给乙方或要求乙方更换合格产品
七、争议的解决
本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。
八、附加条款：
乙方承诺以上电器免费保修一年，因甲方人为原因造成电器损坏乙方不负责保修。
八、附加条款：乙方承诺以上电器免费保修一年，因甲方人为原因造成电器损坏乙方不负责保修。
九、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。经甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：
乙方：
家具家电房屋租赁合同书
本合同由出租方和承租方于签署，经过协商一致，达成以下条款：
一、租赁物和租期：
出租方同意将其租赁的房屋及内部家具、家电出租给承租方，租赁期限自年月日起至年月日止。
二、租金和付款方式：
租金为每月人民币__元，共计__元。租期内租金一次性支付。租赁期内每月应在__日前支付当月租金，逾期将按照每日千分之五的标准计收违约金。
三、押金和违约金：
1.承租方在签署本合同时需一次性交纳个月租金的押金，即人民币__元。
2.如承租方超过合同约定的支付租金时间，将依次计算并收取违约金，每日千分之五，但每日违约金不得超过当月租金。
3.承租方未在租期结束前归还房屋或物品，或经出租方同意续租后仍未如期归还，出租方有权自押金中扣除违约金并追究其责任。
四、房屋维护和修缮：
1.租赁期间，承租方应妥善维护保管出租方所提供的房屋、家具、家电等；
2.如因承租方过错或不当使用而造成的任何房屋、家具、家电的损坏、丢失、毁坏，应由承租方全额赔偿；
3.因自然灾害或正常损耗等原因导致的损坏，由出租方负责修缮维护。
五、合同终止：
1.租赁期届满，双方协商一致可以续租或终止合同；
2.承租方有下列情形之一者，出租方有权终止本合同：
（1）未按照约定时间和方式支付租金；
（2）未按照约定使用、保护租赁物；
（3）以所租用的房屋、家具、家电为非法活动提供场所；
（4）擅自转租或将租赁物用于其他非法用途；
3.本合同解除后，承租方需在__天内归还房屋及家具、家电等所有租赁物品，出租方将在扣除应付款项后，将押金退还给承租方。
六、其他事项：
本合同未尽事宜，双方可协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
出租方：_________________ 承租方：_________________
年 月 日
家具家电销售合同是一种合法合规的销售协议，旨在确保买卖双方的权益，明确双方的责任和义务。本合同是针对家具和家电产品的销售所制定，在双方达成一致意见并签署之后生效。
第一章 合同目的和要素
第一条 合同目的
本合同是根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定，为明确买卖双方权益、维护交易安全、规范交易行为而制定的。
第二条 合同要素
合同要素包括但不限于以下几个方面：
1. 卖方信息：包括名称、地址、联系方式等；
2. 买方信息：包括名称、地址、联系方式等；
3. 商品信息：包括产品名称、品牌、型号、数量、单价等；
4. 价格：明确商品的价格和支付方式；
5. 交付方式和时间：规定商品的交付方式和交付时间；
6. 售后服务：明确售后服务内容和责任；
7. 违约责任：规定各方因违约所承担的责任。
第二章 商品信息和价格
第三条 商品信息
卖方应准确提供商品的名称、品牌、型号、数量和质量等信息，并确保所提供的信息真实有效。
第四条 商品价格
1. 卖方应公示商品的价格，确保价格真实准确。如有特价促销等活动，则应明确活动期限和具体优惠方式。
2. 买方在购买商品时应支付全额货款，卖方不得以任何理由要求分期付款或者以其他形式拖延货款支付。
第三章 交付和验收
第五条 交付方式和时间
1. 卖方应按照合同约定的时间和地点交付商品。
2. 如果因卖方原因导致商品交付延迟或无法交付，则卖方应承担相应的违约责任。
第六条 商品验收
1. 买方应在收到商品后立即进行检查和验收，如发现质量问题，则应及时通知卖方。
2. 买方经检查确认商品无质量问题后，应及时签收并在合同上签字确认。
第四章 售后服务
第七条 售后服务内容
1. 卖方应提供商品的保修期限，并明确保修期内的维修责任和方式。
2. 卖方应提供商品的售后服务电话，并确保及时响应和解决问题。
第八条 违约责任
1. 如果一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。
2. 买方未按时支付货款的，应承担滞纳金和利息。
第五章 合同解除和争议解决
第九条 合同解除
1. 如果一方违约严重影响合同履行，对方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
2. 合同解除后，双方应协商处理剩余问题。
第十条 争议解决
1. 买卖双方因合同履行发生争议，应首先协商解决。
2. 协商不成的，可依法选择诉讼、仲裁等方式解决争议。
第六章 其他条款
第十一条 其他
双方在合同履行过程中如有其他约定，应在合同中明确并签字确认。
第七章 合同生效和效力
第十二条 合同生效
本合同经买卖双方签字盖章后生效。
第十三条 合同效力
本合同对双方具有法律约束力，双方应按照本合同的约定履行各自的义务。
结语：
家具家电销售合同的签订与执行，有助于保障消费者的合法权益，提高消费环境的安全性和可预见性。本合同的相关条款具有明确性、实用性和强制性，将有效规范卖方和买方之间的交易行为，减少因信息不对称和不合理行为而导致的纠纷发生，增加合同的履行率和消费者满意度，促进家具家电市场的发展和健康竞争。
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方向乙方采购冰箱、电视、风扇等家电，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，签订本合同，以资双方共同恪守。
一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额见下表：
合同总价款为：
注：以上价格含运费、税费。
二、交货地点：
交货时间：
三、运输费用承担：由乙方负责
四、付款方式：（详细方式）银行转账考虑预留质保金事宜
五、合理损耗计算方法：无履行合同期限、地点和方式条款验收方式条款质量标准条款售后服务承诺条款
六、违约责任：（具体内容及违约赔偿标准需约定）如乙方的产品质量不合格，甲方在30天内可退货给乙方或要求乙方更换合格产品
七、争议的解决本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。
八、附加条款：乙方承诺以上电器免费保修一年，因甲方人为原因造成电器损坏乙方不负责保修。
九、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。经甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
地址：
电话：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
地址：
电话：
签订地点：
签订时间：年月日
立约日期：
立约人：
（国内公司）
公司注册号码：
联络地址：
以下简称「甲方」
与公司名称：
公司注册号码：
通讯地址：
以下简称「乙方」
甲、乙双方经友好协商，现甲方取得乙方名为两部合共____集电视连续集剧本（以下简称“该剧本”）的独家拥有版权之电视节目在中国大陆之独家制作及发行权，现双方欲就版权的细则达成以下的协议：
（1）甲方获得该剧本的独家拥有在中国大陆的版权，全权处理该剧的“小说、电影及电视剧原著改编权”（以下简称为「是项权利」）并与乙方订立及签署本合约及其一切有关的文件。
（2）乙方为是项权利的拥有权。甲方欲向其购买是项权利，俾使甲方拥有是项权利及使用该剧的名称、改编该剧的内容和拍摄电视剧集、电影及小说等权利。是项权利的转让，甲方愿意支付总额人民币万元正（￥，______）予乙方作为取得该剧在中国大陆的独家版权。乙方已于合约书内表示同意是项权利的转让并接受该酬金作为唯一的代价。双方同意酬金须于本合约书签署日起计____天内支付。此外，乙方同意甲方因行使上述权利而制作的产品；其永久版权及因此而衍生的一切利益及权益只属甲方独有，与乙方无涉。
（3）乙方保证自合同签定之日三年内不会将两部电视剧集的中国地区播映权销售于任何第三者在中国地区播映。如因此而使甲方蒙受的任何经济损失，乙方同意承担一切后果。
（4）乙方宣称并无亦不会授权任何第三者享用甲方的部份或全部授权。
（5）乙方保证并无把上述权利用作任何借贷或抵押之用，或牵涉于任何财务安排及法律纠纷之中。倘甲方因行使或处置上述权利而蒙受任何经济的损失，乙方同意承担一切的后果。
（6）甲方可自由使用、处置、转让或授权任何第三者行使上述权利及自行与第三者订立任何条款。除此之外，乙方同意甲方有权向第三者收取任何报酬或利益，与乙方无涉。
（7）乙方承诺在任何情况下，不会与第三者订立任何条款导致甲方无法自由使用上述权利或于行使上述权利时受到任何限制或约束，或导致甲方须向乙方或第三者缴付除本合约书内第（2）条条款所订的酬金以外的任何费用、金额或负上任何法律及经济责任。
（8）乙方同意倘有任何第三者侵犯甲方所获授的权利，甲方可自由采取一切必要的法律行动，务以保障及维护上述权利，唯一切因此而引致的费用须由乙方承担。乙方承诺必会采取有效的法律行动以维护上述权利的完整性及独有性及在甲方的要求下提供一切必要的协助。
（9）乙方同意提供一切必要及合理的协助，包括签发有关的授权书予甲方，俾使甲方可有效地行使上述权利及证明其为上述权利的独家及合法的版权人。并同意配合甲方在大陆的造势宣传。
（10）本合约书的内容必须保密，不许外涉予任何第三者。倘任何一方披露本合约书内任何保密内容予第三者，此举被视作违约论。违约者须承担一切的后果并赔偿另一方因此而蒙受的损失。
（11）任何一方如未能履行本合约书内的任何条款，并予接获另一方的通知要求履行有关的责任三十天后，仍没有作出任何补求，将被视作违约论。违约者须承担一切的后果并赔偿另一方因此而蒙受的损失。
（12）本合约书一式两份，自双方签署后立即生效，本合约书的订立，解释及执行受中华人民共和国法律的管辖，双方不可撤销地愿意接受中华人民共和国法庭的排他性司法管辖。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
买方（甲方）：__________
卖方（乙方）：__________
签订地点：__________
签订时间：________年________月________日
为维护买卖双方的合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，双方本着平等互利的原则协商一致签订本合同。
第一条家具名称、商标、规格型号、材质、颜色、数量及金额（详见附件产品明细表）。
第二条合同产品总金额：人民币圆（大写）即：RMB元，两者不符时以中文大写为准。
第三条付款条件及时间
1、甲方应在本合同签订后的日内向乙方交付本合同总金额____%的预付款。乙方交货后，预付款抵作价款。若甲方未按约定期限给付预付款，则乙方有权相应顺延交货时间。
2、余款为总金额的%即元。甲方应在产品安装完毕验收合格后日内结清全部余款。
第四条付款方式
1、甲方以现金结算的，应按本合同第三条规定以现金方式银货两讫。
2、甲方以票据结算的，应在票据上注明乙方的全称和金额，将货款按本合同第三条规定汇入乙方指定的账户。
3、如上述付款方式或账户发生改变，乙方应以书面形式（并加盖公章）告知甲方。
4、乙方在收到货款的同时应开具给甲方同等金额的正式发票。
第五条交货时间、方式及地点
1、交货时间：
预付款交付乙方后5天内（不包含3日的组装期）。甲方要求延期交货时，应于交货日天前通知乙方。
2、交货方式：
乙方送货，运费由乙方负担。
货物在运输及组装过程中，发生损坏或灭失的风险由乙方承担；货物经组装完毕甲方验收合格后，发生损坏或灭失的风险由甲方承担。
3、交货地点：
第六条家具的安装调试
组装期：货物运至指定交货地点后3日内。
1、甲方应于乙方交货前确认组装现场已具备安装条件，并负责提供货运电梯、场地照明等必要的安装设施。
2、乙方应根据甲乙双方的约定及甲方的要求负责家具的安装调试。
第七条家具的接收和验收
1、乙方依本合同所定交货时间将货物运至指定地点后，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。
2、甲方应在组装完毕后3日内对货物验收完成，逾期则视为验收合格。如有异议应在此期限内向乙方提出，乙方在知悉或应当知悉甲方提出异议后，有义务即时进行处理并告知甲方，直到甲方验收合格为止。
3、甲方认可在相关出货验收单上签字者为甲方或甲方授权之验收人。
第八条品质保证
1、乙方保证产品质量，承诺年（不少于3年）质量保障（自开具发票之日起算）。
2、在质保期内家具出现质量问题的，乙方应免费（包括材料费、工时费和运输费等）上门修理或更换，双方另有约定的除外。修理不好或不能更换的，甲方有权要求乙方退货并返还产品折旧后的货款。折旧费按每日最高不超过货物金额的0.1%收取。折旧费计算自乙方开具发票之日起至甲方要求退货之日止。
3、保修期内家具因甲方故意造成的损坏，乙方酌情收取材料及相关修理、更换等费用。
第九条违约责任
（一）乙方责任
1、乙方非因不可抗力不能按期交付货物时，须每日按照逾期交付货物金额的0.5%向甲方承担违约责任。
2、因乙方原因导致本合同被解除时，乙方除应立即返还甲方预付款外，还应向甲方支付合同总金额30%的违约金。
（二）甲方责任
1、甲方非因不可抗力不能按期付款时，应每日按照逾期交付货款的0.5%向乙方承担违约责任。
2、因甲方原因导致本合同被解除时，乙方返还甲方预付款，甲方须向乙方支付合同总金额30%的违约金。
第十条合同变更
1、双方签约后，因甲方合理要求而增减产品内容需另行签订《补充合同》。
2、双方签约后，因甲方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写《交货变更确认单》，经双方签章后生效。
第十一条合同的终止及解除
1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
2、发生不可抗力致使合同目的不能实现时，本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任。
3、甲方不支付或者不按照约定支付剩余货款达30日的，乙方有权单方解除合同并返还预付款，收回货物。
4、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：
（1）未按约定时间交付货物达30日的。
（2）货物与样品不符，或货物质量没有达到行业标准，或乙方拒绝履行产品质量保障责任的。
第十二条争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方协商、调解解决或向有关行政机关申诉解决。协商、调解、申诉解决不成的，按下列第____种方式解决：
1、提交__________仲裁委员会仲裁；
2、依法向__________人民法院起诉。
第十三条其他约定事项
1、本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写，其他部分不得涂改，如有涂改痕迹，该合同无效。
2、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。若乙方位于家具卖场或展销会，本合同还须由卖场或展销会的主办单位签字、盖章。
3、若乙方位于家具卖场或展销会，在乙方撤离卖场或展销会后出现的问题，由卖场或展销会主办单位先行向甲方承担赔偿责任；主办单位承担责任后，有权向乙方追偿。
4、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方名称（盖章）：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
乙方名称（盖章）：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
主办单位名称（盖章）：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
第一章 总则
第一条 为规范和促进国家电网公司系统合同管理工作，根据国家有关法律、法规，制定本办法。
第二条 本办法所称合同是指以国家电网公司系统各单位为一方主体签订的合同，包括合同、协议(书)或其他具有合同性质的文件等。
第三条 国家电网公司的区域电网有限公司、省电力公司及国家电网公司其他全资企业、控股企业和直属事业单位(以下简称“各单位”)，应当遵守本办法。
第四条 各单位的法律部门是合同的归口管理机构，合同承办部门、财务部门及其他相关部门按各自职责管理合同。
未设法律部门的，由各单位指定部门归口管理合同。
第五条 各单位应当依照本办法对合同订立、合同履行、合同变更与解除、合同归档、授权委托、合同备案及其他与合同相关的事项进行管理。
第六条 各单位应当逐步实行合同信息自动化管理。
第七条 区域电网有限公司和省电力公司按照分级管理的原则通过审查、备案等方式管理所辖单位的合同。
第八条 合同管理实行部门承办制度、审查会签制度、授权委托制度、审计监察制度、责任追究制度和合同备案制度。
各单位可根据实际情况制订合同专用章、合同承办人考核管理等其他合同管理制度。
第二章 合同管理机构及其职责
第九条 各单位有关部门按其分工分别履行合同管理职责。
第十条 法律部门履行以下管理职责：
(一)制订本单位合同管理制度;
(二)监督本单位合同管理制度的执行;
(三)依本办法规定审查合同;
(四)监督检查合同的履行;
(五)负责合同编号、备案、汇总统计;
(六)制作、保管《公司法定代表人身份证明书》;
(七)制作、保管《法定代表人授权委托书》;
(八)协助合同争议的解决;
(九)负责制订(或协助有关部门制订)与发布合同示范文本。
第十一条 合同承办部门履行以下管理职责：
(一)组织合同项目谈判;
(二)起草合同文本;
(三)负责合同文本审查会签的流转;
(四)办理授权委托申请;
(五)监督、组织合同履行;
(六)负责本单位合同统计，保管合同档案;
(七)保管合同当事人主体资格和资信证明文件;
(八)指定合同承办人。
第十二条 财务部门履行以下管理职责：
(一)审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法规和公司财务管理制度;
(二)审查合同的经济可行性;
(三)协助合同承办部门监督合同执行情况;
(四)按照合同约定办理收支事项。
第十三条 审计部门履行以下管理职责：
(一)对合同订立、履行、变更、解除等事项实施审计;
(二)对合同订立、履行中出现的失控点和违法、违规、违纪情况，提出审计意见或审计建议。
第十四条 监督部门履行以下管理职责：
(一)对合同的订立、履行、变更、解除等事项实施监察;
(二)对合同管理中出现的违规、违纪、违法情况进行调查处理，提出监察建议或监察决定。
第三章 合同的审查与备案
第十五条 各单位应依照本办法管理、审查本单位合同。
对下列合同，区域电网有限公司须报国家电网公司审查同意;省电力公司须经区域电网有限公司审查后，报国家电网公司核准。
(一)涉外的购售电合同;
(二)重大涉外投资协议;
(三)须报经：国家电网公司审查同意或代表国家电网公司实施的投资项目、融资项目的投资合同、融资合同;
(四)各单位认为需报国家电网公司审查同意的合同
各单位中属多个股东单位的，其上述合同按该单位章程的有关规定进行审查。
第十六条按第十五条规定报经国家电网公司审查的合同，应当后附与该合同相关的背景资料和本单位的审查意见，并由法律部门商相关业务部门后，正式行文报审。
报经国家电网公司审查的合同，按照公司本部有关审查会签程序流转。
第十七条 下列合同文本应当报送国家电网公司备案：
(一)由各单位制订的合同示范文本;
(二)国家电网公司认为需要备案的其他合同;
第十八条 区域电网有限公司、省电力公司及国家电网公司其他直属单位订立的如下合同，应每半年以报表形式报送国家电网公司法律事务部备案：
(一)涉外合同;
(二)担保合同;
(三)国有资产转让合同;
(四)知识产权、无形资产转让合同;
(五)购售电合同、输电合同;
(六)投融资合同：
(七)土地使用权转让合同;
(八)劳动合同。
国家电网公司对合同文本等备案另有规定的，应同时执行。
第十九条 按第十七条规定须备案的合同文本应在合同订立后30日报送国家电网公司，并后附背景资料或情况说明。
第二十条 按第十八条规定须备案的合同表格，上半年的应当于当年8月15日前、全年的应当于次年3月15日前报送国家电网公司法律事务部备案，并同时报送一份电子版。
第二十一条 各单位应于每年底对本单位该年度合同管理工作进行书面总结，并向本单位主管领导和国家电网公司法律事务部报告。
总结报告应包括该年合同管理工作中的重点、经验及存在的问题。
第四章 合同的订立和履行
第二十二条 合同承办部门应当根据合同项目指定合同承办人对合同订立、履行的程序和执行情况全过程负责。
单位临时借、聘人员不能作为承办人。
第二十三条 在合同订立时，合同承办部门应负责对合同另一方当事人的主体资格和资信状况进行审查。
重要的或标的额较大的合同谈判，合同承办部门应组织法律人员和经济技术专业人员参加。
第二十四条 承办人应将合同草案送业务部门(或相关部门)、法律部门顺序审查会签。涉及支付事项的，财务部门为必经审查部门。
负责审查的部门应出具书面审查意见。
未按本条第一、第二款以及第三章规定进行审查的合同，各单位有权签约人或其代理人不得签署，财务部门不得支付合同款项。
第二十五条 法定代表人或单位负责人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。
涉及下列合同时，须专项授权：
(一)资产抵押、转让、出售、收购、租赁等合同;
(二)有关企业兼并、破产、资产重组、股权转让等重大合同;
(三)输电合同、购电合同;
(四)投资合同;
(五)‘担保合同;
(六)重大建设项目合同;
(七)涉及境外资金或当事人的合同;
(八)其他需要专项授权的合同。
第二十六条 承办人负责组织合同的履行，监督合同履行的全过程，并督促当事人按照约定全面、实际履行合同。
第二十七条 承办人负责履行合同约定的通知义务，包括提示有关部门、单位按合同约定的日期、期间履行合同义务或主张权利。
第二十八条 承办人负责汇报、请示合同履行中出现的问题、争议。
第二十九条 合同变更或解除文件的订立、履行适用本办法中合同订立、审查、履行的相应规定。
第三十条 合同履行完毕或合同的权利义务终止后，承办人负责整理、保管合同档案，并按文档管理要求的时间及方式归档。
第三十一条 承办人须在合同正式签订后将合同送本单位法律部门备案。
第三十二条 审计部门、监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除进行审计、监察。
第三十三条 合同承办人及其他相关人员应当保守合同所涉及的商业秘密、技术秘密。
第五章 合同争议的处理
第三十四条 合同发生争议时，应采用协商、调解方式解决。协商或调解能够达成一致时，应依合同订立程序订立书面协议。
协商或调解不能达成协议时，可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决争议。
第三十五条 合同发生争议时，承办人应及时通知有关机构和人员，并报本单位法律部门备案。
第三十六条 公司系统各单位之间发生合同争议经协商不能解决的，应当首先报双方共同的上级单位协调解决;仍不能解决的，报国家电网公司调解解决。
第六章 监督检查
第三十七条 国家电网公司法律事务部对各单位的合同管理工作实施监督与指导，定期或不定期地对各单位合同的订立、履行、管理工作进行检查。
第三十八条 国家电网公司对各单位、各单位对其所属单位经检查发现具有下列情形之一的，应向被检查单位负责人出具法律意见书;造成重大经济损失或其他严重后果的'，报监察、审计或相关部门按照有关规定查处;涉嫌构成犯罪的，由司法机关处理。
(一)不桉本办法规定程序订立、变更或解除合同的;
(二)订立有重大缺陷或无效合同、虚假合同、可撤销合同的;
(三)丢失合同文本及相关文件的;
(四)提供虚假资料的;
(五)不按合同履行的;
(六)发生争议后，隐瞒或不及时向有关机构汇报或不及时采取措施的;
(七)应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃权利并对公司造成危害的;
(八)在合同订立或履行当中，与对方或第三人恶意串通、收受贿赂或使用其他非法手段的;
(九)泄漏合同意向、商业秘密或其他相关秘密的;
(十)利用合同进行涉嫌犯罪活动的第七章 附则
第三十九条 公司章程、招标投标文件等审查程序适用本办法。
国家和国家电网公司对涉外招标投标文的审查程序另有规定的，从其规定。
第四十条 公司代管单位的合同管理，参照本办法执行。
第四十一条 各单位应当根据本办法，结合本单位情况，制定具体管理办法，并报国家电网公司法律事务部备案。
第四十二条 本办法涉及数字、期限均包含本数。
第四十三条 本办法由国家电网公司法律事务部负责解释。
第四十四条 本办法自发布之日起施行。
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
经甲乙双方协商事宜如下：
一、甲方负责提供乙方需要的各种电器配件详细资料。
二、甲方销售电器材料如出现故障一年包换。
三、乙方电器出现问题，甲方负责维修，乙方必须支付金额80%货款和维修手工费，余款待维修调试完成后3个月内结清所有余款。
四、合同期限：20xx年2月13日—20xx年2月12日。
五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同双方签字盖章后立即生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方： 乙方：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 签时日期： 年 月 日 签时日期： 年 月 日
家电维修合同(二)：家电维修合同(员工版)
某某维修部用工合同
甲方（维修部）：
乙方（员工方）：
甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则签订此合同，双方应共同遵守。
一、工作条件
1，乙方必须全心全意为甲方所承包的家电产品安装和维修（含保内、保外售后服务）任务，乙方应按甲方要求及时的保质保量的完成任务。
2，乙方自身应具备以下条件：交通工具（要求保险、证件齐全），安装和维修工具一套，保证通讯工具畅通，保险设施齐全，具备国家相关部门颁发的电相关证书，也可是甲方所承包的家电品牌维修技师工作证书。（甲方为乙方提供平台学习考取）。甲方应为乙方提供合格的安装、维修材料及备件。
3，甲方提供乙方进行各类培训工作，以达到乙方熟悉甲方相关服务规范，并真正在实践中执行；如发现乙方有损坏甲方服务形象及利益的事情，甲方有权作出相应的处罚；相反，对于维护、提高甲方利益的，甲方将给予相关的奖励。
4，乙方必须遵守甲方所要求的《维修安全操作规范》，并向甲方缴纳保证金。甲方统一为乙方办理意外伤害保险（保险经费先由乙方工资扣除，工作满一年后返还。如未满一年，视未放弃退还保险经费）。
5，乙方工资的计算标准及支付方式：保修期内的按照甲方制定的结
算标准给予乙方结算，保修期外的乙方应严格按照甲方维修收费标准执行，维修费用不能高于厂家标准，保外机在去除甲方配件费用后，60%归乙方，20%作为甲方平台支撑费，10%给予所在门店信息员，10%作为员工绩效奖励及维修部全体员工活动经费。保外机收入必须当天按时交给门店收银员，在结算工资时一并返还乙方。结算方式为每月（5日-20日）以工资方式体现。
6、乙方实质上已是甲方员工，必须服从甲方的一切管理，（工作时间段春冬两季为早上9点-下午6.30分，夏秋两季为早上8：30-7：30忙季特殊情况需配合甲方工作时间稍微延长并补贴乙方加班费用）不得随意、散漫，故意拖延工作进度，否则甲方有权废止合作。并且扣除保证金及结算费用。
7、乙方上门服务是代表甲方进行的，乙方在工作中必须注意自我形象、不得有诋毁甲方的一切行为，不得乱收费。
二、乙方的安全规范
（一）、操作安全
1、严禁使用不符合标准配件进行安装及维修；因为使用不符合标准的配件而引起事故及用户抱怨造成投诉损失由乙方承担一切损失。
2、乙方因操作不规范、野蛮作业等导致机器损坏，均由乙方负责一切损失。
3、如果乙方遇上不能确定的操作，必须通知甲方负责人，由甲方确认处理。
4、高空作业时，必须由两人以上互相配合，同时系上安全带，所有
作业必须以安全保障为前提，如不规范操作导致伤害，乙方自行承担。
（二）、机械安全
1、安装架：电视机和空调的挂架安装必须测试墙体的承重能力和检查挂架的焊接、材料的结实度，不合格的架子必须重新修复或废弃，禁止随意和侥幸安装，安装空调室外机时，必须上固定螺栓。如因强行安装产生的一切隐患和事故，由乙方全部负责。
2、乙方执行安装时，要注意规范操作，小心轻放。造成损失由乙方全部负责。
3、乙方的安装或维修工具要随时检查线路是否完好，严格执行安全的前提下操作。造成损失由乙方全部负责。
（三）车辆安全协议：
1.乙方要遵守交通规则，在车辆多、学校或居民驻地最高时速不得超过20公里/每小时，不得违章驾驶，若出现事故或发生意外由乙方负责。
2.乙方在安装或维修收费用户时，实行处理完毕结费的原则，乙方不得自作主张允许用户赊欠（特殊情况必须请示甲方认可）。
3.乙方在搬运商品过程中要轻搬轻放，因运输或搬运而造成的商品损伤或损失由乙方承担。
4、乙方必须随时检查车辆性能，禁止故障出行，保障安全。
（四）、其他注意事项
1、凡属于二楼以上空调外机的安装或维修室外作业时，必须使用双保险制度，即人身体上同时系保险绳和保险带，保险绳和保险带分别固定在不同的且牢固的支点上，以防坠落。高空作业时，应注意防止工具、螺
钉和配件等跌落砸伤行人。
2、在安装和维修完毕后应通电试机，在确保机器运转正常。并教会用户使用，才算工单完成。如未执行，工单结算无效。
3、乙方必须熟悉甲方所承包品牌厂方的规定、协议和安装、维修材料领取，调换的相关规定，并在接到用户信息后保证第一时间联系安装与维修。如因为一时疏忽造成抱怨投诉并给甲方带来损失的，一切后果由乙方承担。
4、乙方应自觉遵守甲方的管理制度，认真、严格兑现甲方售后服务承诺，维护甲方信誉，全心全意为甲方平台用户服务。乙方不得以任何借口拒绝配送、安装和维修。乙方应自觉爱护用户的物品，如有损坏、划伤、丢失或由此而产生的纠纷，乙方承担全部责任。乙方应严格按甲方的服务规范接待每一位用户，认真回答用户的咨询，不得有怠慢、冷落、顶撞顾客现象。违者扣罚50-200元。
5、乙方不能完全修复的机器，必须在当天或者次日上报甲方管理，由管理决定其他处理方案，如出现不报、隐瞒等行为，每次处罚乙方50元。情节严重造成甲方损失的，一切由乙方承担。并且解除用工协议及保证金和工资扣除。
6、乙方如有技术、等方面的特殊培训需求，以申请方式递交管理，管理将安排乙方进行教导或培训。
三、工作纪律
1、乙方要严格遵守甲方服务理念，安全操作流程和安全管理规定，严防责任事故、交通事故、人身伤残事故的发生，如发生此类事故，责任
由乙方全部负责。
2、乙方必须遵守甲方的服务流程、技术数据等商业秘密规定，自觉维护甲方利益。
3、乙方必须遵守甲方公司的其他日常工作纪律管理考核规定。
4、乙方必须保证电话随时畅通。
本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
四、本协议有效期： 年 月 日至 年 月 日
甲方： 乙方：
签定日期：
甲方： (需方)
乙方： (供方)
为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，富鑫商务宾馆(以下简称甲方)与 (以下简称乙方)就购买宾馆家具达成如下协议：
一、产品名称及清单见附件一(由乙方负责提供)
二、合同总金额
人民币(大写)： 含税费、运杂费及其他相关费用等)，以后购买按照本合同报价______折购买。数量以实际收货数量为准，按实际金额结算。
三、付款方式
1、合同签订后叁日内，甲方向乙方预付合同总额30%的定金。
2、产品安装完工后，甲方必须在七个工作日内验收完毕，不得拖延。经验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额60%的货款。
3、10%的货款作为质量保证金，满一年，经甲方确认无质量问题，甲方将至来那个保证金支付给乙方。
四、交货方式
1、交货日期：合同签订_____天内交货。
2、交货地点：
3、乙方负责装车运输，由甲方协助卸车搬入房间。
五、验收标准
1、该批货物均按国家技术标准验收，产品分三次验收：
(1)、产品白坯完工
(2)、油漆完工
(3)、蒙钉完工。
由乙方通知甲方验收，甲方在接到乙方通知后，3日内必须到乙方现场验收，否则视为认可(说明：产品外购件无白坯验收)。
2、所有家具款式、规格、颜色、材质均按样品为准，无样品按图纸或按双方约定办理，经甲方经办人认可，签字生效。
3、布料、花色由乙方提供，经甲方经办人认可，签字生效。
4、家具明细、数量详见清单。(由供方提供)
六、质量要求
技术标准：按ISO9001-20__国际标准和行业标准。
七、运输方式
运杂费及保险费由乙方承担。
八、服务承诺
1、全部货物经甲方验收后，乙方应及时听取甲方意见，如在使用过程中出现非人为的质量问题，由乙方负责在24小时内，按破损数量、型号全部换新。
2、产品在叁年内出现质量问题，如落漆、开裂、松动等，由乙方派人修复或更换。甲方在使用期间出现人为损坏问题，乙方负责修复，只收取甲方料工费(在接到甲方通知后24小时内上门服务)，保质期内所发生的所有质量问题，如果供方在需方通知之日起24小时内未处理，需方有权交第三方处理，所发生的费用由供方全额负担。
3、质量保证期限：保质期从双方验收签字认可后开始计算，时间为叁年。
4、质量保证：乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况，除按原厂正品进行更换外，由乙方负责双倍进行赔偿。
九、违约责任
1、保值期内，乙方按甲方通知后，如每出现一次24小时内不能及时上门处理质量问题的情况，乙方自动延长半年质保期并负责赔偿宾馆由此而造成的一切损失。
2、逾期交货：因乙方原因，不能按期交货，每推迟一天，乙方每天按合同货款总金额的`1%支付违约金。
3、如在成品验收时发现质量问题而又无法补偿时，乙方除需在单价中调整，并在总金额中扣除外，还需给予甲方赔偿。
4、因乙方原因，影响甲方正常开业，一切责任由乙方承担。
5、推迟付款：如甲方推迟付款，每推迟一天，甲方每天按合同货款总额的1%支付违约金。
6、由于甲方原因推迟交货，每推迟一天，每天按合同总金额的1%支付乙方违约金。
十、毁约处理
甲、乙双方签订《购销合同》后若任何一方单方面撕毁合同，则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方，自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。
十一、本合同一式两份，签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份，附件与本合同具有同等法律效力。
十二、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、已双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应提交甲方当地人民法院进行裁决。
甲方名称(盖章)：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
乙方名称(盖章)：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
主办单位名称(盖章)：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
人们渐渐认识到了合同的重要性。合同可以以书面、口头或其他形式存在，您了解优质合同文件的撰写方式吗？编辑将为您详细分析“用电合同”，感谢您的阅读，希望您能获得丰硕的知识收获！
原告淄博市淄川某热电有限公司诉被告淄博某轻工制品有限公司供用电合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人孟某、程某，被告委托代理人蒲某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，20xx年12月1日，原、被告签订供用电合同一份，合同约定，由原告供应被告电力。其中合同第三条关于原告向被告按每度0.5元收取电费，以高压计量为准，用电价格在煤炭降价前提下，电价相应降低。的约定属于重大误解、显失公平的条款。为此，特请求人民法院依法变更原、被告于20xx年12月1日签订的供用电合同第三条为：原、被告双方按市场价格确定电价，每年调整一次。
被告当庭辩称，首先，我单位当时是响应淄川区政府和双沟镇政府的招商政策，才在原告所在地开办企业，因我单位生产需要能源主要是电力，是原告的大用户，应当享受相应的优惠政策;其次，供用电合同是我们双方在平等自愿的前提下订立的，合同双方均具有民事权利能力和行为能力，不存在重大误解和显失公平的情形，该合同合法有效，原告所诉无事实和法律依据。请求法院依法驳回原告诉讼请求。
经审理本院认定，原告是于1996年12月23日成立的火力发电企业，其生产的电力未并网运行。20xx年，被告响应淄川区及双沟镇两级政府招商引资政策，到双沟镇凤凰村开办企业。因被告系用电大户，且电量负荷稳定，原告遂通过镇政府和凤凰村委，与被告于20xx年12月3日签订供用电合同一份。合同约定：甲方(原告)向乙方(被告)提供电源，供乙方生产。合同第三条约定：甲方向乙方收取价格为每度0.5元的电价，以高压计量为准，用电价格在煤炭降价前提下，电价相应降低。双方还就其他事项进行约定。合同期限为十年，自20xx年12月1日至20xx年12月1日。合同签订后，原告供电至今，被告亦按合同约定电价支付电费至今。20xx年10月20日，原告以书面方式通知被告，该公司自9月1日实行承包经营，要求用户于10月25日前到原告公司重新商讨电价等合作事宜并签订合作合同，否则将终止合作关系。但因被告不同意变更原合同电价，双方未达成协议， 原告遂提起诉讼。
另查明，20xx年1月9日，淄川区煤井关闭整合工作领导小组下发文件：按照淄川区政府文件精神，实行煤电联产组建煤电公司，煤电公司兼并的煤井生产的煤炭原则上用于发电，不得外销。并于同年1月30日下发简报，规定原告兼并煤井八处。
20xx年9月1日，原告与淄博A精细化工有限公司(以下简称A公司)签订租赁合同一份，该合同约定，原告将公司经营权租赁给A公司，由A公司行使经营权。该合同第9条第6项约定，A公司租赁前，原告与第三人所签订的合同、协议经A公司审查同意后，由A公司继续履行，A公司不同意的，由原告负责处理，与A公司无关;或由A公司与第三人协商，重新签订协议后履行。
上述事实有原告提交的供用电合同、租赁合同、通知、被告给其出具的用电说明;被告提交的淄川区煤井关闭整合文件、简报及当事人陈述为凭，经本院审查可以采信。
本院认为，原、被告签订的供用电合同，合法有效，本院予以确认。原、被告均是具备独立法人资格的民事主体，双方在所签订的供用电合同中明确约定：双方系本着平等、自愿、互惠互利、诚实信用、协商一致的原则，达成该合同。原告作为发电企业，在发电成本、电力市场价格等信息的了解掌握方面相对于被告具有优势地位，原告主张实际经营主体多次变更，缺乏经验，导致错误计算电力成本，不属于重大误解的范畴，因此，本案供用电合同第三条不是因重大误解订立的条款，本院予以确认。原告作为经营多年的发电企业，对于电力市场价格的涨或降以及由此影响到企业利润的问题应当知道，因此，原告在合同第三条中只约定用电价格在煤炭降价前提下，电价相应降低，而未约定在煤炭涨价时，电价相应提高，应视为原告对其利益的自愿放弃，对于这种民事权益的处分系双方当事人的自愿行为，不属于显失公平的情形。原告虽当庭提交山东省物价局文件及从互联网下载的新闻资料，以证明煤价上涨引起电价上涨的事实，但原告并非并网发电企业，省物价局文件规定的是上网电价，而新闻资料不能证明原告企业自身的电力成本，且被告提交的淄川区煤井关闭整合文件和简报又证明原告属于煤电联产企业，综上，本院认为，原告主张合同显失公平证据不足，不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国合同法》第五十四条的规定，判决如下：
驳回原告淄博市淄川某热电有限公司诉讼请求。
案件受理费50元，由原告负担。
甲方：________________
乙方：________________
甲方主要生产“_______”牌环保家电（内衣消毒柜、衣物消毒柜、厨房垃圾处理机），乙方通过认真细致的市场调研，对国家发明专利，环保新产品市场前景充满信心，自愿代理经销甲方系列家电产品。
一、区域
1、甲方在授权期限内，不准在授权区域内，设立除乙方之外的其他经销商，甲方也不在此区域内，自行设定经销点，否则，一切责任由甲方承担。
2、乙方应积极发展以专营店、零售店为基础的分销网点，并及时将专营店、零售店产品的经营情况反馈给甲方。
3、甲方免费向乙方提供相应的产品资料等，配合乙方做好销售工作，提供必要的营销、售后服务的培训和技术支持。
4、乙方在销售过程中，应及时向甲方提供售出产品的机型、编号及用户的相关资料。
5、乙方在超越本协议限定区域，操作任何与此产品相关的事宜，均应事前以书面形式向甲方提出申请，由甲方认可后方可操作。
6、如乙方所辖区有客户直接向甲方进货，甲方将无条件介绍给乙方，由乙方与其签定购销合同。
二、价格
1、首次进“内衣消毒柜”“衣物消毒柜”“厨房垃圾处理机”优惠，货值________万元，产品________台，共________台，以后具体价格按价格表执行。
2、全国统一供货价格，具体带运费的产品价格，经甲、乙双方，根据物流运输费等按实结算，或乙方自付运费。
3、出口产品，产品改进，根据成本费用增加等，协商提高产品价格，根据原材料等涨价降价，协商提高或下降产品价格，具体按照新价格表执行。
三、质量问题及处理
1、甲方给乙方提供的产品，须符合国家及有关标准。
2、乙方收到货物后进行检查，如出现质量问题应保管好产品，作好原始记录，属甲方责任给予调换，费用由甲方承担，否则后果自负。如乙方有意制造质量问题，损失、费用等由乙方承担。
3、产品一年内确实出现质量问题，实行三包，小修由乙方负责，大修、包换、包退由甲方负责。
4、在销售过程中，由乙方造成的损失由乙方负责赔偿。
5、超出保修期后，甲方有偿提供配件，乙方负责维修。
四、定额与奖励（单位：________万元）
五、购货、付款、结算
1、乙方通过传真或电话方式，直接通知甲方购货品种、规格、数量经双方确认后，款到后十天内发货。
2、产品运输由甲方负责，将货物运至乙方工商注册所在地，运货费、装卸费由乙方承担。
3、货款通过银行结算或现金提货，直接与甲方财务结算，或甲方书面指定专人收款，乙方不能以现金，或个人汇票形式，直接支付给甲方业务员等人员，否则后果自负。
六、宣传费及事物支持
为协助乙方开拓地区业务，在乙方首次进货时，产品价格优惠，用于展台、广告宣传等。销售“厨房垃圾处理机”的，免费送展示“洗刷柜”一个，价值300元。
七、首次进货与退货
1、首次进货额为________万元。
2、在协议期限内，乙方经过12个月时间销售后，认为产品不适合本地市场，有权提出退货或换货，退货产品须包装完好、确认产品无损，不影响二次销售。甲方收到货物将在十五日内退款给乙方，或调换同款的其它产品，运费由乙方支付。乙方退货或停销“厨房垃圾处理机”，价值300元展示“洗刷柜”一同退给甲方。
3、如乙方有恶意损害甲方利益的.行为，甲方有权不予退货，一切损失由乙方承担。
八、区域保护
乙方不能在代理区域以外建立销售网点，不能跨区串货行为，否则甲方有权扣乙方下次进货50%的货款，如乙方有二次串货行为，甲方有权取消乙方代理资格，并不予退货换货。
九、其他
1、本协议生效前提为双方签订协议，甲乙双方实施了协议约定的首次进货额。
2、未尽事宜：________________________
3、代理商在规定期限内或12个月销售任务不达标准时，甲方有权单方面终止协议。
4、乙方在销售过程中，甲方只为乙方提供产品和有关服务，如乙方出现有关问题，责任与甲方无关。
5、如协议执行中发生争执，以双方协商解决为主，也可诉之法律，诉讼地点为甲方所在地。
6、协议一式两份，双方各一份，签字、盖章，首次进货15天内款到后，本协议有效。
甲方：________________
电话：________________
乙方：________________
电话：________________
日期：_____年_____月______日
供电方：
用电方：
用户编号：
为明确双方在电力供应与使用中的权利义务，依据《供电营业规则》和《广西壮族自治区供电用电办法》等规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 用电地址： ，用电性质：居民生活用电
第二条 用电容量： 千瓦;供电方由 线路 变压器低压侧经低压供电线路，向用电方供电。
第三条 用电计量： 配 2.0 级 电能表一块。
第四条 电价、预付费支付及结算方式、电费查询方式：
(一)电价：供电方按物价部门批准的电价收取电费，如遇电价或其他收费标准调整，按调价文件规定执行。
(二)用电方同意采用“先支付电费后用电”电费结算支付方式。
1、首次办理预售电业务用户，为防止发生接电后立即停电的情况，用电方应结清已使用电费，并按不低于约定的预存金额预存电费。
2、供电方定期按合同约定的电价标准测算乙方剩余电费余额，用电方有义务根据供电方提供的各类服务渠道查询用电信息，了解测算电费余额，在余额不足时及时续交电费，确保测算电费余额充足。由于用电方未及时续交电费引起停电，造成的一切后果和损失由用电方承担。
3、当用电方测算电费余额低于约定的停电阀值时，供电方可对用电方实施停电。用电方续交电费后，当测算电费余额大于停电阀值，通知供电方恢复供电。
4、用电方可根据日常用电情况，填写以下内容(以下币种均为人民币)：
(1)用电方首次预存金额：________元(不低于50元)。
(2)用电方预警阀值：○30元 ○50元 ○100元○200元。
5、用电方停电阀值：_零_元。6、如用电方已签订《银行代扣协议》，当测算电费余额低于预警阀值时，每次自动代扣的预收金额为：○50元○100元 ○150元 ○200元，○400元，其他：________元。
(三)结算周期及抄表例日：供电方原则上实行固定结算周期和抄表例日，但如遇特殊情况，供电方可适当调整结算周期及抄表例日，用电方应予以配合。结算周期及抄表例日如有变化，以供电方通知为准。
(四)电费结清期限：若抄表时间为当月20日前，用电方应于当月抄表之日起10日内结清当月电费;若抄表时间为当月20日及以后，用电方应于月末前结清当月电费。
(五)对于预存电费，供电方可根据用电方需要，按充值金额开具收款凭证，待抄表周期结算电费后，可开具电费发票。
(六)电费查询方式：用电方可选择开通短信提醒服务、关注“南方电网95598”南方电网公司官方微信公众号、登陆95598网上营业厅( )、拨打95598热线电话或营业厅柜台服务等方式查询电费。
(七)用电方对用电计量、电费有异议的，应当先结清电费后再协商解决。
第五条 通知：双方约定以下列方式保持相互之间通讯联系：
(一)供电方通讯方式：市话通讯、号码：95598
(二)用电方通讯方式：市话通讯、号码：手机1： ，联系人：
(三)依据本合同或有关法律规定，供电方向用电方发出的相关通知(包括催交提醒、停电通知等)，供电方可选择用电方提供的上述任何一种通讯方式向用电方进行通知，包括但不限于短信、通话、电视或报纸公告、用电地址所在社区公告等。用电方应保证上述提供的通讯方式畅通、有效。如上述通讯方式任何一项变更的，用电方应在三个工作日内到供电营业厅办理变更手续。否则，供电方仍按以上方式通知的，视为已履行通知义务，由此而引起的一切后果由用电方自行承担。
通知或者法律文书被视为有效送达的日期应按如下方法确定：1.电话或手机短信通知的，应于电话或手机短信发送成功之日视为已有效送达;2.以公告方式通知的，应于公告刊登或发出之日视为有效送达。
第六条 供配电设施产权分界点及维护管理责任：
(一)双方确认按下列情况之一界定供配电设施产权分界点和维护管理责任：
用电方用电地址所在地供配电设施产权属于供电方的，供配电设施产权分界点设在计费电能表出线端子处。计费电能表(包括电能表箱)和分界点电源侧供配电设施属供电方，由供电方负责更新改造、维护管理;分界点负荷侧受电设施属用电方，由用电方负责更新改造、维护管理。
(二)提请用电方注意事项：
1.供配电设施(包括一户一表设施)由产权方维护管理。产权移交供电方手续办理完毕前，由产权所有方维护管理;产权移交供电方手续办理完毕后，由供电方维护管理。
2.安装在用电方的用电计费电能表由供电方维护管理，用电方应负责妥为保护，不得在表箱前堆放影响抄表、计量准确、安全的物品。计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏的，用电方应及时告知供电方，以便供电方采取措施。
3.如因供电方责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的，由供电方负责换表，不收费用;其他原因引起的，用电方负责赔偿。
第七条 约定事项：
(一)在用电方远程自动化系统正式投入运行后，以远程自动化系统计量电量为准;远程自动化系统未投运或出现故障影响计量准确的，以现场抄表读数为准。
(二)用电方应对供电方用电检查和计费电能表轮换、试验、故障处理、抄表提供方便。
(三)若用电方未能及时充值导致自动断电后，用电方须确认用电设备处于关闭状态，做好安全措施，不要随意触摸电路及电器可能带电部分。
(四) 由于用电方原因未能如期抄录电表读数的，供电方通知用电方待期补抄或暂按上一次用电量计收电费，待下次抄表时一并结清。
(五)若居民用户房屋变更业主或用电方因买卖、出租、分立、合并、承包经营、租赁经营等而在同一用电地址变更用电人的，应当向供电方办理变更用电手续、清偿拖欠的电费。
(六)用电方不得以任何方式实施窃电，用电方窃电的，供电方有权当场中止供电，并要求用电方按供电营业规则向供电方承担窃电责任。构成犯罪的，供电方依法提请司法机关处理。
(七)用电方未经供电方同意，私自转供电、私自改变用电性质、私自引入其他电源，以及私自迁址、更动用电计量装置等均属违约用电，供电方将按《供电营业规则》第一百条规定予以处理。
(八)用电方需变更用电性质、增减容量、暂停用电、移表、迁址、更名、分户、并户、销户、改压的，应事先到供电方用电营业部门办理手续，其中变更用电性质、增加容量、迁址、更名、并户、改压应另行签订合同。
(九)为保障电网安全和制止违法用电行为，供电方有权依法进行用电检查工作，该用电检查权的行使与否不影响、减轻或免除用电方对其用电设施和设备的安全维护之责。用电方应积极予以配合，不得阻挠、拖延或拒绝。
(十)用电方连续6个月不用电，也不申请办理暂停用电手续的，供电方有权销户，终止用电方用电。用电方需再用电时，按新装用电办理。
第八条 违约责任：
(一)用电方未按约定的期限内交清电费时，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从电费结清期限届满次日起计算至交纳日止，每日按欠费总额的1‰计算，违约金总额不足1元的按1元收取。经供电方催交，用电方仍未付清电费及违约金的，供电方可按照法律法规规定中止供电并酌情将欠费情况反馈至中国人民银行征信中心。
(二)因供电方电力运行事故引起用电方家用电器损坏的，供电方应依照《居民用户家用电器损坏处理办法》的规定向用电方赔偿损失,供电设施产权不属于供电方的除外。
(三)用电方擅自迁移、更动或操作计费电能表的，用电方应依照《供电营业规则》第一百条第5项的规定向供电方支付每次500元的违约使用电费。
(四)对伪造、套用他人主体资格申请用电、变更户名或提供虚假的报装资料，一经查出并核实，供电方有权终止对用电方供电、解除合同，并追究用电方责任。
(五)用电方应与供电方结清债务后，才能解除供用电关系;不申请办理过户手续而私自过户的，新用户应承担原用电方所负债务。经供电方检查发现用电方私自过户时，供电方应通知用电方补办手续，必要时可中止供电。
(六)用电方应遵守《电力设施保护条例》和《电力设施保护条例实施细则》，用电方违反该条例或细则并危及或危害电力设施的，供电方有权制止并要求用电方改正、采取措施消除隐患或者赔偿损失。确已危及电力设施或随时可能发生危害电力设施，且用电方未改正或未消除隐患的，供电方可对用电方中止供电。
(七)其它违约责任依照《供电营业规则》和《广西壮族自治区供电用电办法》有关条款处理。
第九条 合同有效期：本合同全部条款已经双方详尽阅读和理解，自双方签字、盖章之日起生效，有效期5年。若任何一方有异议，须在合同期满前15日内以书面形式提出，经双方协商一致重新签订供用电合同;双方均无异议的，本合同自动延续同一期限。
第十条 本合同一式贰份，供电方、用电方各执壹份，具有同等法律效力。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决，或由用电行业主管部门调解。协商、调解不成时，任何一方均应向供电方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规、地方政策或标准执行。本合同的有关条款因国家法律法规、地方政策或标准调整而不适用时，按新的国家法律法规、地方政策或标准执行。
★用电方声明：用电方已详尽阅读和理解本合同条款(包括合同中加粗体条款部分)，供电方已应用电方要求对上述条款及有关法律、法规、规章、规定做出相应的说明，用电方无异议。
供电方：(盖章)
代理人：(盖名)
签约时间： 年 月 日
用电方：(签字)
身份证号码：
签约时间： 年 月 日
甲方：xx供电支公司xx供电所
乙方：xx村委会
为明确农村用电管理的安全责任和法律责任，加强农村安全用电管理工作，保护农村用电户的利益，经甲乙双方协商一致，特签定协议书如下：
一、产权界定
三、农村的广播线、电话线、有线电视闭路线（签有合同者除外）等严禁与电力线同杆架设，为避免人身触电、财产损坏等事故，已同杆架设者应拆除，电力线与弱电线不准混合进入室内。否则，供电企业有权按照国家有关规定停止供电。
四、村委会应保证电力线廊道畅通，任何单位和个人不得在电力线路保护区内规划院基、建筑房屋、种植危及供电设施安全运行的树木。
五、村委会应经常利用广播、电视、黑板报等宣传形式，组织群众学习《电力法》、《农村安全用电管理条例》、《农村安全用电须知》及各种电力法规，使群众真正懂得如何安全用电，并自觉遵守和执行。
六、村委会应配合供电所做好家用漏电保安器的安装、投运管理工作，保证家用漏电保安器安装率、投运率达100%。
七、村委会应配合供电所加强临时用电管理，临时用电必须到供电所办理有关手续，由供电所具体承办临时用电有关事宜，临时用电设备的安装应符合安全技术规程规定，并加装漏电保安器。
甲方：______________
住所地：____________
通讯地址：__________
邮政编码：__________
电话：_____________
传真：______________
电子信箱：__________
法定代表人：________
乙方：______________
证件号码：__________
住所地：____________
通讯地址：__________
邮政编码：__________
电话：______________
传真：______________
手机：______________
电子信箱：__________
鉴于：
1.甲方是依法注册成立并取得合法从事电视剧制作资格的法人单位，甲方计划摄制暂名为《___________》电视剧(下称电视剧); 2.甲方决定聘用乙方担任电视剧的编剧，乙方同意接受甲方聘用。甲乙双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特达成如下条款，以资共同遵守：
第一条乙方工作由下列第____种方式确定：
1.根据甲方要求，为电视剧编写原创文学剧本;
2.以____享有著作权的文字作品《___________》为基础，为电视剧改编文学剧本。
3.对未定稿的电视剧文学剧本进行修改、润色直至定稿;
第二条乙方创作文学剧本，应按照甲方的总体要求进行，甲方的总体要求详见本合同附件一。
第三条乙方应于____年____月____日起开始文学剧本的创作工作，此日期为乙方聘用期限开始之日。第四条乙方完成文学剧本并经甲方审核通过之日，乙方的聘用期限结束。第五条电视剧规模为_____集，每集片长____分____秒。
第六条甲方指派_________为其授权代理人，全权负责与乙方联络、沟通文学剧本的相关事宜。第
七条乙方创作文学剧本的时间要求如下：
1.乙方应于____年____月____日前完成故事创意的编写。故事创意应表述出文学剧本的立意，阐明编剧在思想内涵及其外延两个方面的感悟，概括描绘文学剧本的主要事件、基本冲突、主要人物、人物关系的主要纠葛和风格样式等。
2.乙方应于____年____月____日前完成故事总纲和人物小传。总纲中的故事部分不应少于____字，应能清晰地表达文学剧本的主要情节线条和主要人物之间的关系纠葛，勾勒出一个完整的故事框架。人物小传的表述不应少于____字，应表述出文学剧本中主要人物的性格特征、在重大事件中的经历以及和剧中其他相关人物的纠葛。
3.乙方应于____年____月____日前完成电视剧分集梗概。分集梗概是以集为单元的故事概述，应完整表达出该集主要戏剧过程的轮廓和人物在其中的走向;分集梗概不应少于____字。
4.乙方应于____年____月____日前完成文学剧本第一集至第____集的创作并提交甲方审核。每集不少于____字，有效画面不少于____分____秒(下同)。
5.乙方应于____年__月____日前完成文学剧本第____集至第____集的创作并提交甲方审核。
6.乙方应于____年__月____日前完成文学剧本第____集至第____集的创作并提交甲方审核。
第八条文学剧本全部创作完成后，乙方应按照甲方意见对剧本进行整体修改或补充。
第九条甲方对文学剧本的审核通过以甲方________签字认可为准。
甲方：____________
乙方：____________
日期：__________
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，双方签定此合同。
第一条：工作范围及内容
1、两台315KVA台式变压器的安装，供电部门指定高压拨接点至台变的线路铺设及相关工作，并通过供电部门验收，正式供电。
2、按甲方要求，一期为一台315KVA台变的安装并投入使用。二期安装视甲方需求，按甲方要求进行第二台315KVA台变的安装并投入使用(如甲方不再需求使用，不视为违约)。
工程地点：x项目施工现场。
第二条：开竣工时间
开工时间：年月日
竣工时间：年月日
第三条：合同价款及付款方式
1、合同总造价：人民币xx万元整(.00元)
本合同为总价包干合同，乙方在合同总价中已包含人工、材料、安装调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素以及供电部门的相关手续。
2、付款方式：工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付一期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。二期安装工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付二期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。
第四条：双方责任
甲方责任：
1、负责提供相关资料及台变的位置，并配合乙方施工。
2、本着为甲方负责的原则，一切与电业部门有关事宜，甲方应首先通知乙方再做决定。
3、甲方应划定乙方工作范围及现场，禁止无关人员进入，以防设备的损坏及施工工具的丢失。
乙方责任：
负责包工、包料、包质量、包工期。负责办理临时施工用电许可证执照。负责协调供电局按期送电，并手续完备。负责向供电局办理工程验收、挂表、送电等一切手续。负责工程竣工后，将表前的工程移交供电局维护。负责由本工程引起的竣工后与供电局协调工作。
注：在办理临时用电手续时，涉及到正式用电规划，甲方理解为只方便临时用电手续办理的需要，与正式用电无关，以将来正式用电申报为准。
第五条：施工质量及设备质量
1、按图纸设计要求及行业标准结合地方电业部门的规定，施工质量要一次达到能够验收的标准，如出现质量问题，乙方无条件整改，延误工期每日按工程总造价的0.5%赔偿。
2、乙方保证按合同的规定提供优质的、全新的、全套设备齐全的、无损的产品，产品除符合国家有关技术标准外，还应符合本合同的技术规格和行业标准。
3、交货时，乙方须同时提供产品质量保证书、出厂合格证、使用说明书、检验报告、技术指标等产品出厂附带资料。设备到场必须经甲方验收，验收过程中如发现质量、规格、型号有问题，应按甲方要求退换，由此引起的.费用和工期延误由乙方赔偿，赔偿的标准为工程总造价的0.5%。
4、设备安装调试标准必须按国家相应规范执行，并能通过电业部门的验收。
5、台式变电站的系统要求：两台315KVA台变及相关配件、计量器具等。
第六条：违约责任及解决方式
因甲方原因造成的损失由甲方负责，因乙方原因不能按甲方要求及时送电，从而延误甲方施工进度，甲方可以提出相应赔偿，并设定最后期限，如不能完成，乙方按甲方要求赔偿，并无条件按甲方要求柒日内撤出工地，因此造成的一切经济损失由乙方承担。
第七条:不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及洪水、地震、飓风等方面的自然灾害。
第八条：其它
1、乙方应负有向甲方提供产品行业技术及服务支持的责任，如甲方需要，乙方须在收到甲方通知后2日内，指派有专业资质证明的技术人员到甲方指定地点，无偿培训甲方指定的安装操作人员;
2、与本合同签订有关的产品方案、产品样本、产品技术性能参数和技术规范、有关产品出厂合格证及出厂附带材料等，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同如有未尽事宜或甲方发生设计变更，双方应及时签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同如发生纠纷，甲乙方应及时友好协商解决，协商不成时，双方均有权向本工程所在地人民法院起诉。
6、本合同自双方签订之日起生效，一式陆份，甲方执三份，乙方执三份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
第一章 总则
第一条 为加强供用电管理，维护正常的供用电秩序，规范供用电合同的签订、履行及管理工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于阜新供电公司供电营业区域内供用电合同的签订与管理工作。
第三条 各供电分公司须按本办法的规定依法与电力客户签订供用电合同。
第四条 公司各相关部门应按照本办法有关规定履行本部门职责。
第二章 供用电合同管理机构、职责分工
第五条 营销部是公司供用电合同归口管理部门。
第六条 各分公司行政主管领导在供用电合同管理工作中的职责
（一） 审批和签订供用电合同，确保合同的有效性和合法性；
（二） 设立专人负责供用电合同的签订和管理，保证资料柜等办公设备专用；
（三） 将供用电合同管理纳入本单位的绩效考核；
（四） 协调本单位内部与供用电合同相关的部门，保证供用电合同签订顺畅；
（五） 监督检查本单位供用电合同履行情况。
第七条 营销部合同管理人员主要职责
（一） 组织制订《阜新供电公司供用电合同管理办法》；
（二） 制订年度培训计划，组织分公司供用电合同管理人员进行培训；
（三） 对分公司起草的供用电合同进行审核、审批，加盖供用电合同专用章；
（四） 对分公司供用电合同管理工作进行指导，协调、解决合同签订、履行过程中出现的问题；
（五） 监督、检查各分公司供用电合同的签订、履行与管理情况，并进行考核；
（六） 按期向省公司上报本地区合同签约情况。
第八条 各分公司供用电合同管理人员主要职责
（一） 按公司签约率要求完成本供电区域内客户的合同签订；
（二） 对客户用电情况进行现场调查，依据用电现场情况和相关法律、法规起草供用电合同；
（三） 对所起草合同进行审核，审核无误后报送相关部门进行审批；
（四） 按各部门审批意见对合同进行修改、完善；
（五） 审批完成后，联系客户与本单位授权代理人签订供用电合同；
（六） 将签订完成的合同和相关附件归档管理；
（七） 了解和掌握供用电合同签订及执行过程中出现的问题，及时向本单位主管领导及营销部汇报；
（八） 及时对到期和变更合同进行续签、重签；
（九） 每月4日前报送上月供用电合同签订完成情况统计表、新装用户情况统计表，每半年上报营销辅助决策分析报表和工作总结。
第三章 供用电合同的会签
第八条 会签范围
（一） 低压非居民客户的会签由各供电分公司组织内部会签。参加会签人员为营业主任、营销副经理、生产副经理、经理。
（二） 临时供用电合同，由各供电分公司组织内部会签。参加会签人员为营业主任、营销副经理、生产副经理、经理。
（三） 10千伏及以上电压供电的一般电力用户除分公司内部会签外，还须由办公室、发展策划部、生产部、计量中心、营销部进行会签。
（四） 双电源供电、专线供电、有特殊要求电力用户、重要用户、高危用户、用电容量在630千伏安及以上电力用户除分公司内部会签外，还须由办公室、发展策划部、生产部、电网调度中心、计量中心、营销部、营销副总经理进行会签。
（五） 下列用户的供用电合同须上报省公司审定
（1） 供电电压在220千伏及以上的电力用户；
（2） 跨地区供电的66千伏及以上的电力用户；
（3） 用电总容量为1000千伏安及以上的冲击性负荷、非正弦负荷、三相不平衡负荷等特殊负荷的电力用户；
需要省公司审定的供用电合同由各单位草拟、相关部门会签后，报营销部审核，由营销部负责报省公司审定。
第九条 会签要求
（一） 各部门指定专人负责对供用电合同进行审批。
（二） 在审批过程中，各部门意见要表示明确，审批不通过者，须在会签意见栏注明原因。
（三） 每个会签部门须在2个工作日内完成会签。如遇部门负责人外出或其他原因不能及时会签，在分公司合同管理员汇报合同内容后，由指定的其他人员代为汇签，以免影响供用电合同的签订进度。
（四） 所有会签必须在供用电合同正式签订之前完成。
第四章 供用电合同的签订
第十条 签订供用电合同前须对签约资质进行严格审查，防止无效合同和合同风险的发生。
资质审查材料包括：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照等。
第十一条 各单位可直接采用辽宁省电力有限公司下发的各类用户供用电合同范本。对于特殊用户，也可根据用户的实际情况，按照国家相关法律法规要求和省公司职能部门的相关规定编制具体合同文本。
第十二条 新装电力用户的供用电合同签订工作必须在送电前完成。新装低压、临时供用电合同3个工作日内完成签订，新装10千伏及以上供用电合同5个工作日内完成签订。
第十三条 新装用户签订供用电合同时一般审查如下材料：
（一） 用户的用电申请报告或用电申请书；
（二） 新建项目立项前双方签订的供电意向协议；
（三） 供电企业批复的供电方案；
（四） 用户受电装置安装完工报告；
（五） 用电计量装置安装完工报告；
（六） 供电设施运行维护管理协议；
（七） 其他双方事先约定的有关文件。
第十四条 供用电双方签订的合同正本、副本、合同附件等均为合同的有效组成部分。经双方同意的有关修改合同的文书（包括登记书、原簿、变更申请等）也作为供用电合同的组成部分。
第十五条 供用电合同文本由双方法定代表人或授权代理人签字，并加盖公章后生效。
第十六条 高压供用电合同有效期限为三年，低压供用电合同有效期限为五年，特殊用户除外。
第五章 履行、变更和解除
第十七条 供用合同生效后要依法履行合同，不得无故中止履行。
认真监督对方的合同履行情况以及对方履约能力、经营状况的变化情况，并积极取证，及时行使抗辩权或采取保全措施。
用电检查人员负责对所辖客户供用电合同履行情况进行检查，对违约用电和窃电行为，按合同约定的条款及法律法规的规定依法追究其违约责任。
第十八条 合同的变更和解除必须符合下列条件之一
（一） 当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和扰乱供用电秩序；
（二） 由于供电能力的变化或国家对电力供应与使用政策调整，使订立供用电合同的依据被修改或取消；
（三） 当事人一方依照法律程序确定确实无法履行合同；
（四） 由于不可抗力或一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使合同无法履行。
第十九条 供用电双方要求变更和解除合同时应及时通知对方，对方应在法定或约定的期限内答复。在未达成变更或解除合同书面协议之前，原合同继续履行。
第二十条 符合供用电合同变更或解除条件的，双方应签定变更或解除协议，变更或解除合同的程序与合同签订程序相同。
变更或解除合同的协议、通知必须采用书面形式。
第二十一条 与客户依法解除供用电合同时，必须与客户结清全部电费和其他债务，同时中止对该客户的供电。
第六章 供用电合同的日常管理
第二十二条 供用电合同档案应设专用档案柜，其存放应有可靠的措施，保证合同档案的安全，不得缺失。各类供用电合同文本应有统一的档案编号，与合同有关的附件、审查意见、变更协议、谈判记录等统一进行归档。供用电合同档案包括供用电合同文本、合同附件以及其他证明供用电合同关系和供用电状况的记录。供用电合同附件（包括：变更协议、续签协议、电费结算协议、并网协议、供电设施代维护协议、产权分界协议、电费担保合同、履约凭证和记录、对方的资质证明材料等）与供用电合具有同等的法律效力，应长期保存。
第二十三条 建立健全供用电合同应签、已签台帐，准确掌握供用电合同的签订和变更情况。
第二十四条 各单位合同管理员应按供用电合同档案管理制度对供用电合同进行分类保管，并做好供用电合同变更记录、违约记录、送达记录、重要用户监管记录以及特殊要求用户台帐。
第二十五条 供用电合同文本一式二份，供用电双方各执一份。
第七章 供用电合同的纠纷解决
第二十六条 供用电合同履行过程中发生纠纷的，应按国家法律法规的规定及供用电合同的约定来划分责任归属。
第二十七条 供用电合同履行过程中出现纠纷时，合同管理人员应及时向主管领导汇报，并将有关情况及书面材料报营销部和办公室，提供的材料包括：纠纷情况说明、供用电合同文本、附件、供用电合同变更协议及其他有关证据材料。
第二十八条 供用电合同管理人员应做好供用电合同纠纷实况及处理记录，及时将有关材料归档。
第八章 供用电合同的考核
第二十九条 营销部负责制订供用电合同签订、履行过程中的检查与考核制度，对供用电合同的签订及履行情况进行检查与考核。
第三十条 各单位主管领导应对供用电合同的签订和管理工作进行定期检查。
第三十一条 对于在供用电合同签订和管理特别是在合同纠纷处理中做出突出贡献的单位和个人给予表奖。对于由于在供用电合同签订和履行中出现的失误，给供电企业造成重大损失的，要根据有关规定追究有关人员的责任。
第九章 附则
第三十二条 本办法未尽事宜，按上级有关规定执行。
第三十三条 本办法规定如与上级规定相抵触，按上级规定执行。
第三十四条 本办法解释权归阜新供电公司营销部。
第三十五条 本办法自下发之日起执行，原管理办法同时废止。
合同编号：_______________
订立合同双方：
供电单位：______市（县）供电局（所），以下简称供电方
用电单位：__________________________，以下简称用电方
为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、受电地点、受电电压、受电容量及限期
1、受电地点：___________________________
2、受电电压：______千伏______线三相交流______千伏。其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变运幅度为额定电压的±5%；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7%；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的+5%、—10%。电网容量在300万千瓦及以上者，供电周率允许偏差为±0.2周/秒；电网容量在300万千瓦以下者，供电周率允许偏差为±0.5周/秒。
3、受电容量：三相交流______千伏安，其中______千伏安______台，______千伏安______台……
4、合同期限：合同期限为______年，从______年______月______日起至______年______月______日止。
二、用电方新装、增容与变更用电
1、用电方新装或增加用电，均应向供电方办理用电申请手续，并按规定办理有关事项。
2、供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案，高压的有效期限为1年，低压的有效期限为3个月，逾期注销。用电方如有特殊情况，应及时与供电方协商延长。
3、用电方新装或增加用电，应按国家有关规定，向供电方交纳帖费，以分担电力部门为适应用电增加而进行的输电、变电、配电工程建设或改造的部分费用。专线供电或用户已列入基建项目的工程，由用户投资建设。
4、用电方投资建设的输电、变电、配电设施，建成送电后，其产权归属，按《全国供用电规则》的规定办法确定。
5、用电方提出减少用电容量，供电方应根据用电方所提的期限，保留其原容量，保留期最长不得超过2年。在保留期限内恢复用电时，不再交付帖费；超过保留期限要求恢复用电时，按新装、增容手续办理。按变压器容量计算基本电费的用电方，必须停止整台或整组变压器的运行，方算暂停用电。自暂停用电期满之日起，无论用电方申请恢复用电与否，都应交付全部基本电费。
6、用电方变更用电性质、变更户名、减少用电容量、暂停或停止用电、移动表位和迁移用电地址，均应事先向供电方办理手续。
停止用电时，应将电费结清。
迁移用电地址而引起供电点变更时，新址用电按新装用电办理。
三、设计、安装、试验与接电
1、用电方新装、增装或改装电气装置的设计、安装和试验，应符合国家的有关标准，国家尚未制定标准的，应符合原水利电力部或______省（或自治区、直辖市）电力部门的规定和规程。
2、高压方式供电的用电方，应向供电方提供下列电气装置的设计文件和资料：
（1）电气设计说明；
（2）用电负荷分布图；
（3）负荷组成、性质及保安电力；
（4）用电功率因数的计算和无功补偿及容量；
（5）高压设备的一次接线方式和布置；
（6）过电压保护、继电保护和计量装置的方式。
低压方式供电的用电方应提供负荷组成和用电设备清单，100千伏安（千瓦）及以上低压用电方还应提供用电功率的计算和无功补偿资料。
用电方提供的设计文件和资料应一式2份，供电
方审核提出书意见后，退还用电方1份据以施工。用电方如改变设计，应将变更方案再交供电方审核。用电方安装竣工后，应向供电方提供高压电气设备试验及继电保护装置整定记录，经供电方检查，直至合格。
3、无功电力应就地平衡。用电方应在提高用电自然功率因数的基础上，设计和装置无功补偿设备，并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除，防止无功电力倒送。用电方在供电方规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定：
（1）高压供电的工业用电和高压供电装有带负荷调整电压装置的用电，功率因数为0.90以上；
（2）其他100千伏安（千瓦）以上用电（包括大、中型电力排灌站），功率因数为0.85以上；
（3）趸售和农业用电，功率因素为0.80。
（凡功率因数不能达到上述规定的新用电方，供电方可拒绝接电。未达到上述规定的现有用电方，应在二、三年内增添无功补偿设备，达到上述规定。对长期不增无功补偿设备又不申明理由的用户，供电方可停止或限制供电。供电方应督促和帮助用电方采取措施，提高功率因数。）
4、用电方在供电前应申请用电指标，并就供电方式、装接容量、用电时间、产权划分、调度、通讯、计量方式和电费计收等项，与供电方签订供用电合同（或协议），供电方即可装表接电。
5、用电方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者，应采取技术措施消除影响，否则供电方可不供电。
四、安全用电、计划用电、节约用电
1、安全用电：
（1）供电方供电设施的计划检修，校验和试验工作应统一安排，需要对用电方停电时，35千伏以上每年一般不超过1次；10千伏每年一般不超过3次。计划检修停电应在7天前通知用电方。
（2）用电方应定期进行电气设备和保护装置的检查、检修和试验，防止电气设备事故和错误操作；用电方的电气设备危及人身和运行安全时，应立即检修；多路电源供电的用电方应加装连锁装置，并按照双方签订的协议进行调度操作；装有自备发电机组的供电方备案，并应采取保安措施，防止在电网停电时向电网反送电。
用电方发生人身触电伤亡、主要电气设备损坏及用电方的原因引起电网停电等事故时，应立即向供电方报告，并在7天内提出事故分析报告。
（3）用电方与电力系统的继电保护方式，应相互配合，并按照原水利电力部颁发的有关规程进行整定和检验。由供电方整定、加封的继电保护装置及其二次回路和供电方规定的继电保护整定值，用电方不得自行变动。
（4）供电方对用电方的安全用电工作应督促检查，并积极协助有关主管部门及用电方共同做好对用电方电工的技术培训和管理工作，定期进行安全技术考核。
2、计划用电：
（1）用电方应定期提出计划用电指标的申请，内容包括：计划期内的生产任务、单位产品电耗定额、需用电量、最高电力负荷、生产班次和节约用电措施等。
（2）用电方设备的检修应尽量安排在枯水期（用电方工业设备的检修应尽量安排在农业排灌季节）。
（3）供电方和用电方都应服从电网统一调度，严格按指标供电和用电，不得超分超用。供电方应认真执行“谁超限谁”、“超用扣还”的原则。供电方装设电力定量装置，用电方不得拒绝。
3、节约用电：
（1）用电方应定期编制节约用电措施计划，完成节约用电任务；供电方应督促、检查、帮助用电方的节约用电工作。
（2）用电方应积极采用节约用电的技术措施，推广行之有效的节约经验。用电方因此节约用电，“三电”办公室不得减少其用电指标。凡国家推广的节约用电技术
措施，用电方必须纳入节约用电措施计划，付诸实施。用电方如不采用，“三电”办公室可相应扣除用电指标。
（3）供电方和用电方应加强非生产用电的管理，取消对家庭生活用电的包用、包费制，一律按实用电量由个人缴费。使用非生产性民炉，应经供电局批准。
五、维护管理与产权分界
1、供电方与用电方电气设备的维护管理范围按产权分界点划分，其确定原则如下：
（1）低压供电的，以供电接户线的最后支持物为分界点，支持物属供电方；
（2）10千伏及以下高压供电的，以用电方界外或配电室前的第一断路器或进线套管为分界点（第一断路器或进线套管的维护管理责任，由双方协商确定）；
（3）35千伏及以上高压供电的，以用电方界外或用电方变电站外第一基电杆为分界点，第一基电杆属供电方；
（4）产权属于用电方的线路，以分支点或以供电方变电所外第一基电杆为分界点（第一基电杆维护管理责任由双方协商确定）。
（采用电缆供电的，本着便于维护管理的原则，由双方协商确定。）
2、供电方和用电方分工维护管理的供电、用电设备，未经分管单位同意，不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者，事后应迅速通知分管单位。
3、供电方由于工程施工或线路维护上的需要，在用电方处凿墙、挖沟、掘坑、巡线等时，用户应给予方便。供电方人员应遵守用电方的有关安全保卫制度。用电方到供电方维护的设备区工作，应征得供电方同意，并在供电方人员监护下工作。竣工后，均应及时修复。
六、电度计量与收费
1、计费电度表及其附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封等，均由供电方负责办理。高压电用电方的成套设备装有自备电度表及其附件的，经供电方同意并检验合格后，可用作计费电度表，并办理固定资产无偿转移手续，用电期间由供电方负责维护管理。用电终了后，再办理资产无偿转还手续。
装设在63千伏及以上计量点的计费电度表应使用互感器的专用二次回路；装设在63千伏以下计量点的计费电度表应设置专用的互感器，不得与保护、测量等回路共用，现已共用的，应逐步改造。
2、计费电度表应装在产权分界处，变压器的有功、无功损耗和线路损失由产权所有者负担。
3、用电方对供电方安装的计费电度表及附件应负责保管，如遗失或因用电方责任损坏，应赔偿或负担修理费。由于用电方原因需要移动表信时，工料费由用电方负担。
4、用电方要求校验计费电度时，供电方应尽速办理，经校验合格者，应收校验费；不合格者，不收校验费。用电方对校验结果仍有异议时，可要求供电方上级计量监督机构直至国家计量局参加处理。用电方自备的分表，供电方应接受修理校验，收取费用。
5、计费电度计量装置误差超过允许范围或记录不准，供电方应按实际误差及起讫时间，退还或补收电费。起讫时间查不清时，可按《全国供用电规则》的规定办法计算。
6、供电方应固定抄表日期，按期抄表收费。用电方应按供电方规定的期限交付电费。对逾期不交者，按规定加收迟纳金，并可停止供电？
供电方对用电量较多的用电方，由银行分次划拨电费，月末抄表结算。供电方可委托银行、农村信用社托收或代收电费。
七、违约责任
1、供电方未按计划指标向用电方供电时，事后应补还少供的电力、电量，应向用电方偿付少供电量电费的______%的违约金，违约金不足以赔偿用电方损失的，供电方并应赔偿用电方的损失；用电方超计划指标用电时（包括低容少用电力），供电方除扣还其超用电量外，并征违约金，违约金按多用电量电费的______%计算。
2、供电方由于运行、操作的责任事故造成用电方停电时，供电方应按用电方在停电时间内可能用电量的电度电费的5倍（单一制电价为4倍）给予赔偿，该可能用电量按停电前用电方正常用电量计算。但电力系统开关掉闸，经自动重合闸重合良好或对有备用电源的用电方，只停其中一路电源，其它电源可以满足用电方备用供电设备能力时，供电方不负赔偿责任。
3、由于用电方的责任造成供电方对外停电，用电方应按少供电量电费予以赔偿。用电方引起的事故，因供电方的责任而扩大停电范围，则用电方不负事故扩大部分的赔偿责任。
4、供电电压超出本合同规定的变动幅度时，供电方应按用电方实际所用的不合格电量电费的20%给予赔偿。但用电方用电的功率因数未达到本合同规定，或其他用电方的内部原因引起电压波动，供电方不负责任。
电压波动超出允许变动幅度的时间，以用户自备并经供电方校验合格的电压自动记录仪的记录为准；如用电方未装此仪表，则以供电方变电所的电压记录为准。
5、供电周率超出本合同规定的允许偏差时，供电方应按用电方实际所用不合格电量电费的20%予以赔偿。
周率变动超出允许偏差的时间，以用电方自备并经供电方检验合格的周率自动记录仪表记录为准。
6、供电方如因施工错误或由于供电方的责任导致高压供电线路断落连接到低压供电线路，造成用电方用电设备烧毁时，应对该设备修复或给予合理赔偿。
7、用电方如在电价低的供电线路上，私自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别，按实际使用时间向供电方补交差额电费，并处以1—2倍差额电费的罚金。对使用起讫日期难以确定者，至少按3个月计算。
8、用电方超过报装容量私自增加用电容量，应追补电费，处以每千瓦（千伏安）20元的违约金，并拆、封私增设备。用电方擅自使用已报暂停电气设备或启用封存电气设备，应追补电费，处以每千瓦20元的罚金，并再次封存擅自启用的电气设备。
9、用电方如私自迁移、更动和擅自操作供电方的电度计量装置、电力定量装置、线路或其他供电设施，处以20至50元的罚金。用电方经供电方同意，自行引入备用电源，按接用容量处以每千瓦50元的罚金。
八、其它
_________________________________________________________________________________________。
本合同生效后，供、用电双方均不得擅自修改或废止。合同中如有特殊情况需要修改，或有未尽事宜，须经双方协商，根据《全国供用电规则》作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式2份，供、用电双方各执1份；合同副本一式______份，交……等单位各留存1份。
供电方：（公章）___________
地址：_____________________
法人代表：（盖章）_________
联系人：___________________
电话：_____________________
开户银行及帐号：___________
用电方：（公章）___________
地址：_____________________
法人代表：（盖章）_________
联系人：___________________
电话：_____________________
开户银行及帐号：___________
_______年_______月_______日
签约地点：_________________
建设单位：___________________________（以下简称甲方）
承建单位：___________________________（以下简称乙方）
依照本建设工程的实际情况，经甲乙双方充分协商，甲方坐落在工程，由乙方包工、包料、包工期承建，为了明确工程内容及甲乙双方的权利和义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国经济民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程的具体情况，订立本合同。
第一条：工程名称、地点及结构形式和建筑面积：
1、工程名称：___________________________
2、建设地点：___________________________
3、结构形式：___________________________
4、建筑面积：约平方米（实际面积以竣工结算为准）。
第二条：承包工程范围和内容
1、承包范围：按甲方提供合法有效的施工图纸全部建筑安装工程（除水、电安装工程、消防工程未在承包范围内）。包括图纸说明及标准、规范所规定的全部内容范围。
2、承包内容：承包范围的全部基础工程（桩基础工程除外）、主体结构工程、内外装饰工程、门窗工程（户内房门、厕所、厨房门不做，只做入户大门一个，定价在贰仟参佰元一个，商铺门为卷闸门）、天面工程、防水工程、室内外排水、排污工程、防雷工程等设计图纸所标示的全部内容。
第三条：按承包范围的全部内容以建筑面积计算每平方米包干价（人民币）元整（￥ _），实做实结。工程总造价约人民币万元整（￥ _元），实际总价款以竣工结算为准。
第四条：承包方式：按承包范围的全部内容以大包干形式包工、包料、包工期、包验收合格、包安全生产、包承台、地梁土方开挖、回填和余土外运。
第五条：本工程质量标准：合格工程
第六条：合同工期：开工日期____年_____月______日，竣工日期____年_____月______日，总工期为天日历天，实际开工日期以甲方开工令日期为准
遇到以下情况，经甲方代表签证后工期可按实际顺延：
（1）甲方不能按合同约定的日期将施工场地交给乙方施工的或施工用水、用电未接通的超过3天可以顺延工期；
（2）因设计图纸修改影响进度超过2天可顺延工期；
（3）因停水、停电影响施工进度的连续超过1天可以顺延工期；
（4）因甲方原因导致工程停工或不能按合同有关条款约定拔付工程款而影响施工进度的可顺延工期。
（5）遇人力不可抗力的自然灾害（如台风、水灾、地震和自然原因发生的火灾）造成工期延误或停工的可顺延工期，其它损失按国家相关规定处理。
第七条：材料、设备供应及要求
1、本工程所需的一切材料、机具完全由乙方自行解决。
2、本工程所用的钢材全部采用国标钢材，钢材进场前一定要经项目所在地质监检测部门检测合格方可进场，并附有原生产厂家出厂合格证。
3、所有进场的材料，成品，半成品进场时需附有原生产厂家出厂合格证，有些材料需要检测的应经检测合格后方可进场。
4、所有机械设备进场前应做好安全检测工作，并附有安全使用许可证，方可使用。
5、本工程所用铝材全部采用1.2mm厚的70系列，玻璃全部采用5mm厚安全玻璃（钢化玻璃）。
6、公共部位入户大堂及每层电梯门前走廊墙壁和地底面砖全部采用80ⅹ80cm面砖，每块单价在元/块左右，颜色由甲方定，其它公共部位使用的材料按图纸要求执行，（楼梯步级全部改为水泥压光，墙壁，天棚做法按图不变）。
7、乙方所有主材料进场时一定要经甲方代表认可同意方可进入施工现场，否则甲方有权对所进的材料提出异议，如需检测的应进行检测，检测费由乙方负责，如检测不合格的材料无条件退场，造成损失完全由乙方承担。
第八条：双方责任
一、甲方责任
1、办理土地征收、青苗赔偿、房屋拆迁及其它障碍物的拆迁，负责乙方在施工场地施工时所遇到的周边居民干扰由甲方负责处理。
2、做好三通一平，做好桩基工程，提供水、电接驳点，接驳距离不大于离建筑物50米，并能满足施工需要。
3、 提供地质报告一份，书面提供路道，上下水道的定位标桩点，水准点和座标控制点。
4、本合同订立后向乙方提供一式六套施工图纸。
5、 提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及占用路道许可证，并承担所发生费用。
6、组织施工图纸会审与交底工作。
7、审核乙方的施工组织设计方案，工程进度计划，工程进度报表，并按时向乙方支付工程款。
8、及时审验乙方进场时的机具、材料、成品、半成品，对有缺陷的或质量不合格的材料、机具应及时提出更换，尽可能不影响工程进度。
9、负责组织监督检查工程质量，进度，负责施工图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收及其它必须的签证。
10、组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。
二、乙方责任
1、为方便施工必须的临时设施、临时道路、水、电、管线的修建安装。
2、编制施工组织设计施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市（县、区）质量安全监督站，以便日常质量安全检查及监督。
3、按施工图纸、施工总说明，图纸交底会审纪要、设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，做好自检工作，各种材料试块取样须经甲方签证后送市、县建筑材料试验站试验，确保工程质量。
4、按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全，按上级有关文件规定办理意外伤害保险。
5、做好施工原始记录、汇集施工技术资料工程竣工图作工程文件附件移交甲方。
6、做好施工组织、管理、维持现场清洁、道路畅通、机械设备的停放整齐、并及时清理不用的临时设施，做到文明施工。
7、做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度。
8、在交工前，如发现施工质量问题，负责免费返修。属设计或甲方使用造成的，其返工费由甲方负责。
9、凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案。
10、工程竣工后清理现场（包括建筑物周围2米的堆到2米外的余土及其它堆积如物，生产和生活的`临时设施拆除），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清洗干净，做到完工场清。
第九条：工程质量检查验收
1、施工中乙方应根据验评标准提供材料合格证和检验报告及有关试块（件）试验报告、材料代用必须经设计单位和甲方审核同意并签证。
2、乙方必须健全质量检查制度，班组做好自检、互检、交接检，在现场设专职质量检查员，做好检验记录。
3、凡隐蔽工程经乙方自检后，应填制确切的隐蔽记录，分项工作质量评定表，凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织监理、设计单位进行质检，经检查合格并符合设计要求，签证后方能进行下一个工序的施工。
4、如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责。
5、施工质量不符合设计要求、质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方承担，工期不予延长。
6、质量等级和评定应执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。
第十条：施工图纸修改
1、施工图纸的修改变更须经设计单位和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数相同。
2、修改部分的工程费用按发生时市执行省建筑工程预算定额、市场价格、取费文件规定计算。由乙方编制，甲方核实后，报有关单位审查，确定增减造价。
3、当修改属于设计错误、设备变更，标准变化、地质与设计不符合等设计与甲方原因时，修改后费用的增减（含返工损失、仪式、窝工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失）属于甲方。
4、修改原因属于设计或甲方，又确实影响工程速度，则工期相应顺延。
第十一条：工程款支付方法：
1、施工合同订立时，即由乙方先支付合同履约保证金人民币万元整给甲方（即合同生效），待本合同工程主体封顶返还给乙方（不计利息）。
2、施工用混凝土，河砂材料款由甲方代为支付。
3、合同订立后，先由乙方垫资兴建，待本工程主体封顶时，甲方支付人民币万元整（￥ _元）给乙方，全部完工拆外架时甲方支付人民币壹佰万元整（￥ _元）给乙方，本工程竣工验收合格时支付人民币万元整（￥ _元）给乙方，剩余工程款自竣工验收合格之日起三个月内付至总工程款95%给乙方，余下5%工程款留作工程保修金，待保修期满一年，而本工程没有质量问题的情况下全部返还给乙方（不计息）。
第十二条：工程验收与结算
1、乙方在竣工前十五天内将结算书面通知甲方给予验收检查，甲方应及时配合。
2、竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料及竣工报告两套，甲方应及时组织设计等有关部门验收。经验收合格、则有提交竣工报告日期并交锁匙给甲方。
3、经验收检查工程有较大返工者，则以返工合格后的日期为竣工日期。
4、工程未经验收，甲方不得自行使用。如甲方强行使用以开始使用日期为竣工日期，还要负责因此而发生的一切责任。
5、乙方在工程竣工验收15天内，应将竣工工程结算文件送甲方审核，甲方应在接到结算文件之日起30天内审定完毕。如到期未审完成或未提出异议，即被视为同意结算，甲方应据此结算付清尾数，双方对竣工结算确认后30天内应进行结算。
第十三条：违约责任
一、甲方违约责任
1、甲方如不能按时支付工程款，自应付之日计起超过一个月后仍不能支付工程款，按实欠数额计算1.5%月利息给乙方（由于乙方自身原因造成的除外）。
2、如超过三个月仍不能支付工程款，甲方自愿将本项目商品房按销售价的8。5折抵扣甲方所欠乙方的工程款。
3、因甲方原因影响工程进度时，所造成乙方停工损失由甲方承担，延误的工期依序顺延。
二、乙方违约责任
1、乙方带资施工期间，连续停工十天并经甲方书面责令其开工仍然停工的，甲方有权单方终止施工合同，所完成的工程按实际完成工程量的65%计算工程款，等本项目工程完工一次过支付给乙方，乙方交付的工程保证金不予退还给乙方，乙方不得异议。
2、因乙方自身原因造成的一切责任及安全事故，完全由乙方承担。
3、所有需进场的机具、材料必须严格把关，否则，一切损失和后果完全由乙方承担。
4、本协议生效后，乙方不得以任何理由转包给第三方。否则，甲方有权单方终止合同，合同履约保证金万元不予退还，乙方不得有异议。
第十四条：本合同未尽事宜，可签订补充协议，如有些合同条款与补充协议相抵时，以补充协议为准，其它合同条款和补充协议均具同等的法律效力。
第十五条：本合同在执行时如发生争议的，由甲乙双方协商解决，不能解决的可向人民法院提出诉讼，发生费用由败诉方承担。
第十六条：本合同经甲乙双方签字盖章后，并在二天内收到乙方人民币50万元工程保证金时合同即生效。本合同签订地。
以上合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，均具同等效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：_____________________
法定人代表人或授权代表（签字）：___________________________法定代表人或授权代表（签字）：___________________________
日期：________________日期：_________________
供电合（）字第________号
供电方：_______________________营业执照号码：_______________________
用电方：_______________________营业执照号码：_______________________
为了保证供用电的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《_____》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。
一、供电方电力可供量，用电方计划用电量，用电时间
电力可供量（千瓦小时）
计划用电量
（千瓦小时）
单位
（千瓦小时）/元
金额
用电时间
电费：________共计人民币（大写）万仟佰拾元角分
二、设备安装费用的负担
_________________________________________________________________________
三、电费的计算和结算方法
_________________________________________________________________________
四、双方协商同意的其他条款
_________________________________________________________________________
五、违约责任
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
七、本合同在执行中发行纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解_____，也可以直接向人民法院起诉。
八、本合同有效期：________从双方签章之日起到________年________月________日止。
九、本合同一式________份，供、用方各执一份，副本送________银行、________工商局（所）各一份备案。
供电方：________（盖章）________________
代表人：________________________________
开户银行：______________________________
帐号：__________________________________
用电方：________（盖章）________________
代表人：________________________________
开户银行：______________________________
帐号：__________________________________
供电方：__________ 营业执照号码
用电方：__________ 营业执照号码
为了保证供用电的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。
一、供电方电力可供量，用电方计划用电量，用电时间：__________
电力可供量
(千瓦小时)
计划用电量
(千瓦小时)
单 位
(千瓦小时)/元
金额
用电时间
电费：__________共计人民币(大写) ______万 仟 佰 拾 ______元 角 分
二、设备安装费用的'负担：__________
三、电费的计算和结算方法：__________
四、双方协商同意的其他条款：__________
五、违约责任：__________
六、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。
七、本合同在执行中发行纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
八、本合同有效期：__________从双方签章之日起到 ______年 ______月 ______日止。
九、本合同一式份，供、用方各执一份，副本送银行、工商局(所)各一份备案。
供电方：__________ (盖章) 用电方：__________ (盖章)
代表人：__________ 代表人：__________
开户银行：__________ 开户银行：__________
帐号：__________ 帐号：__________
临时供用电合同
近年来，随着社会的发展和人民生活水平的提高，对电力的需求越来越大。为了满足各行各业的用电需求，临时供用电合同应运而生。本文将从合同内容、主要条款以及签订和执行过程等方面详细介绍临时供用电合同。
首先，临时供用电合同是指供电公司与需求方就一定时间内的临时用电需求而签订的合同。该合同是供需双方的行为准则，规定了用电的具体细节。在签订合同之前，需求方需要向供电公司提交相关用电申请，包括用电时间段、用电地点、所需电量等信息。供电公司会根据申请内容进行评估，确定是否可以供电，并提供相应的电力设备。
其次，临时供用电合同的主要条款包括供电规模、电费支付方式、维修责任、用电安全等内容。首先，供电规模规定了用电方的具体需求，包括电量、电压等。用电方需要根据实际需求，确定所需电力设备的规格和数量。电费支付方式是供需双方在合同中约定的，可以选择预付电费、后付电费或按照实际用电量结算。维修责任规定了供需双方在用电过程中的相应责任。供电公司会负责电力设备的维护和维修，而用电方则需要严格按照规定使用电力设备，确保用电安全。
最后，临时供用电合同的签订和执行过程需要遵循一定的程序。首先，供电公司会派出工作人员进行现场勘查和评估，确定供电方案。然后，供需双方会进一步商议合同内容，并最终签订合同。在合同签订后，供电公司会根据合同约定提供相应的电力设备，并定期进行维护和检修工作。用电方需要按照合同约定使用电力设备，并按时支付电费。在用电过程中，双方需要保持良好的沟通和合作，及时解决出现的问题。
临时供用电合同的存在对于满足用电需求、促进经济发展具有重要意义。通过合同的签订，供需双方明确了各自的权益和责任，避免了因用电问题引发的纠纷。此外，临时供用电合同还可以保障用电安全，提高电力设备的利用率，节约用电成本。
综上所述，临时供用电合同在满足用电需求、促进经济发展等方面发挥着重要作用。供需双方应在签订合同前详细了解合同条款，并在用电过程中严格按照合同执行，确保用电安全和双方权益。只有通过双方的共同努力和积极合作，才能实现用电需求的稳定和可持续发展。
手术室护士述职 06-07
学生会办公室述职 06-07
评审方案 06-07
儿科心得体会 06-07
大国重器观后感 06-07
情人节英文文案 06-07
创意邀请函 06-07
