<

趣祝福 · 范文大全 · 设计合同

趣祝福范文大全(编辑 快乐魔法师)您所需的“设计合同”已准备好了。现今社会非常注重契约精神,许多工作常需要接触合同。一旦签订合同,就拥有了法律保障,对双方都具有约束力。请认真了解以下内容!

设计合同【篇1】

设计方案合同

设计方案合同是一份合同文件,用于规范设计方案的内容、作用、工作过程、酬劳等方面的约定和规定。在工程设计、产品设计、装饰设计等领域,签署设计方案合同是非常重要的一环,对保证设计成功、促进双方合作、维护权益等方面都具有重要意义。

本设计方案合同是由甲方和乙方双方共同订立,经过充分协商,达成如下协议:

一、项目基本情况

1.项目名称:(请甲方填写)

2.项目地点:(请甲方填写)

3.项目类型:(请甲方填写)

4.项目规模:(请甲方填写)

5.项目工期:从签订本合同之日起,到(请甲方填写)日止。

6.双方职责:甲方为委托方,乙方为受托方。

二、设计方案的内容

1.乙方要根据甲方的需求和要求,提出一份设计方案,并提交给甲方进行审查和审核。

2.设计方案包括:方案名称、设计建议分析、设计思路、设计方案、设计效果图等内容。

3.设计方案必须符合国家有关法律法规和有关规定,同时符合甲方的具体要求。

4.乙方应对所提出的设计方案负责,并在设计方案审查及验收时积极配合甲方工作。

三、设计方案的工作流程

1.乙方在开始设计前,必须对甲方所提供的有关资料进行全面、详细地分析,确保设计方案的正确性和完整性。

2.编制设计方案的所有工作应当严格按照国家有关法律法规和有关规定进行,设计方案中的所有图纸和技术资料都必须符合相关标准和要求。

3.设计方案应当经过甲方的审查和审核后方可进行实施。审查周期为(请甲方填写)个工作日,乙方应当尽量满足甲方审查的要求和意见。

4.乙方在整个设计方案实施过程中应当保持密切的沟通,及时反馈设计进度、问题和解决方案等情况,做好组织协调和管理工作。

四、设计方案奖励

1.设计方案获得甲方同意后,甲方应当按照合同约定的酬劳标准支付乙方设计酬劳。

2.设计酬劳由甲方根据乙方所出具的发票结算支付。

3.如果设计方案不被甲方采用,或者未能按照要求完成实施,乙方不得因此要求甲方支付任何设计酬劳。

五、设计方案的知识产权

1.设计方案的知识产权归乙方所有,甲方无权擅自复制、转让、仿制或者进行其他任何形式的侵害。

2.如果甲方需要复制、转让、仿制设计方案等操作,必须获得乙方的书面同意,并支付相应的知识产权使用费。

六、法律责任

1.如果因乙方的设计方案发生侵权、事故等行为导致损失的,由乙方承担全部责任并赔偿甲方相应的经济损失。

2.如果因甲方的原因导致设计方案无法实施或者失败,甲方需要承担相应的法律责任。

七、保密条款

1.设计方案属于商业机密,双方必须对其进行保密,不得泄露给第三方。

2.保密期限为5年,期满后需要双方重新协商确定新的保密期限。

八、解决争议的方式

双方如有任何争议,可以协商解决;如协商不成功,则可向所在地人民法院提起诉讼。

以上是关于设计方案合同的相应主题范文,设计方案合同是一种非常重要的合同,通过签订合同以明确双方的权利和义务,保证了设计方案顺利实施,同时也维护了甲方和乙方的合法权益。希望该篇范文可以给大家带来一些参考价值。

设计合同【篇2】

发包人:________________________以下简称甲方)

承包人:________________________建设有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,特订立本合同。

第1条工程概况

1.1工程名称:______________________环山道路工程

1.2工程地点:_____________________

1.3工程内容:_________车行道和人行道及排水等附属构筑物。

1.4承包范围:_________按招标文件及施工图纸约定的范围。

第2条合同工期

2.1开工日期:________________年___月______日

2.2竣工日期:________________年___月______日

2.3合同工期总日历天数59天。

第3条工程质量

工程质量等级:_________优良

第4条合同价款

工程中标价:_________依据__________年全国市政及园林定额按四类二级取费,材料价格按照______年黄石市造价信息第二期为准,下浮17%为最终合同价。工程量据实结算。

第5条组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序:_________

1、本施工合同;

2、技术标准、规范及有关技术文件;3、图纸;

4、具有标价的工程量清单;

5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第6条适用法律、标准及规范

6.1适用法律法规本合同文件适用国家现行法律和行政法规;6.2适用标准、规范

6.2.1《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1—90;6.2.2

《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—98;6.2.3

《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2—90;6.2.4

其它与本工程相应的国家或行业施工操作规程和验收标准。

第7条图纸

7.1发包人_______年___月______日前向承包人提供图纸2套。

7.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸传给第三方。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将其他图纸退还给发包人。

7.3承包人应在施工现场保留1套完整图纸,供监理工程师及有关人员进行工程检查时使用。

第8条工程监理

8.1本工程实行工程监理制,由监理。本工程总监理工程师:_________

8.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称监理工程师,其主要职权:_________

8.2.1发布开工令、停工令、复工令;

8.2.2工程施工组织设计和技术方案的审查权。须按照保质量、保工期和降低成本的原则,及时向承包人提出建议,向发包人提出书面报告。对提高工程造价、延长工期的施工组织设计和技术方案应事先取得发包人的同意。

8.2.3工程建设有关协作单位的组织、协调的主持权。

8.2.4工程材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料,有权通知承包人停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。

8.2.5工程施工进度的检查、监督权。

8.2.6在工程合同约定的工程量清单范围内,对工程量、工程价款的签证权,未经监理签证,发包人不予支付工程款。

8.2.7监理单位有权提出调换承包人工作不力的有关人员。

8.3监理工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给承包方项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,监理工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对监理工程师的指令应予执行。监理工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于监理工程师发出口头指令后天7天内提出书面确认要求。监理工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。

承包人认为监理工程师指令不合理,应在收指令后24小时内向监理工程师提出修改指令的书面报告,监理工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定厂并以书面形式通知承包人。紧急情况下,监理工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但监理工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。

8.4监理工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令,批准并履行约定的其他义务。

8.5如需更换监理工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

第9条甲方代表9.1

发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中称工程师,本工程甲方代表:__________________

9.2甲方代表的职权是:_________

9.2.1参与工程管理、督察工程质量、进度,控制工程投资。

9.2.2对开工令、停工令、复工令、施工组织设计和技术方案、工程材料、工程量、工程价款、工程变更、工程分包、工期顺延的确认权。

第10条项目经理

10.1承包方项目经理:_________

10.2承包人依据合同,以书面形式由项目经理签字发出的通知,送交监理工程师并经监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

10.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和监理工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向监理工程师送交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期,责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。

10.4承包如需更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意后,继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

10.5发包人可以与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理。

第11条发包人工作

11.1协助办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等前期工作,使施工场地具备施工条件。甲方成立专门负责移树及迁坟工作的机构,有甲方牵头,乙方配合,解决以上工作,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

11.2协助办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电申请批准手续。

11.3确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验。

11.4组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

11.5协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。发包人应做的其他工作,双方另行约定。

第12条承包人工作

12.1每月第一日前向监理工程师提供月度工程进度计划及相应进度统计报表。

12.2配合发包人工程前期及工程施工过程中的迁坟等协调工作。

12.3遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,费用自理。

12.4已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间如发生损坏,由承包人自费予以修复。

12.5做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作,费用自理。

12.6保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定,完工交付发包人前清理平整现场,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

第13条施工组织设计和工期

13.1承包人在本合同签署后3天内将施工组织设计和工程进度计划提交监理工程师,监理工程师在5天内予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。

13.2承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工,接受监理工程师对进度的检查、监督。当实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按监理工程师的要求提出改进措施,经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

13.3承包人应当按照本合同约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应以书面形式向监理工程师提出延期开工理由和要求。监理工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。监理工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。监理工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。13.4因发包人原因未按照合同约定的开工日期开工,监理工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期,工期顺延。

13.5监理工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,或在口头提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按监理工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人按监理工程师要求作出处理后,可以书面形式提出复工要求,监理工程师应当在48小时内给予答复。监理工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,相应顺延工期,因承包人原因造成停工的,工期不予顺延。

13.6由以下原因造成工程延误,经监理工程师确认报请发包人同意,工期相应顺延。

13.6.1发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件。

13.6.2发包人未能按约定时间支付进度款,致使施工不能正常进行。

13.6.3理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。

13.6.4一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时。

13.6.5不可抗力。

13.6.6监理工程师同意工期顺延的其他情况。

第14条工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。

第15条质量

15.1工程质量应当达到合同书约定的优良质量等级,质量等级的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议,由双方认可的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。

第16条检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工,随时接受监理工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分,监理工程师一经发现,承包人必须拆除和重新施工,承包人应按监理工程师的要求拆除和重新施工,直到符合质量标准。因承包人原因达不到质量标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

16.3监理工程师可随时对工程的任何部位进行检查检验。第17条隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽或中间验收条件,承包人首先须进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收时承包人准备验收记录,验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2监理工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,监理工程师应承认验收记录。

17.3经验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,监理工程师不在验收记录上签字,视为监理工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。

第18条重新检验

无论监理工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

第19条安全施工

19.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

19.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

19.3承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施方案,经监理工程师认可后实施,防护措施费用自理。出现安全事故甲方罚款乙方5万元。

19.4发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

19.5发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的裁定处理。

第20条工程量确认

20.1工程量的确认,由承包人申报,监理工程师会同承包人现场核实已完工程量并按合同规定计价后鉴证,承包人将监理工程师鉴证认可的工程量上报发包人核实后,由发包人确认工程量。标内工程量,由监理工程师核实、确认工程量。变更工程量,分别按以下情况处理:_________

(1)单项变更工程量(增或减)在变更程序、手续完备的情况下由监理工程师审查,工程师复核后,发包人审核确认。

(2)变更金额计价原则按第23条有关规定执行。

20.2承包人每半个月的最后一日前向监理工程师提交已完工程量的报告。监理工程师接到报告后2天内按设计图纸及现场实际情况核实已完工程量(以下称计量),并将计量结果及时反馈承包人报送给发包人。监理工程师在计量前24小时须通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。

20.3监理工程师收到承包人报告后2天内未进行计量,从第3天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价额支付的依据。监理工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。

20.4对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,监理工程师不予计量。

第21条工程进度款支付

21.1承包人每月按监理工程师签字验收达到质量要求的工程量上报进度,经发包人抽检核实认可后,支付80%的进度款,10%作质保金,质保金限额为合同价格的5%。

21.2工程款付到合同价款的80%时,即停付工程款直到工程完工。

21.3工程竣工验收合格且审计完后除预留5%的保修金外,其余一次付清。第22条材料采购

22.1承包人负责采购的材料须按设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人在材料到货前24小时通知监理工程师,清点材料的品种、规格、数量、质量等级等内容。要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

22.3承包人采购的材料在使用前,承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。

22.4监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料时,承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

22.5承包人需要使用代用材料时,应经监理工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

第23条工程变更

23.1施工中发包人若对原工程设计进行变更,应提前7天以书面形式向监理工程师发出变更通知。承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求,进行变更。

23.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

23.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料换用,须经监理工程师同意。未经同意擅自更换或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。

23.4承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经监理工程师确认后报工程师同意,发包人认可后调整合同价款。变更合同价款按下列原则执行;

23.4.1合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同

23.4.2合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款。

23.4.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出变更价格,变更价格计算方式同投标价格计算方式。

23.4.4在双方确定变更后14天内承包人不向监理工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。

23.4.5监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,监理工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

23.4.6因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。

第24条竣工验收

24.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料四套及竣工验收报告。

24.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的.费用。

24.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

24.4工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

第25条竣工结算

25.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照合同书约定的合同价款及合同价调整内容,进行工程竣工结算。

25.2竣工验收通过后,发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后,向承包人支付到95%的工程竣工结算价款,剩下的5%留作质保金,质保期满,无质量缺陷后付清。

25.3工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。

25.4发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。

第26条质量保修

26.1承包人按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

26.2质保期一年,自竣工验收之日后的第一天开始计算。

第27条违约

27.1发包人违约。

27.1.1发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行。

27.1.2发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款。

27.1.3发包人不履行合同义务的其他情况。包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。

27.2承包人违约。

27.2.1因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,每延误一天,罚款1000元。因发包人原因造成的工期延期承包人不承担任何责任。

27.2.2因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准,罚款3%的合同价款。

27.2.3承包人不履行合同义务的其他情况时,承包人承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失。

27.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同一时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第28条争议

发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关管理部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成时,双方可以向黄石市经济合同仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。

第29条工程分包

29.1未经发包人书面同意,承包人不得将工程的任何部分分包,也不得将工程转包给他人或将工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

29.2工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担责任。

29.3分包工程价款由承包人与分包单位结算。

第30条不可抗力

不可抗力事件发生后,承包人应立即通知监理工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。

第31条文物和地下障碍物

31.1在施工中发掘出古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理工程师,监理工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如发掘出后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

31.2施工中发现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师,同时提出处置方案,监理工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置。

第32条合同解除

32.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。

32.2承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。

32.3合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。但因承包人将工程转包而致使合同解除的除外,这种情况发生时所做工程不予结算,10万元的履约保证金也不予退还。

第33条合同生效与终止

33.1本合同双方签字盖章后生效。

33.2发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止,但工程质量缺陷责任依然存在。

33.3合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

第34条合同份数

本合同正本一式2份,副本一式6份,发包人、承包人各执正本1份,副本3份,正本副本具有同等法律效力。

发包人:____________________承包人:____________________建设有限公司

住所:_______________________住所:___________________

法定代表人:__________________法定代表人:__________________

经办人:_____________________经办人:____________________

开户行:___________________开户行____________

________年____月_____日

设计合同【篇3】

技术设计合同范文

第一部分:合同基本条款

甲方:(公司名称)

地址:

电话:

传真:

法定代表人(或授权代表):

负责人:

电子邮件:

乙方:(个人或公司名称)

地址:

电话:

传真:

法定代表人(或授权代表):

负责人:

电子邮件:

本合同由甲乙双方签订,约定以下事项:

一、合同名称:技术设计合同

二、合同内容:本合同是甲方委托乙方进行技术设计,为实现协议目标,双方依据本合同的约定共同履行。

三、技术设计范围:

1、研究深入了解本公司产品的设计理念、性能指标、技术要求等,为本公司提供可靠、优良的技术设计服务。

2、根据研究结果撰写技术设计文档,包括设计方案、设计图纸、技术分析报告等内容,并且要保证文档的真实性、完整性、准确性。

3、在文档设计之后,乙方还要提供必要的技术指导服务,维护和改进设计文件,以确保产品设计的质量和可靠性。

四、合同期限:

本合同期限从签订之日起一年,双方应在期限履行完毕之日前,经协商决定是否延长合同期限,且延长合同期限不得超过原合同期限的一半。

五、服务报酬:

1、按照合同条款所约定的技术设计范围,乙方应获得报酬人民币¥XX万元,具体标准由甲方按照合同内容及完成情况与乙方协商确定。

2、报酬应于双方签订合同之日起15个工作日内,由甲方付清。

3、本合同所约定的报酬已包含此次设计所需的所有费用,包括人员费用、交通费用、食宿费用等。

六、技术保密:

1、乙方在本合同履行期间所知悉的甲方商业秘密、技术资料和其他机密信息,应负有保密责任,并且不得以任何方式向第三方透露。

2、如因乙方违反保密约定给甲方造成不利影响的,乙方应负法律责任,并且赔偿甲方损失。

七、合同违约:

1、一方违约,应当赔偿对方因此所受的损失。

2、本合同履行期间,如因不可抗力因素,无法履行合同条款,应由双方先行协商解决。

3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

第二部分:技术设计文档

一、 项目概述

本技术设计方案旨在设计出一款符合甲方要求的产品,包括产品的特点、设计背景、设计目标、设计意图、市场需求调研等信息。

二、 技术要求

1、 产品外观设计

实现甲方要求的产品外观设计要求,包括外形结构、材料、颜色、图案、标识等要素。

2、 产品内部结构设计

分析产品使用功能和特点,设计出良好的内部结构,尽可能实现易维护、易保养的要求。

3、 产品技术性能设计

充分理解产品性能指标和设计目标,进行技术分析、实验和仿真分析,使产品的性能稳定可靠、易于调试和使用。

4、 产品的可持续发展性和环保性设计

针对有关技术指标,例如能效、环保等方面进行评估,实现可持续发展性和环保性设计的要求。

三、 设计报告

根据上述技术要求的设计结果,编写和整理设计报告,并向甲方提供。设计报告内容需包括设计方案、设计选型、设备配置、工程建议、技术说明等方面内容,或根据甲方要求添加其他具体内容。

第三部分:技术指导

在设计文件提交之后,乙方还应为甲方提供必要的技术指导和服务,以确保产品设计的质量和可靠性。这包括:

1、 方案集成与评估

根据设计方案和技术报告,进行技术指导与集成,最终得到一整套可行的方案。

2、 设计调试与实施指导

为甲方提供技术支持,配合客户制定完善设计实施方案,包括技术指导措施、实施计划、调试与验收。

3、 问题解决和跟踪

根据设计文件和实施过程的问题,及时和甲方沟通与协调,并提出可行的解决方案和改进建议。

第四部分:技术保证

1、 技术方案保证

所提供的技术方案和设计文件均真实、完整、准确,并拥有完整的知识产权,不存在侵权行为。

2、 服务质量保证

双方应遵守业务规范,确保服务质量满足甲方的要求,并保证所提供的服务和产品均符合国家及相关机构的规范。

第五部分:解决纠纷

本合同的履行和解释应依据中华人民共和国法律法规。双方在履行本合同过程中,如发生争议,应当本着平等互利的原则,通过协商解决纠纷;若经协商仍无法解决,应向所在地人民法院提起诉讼。

第六部分:其他条款

1、 本合同的任何变更应以书面形式协商确定,变更事项的范围、时间、地点、方式等均应遵照协商所达成的约定执行。

2、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一个,并具有同等法律效力。

3、 本合同有效期自双方签订之日起生效,至甲方付清报酬或乙方完成任务并交付甲方为止。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签字: 签字:

日期: 日期:

设计合同【篇4】

技术设计合同

一、前言

随着现代科技的不断进步,人们对于科技的需求也随之增加。在这个过程中,技术设计合同成为了企业与设计人员之间合作的必备工具。技术设计合同是一份法律文件,其目的是规定设计人员和企业之间的合作关系,确保合作的顺利进行,维护双方的权益。

二、技术设计合同的定义与作用

技术设计合同是指企业与设计人员双方在技术设计项目合作中,所签署的以技术设计为主要内容的合同。 一般含有以下几个部分:

1、合同的基本条款:包括合同的名称、双方当事人、项目内容、工作内容、报酬及支付方式等。

2、保密条款:保密条款是技术设计合同中非常重要的一部分。根据保密条款的约定,双方都有责任和义务保守商业秘密,保证项目中的技术涉密信息不外泄。

3、知识产权条款:知识产权条款是技术设计合同的重要组成部分。由于技术设计是一种创意性劳务,故而设计出来的方案、图纸、模型、报告等等都是属于设计人员的知识产权。

4、质量保证和违约责任:质量保证和违约责任部分则是合同中针对技术设计的质量和评价标准,以及违约责任和赔偿等责任。

技术设计合同的作用在于规定了项目开展的基本要求和双方的权利与义务,使双方之间合作顺利,确保了项目顺利达成目标,同时保护了设计人员和企业之间的权益纠纷,对于保证技术设计的质量与合规性,促进科技的发展起到了积极的作用。

三、技术设计合同的签订

技术设计合同的签订应该注重以下几个原则:

1、合同以实质为主,以法律为辅,因为技术设计的依据是技术本身,因此合同应以技术实质为主要考虑。

2、双方必须要履行自己应该承担的责任,且合作过程应该保持透明。合同的内容需要详细的讲述各自的职责与义务,以确保双方在合作过程中都能够按照约定履行自己的责任。

3、保护知识产权,保证商业秘密不外泄。保密条款应当加以注重,在合同签订之前务必仔细的核对。

技术设计合同的签订,有无论是从合同的内容还是签订的参与人员上都需要严正维护,以确保技术设计的质量、知识产权和合法性得到有效保障。

四、技术设计合同的范例

>技术设计合同

合同编号: XXXX

甲方(设计人员):

姓名:XXX

联系电话:XXX

地址:XXX

乙方(企业):

名称:XXX

法定代表人:XXX

联系电话:XXX

地址:XXX

双方在平等、自愿的基础上,根据法律规定,就设计合作事由达成如下协议:

一、项目内容

双方就XXXX工程项目的XXXX进行技术设计合作,具体合作内容详见附件一。

二、工作内容

甲方承担XXXX工程项目的技术设计,并向乙方及验收组提供技术设计文件和技术咨询。

三、报酬及支付方式

1、甲方按合同约定出具设计文件,完成验收后,乙方按约定支付设计费用XXXX元。

2、本合同未约定的其他容易导致费用增加的工作均不能进行,如有需求应当另行洽谈确定相关报酬。

四、保密条款

双方应当保证协议内容、信息、技术先进、开发商的公司机密不外泄,本合同所附附件亦为机密。如果甲方违反约定对本项目进行披露,或透露给第三方有关机密、项目情况和资料,均视为严重违约行为,乙方有权要求甲方一次性支付违约金XXXX元。

五、知识产权

1、甲方在本合同项下所编制的图纸、文字资料、数据等均为甲方的知识产权,并且属于商业秘密。履行合同期间以及合同期满后,甲方不得擅自复制、传播、泄露或以其他方式使用该项知识产权,不得以泄露自身设计秘密为前提向乙方任何其他企业提供技术资料,或向竞争对手或同行业公司供应技术资料或知识产权证书。

2、本条所述知识产权包括但不限于著作权、发明专利、实用新型专利、外观设计专利和商标等知识产权。任何未获得甲方书面同意的商业合作行为均视为侵权行为,应当依法承担相应的法律责任。

六、质量保证和违约责任

1、甲方保证按照国家、地方和行业有关技术设计规定编制设计方案和施工图纸。

2、如甲方所编制的技术设计方案、报告、图纸等有误导、错误或力学计算上不严谨的情况,造成任何经济或非经济损失,甲方应承担相应的赔偿责任。

3、甲方应按照双方所签订的本合同该项技术设计项目所有工作,严格按照技术标准要求完成,保证项目可行性,确保最终技术产品质量满足规定标准和要求。

七、其他条款

本合同未尽事宜,由双方协商一致,并于双方签字或盖章后生效。

八、本合同正本一式两份,由双方各执一份,有同等权利效力。

九、签署地点与日期

甲方签署:

日期:

乙方签署:

日期:

以上为技术设计合同的范例,其中含有项目内容、工作内容、报酬及支付方式、保密条款、知识产权、质量保证和违约责任等内容。针对具体项目的需求,技术设计合同的标准内容会有所不同。

五、结语

技术设计合同作为一份法律文件,是企业和设计人员在技术设计中合作的必备工具。合同能够规范合作关系,明确双方的权利义务,保护知识产权和商业秘密,有效避免合作中可能出现的问题。在签订技术设计合同时,应该秉持着实质为主,以技术为依据的原则,注重双方的职责与义务同时严格维护其质量与合规性。

设计合同【篇5】

技术设计合同

一、前言

技术设计合同是指双方在技术设计合作项目中,通过商定技术设计服务的内容、标准、进度、费用等方面而签订的合同。技术设计合同在技术设计项目中是非常重要的一部分,它是技术设计合作项目的基础和保障,它的制定对技术设计合作项目的成功实施起到了至关重要的作用。本文就技术设计合同的主题进行相关范文的撰写,以供相关人员参考。

二、技术设计合同的主要内容

1. 合同的主体

2. 技术设计项目的内容

3. 技术设计项目的标准

4. 技术设计项目的进度

5. 技术设计服务的费用

6. 技术设计合同的履行

7. 技术设计合同的变更和解决争议

3、范文

技术设计合同

甲方:___________(以下简称“甲方”)

乙方:___________(以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律和法规的规定,经甲乙双方友好协商,就乙方向甲方提供技术设计服务事宜达成一致并签订本合同,共同遵守。

一、合同的主体

1.1 甲方单位名称、地址、邮编:

1.2 甲方负责人姓名、职务:

1.3 甲方联系人姓名、电话:

1.4 乙方单位名称、地址、邮编:

1.5 乙方负责人姓名、职务:

1.6 乙方联系人姓名、电话:

二、技术设计项目的内容

2.1 甲方要求乙方为其提供技术设计服务,具体包括:_______________。

2.2 技术设计服务应符合国家有关技术标准和规范,服务内容应当符合甲方的实际需要和要求。

三、技术设计项目的标准

3.1 技术设计服务标准应包括(但不限于):__________。

3.2 技术设计中所采用的材料、设备、产品等应符合国家有关标准。

四、技术设计项目的进度

4.1 技术设计服务的时间表、进度安排以及具体的工期:__________ 。

4.2 若因乙方原因导致项目进度延误,乙方应承担相应的法律风险和赔偿责任。

五、技术设计服务的费用

5.1 技术设计服务费用:___________元(单位:人民币)。

5.2 甲方应在接到乙方提供的技术设计服务后的_____工作日内向乙方支付技术设计服务费用。

5.3 甲方应按照国家税收相关规定代扣代缴税款。

六、技术设计合同的履行

6.1 甲方应按时提供必要的技术支持和协助,保证乙方能够顺利完成技术设计服务。

6.2 乙方应按照技术设计合同的要求、质量、时间等要求,完成技术设计服务。

6.3 双方在履行本合同过程中,应遵守诚实信用、合法合规的原则,遵守有关法律法规和规章制度。

七、技术设计合同的变更和解决争议

7.1 在履行本合同过程中,如需对本合同条款进行变更,甲乙双方应当书面协商并达成一致意见并签订变更协议。

7.2 如因某一方违反或未能履行本合同条款或者与本合同相关的法律、法规,而引起争议,双方应通过友好协商解决;如协商无效,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

技术设计合同签订地点:__________。

甲方签字:_______________ 乙方签字:________________

日期:_________________ 日期:_________________

四、结语

技术设计合同的签订对于技术设计合作项目的实施是非常重要的,它是技术设计合作过程中的保障和约束。本文就技术设计合同的主题范文进行撰写,希望可以为相关从业人员提供一些帮助和参考。技术设计行业需要加强标准化运作,提高技术水平,把技术设计合作项目实施好,促进我国技术创新的发展。

设计合同【篇6】

作为设计师,与客户签订设计方案合同是非常重要的一步。设计方案合同不仅规范了双方的权利和义务,也为后续的项目实施提供了明确的目标和指示。

首先,设计方案合同应明确双方的主体信息,包括甲方和乙方的名称、地址、联系方式等;同时要清晰明确本合同的目的和范围。在设计方案的定义中,应当包含需要完成的具体任务,如设计的内容、要求、标准及其它相关事项。此外,还需要明确费用计划、付款方式等重要内容。

其次,设计方案合同应在时间安排上有所约定。设计方案的制作和提交需要有一定的时间规划,因此应保证甲乙双方对设计时间和提交时间都有明确的约定,避免后续因时间问题产生的误解。

再次,设计方案合同应涵盖甲乙双方的权利和义务。甲方和乙方各自承担的责任和义务,在合同中都应有具体的说明。包括:甲方要提供充足的设计背景资料;乙方应当在充分理解甲方需求的基础上,进行详细的设计研究和分析。在设计方案的过程中,甲乙双方还应当尊重对方的知识产权,双方都有保护自己知识产权的义务。

最后,设计方案合同的变更和解除也是需要考虑的问题。在设计方案过程中,甲方或者乙方(包括第三方)可能因为自身原因需要变更合同内容,此时应事先经过双方沟通并在合同中进行明确规范。如违反规定导致合同解除,则应当明确解除后的责任和赔偿等条款。

总之,作为一份设计方案合同,应当明确、详细、全面,规范了甲乙双方在合作中应承担的所有义务和责任,旨在实现设计目标的最大化。在设计合同签署前,双方应当详细审阅每一条款,确保您的权益得到充分保护。在合同签署后,甲乙双方更要互相尊重、共同配合,确保项目的圆满完成。

设计合同【篇7】

设计方案合同

一、合同目的

本设计方案合同旨在为订约双方在设计方案的制定、评审和确认等方面提供约束力和保障。

二、合同内容

1.项目简介

(1)项目名称:______________________________

(2)项目地址:______________________________

(3)项目规模:______________________________

(4)项目概况:______________________________

2.合同约定

(1)双方当事人:以本合同第三条规定的实体设计机构为出让方;以本合同第三条规定的承担接受方为受让方。

(2)主要任务:出让方按照受让方的要求,制定满足效果要求的设计方案,并最终确认最终方案。

(3)设计报酬:受让方按照合同要求向出让方支付报酬,支付方式另行协商。

(4)交付时间:出让方应在约定时间内完成设计方案的制定、评审和确认工作,并交付给受让方。

(5)变更、撤销:除非另有规定,设计方案提交后,受让方不应对方案进行修改和撤回。如果出现修改、撤销的情况,应当按照本合同相关规定处理。

(6)违约责任:双方均应遵守本合同约定,如有违约,应承担相应的违约责任。

(7)合同解释:本合同的解释权归出让方所有。

三、合同签署

本合同一式两份,具有同等法律效力。签订日期为__________年_______月_______日。

出让方:________________________

承担接受方:______________________

签署人:__________________________签署人:__________________________

联系地址:________________________联系地址:________________________

联系电话:________________________联系电话:________________________

合同附表:

(1)方案设计要求

本方案的设计要求是:_______________________

(2)设计方案评审标准

本方案的评审标准是:_______________________

设计合同【篇8】

技术设计合同范文:建筑工程项目

一、协议双方

甲方:(出资方名称)

乙方:(承包方名称)

二、项目背景

甲方拟建(项目名称)建筑工程,现希望邀请乙方全权承担项目技术设计工作。

三、技术设计内容

1.项目内容

(项目名称)建筑工程的技术设计内容分为:

(1)建筑总体布局设计:包括建筑物的平面布局、高度、尺寸、建筑体量、占地面积、绿化等设计。

(2)建筑结构设计:包括建筑物的承重结构、地基、框架、墙体、屋面、桥梁等设计。

(3)建筑机电设计:包括建筑物内的给排水、电气、通风、空调、电梯、消防、照明等设计。

2.完成标准

(1)甲方要求乙方严格遵守相关建筑法规和技术标准,履行设计合同义务。

(2)乙方应在规定时间内完成每个设计阶段的工作,并按时提交设计文件。

(3)乙方应对自己设计的每个部分进行取样检验,并提供相应的技术数据。

(4)对于设计中存在的问题,乙方应尽快报告甲方,并进行解决。

3.技术支持

(1)乙方应对甲方提出的关于技术设计的问题进行解答,并提供必要的技术支持。

(2)乙方应设立相应的技术支持人员,对甲方提出的问题作出及时的回答和解决方案。

四、技术设计阶段

1.总体设计

(1)乙方应在签订合同后的20个自然日内完成总体设计的规划方案,并提交甲方审核。

(2)整个总体设计过程中需要参考甲方提供的相关教育资料、工程地理环境、用地范围、城市规划等信息。

2.方案设计

(1)总体设计方案获得甲方通过后,乙方应在规定时间内完成方案设计,并提交甲方审核。

(2)整个方案设计过程中需要参考甲方提供的相关教育资料、工程地理环境、用地范围、城市规划等信息。

3.施工图设计

(1)甲方审核通过方案设计后,乙方应在规定时间内完成施工图设计,并提交甲方审核。

(2)整个施工图设计过程中需要参考甲方提供的相关教育资料、工程地理环境、用地范围、城市规划等信息。

五、技术设计成果提交

1.报告

(1)乙方设计的每一个阶段都需要编写详细的设计文档,并且在规定的时间内提交。

(2)设计文档应包括设计基本要素、设计计算、设计图纸等内容。

2.图纸

(1)乙方应在规定时间内提交清晰、完整、准确的图纸和设计文件。

(2)甲方有权要求进行取样检验和核对,对图纸和文件进行审核和调整,确保设计符合建筑规范和技术标准。

3.技术支持

(1)乙方应在规定的时间内提供必要的技术支持,确保工程质量和安全。

(2)乙方应设立相应的技术支持人员,对甲方提出的问题作出及时的回答和解决方案。

六、技术设计费用

1.费用

(1)技术设计工作费用总额为:人民币(大写)(金额)元。

(2)甲方应在乙方完成各设计阶段后及时支付相应的设计费用。

(3)如乙方未能按时提交文件或未能在规定时间内完成设计,甲方有权暂停或终止支付费用。

2.支付方式

(1)设计费用的支付以银行转账方式进行,由甲方将支付款项转入乙方指定账户。

(2)甲方需要支付的所有中介费用(如税款、汇款费用等)由甲方自行承担。

七、技术保密

1.技术保密规定

(1)技术保密工作贯穿于整个项目的各个阶段。

(2)甲、乙双方都应遵守项目设计相关的技术保密规定,严格保护设计技术资料的保密性。

(3)项目中涉及到的技术设计资料,如不涉及配合工作,不得向外公开宣传或外传。

2.保密期限

(1)甲、乙双方应签订技术保密协议,规定技术保密期限。

(2)保密期限为智慧产权保护法规定的期限。

八、技术设计合同有效期

1.本合同自交付后生效,有效期为三年。

2.合同有效期内,乙方应承担技术设计工作,并保证项目顺利进行。

3.甲方和乙方应本着合作、互信、互利的原则,共同完成项目,充分发挥各自的专业特长。

以上技术设计范文仅供参考,请根据实际情况进行修改。

设计合同【篇9】

发 包 人: ______________有限公司

承 包 人: __________________工程公司

签订日期: ________年_____月_____日

____________市建设委员会

______________市工商行政管理局 监制

第一部分 协议书

发包人(全称): _____________有限公司

承包人(全称): _______________工程公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 厂区排水管工程

工程地点:__________________

工程内容: 铺设排水管 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:外经贸苏府资字[20__]4521号

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

承包范围: 包工包料(不含排水管),挖填土、铺道碴、浇垫层及护管砼、排水管铺设、钢丝网砂浆箍缝、砖砌窨井、砼盖及座(具体规格单价见附页)

三、合同工期

开工日期: _________年 _____ 月 ___ 日

竣工日期: _________年 _____ 月 ___ 日

合同工期总日历天数 _________ 天.

四、质量标准

工程质量标准: 符合现行质量验收规范

五、合同价款

金额(大写): ______________元(人民币)

¥: ___________ 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.工程量清单

9.工程报价单或预算书

双方有关工程的'洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义 相同.

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质 量保修责任。

十、合同生效

合同订立时间:_________年 _____ 月 ___ 日 合同订立地点:___________

本合同双方约定 签订之日 生效。

发 包 人:(公章) ____________ 承 包 人:(公章)________

住 所: ____________住 所:___________

法定代表人:___________ 法定代表人:________

委托代理人:___________委托代理人:_________

电 话:___________ 电 话:________

传 真:__________ 传 真:___________

开户银行: ___________ 开户银行:___________

账 号: ___________ 账 号:__________

邮政编码: ___________ 邮政编码:__________

设计合同【篇10】

甲方:___________________

地址:__________________

乙方:___________________

地址:__________________

经甲乙双方友好协议,就甲方委托乙方制作安装广告招牌、形象柜台等达成如下协议,以兹共同遵守。

一、项目地点_______________

制作物料规格_______________

型号____________________

材质_______________

数量______________

总价______________

约定的费用总额已包含税费、材料费、运输费、安装费、人工成本及加班费,以及完成合同约定的内容所需的一切费用。

二、品质要求:以双方确认的效果图为准。

乙方应按照经甲方确认的广告招牌、形象柜台的效果图和约定的规格、材质、数量等标准予以制作、交货并完成安装,乙方不得修改或变更双方确认的制作内容,且须保证质量。

三、运费:运费由乙方承担。

四、包装要求及费用负担:采用适合运输和搬运的含安全保护性材料的包装,包装所需要物料及费用由乙方承担。

五、制作安装:

1、制作安装工期:_____个工作日内完成制作交货及安装,自本合同签定后第_____日起计算。

2、乙方负责形象柜台和广告招牌的安装,在安装期间,乙方负责所有的安全措施及相关费用。

3、所有店招、形象柜台的质量必须经甲方验收合格,甲方提出任何异议的,乙方应协助维修或重作至甲方验收通过。

乙方交付的店招、形象柜台,甲方验收合格前,毁损灭失的风险由乙方承担,甲方验收合格且质保期过后毁损灭失的风险由甲方承担。

4、保修期为验收合格之日起计______年,保修期内乙方须收到甲方维修通知后,______小时内派人提供维修服务,并无偿负责维修直至恢复甲方正常使用,售后服务电话:____________

保修期内乙方未能按约定履行质保义务的,甲方有权从乙方的质保金中扣除在此之间产生的所有相关费用。

因人为因素及不可抗力因素导致破损的,甲方按照维修成本予以收费。

六、付款方式:

1、合同含税总金额______________元(人民币:_____________元),

甲方以汇款方式付款。

乙方收款账户名称:____________________

乙方收款账户号:_____________________

乙方收款账户开户行:_________________

2、订金为合同含税金额的_______%,在合同签后______个工作日内,甲方直接支付给乙方。

3、全部委托制作成品交付、安装完成并经甲方验收合格后,乙方需将与合同总金额一致的正规发票交给甲方,甲方确认无误后于________个工作日内向乙方支付合同_____%款项。

4、乙方同意甲方留取合同金额的________%作为质保金,乙方在合同约定保修期内按约履行保修义务的,质保金在验收合格之日起半年后的______个工作日内支付给乙方。

七、双方责任:

1、甲方责任:甲方应分别按合同规定及时向乙方支付货款。

如甲方未按照合同约定给付货款的,该方按未付款项每日千分之______的比例向乙方支付逾期付款违约金。

2、乙方责任:

(1)乙方未在合同约定日期内完成交货及安装的,应按合同总价每日千分之_______的比例向甲方支付逾期交货违约金。

(2)乙方应在任何时候对本合同内容及所涉及的甲方的资料遵守保密义务。

本合同履行过程中甲方交付给乙方的商标、图案、平面效果图等资料应仅用于本合同项目的'物料制作,乙方不得以任何形式公开或向任何第三方泄露相关资料。制作完成后,乙方应立即将全部资料归还甲方。

乙方违反本协议保密约定的,每次违反,甲方均有权要求乙方承担人民币_______万元作为违约金并承担甲方的损失。

(3)乙方应保证制作产品的材料质量及整体质量符合国家相关标准及甲方的经营要求,且已考虑项目安装地点的环境和常规天气因素,若乙方因安装或材料质量问题,导致甲方或任何第三方蒙受损失,乙方承担本合同金额相等的金额作为违约金并承担甲方及第三方的全部损失。

八、解决合同纠纷的方式:因合同发生争议,双方协商解决,协商不能解决,由甲方所在地的法院裁决。

九、合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方__________________

日期:________________

乙方:________________

日期:_________________

设计合同【篇11】

发包人:

设计人:

发包人委托设计人承担邵武市城南新区古山溪左岸生态城市政配套工程工程设计,工程地点为邵武市,经双方协商一致,签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、规模及设计内容如下:

2. 1工程名称:邵武市城南新区古山溪左岸生态城市政配套工程

2. 2项目规模:(见下表)

上表中数量仅为初步估算,市政道路、桥涵估算2.4亿元,土石方1.4亿元,共计3.8亿元。最终双方以施工图预算为准。

2. 3设计内容:

方案设计:市政(含道路、桥涵、交通、给排水、电力电信及燃气、照

明、管线综合及估算)、场地平整(土石方,防护)、防洪堤

初步设计:市政(含道路、桥涵、交通、给排水、电力电信及燃气、照明、管线综合及概算)、场地平整(土石方,防护)、防洪堤

施工图设计:市政(含道路、桥涵、交通、给排水、电力电信及燃气、照明、管线综合)、场地平整(土石方,防护)、防洪堤

第三条设计依据:

3.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

3.2发包人提交的的基础资料

3.3设计人采用的主要技术标准是:

1、《城市道路设计规范》 (CJJ37—20__ )

2、《城镇道路路面设计规范》 (CJJ169—20__ )

3、《公路沥青路面设计规范》 (JTJ D50-20__ )

4、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-20__)

5、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-20__)

6、《室外给水设计规范》(GB 50013-20__)

7、《室外排水设计规范》(GB 50014-20__ 20__版)

8、《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-98)

9、《城市道路照明设计标准》(GJJ45-20__)

3. 3. 1按国家及地方现行的技术规范标准执行;

3. 3. 2按城市勘察设计规范标准执行

3. 3. 3按现行定额标准执行

第四条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

4. 1上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书;

4. 2规划方案设计文件及有关资料;

4. 3符合设计要求的1:1000地形测量图(光盘一份);

4. 4符合设计要求的现状及前期规划综合管网资料,道路规划资料;

4. 5经双方商定,发包人向设计人提供的上述文件资料,应对资料的可靠性负责。

4. 6设计人员应认真核对、研究包发包人提供的资料和文件,若有任何问题及疑问应接收后三日内提出。

第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:

5. 1 方案设计:本合同生效后25个日历天内完成,达到国标要求设计深度并满足当地报批要求,并提交方案设计成果,根据当地报批需要,不少于8份(含文本、图纸),并提供相应电子文档一份;

5. 2初步设计:方案设计审定后25个日历天内完成,并提交初步设计成果,根据当地报批需要,不少于8份(含文本、图纸、初设概算),并提供相应电子文档一份;

5. 3施工图设计:取得初设批复后40个日历天内完成,光盘内容需包含纸质文件的全部内容并与纸质文件内容完全一致,提交施工图设计成果根据当地报批需要,不少于8套,并附设计成果电子文档光盘一份。

5. 4测量勘察:方案设计审定后25个日历天内完成,勘察测量资料、成果的内容应符合规范和设计要求,勘察资料、成果应提供完整文本和图件不少于15套,并附包括全部资料电子文档的光盘一份。(测量选用的基准点及坐标高程系统应与甲方提供的1:500地形图一致)。

5. 5以上设计人向发包人提交的设计成果均需达到国标要求的设计深度并满足当地报批要求。

第六条费用及支付方式

6. 1经双方友好协商,本着友好合作的原则,本合同勘察设计费为市政工程部分以国家工程勘察设计收费标准为依据进行优惠后按照工程总投资的1.05%计取;场地平整部分按照¥70万元包干;防洪堤部分按照工程总投资的

1.5%计取。其中市政道路设计费计算暂按投资额2.5亿元计取,防洪堤设计费计费计算暂按1000万元计取,最终结算金额按照施工图预算金额计算。。

6. 2本合同的勘察设计费总额暂定为¥万(大写:人民币元整)。上述费用为估算金额,实际勘察设计费用以最终核定的施工图预算文件为结算依据。

6. 3勘察设计费支付进度详见下表:

6. 5上述勘察设计费等均为含税金额;

6. 6发包人向设计人支付各阶段款项前,设计人应向发包人提供等额正规发票。

第七条双方责任

7.1发包人责任:

7.1.1发包人按本合同第四条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

7.1.2发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、图纸资料、数据、计算机软件和专利技术。

7.1.3发包人指派为该项目负责人。负责图纸审核、设计意见交流等事宜。如有变更发包人应及时以书面形式通知设计人。

7.2设计人责任:

7.2.1设计人应按国家技术规范、标准规程及发包人提出的设计要求进行设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

7.2.2设计合理使用年限:执行国家相关规定。

7.2.3设计人应按本合同第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

7.2.4设计人应保护发包人的知识产权和商业秘密,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

7.2.5设计人交付设计资料后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做无偿的调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.6在正式提交阶段设计成果前根据发包人要求所进行的所有调整,其费用均已包括在本阶段设计收费中,设计人无权要求发包人增付设计费。

7.2.7因设计人原因造成各专业图纸错漏碰缺等矛盾之处,设计人应及时纠正。

7.2.8所有设计变更(含发包人提出)均应及时列入图纸目录。

7.2.9设计人指派为联络人,负责就该项目不同设计阶段与发包人进行交流及解决相关技术问题。联络人如有变更设计人应及时以书面形式通知发包人。

7.2.10设计人在勘察测量时应通知发包人,勘察测量的数据应经过发包人认可才有效,否则不作为结算依据。

第八条违约责任

8.1发包人应按本合同第六条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

8.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人偿付赔偿金,赔偿金金额以不超过设计费总额为准。

8.3由于设计人的原因,延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收项目应收设计费的千分之二。逾期达30日以上,发包人有权单方面解除合同,拒付合同款,并有权要求设计人赔偿由此给发包人造成的损失。

8.4合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

8.5由于设计人泄露发包人的商业秘密所造成的损失,设计人应负责赔偿。

8.6如设计人提交的设计方案及设计图纸未能通过发包人的审核,设计人应负责无偿修改至通过发包人审核为止,并承担由此给发包人造成的损失。

8.7凡属设计人设计范畴内的设计内容,设计人均有义务及时到现场服务解决。所有现场工程问题的有效回复为两天,逾期不予回复,将按合同总金额的万分之五/次给予罚款。

第九条其他

9.1发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

9.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

9.3设计人在履行本合同过程中取得的知识产权属于发包人。

9.4本合同壹式陆份,双方各执叁份,均具同等法律效力。

9.5本合同经双方签章后生效;其中发包人须同时加盖公司合同专用章及法定代表人私人印鉴,否则本合同不生效。

9.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同有效组成部分。

9.7本合同在履行期间发生争议,双方当事人应及时协商解决。协商不成时,双方同意向工程所在地人民法院起诉。

9.8合同双方之通知、信函等文件的收件地址均以本合同所载之单位地址为准,一方的通讯地址如有变更,应以书面方式通知另一方,否则,另一方按本合同所载地址发出通知、信函等文件均视为已实际送达。

9.9其他约定事项:

9.9.1设计人负有准确及时完成现场服务的责任,应指派专门的路桥设计工程师或项目负责人负责本项目,道路施工期间,设计人应派专人长期驻施工现场协助发包人解决问题直至问题得以解决,双方不再另行签订技术咨询服务合同也不加收费用。

9.9.2在施工全阶段,设计人相关人员应到现场参加每周的工程协调例会,并于会后48小时内完成图纸及施工说明的修改,及时交付发包人。

9. 9. 3该合同价格包括设计人所有人员费用、聘请的顾问人员、印刷打印、通讯、差旅费用、设计人及其设计人所有人员应缴纳的税费等类似所有在设计人执行本合同所述的服务中发生的费用。除本合同另有约定外,发包人无义务再向设计人支付任何款项。

9. 9. 4后附设计团队及技术支持人员名单。非不可抗力及发包人同意,项目设计负责人不得更换且设计汇报须由项目设计负责人亲自参加。非主要设计人员变更的,乙方应在变更后即时书面通知甲方。

9. 9. 5本合同附件见附页资料。

发包人:设计人:

法定代表人:法定代表人:

单位地址:单位地址:

邮政编码:邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

日期:

电话:

传真:

开户银行:

日期:

设计合同【篇12】

本合同订立于 年 月 日委托人:(以下简称“业方”)。受托人:,注册办事处位于 (以下简称“设计方”)。鉴于业方请设计方就“ 假日酒店”项目(以下简称“本项目”)提供室内装潢设计服务, 而设计方亦同意就以下所述条款与条件,担任本项目所委托之设计方。

业方及设计方兹就本项目之室内装潢设计服务,同意订定下列条款以资遵循:

1委托及工作内容

1.1业方委任设计方担任本项目之专任室内装潢设计方,并指定本项目主设计师由设计方的xxx先生担任(mr.h.l.lim),设计方同意接受此项委任。

1.2合同工作内容将限定以下范围内之室内装潢设计:

1.2.1酒店区域(指除酒店内的厨房、机房等专业封闭场所外的所有客用区域,如餐饮场所、客房、健康中心、俱乐部,公共区域中的大堂、门庭、楼梯、浮廊通道、消防楼梯间、后台等整体酒店区域包括但不限于以下所列场所)

地下层bm2

地下停车库客用区域、电梯间、相应走廊及消防楼梯间。

地下层bm1

- 男女员工更衣室

- 员工餐厅

- 员工通道及相应电梯间、楼梯间。

地下层b1

- 宾客电梯厅及通道

- 男女更衣室

- 健身房

- 室内游泳池

- 美容院

- 康乐中心

首层

大堂门庭、过道、消防门及通道

- 酒店大堂及接待前台

- 大堂休息厅

- 宾客电梯厅及内装

- 前台办公室

- 一组男女卫生间

- 大堂客用扶梯及浮廊

第2层

- 宾客电梯厅及通道

- 全日营业餐厅(西餐厅、咖啡吧)

- 主题餐厅

- 一组男女卫生间

- 客用楼梯及浮廊

第3层

- 宾客电梯厅及通道

- 商务中心

- 宴会前厅

- 宴会厅

- ___间会议室

- 设有____个贵宾的中式餐馆

- 行政休闲厅

- _____组男女卫生间

第4层

- 宾客电梯厅及通道

- 所有客房及套房共_____间(其中包括所有豪华标准间、套房)

- 行政办公室

- 一组男女卫生间

第5至9层

- 宾客电梯及通道

- 所有客房及套房共______间(其中包括豪华标准间、套房、行政楼层、总统套房)

- 9层上达10层城市俱乐部的客用楼梯间、楼梯及浮廊

第10层

- 宾客电梯及通道

- 城市俱乐部及水疗中心(spa)

- 一组男女卫生间

本项目中的酒店服务式公寓区域

本项目中的国际女装中心商场区域

本项目中的建筑外立面

本项目中的外围景观设计

1.3设计方就前述工作位置进行之工作应尽量与业方之项目协调员完全配合,一切工作计划亦需要完全配合业方之规划时程、设计整合及施工顺序。

2服务范围

2.1设计方的服务分为四(4)个阶段完成。此四段如下页第3.0条中之说明。

2.2设计方之服务范围需要包括设计、平面配置及空间分隔规划、色系及配色计划、材料及内装之规格与范围、家具及陈设之遴选,以及与业方委任之项目协调员极其它顾问之间的协调与咨询。

2.3设计方之服务范围需要包括与业方或其委任之顾问的咨询与协商,以获取致一经过整合之设计方案。

2.4设计方之服务范围需包括参加由业方或其委托之项目协调员及其它顾问在任何工地所召集之一般会议(请参照本案第5.13、6.9、8.1(a)及8.1(b)条款)。

2.5对与本案标有(*)的区域,设计方的服务范围需包括色系与配色计划、材料及内装之规格与规范、家具及陈设之遴选,以及与业方委任之其它顾问之间的协调,但不包括任何细部设计和绘制图说。该细部设计和绘制图说应由业方或其项目协调员或其委任之顾问提供。

设计合同【篇13】

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》以及适用于本合同的国家相关法律法规的规定,甲方委托乙方设计包装外观图案,双方经协商一致,就有关事项达成以下条款,签订本合同,并愿意共同遵守:

一、广告设计内容

甲方委托乙方设计以下产品:

二、报酬及付款方式

1、4款产品的总设计费用为人民币(人民币大写:壹万贰仟元整)。

2、根据双方确认的工作计划,甲方确认乙方的设计后,乙方将所有设计制作正式稿以电子文档的形式传送给甲方,甲方即在接收到电子版设计稿的3个工作日内一次通过银行转账方式支付乙方设计费。

三、乙方设计作品的时间要求及交付方式

1、乙方需在本合同签署后

2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,交稿时间可延期执行,延期时间由双方协商确定。

3、乙方以电子稿的方式交付设计的作品。

四、知识产权约定

对未付清设计费或未被采用之稿,按照《国家知识产权法》,乙方依法享有版权,并有权作处理和支配。对已付清设计费之稿件,甲方依法享有该设计稿件的著作权、使用权和修改权,乙方不得泄露相关图文资料。

五、双方的权利义务

甲方权利:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;

甲方义务:

1、甲方有义务在合同约定时间内支付合同约定的相关费用;

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

乙方权利:

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品;

乙方义务:

1、每款包装设计完毕后,乙方对主创全新设计产品提供展示效果图。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

六、违约责任

1、甲方应按照合同约定按时付款,每延迟一天,按照合同金额的1%向乙方支付违约金。

2、乙方应按照合同约定按时向甲方发送电子版设计稿,每延迟一天,按照合同金额的1%向甲方支付违约金。

七、不可抗力

因不可抗力导致任何一方不能或不能完全履行本合同,遭受不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生之日起48小时内,将情况以可靠方式书面通知对方,双方友好协商解决。

八、合同生效

本合同经甲、乙双方签字后立即生效。

九、其他

1、本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。

2、其他未尽事宜,双方应友好协商解决。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

设计合同【篇14】

效果图设计合同是一种在建筑行业内十分常见的合同形式,它的主要意义在于规范双方在效果图设计过程中的权利和义务,从而有效地保护设计方案的知识产权,并确保项目的顺利进行。本文将从以下几个方面详细介绍效果图设计合同的主要内容和注意事项:

一、合同的主要内容

1.设计方案的要求

在合同中,首先要明确设计方案的要求,包括设计原则、空间布局、装饰风格、材料、色彩搭配、灯光设计等方面的要求,要求必须具体、明确,不能使用模糊的性质描述。

2.设计费用及支付方式

在合同中应明确设计费用及支付条件,包括设计费用的总额、分期支付方式、预付金额及退款规定等。这样可以保证设计费用的安全及双方的利益。

3.设计版权及使用权

在合同中应明确设计版权及使用权的分配,以确保双方的权益。特别是在设计方面需要别的工作室或者制造商进行生产或者制造,对于版权和使用权的问题需要注明。

4.设计方案的修订

在合同中应明确设计方案的修订方式。双方应商议具体的修改要求并书面通知,如双方无法协商,应当退回信函并在约定的时间内决定方案的修改。

5.保密协议

在合同中应明确保密协议,包括第三方保密、商业秘密、纯技术秘密及设计方案的保密等方面,以确保双方业务的保密性。

二、注意事项

1.设计方案要遵循法律规定

设计方案中要遵循国家法律法规的规定,对于涉及到安全、环保、社会效益等问题应该特别注意并进行细致的研究。

2.设计费用要合理

设计费用要建立在双方实力之内,同时要考虑市场价位及技术水平,不能过高或者过低。另外设计费用在年初可以提出,避免设计过程中费用的不清楚。

3.设计方案的出具要精益求精

在设计方案的出具过程中,设计方应坚持“精益求精”的设计理念,根据业主需求、人文环境及物质条件等方面综合考虑,并注意与现有建筑风格的协调,力求以最佳的效果表现设计方案。

4.保持良好的合作关系

良好的合作关系对于合同的履行至关重要。双方应在登录前,仔细商议并确认设计方案的要求与要素,并在设计过程中保持持续沟通和协商,如有变化及时做出调整,以避免产生争议。

综上所述,效果图设计合同不仅能够保护设计方案的版权及使用权,还能够规范双方在设计过程中的行为,确保项目的合法、公平、顺利进行。因此,在进行效果图设计的过程中,双方应该认真、严谨地执行合同,确保其达到预定的目标。

小编推荐

平面设计合同(范例5篇)


在经济社会不断发展的当下,合同对于我们的保护是其他东西不可其他的。合同当中对于委托单位和受委托单位要说明,合同的比较应该看哪些方面?想要查看“平面设计合同”相关资料您可以参考以下资料,敬请您耐心阅读以下文本!

平面设计合同(篇1)

甲方:广东德银资产管理有限公司

乙方:广州市赛博广告有限公司

托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

一、合同内容及要求:

1、乙方需为甲方公司设计一套专属于甲方公司的VI识别系统手册,其中包括基础及应用两大部分;

2、乙方为甲方提供市长大厦27楼的前台及电梯口公司标识效果图;设计合同3、本套手册需在20xx年2月1日之前完成并交于本公司审核。

二、设计费用:

设计税前费用总计为:人民币¥42000元,(大写:肆万贰仟元整)。

三、付款方式:

1、甲方需在合同签订时支付乙方设计总费用的50%即人民币¥21000元.(大写:贰万壹仟元整)。

2、乙方将设计正稿电子版交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民¥21000元.(大写:贰万壹仟元整)。

3、甲方应按本合同规定的时间和方式向乙方支付款项。

4、甲方应以现金、支票或电汇等方式按规定时间将款项支付至乙方指定账户,逾期按每日千分之五收取违约金。

四、设计作品的时间及交付方式:

1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。

2、乙方将设计正稿原文件的电子版以刻录光盘的形式提交给甲方。

五、知识产权约定:

1、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委

六、双方的权利义务:

甲方权利:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以便乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

甲方义务:

1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

乙方权利:

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

乙方义务:

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

七、违约责任:

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

八、合同生效:本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):广限公司

甲方代表签名:乙方代表签名:

20xx年12月xx日20xx年12月xx日

平面设计合同(篇2)

甲方:

乙方(受聘人):

身份证号: 联系电话:

甲方系专业从事家居装饰设计,智能家居安装的公司,现聘请乙方到甲方处工作,为明确双方的权利与义务,现甲、乙双方经协商一致,达成协议如下:

一、合同期限为壹年:自20___年 月 日至20年 月 日止,合同期满聘用关系自然终止。聘用合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。 二、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向确定乙方工作岗位为设计部主任设计师。

工作要求:

1、严格遵守公司的各项规章制度,不迟到,不早退,不旷工,有事事先履行请假手续。

2、依据公司与业主意向,及时拿出装修设计预案,可考虑多种方案供參考。

3、工程合同签订后,应在开工前拿出整体设计方案,时间紧迫的,必须加班配合。

4、设计人员应对尺寸进行现场实地复核,设计内容要完整。负责设计的方案负责技术交底。

5、不得利用公司资源,外接业务、中介业务、转包业务或以任何形式收受建材商回扣,收受的应上缴公司,违反者按辞退处理。

6、各类设计图纸,必须经公司同意后方可出图。

7、在施工过程中,向项目实施人员现场解释图纸内容、技术要求,根据工程部和客户要求实施现场指导,确保工程设计和施工效果。

8、在施工过程中对不科学、不合理的设计部分与同行及施工管理人协商,酌情修改,力争不返工、少返工 。

9、施工过程中由于设计主观原因导致工程返工等,则返工费用视责任大小相应由设计人员承担,并在当月工资结算时扣除。

10、对各工程方案图纸要分别整理归档,做好___,设计草稿要及时销毁,需调用存档图纸时向公司汇报,征得同意方可借出、复制。

11、未经公司同意,设计人员不得擅自为他人设计装修方案,或向他人透露公司的任何信息,特别是客户信息、设计图纸和公司近期主要工作内容、计划。否则,公司将作严厉处罚,直至辞退。

12、外接的设计图纸,根据图纸内容、数量由设计人员填写委托工单,交给设计部负责人,负责人审签后交财务扎口。财务收款后,开出收款凭据,并签字放行,客户凭此据领图。不见凭据,不得发出图纸。

13、绝对服从公司管理,遵守公司管理规定,及时完成公司交办的其他事务。

三、薪酬待遇:底薪加提成

1、甲方支付给乙方的月工资底薪为:3000.00

2、业务提成:

A、业务设计部按照成交价总额提3%-6%,基装业务3万元以上为3%,8万元以上为4%,15万元以上为5%, 20万元以上为6%。整装业务通提2%。

B、每个月见面客户(建筑面积120平米以上)按照3比1的签单率进行考核。见面客户减少的或增加,按照比例增减签单率,乙方承诺在甲方现有价格基础上成交单价提高10%。签单率未达到的,按照百分比扣减底薪。签单客户必须保证公司的毛利润不低于30%,低于的按照二分之一比例承担经济责任。

C、设计部收取的设计费除去费用(业务提成3%,效果图费用)开支后,按照5比5的比例分配。乙方的业务提成按月计算,客户付款后结算。

五、乙方在职期间所开发的一切客户为甲方所有。乙方不得私下订单,一经发现,将承担5000元的违约责任。

六、协议解除

1、设计人员要具备良好的职业道徳,合同期满不续签时,应提前1个月与公司沟通,以便公司安排工作。自己负责的工程项目必须完工交付方可离开公司,离开公司前必须结清与公司帐务。否则,公司有权扣除乙方的一个月工资

2、如乙方在任职期内参与其它与本公司业务相类似的经济活动,以权谋私出卖甲方技术资料和商业信息的,甲方有权终止合同,辞退。

3、乙方在任职期内必须严格遵守甲方各项管理制度,严重失职,营私舞弊,对甲方单位利益造成重大损害的,甲方有权追究责任,终止合同辞退。

4、甲方未能按时支付工资及业务提成的,乙方有权终止合同。

5、甲方单位被撤消,聘用合同自行终止。

6、本合同期满后,乙方在甲方产生的客户资源归甲方所有。

7、经合同双方当事人协商一致,聘用合同可以解除。

8、双方不能以任何理由提前终止和解除本合同,违约者支付人民币5000元作为违约金给对方。

9、合同履行期间,乙方单方面要求提前解除聘用合同或因乙方违反公司管理规定被辞退的,甲方有权不支付未结算部分工资及业务提成费用,乙方同时应支付人民币5000元作为违约金给甲方。

七、本合同一式贰份,甲方一份,乙方一份,经甲、乙双方签字或盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

平面设计合同(篇3)

广告客户(甲方): 酒泉xx汽车销售服务有限公司

法定代表人(负责人):

地 址:

联系方式(qq):

电 话:

广告代理单位(乙方):酒泉xx文化传播有限责任公司

法定代表人(负责人):武鲲

地 址:

联系方式(qq):

电 话:

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就甲方“ 酒泉xx汽车销售服务有限公司”全年广告制作设计服务事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行。

一、具体合作项目内容及要求

二、服务期限

服务期限12个月,从 20xx 年 6 月 20 日至 20xx 年 6 月 20

日。

三、服务费用

双方约定,广告制作发布费用一月一结,双方约定价格如下:

1、乙方在该合同期限内,根据双方合同约定的广告发布制作费用进行结算,乙方不得随意涨价

2、广告制作发布费用,以双方确定的广告制作发布费用、甲方指定验收人员凭实际验收单进行报支,具体支付金额以甲方人员最后确认核准金额为准;

3、甲方通过银行汇款的方式将广告制作发布费用支付给乙方;

在合同执行中,甲方不得将任何广告项目转由其他公司服务,否则视为违约。如在未结清相关费用的情况下,或无充分解约理由的前提下,甲方单方解除合同,仍属于违约,乙方保留追究甲方法律责任的权利。

四、付款方式

按月总合支付服务费,甲方应于每月5日前支付当月服务费。

五、知识产权约定

乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,作品著作权归甲方所有。甲方在未付清所有委托设计费用之前,对该作品不享有任何权利,未经乙方许可,不得以任何形式进行使用。

六、双方的权利义务

甲方权利:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲

方企业文化内涵;

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。 甲方义务:

1、甲方按照合同约定支付相关费用,不得拖延;

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

3、甲方需及时向乙方反馈修改意见。

4、甲方需提前以书面形式或者电话通知告知乙方制作内容。

5、甲方需每次提供详细的制作清单(尺寸、材质、时间)

乙方权利:

1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

2、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

乙方义务:

1、乙方有义务按照甲方的要求进行作品设计直到甲方满意为止;

2、乙方需按照事先甲乙双方约定的时间交付设计作品;

3、乙方有义务按甲方的要求提供及时上门服务

4、乙方有义务接待甲方的客户,并以甲方的设计名义提供优质的服务 乙方要保证作品的原创性,不得抄袭其他作品。

七、违约责任:

1、设计初稿完成后如甲方单方面提出终止合同,甲方不享有此次合作所产生的作品的任何权利;

2、乙方单方面终止合同或不能按照约定时间提交设计作品,乙方不收取甲方任何设计费用。

八、合同生效:

本合同一式叁份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。以双方最后签字日期为生效日。

甲方:酒泉xx汽车销售服务有限公司 乙方:酒泉xx文化传播有限责任公司

甲方代表签字: 乙方代表签名:

日期 日期

平面设计合同(篇4)

甲方:

乙方:

甲乙双方经友好协商约定,由乙方负责甲方平面设计代理工作。并签定如下合作合同:

一、合同期限:

本合同自签订日起生效至 年 月 日,合同期满,如双方同意续约,则另行签订新的合同。

二、服务内容:

1.乙方负责甲方提出的有关网页、微信、微博平台所需的平面设计。

2.乙方负责广告所涉及的文案。

3、为加强信息交流,甲乙双方设立专人进行业务的对接。

三、服务流程:

1、乙方根据甲方需求设计出平面样稿后交予甲方,甲方有权对设计稿提出修改意见,乙方必须根据甲方的意见进行修改,甲方对设计稿满意后乙方开始制作正稿并根据图片应用要求选用适当的方式传予甲方。

四、费用:

全年平面广告设计代理费人民币 (¥)大写:

五、工作费用支付方式:

1、合同结束之日一次性支付。

2、甲方支付服务费前,乙方按时向甲方开具正规国税设计服务类发票,税率税费由甲方承担。

六、双方责任:

1.自本合同签署之日起,甲方应及时提供乙方设计所需资料,如因甲方工作延误导致乙方不能按时完成工作,乙方不负违约责任。

2、自本合同签署之日起,乙方应按时完成所负责工作,工作完成以甲方负责人书面确认为准。

3、甲方确认的所有文件,其法律责任与乙方无涉。

4、合同终止后,乙方于合同有效期内提供合同内容有关的资料,其著作权及作用权益归甲方所有,乙方无权继续使用。

七、合同终止:

1.本合同如遇不可抗力之因素,地震等发生时自动中止,双方不承担违约责任,

2.本合同执行过程中,乙方出现重大失误,甲方有权中止合约。

3.合同期满后,合同内容自动失效。

八、合同修改:

1.本合同中所涉工作项目,可能未臻全面,若有增加或修改,双方协商解决。

2.合同有效期内如需增减条款,双方书面同意签字后,可作为本合同的附件,与本合同具同等法律效力。

九、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

十、本合同执行中如出现争议,按国家有关规定执行

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

平面设计合同(篇5)

合同编号:_________

委托方(甲方):____________________

注册地址:__________________________

法定代表人:________________________

项目联系人:________________________

联系方式:__________________________

通讯地址:__________________________

电话:______________________________

传真:______________________________

电子信箱:__________________________

受托方(乙方):____________________

注册地址: _________________________

法定代表人:________________________

项目联系人:________________________

联系方式:__________________________

通讯地址:__________________________

电话:______________________________

传真:______________________________

电子信箱:__________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》及其他相关法律法规,双方就甲方委托乙方设计___________作品事项,在真实、充分表达各自意愿的基础上,经过平等协商,达成如下协议(简称本合同),由双方共同恪守。ww

第一条合同标的

1.本合同委托作品的要求:

(1)设计作品的内容;

(2)设计作品的用途及使用范围;

(3)设计作品的交付时间;

(4)甲方对乙方主要设计工作人员的要求。

2.在本合同履行过程中,如甲方提出新的设计要求,双方可就设计费的调整、设计成果的交付时间等相关事宜另行签订协议。

3.乙方保证所交付的设计作品具有独创性、不存在任何权利瑕疵,包括但不限于知识产权瑕疵,否则因此引起的任何法律责任由乙方负责;乙方为完成本合同委托事项而需要使用他人作品的,应保证得到该作品著作权人的有效授权。

第二条基础资料

1.甲方应向乙方提供的基础资料及协作事项如下:

(1)基础资料清单;

(2)提供时间和方式;

(3)其他协作事项。

2.甲方保证所提供的基础资料不存在任何权利瑕疵,包括但不限于知识产权瑕疵,否则因此引起的任何法律责任由甲方负责。

3.乙方在收到基础资料后应立即检查签收。如乙方认为基础资料不符合本条要求,应向甲方说明理由,要求甲方尽快重新提供。

4.在设计过程中,如果乙方发现基础资料存在错误或前后不符的情况,应当及时通知甲方。如确属基础资料存在错误或前后不符而产生的延误及损失由甲方负责。

5.无论乙方是否书面通知甲方,告知基础资料存在错误或前后不符的情况,均不免除甲方就其基础资料存在错误或前后不符应承担的责任。

第三条工作计划

1.乙方应在本合同生效后____日内向甲方提交设计工作计划。设计工作计划应包括以下主要内容,乙方应严格按照工作计划开展设计工作:

(1)第一阶段:___________________________________________________。

(2)第二阶段:___________________________________________________。

(3)第三阶段:___________________________________________________。

2.本合同履行过程中,乙方应根据甲方的合理要求提交书面工作进度报告,以使甲方及时了解设计工作的阶段性进展。

第四条设计建议

甲方有权对乙方的设计提出建议,以使乙方设计的委托作品更符合甲方要求。甲方提出的建议,如果构成一个新的设计要求,双方可就设计费的调整、设计成果的交付时间等安排另行签订协议。

第五条工作转让

未经甲方同意,乙方不得将本合同委托作品设计的主要工作转让第三人承担,但在紧急情况下乙方为维护甲方的利益需要转委托的除外。

第六条成果转让

乙方不得在向甲方交付委托设计作品之前,自行将委托设计作品转让给第三人。双方另有约定的除外。

第七条交付方式

乙方应当按以下方式向甲方交付委托作品:

1.交付时间:______年___月___日前交付。

2.交付地点为以下第____种:

(1)甲方住所地当面交付;

(2)乙方住所地当面交付;

(3)其他。

3.交付的载体选择以下第__种形式:

(1)纸质版本;

(2)电子版本;

(3)其他形式的载体。

第八条评审验收

1.双方同意将验收委托设计作品的评审标准、评审人员组成、评审程序作为本合同的附件,另行约定。

2.双方同意选择以下第 种方式对乙方完成的委托设计作品进行验收:

(1)对任一阶段的设计成果,甲方应在收到后____日内将评审意见提交乙方,如甲方认为不符合要求,应提供书面修改意见。双方另行约定完成修改并交付的时间,届时再次评审。对任一阶段的设计成果,如甲方在收到后____日内未提出评审意见,即视为该阶段的设计成果已通过验收;

(2)甲方应在收到任一阶段的设计成果后____日内安排双方召开评审会议,具体时间和地点由甲方安排,由此产生的相应费用由甲方负担,评审意见应由双方代表签字确认。对任一阶段的设计成果,如甲方在收到后____日内未安排评审会议,即视为该阶段的设计成果已通过验收;

设计教案范本14篇


以下内容是我们为您准备“设计教案”,此文章仅供您参考。为了促进学生掌握上课知识点,老师需要提前准备教案,老师在写教案课件时还需要花点心思去写。 精心准备的教学教案能够指导教师更好地开展教学活动。

设计教案【篇1】

教学目标

1、使学生在具体生活情境中感受并认识质量单位克与千克,初步建立克与千克的质量观念。

称一称、拎一拎、估一估、数一数、说一说等活动,逐步积累对克与千克的感受。

3、使学生在实践活动中,体会数学与生活的密切联系,学会与他人合作交流,从而获得积极的情感体验。

教学重难点:建立1千克的观念,培养学生估量物体质量的能力。

教学准备

1、将全班分成6个小组,每组准备一些硬币,盐,绳子等实物。

2、多媒体课件一套。

活动过程:

一、创设情境,导入课题。

同学们,我们来做个游戏吧,看看谁的观察能力最强,眼睛最明亮,你们觉得现在我们教室里谁是最重的?谁是最轻的?

教室里最重的是老师,老师的体重是100斤,最轻的是XXx,她的体重的XXx斤,而100斤,XXx斤,这些表示物体有多重的量都叫做质量,而我们说的斤,公斤,千克等都是质量的单位,今天我们就来学习国际通用质量单位

克与千克、(板书:克与千克)

二、探究新知。

活动

一、认识新朋友克

小朋友们,请你拿出纸盒子里的2分硬币,放在手心掂一掂,猜一猜,它有多重呢?那么小朋友猜的到底对不对呢?我们需要用到称量的工具,秤。

1、初步认识各重秤

物体的轻重我们可以用秤来称量,秤的种类有很多,(多媒体课件展示)有在市场上面称量大袋的粮食用的磅秤,有实验室用的天平,有超市里经常使用的电子秤,还有水果店经常使用的盘秤,我们在使用的过程中根据物体的轻重程度的不同,选择最适合的秤,我们现在要测量的是2分硬币的质量,我们就需要用到电子秤。

3、几粒黄豆大约重1克

老师今天还给大家准备了小小的黄豆,大家拿出一颗黄豆,用手掂一掂,说说,它比1克重还是比1克轻?掂的时候我看见有很聪明的宝贝,他一手拿黄豆,一手拿着硬币,一起掂,真是一个思维敏捷的宝贝啊,那么,你得出你的结论了吗?

对了,黄豆比原来6粒黄豆大约重1g。那么5粒对不对呢?也对,6粒小一点的黄豆和5粒大一点的黄豆

4、猜猜我是谁

老师昨天晚上在给大家准备学具的时候,犯了一个错误,我就不知道我称量好的物体谁是谁呢?你能帮帮我吗?

(出示课件)

小组合作,一起掂一掂,猜一猜,请组长说一说纸巾盐细绳比1g轻

生活中也有很多是以克为单位的物体,小朋友们昨天回去找到了那些以克为单位的物体呢?谁愿意来分享一下(展示课前题单)

活动

二、认识新朋友千克、kg

1、认识1kg一包盐是500克,那两包盐呢?500+500=1000g,那到底是不是1000克呢?我们就需要用到另一个称量的工具了,盘秤

简单认识一下盘秤,盘秤的单位是千克,指针指向几就是几千克,我们来称量一下两包盐,指针指向1,即为1kg。

思考:为什么计算出的答案是1000克,而称量出来的答案是1kg,因为1000g=1kg,刚才我们学习了1枚两分的硬币大约为1g,1000枚2分硬币呢?那么2kg的质量大约会有多少枚硬币呢?1kg到底是什么感觉呢?

请小组长拿出两包盐,放在袋子里,左手掂硬币,右手掂两包盐,小组内轮流掂一掂,说一说,你有什么感觉?重的感觉,

现在,我们再来做一个游戏吧,小组一起合作,用手掂一掂,1kg大约有几本数学书。

小组长汇报,教师盘秤验证,大约4本书。

那小朋友们,我们一起来说一说,你找到的生活里有那些东西可以用千克来做单位?老师也找到了一件质量为千克的物体,一起来看看吧。洗衣液净含量5kg,苹果净含量25kg。

这瓶洗衣液的上面写着呢,净含量2kg,那么这个净含量到底是什么意思呢?我们来秤一秤,咦?怎么会比2kg多那么多呢?净含量就是指这瓶洗衣液不包括瓶子的质量是2kg,包含了瓶子就会比2kg多。

(展示课件)

小朋友们,我们学习了克和千克,现在我们来做个练习吧,看看谁最棒。学生独立完成,展示题单,集体订正。

三、总结

我们学到了什么,请你来说一说。(学生总结,教师点评)

四、拓展

刚才我们上课的时候说了体重,其实我们希望孩子们都能有一个健康的体魄,迎接更美好的明天!下课!

设计教案【篇2】

一、教学目标:

1.知识目标:认知领域:指导学生欣赏卡通,使学生了解什么卡通及卡通画的不同类型。

2.能力目标:动作技能领域:在欣赏各种卡通的同时,让学生找出卡通画的表现方法,在老师的讲解和指导,以及通过学生的临摹,让学生逐步掌握卡通画的表现方法。

3.情感目标:情感领域:在欣赏卡通的同时,逐步激发起学生对卡通画的热爱,以及树立为我国卡通事业的提高做贡献的情怀。

二、教学重难点:

1.教学重点:了解卡通形象的设计方法并学习描绘卡通形象。

2.教学难点:卡通形象看似简单,但其幽默感,鲜明个性,思想内容均由外在形象体现,因此创意十分花费心思,也是比较困难的一个过程。

三、教学教具

文字、实物以及影像资料

2.学生画的卡通画作品

3.绘画工具

四、教学过程:

(一)以多媒体方式导入

问题:同学们喜不喜欢卡通?想不想看一段动画片?(引入课堂教学。)

播放卡通片《大闹天宫》,让学生很快进入卡通天地,激发学生的兴趣。

(二)以问题带出新课

教师小结:通常我们把动画片中的形象称之为卡通。(这儿教师强调所有形象,即包括动物、植物、人物等)因而把动画片称之为卡通片。

现在我们又把漫画、连环画、插画以及电脑上的动漫都归纳为卡通,因而卡通现指青少年图形读物及动画影视等。

(这里学生过多的会回答是颜色、造型很漂亮;卡通片很好看,顺而喜欢主角;

设计教案【篇3】

《图案设计》教学设计

【教材分析】

在以前的学习中,学生已经结合实例了解了生活中的平移、旋转和轴对称现象,并经历了一个简单图形经过旋转制作复杂图形的过程。本内容是平移、旋转和轴对称知识的综合运用,有利于学生进一步认识图形的变换,体会图案设计的基本过程,发展他们的空间观念。

【教学目标】

1、经历运用平移、旋转或轴对称进行图案设计的过程,能运用图形的变换在方格纸上设计图案。

2、结合图案设计的过程,进一步体会平移、旋转和轴对称在设计图案中的作用,体验图形的变换过程,发展空间观念。

3、结合欣赏和设计美丽的图案,感受图形世界的神奇。

【教学重、难点】

1、能够有条理地表达一个简单图形平移、旋转或作轴对称图形的过程。

2、能灵活运用平移、旋转和轴对称在方格纸上设计图案。

【教具、学具准备】

三角尺、直尺、彩笔、圆规、多媒体课件。

【教学过程】

一、创设情境

1、欣赏生活中美丽的图案:(课件1出示)

2、你看到的这些生活中的美丽图案,你有何感想? 3、揭示课题:今天,我们来制作美丽的图案。

[通过欣赏生活中美丽图案,激起学生对美丽图案的探究欲望,唤起学生制作图案的兴趣。]

二、观察、分析图案:

1、课件2展示教材中的花瓣图案。让学生观察后说一说这些图案是如何得到的,是由哪个基本图形通过怎样的变换方式得到的?

[通过再次欣赏花瓣图案,观察分析图案的构成,使学生进一步了解一个简单图形经过平移、旋转或轴对称制作复杂图形的过程,体会图案设计的基本过程。]

2、小组内进行交流. 3、小组代表汇报研究结果。 4、你还有其他方法吗?

[通过小组合作探究、自由讨论,鼓励学生采用不同方法交流。注重培养学生想象和操作相结合,分析图形之间的关系。培养学生研究空间图形的能力、初步的空间观念,体验活动成功的喜悦。]

5、课件出示 笑笑能将线面的图1变成图2,你知道她是怎样做的吗?(同桌交流后回答)

6、教师小结:

其实很多美丽的图案都是由基本的图形通过变换而来的,只要我们细心观察,就可以找到其规律。

三、设计图案。

独立完成书38页练一练1题、2题。

四、课堂小结:

1、

同学们,这节课你们互相学习、互相合作,又学到了不少的知识,给大家说一说这节课你又学到了哪些知识?有什么感想? 2、

教师激励学生,提出希望。

通过课堂小结,让学生感受到学习数学知识的愉悦,知道自己本节课学习了那些知识,还有什么不足,今后应该注意的问题。

五、课后作业 小组合作设计图案。

[通过学生的作品展示,使每个学生都能够体验到成功的快乐;同时,让学生对别人作品多种形式的进行评价,在交流和教师的总结中,提高了自己的审美能力.]

板书设计

图案设计

用平移、旋转、轴对称的方法设计图

教学反思

优点:

这节课我巧妙地设置数学活动情境,如通过欣赏生活中美丽图案,激起学生对美丽图案的探究欲望,唤起学生制作图案的兴趣。

通过小组合作探究、自由讨论,鼓励学生采用不同方法交流。培养了学生的团队合作意识以及想象力和操作能力,如让学生汇报花瓣图案分别是由哪个基本图形变换的来的?通过怎样的操作的来的?主动、探究、合作的学习方式贯穿始终,让学生在合作中学习,在学习中合作。创造了一个轻松、高效的学习氛围。

锻炼了学生的创新能力和发散思维。如学生提出的几种花瓣图案的形成过程,锻炼了他们的发散思维,从各方面展开思考,为提高学生的综合能力打下了基础。

不足之处:

由于本班学生人数较多,课堂提问的面还不够广,教学中应注重学生数学语言表达能力的培养。鼓励学生勇敢发表自己的见解和善于倾听的良好习惯。如果课前要求学生用硬纸板剪一个花瓣图案的基本图形,课堂上探究花瓣图案形成过程时,借助剪得基本图形在方格纸上摆一摆、转一转,效果会更好。

设计教案【篇4】

【教材内容分析】

《尊严》是人教版小学语文第八册的一篇讲读课文,课文写的是美国石油大王哈默年轻时的一个故事。在一个寒冷的冬天,在逃难的路上,他饥寒难忍,但是他拒绝了送到面前的食物,理由是不能白吃人家的东西,必须在帮忙干完活以后,才吃这份食物。他的言行受到了杰克逊大叔的由衷赞赏,他被杰克逊大叔留了下来,并很快成为庄园里的一把好手。从这件事可以体会到,尊重自己,才能获得别人的尊重。引导学生从描写年轻人神态、动作和语言的句子中,体会到年轻人在困境中仍坚守自己的尊严;从杰克逊大叔的言行中感悟到每个人都应该诚挚地维护他人的尊严和尊重别人,认识到尊严的可贵,是本课教学的重点和难点。“尊严”是课题的名称,也是贯穿全文的主旨。

【教学对象分析】

1、学生语文学习情况分析:

对于“尊严”一词,学生在理解上是有困难的。因为它太抽象,无法用言语清楚地表达出来。应该说那是一种意会的精神。特别是现在的孩子,对于自尊自强的认知是浮于表面的,不能真正从内心产生认同感。要孩子们通过文中对主要人物神态、语言、动作的描写来感受其中深刻的含义那是有一定难度的。但是,孩子们毕竟还是有他们阅读后的一些感受和体验的,让他们互相交流,彼此合作学习,相信在老师适当的点拨和引导下,也能有一定的感悟。

2、学生学习情况分析:

有一定的语文学习能力,有较强的阅读理解能力和语言表达能力,通过阅读有自己一定的见解,而且有较强的发言积极性。

【教学目标】

教养:

1、认识本课6个生字,学会其中14个生字,能正确读写下列词语:尊严、逃难、款待、朴实、狼吞虎咽、例外、骨瘦如柴、喉结、赞赏、思量、疲惫不堪、面呈菜色、僵硬、许配等词语。

2、能通过把哈默与其他难民进行比较,从人物的语言、行动、神态等描写中体会到人物自尊的品格。

3、能正确、流利有感情地朗读课文,从中体会不同人物的形象。

教育:通过对哈默、杰克逊这两个人物的认识,从中懂得人不仅要有自尊,还要懂得尊重别人。

发展:培养学生的阅读、想象、表达能力。

【教学重难点】

重点:从描写年轻人神态、动作、语言的句子里体会到年轻人自尊的品格,懂得什么是尊严。

难点:引导学生理解杰克逊对女儿说的话:“别看他现在什么都没有,可他百分之百是个富翁,因为他有尊严。”

解决办法:采取联系上下文的方法,教师相机点拨,结合朗读课文理解问题。

【教学方法】

诵读法 谈话法

【教学媒体】

幻灯片

【教学时数】

两课时

第一课时

教学要点

1、课题入文,学习生字词,能读,会写,识记。

2、初读课文,能读通、读顺。

3、整体感知课文内容:课文讲了一件什么事?

短文主要写了一个逃难的年轻人,在饥肠辘辘的情况下,没有接受人们送给他的食物,而是执意用自己的劳动,换取了食物,赢得了做人的尊严

第二课时

一、 复习引入

请你回忆一下:这篇课文主要讲了一件什么事?( 板书:年轻人、杰克逊)

【设计意图】概括课文的主要内容是高年级的重点能力训练目标,学习内容的解读应该有一个由整体到局部,由初知到深化的逻辑过程,所以在进行深入的探究之前,我让学生回顾全文的主要内容,同时也锻炼学生用凝练的语言表达的能力。

二、欣赏人物——品味表现人物品质的语句。

(一)、找准切入点,表层解读年轻人。

1、师:这一节课吴老师和大家再次走进这个故事。一个寒冷的冬天,沃尔逊小镇上来了一群逃难者(出示:逃难者)问:看到这三个字,在你的脑海中会浮现出一幅怎样的画面呢?

2、那文中又是怎样描写这些逃难者的呢?

出示:默读课文,用 线画出描写逃难者的句子。

3、汇报:根据学生的回答,随机出示句子

句子(一)

他们面呈菜色,疲惫不堪。

这是一个脸色苍白、骨瘦如柴的年轻人。

(1)请学生齐读这两个句子。

(2)理解词语:“面呈菜色”、“疲惫不堪”

(3)问:那你能从这些描写逃难者的词语中感受到什么?

(4)指导朗读这两句话。

句子(二)

“这些逃难的人,显然很久没有吃到这么好的食物了,他们连一句感谢的话也顾不上说,就狼吞虎咽地吃起来。”

“年轻人立刻狼吞虎咽地吃起来。”

(1)请学生自由朗读这两个句子,并思考:从描写逃难者的句子中感受到什么?(引导学生抓住“立刻、狼吞虎咽、连……也……就”等词语体会逃难者的极度饥饿。)

(2)通过指导朗读体会。

【设计意图】教学过程的设计“要使‘教师执行’的课程转化为‘学生经验’的课程。”“学习过程还必须以‘生活世界’作为背景和来源。”学生对逃难者的境遇的了解并不多,所以在教学过程中,我通过抓住“逃难者”这一个词语,让学生去想象逃难者的可怜与悲苦,又让学生从文中找出形容“逃难者”的句子,变抽象为具体,一个简单的词语,使学生不仅理解了“逃难者”这一词语的意思,而且也为后面更好地理解“尊严”打下了铺垫。

4、让学生想象:这些人在逃难的过程中会遇到什么困难?

5、小结:吃的没有、喝的没有、长距离的奔波流亡,又天寒地冻,在这样饥寒交迫艰难的境况下,这些逃难的人此时此刻最需要的是--(指名说)食物来填饱肚子、来维持自己的生命。

6、出示:这个脸色苍白,骨瘦如柴的年轻人,他更需要的是 (指名说)

过渡:然而一个如此迫切需要得到食物的年轻人,在面对杰克逊大叔送上的食物时,他并没有马上接受这眼前的食物,而是表现出与众不同,杰克逊是怎样评价这个年轻人的?

【设计意图】通过想象、说,目的让学生明白一个如此迫切需要得到食物的年轻人,在食物面前,却拒绝了。初步感知年轻人的与众不同,为深入了解人物形象作铺垫。

(二)锁定重点,解读尊严,深度了解年轻人。

1、让学生快速从文中找出杰克逊大叔对这个年轻的逃难者评价的句子。

出示:“别看他现在什么都没有,可他百分百是个富翁,因为他有尊严。”

(1)全班齐读。

(2)出示:贫穷、尊严、富翁 三个词语。

(3)然后引导学生口述这三个词语之间的关系。

【设计意图】简单的词序调换,不但是对学生的语言训练,而且是引导学生对“尊严”的诠释。

过渡:同是逃难者,为什么杰克逊大叔对年轻人有如此的评价?引导学生深入理解哈默的三句话,带领学生走进人物的内心世界。

2、出示:自由朗读课文2~4自然段,用波浪线画出描写年轻人的动作、神态、语言的句子,并在书本旁边写批注。

(1)学生自学,写体会。

(2)汇报交流:出示年轻人的话:

他仰起头,问:“先生,吃您这么多东西,您有什么活需要我做吗?”

这个年轻人的目光顿时灰暗了,他的喉结上下动了动,说:“先生,那我不能吃您的东西,我不能不劳动,就得到这些食物!”

“不,我现在就做,等做完了您的活儿,我再吃这些东西!”年轻人站起来说。

抓住年轻人的语言、动作、神态,引导学生去体会年轻人心中的那份尊严:不应该接受别人的施舍,而是坚决地认为:自己想要得到食物,就必须得靠自己的双手去劳动。

(3)出示:对话 指导学生朗读,个人--自由练读—齐读—分角色,读出年轻人疲惫中带有坚定。

(4)再次出示:两个描写逃难者吃食物时狼吞虎咽的句子。

问:这个时候年轻人狼吞虎咽地吃所得到的食物与其他逃难的人得到的食物一样吗?(指名说)

(5)发散说话:此时此刻,假如这个年轻人就站在你面前,你想对他说些什么?

【设计意图】这个环节设计是让学生洞察、分析人物的内心活动,从人物语言、动作神态去感悟人物形象。学生在读中感悟,边读边想,并且抓住课文的空白处,去打开学生的想象空间,让学生在想象中对哈默与众不同的做法有更深入地理解。

三、感悟文章中心,升华人物形象。

1、引读杰克逊大叔的话:“别看他现在什么都没有,可他百分之百是个富翁,因为他有尊严!”

2、理解这句话的含义。(板书:赞赏)

3、拓展介绍:幻灯片出示哈默照片,教师介绍哈默。

4、同学们,年轻的哈默是可敬的,他也是幸运的,因为他遇到一个赏识他的杰克逊大叔,那杰克逊大叔可敬吗?(善良、有智慧、懂得尊重别人)

【设计意图】学生在自读、自问中和文本、教师、同学进行着心灵的对话,情感得到了升华,个性得到张扬。既培养了学生口头表达能力和想象力,又攻破了难点。哈默心中那份高贵的尊严也不断耕植于学生的心中,杰克逊大叔的形象也植入了孩子们的脑海,学生的品格受到了陶冶。

四、拓展延伸,总结升华。

1、出示名言请学生读:尊严,就是拒绝乞讨。尊严,就是以自尊赢得别人的尊敬。

2、请你围绕“尊严”说或写一条格言来激励自己或自己的好朋友。

小结:让我们大家都做一个像哈默有尊严的人,也要做一个像杰克逊大叔一样懂得尊重别人的人。

【设计意图】拓展语文学习广阔天地,由课内延伸到课外。

五、作业:

(1)推荐一本书《勇敢的人—哈默》

(2)搜集有关“尊严”的故事。

设计教案【篇5】

课堂教学设计的基本内容和方法

文化课类的课堂教学设计的基本内容是:

一、教学目标: 1.知识与技能; 2.过程与方法;

3.情感态度与价值观。

二、重点、难点;

三、教学准备:包括教具、学具等

四、课时安排

五、

六、教学过程:

(一)导入新课

(二)新授课

(三)课后延伸

(四)课堂小结

(五)作业安排

七、板书设计

八、

内容:三大部分和八大要素。

1、教学目标设计包括的要素:教学对象分析、教学内容分析、教学目标制定

2、教学策略设计包括的要素:教学内容顺序设计、教学方式方法设计、教学媒体组合设计

3、教学评价设计包括的要素:形成性评价设计、总结性评价设计。

方法:

一般的教学方法有:讲授法、讲练法、练习法、实验法、图示法、比较法、启发法、提问法、类比法、程序法、掌握学习法、发现法、讨论法、探究法、自主法等等。教学方式方法的选择,主要要依据不同的课型、不同的教学目标、不同的教学内容、教学的设备和条件、学生的实际情况、教师自身的素质和条件等而定。

设计教案【篇6】

一、教学内容

本教学设计是一节“设计 应用”领域的内容。

二、教学目标

1、知识性目标:通过欣赏,认识设计和生活的关系,并了解手提袋在生活中的应用及功能。

2、情感性目标:使学生更加热爱生活,关注生活中的设计,通过提袋的设计和制作,提高立体思维的'能力和手工制作能力。

3、能力性目标:认识提袋的结构设计和制作方法,并发挥想像力,设计制作出造型新颖美观的手提袋

三、教学的重点与难点

重点:提袋的造型设计,启发学生在基本结构基础上对形状、提手处加以变化。

难点:款式新颖有创意,提袋的结构,一般为四个面与袋底,梯形或其他形状需计算精确才能做出来。

四、教学用具

(学生)旧挂历纸(或旧画报纸)、剪刀、双面胶、绘画常规用具、粗毛线(或绳子) (教师)教学课件、包装纸、旧挂历纸、剪刀、双面胶、范作(包括礼品、鞋服的拎袋)等。

五、教学过程

组织教学

整理用具、准备上课

集中注意力

引入新课

1、组织教学,谈话导入。

师:同学们,看今天老师给你们带来了什么呀? (出示提袋范例) 师:说出生活中哪些地方应用到了提袋? 师:提袋有哪些种类?

学生回答。 生:购物、送礼、广告…… 生:布艺手提袋、塑料手提袋、纸类手提袋……

2、师总结:提袋在生活中不但应用广泛,本身还是一件艺术品。今天我们学习的内容就是“提袋的设计” 师:请同学们看图片,猜猜这个提袋是装什么的?为什么这样设计? 欣赏提袋的图片,了解提袋的外观设计。

设计教案【篇7】

教材分析:

讨论,相互启发扩大经验范围,了解这些用品的实用性、功能性。在欣赏、对话、交流中,让学生由最初对设计的表象描述,自主进入到与设计内在表现语言的对话,在探究中懂得设计艺术需要创意,而创意的形成需要想象。

情感性的体验,不仅有利于学生发挥自己的想象力、创造力,有利于教学的创造目标的实现,而且更有利于《美术课程标准》“情感价值观”目标的实现。

教学目标:

知识与技能:通过本课学习,了解到身边的世界是一个充满设计的世界,认识设计的基本知识,即造型、色彩、材质、功能等。

过程与方法:能够对作品从以上几个知识点综合运用过去学习的美术知识(冷暖色、对比、协调等)进行描述,并发表自己的看法。

情感态度与价值观:让学生认识到美妙的多彩世界来自人们精心的设计,优秀的设计会使世界变得更美丽、更精彩,只有怀着一颗热爱生活的心,才能体会生活的美好、生活的乐趣,才会有好的设计。每个人都应该有意识的去设计身边的物品,只有善于观察、思考、想象才会有好的设计。

教学重点:

1、让学生认识到“我们的身边充满了设计”。

色彩、材质、功能上描述并以个人的观点描述。

3、能将本课所学的设计知识运用到生活中。

教学难点:

提高学生的设计意识,能将实用功能与造型色彩有意识的结合。

教学过程

一、导入:同学们,你们知道21世纪什么最金贵?——人才

今天我们就来上一节培养设计师的课。——身边的设计

二、新授

1.你知道什么是设计吗?你知道在我们的身边有哪些设计吗?

学生自由发言

简单地说:设计是一种有目的的创作行为,满足人们的生活、生理需求以及审美需要。

合理化、科学化与艺术化。所以说好的设计始终是在引导和改变生活。

3.了解设计的目的

我们已经知道:设计是一种有目的的创作行为,满足人们的生活、生理需求以及审美需要.如果你是设计师那你认为设计的目的是什么?它又是怎样满足人们的需要的。(写在问卷纸上)

将学生的答案贴在黑板上归纳:实用、造型新颖、外观美观……

实用是最基本的,但一个好的设计可以满足人们的多个要求。

分析:灯、垃圾桶、书包、椅子(两层图片,第二层是对比,)

基础设计能满足人们实用的需要,优秀的设计能满足人们的多个不同的需要。

4.拿出自己带来的没有设计感的物品

介绍给同学,分析说出它的设计目的。

设计在我们的生活中越来越重要,它能给我们的生活带来巨大的改变,让我们的生活更加简便、合理、科学与艺术

5.再来看几张图片

发型设计、概念汽车

杰出的设计是能够体现出设计师独特的设计灵感与创新意识的。

6.山寨设计剽窃别人的设计,没有自己的独创性。

三、布置作业

今天课上在每一位同学的心里都已经扎下了一颗设计的种子,回去后可以继续培育浇灌它,让它生根发芽。

用今天学到的设计理念进行创意设计练习

设计教案【篇8】

《头饰设计》教学设计

一、教材分析:

用彩色纸经过设计、加工制作头饰十分适宜低、中年级学生的一项活动。在语文、音乐的情景教学中,在节日的联欢会上,孩子们亲手制作的头饰会为教学及活动增添光彩。本课教学正是以此为出发点,既提高了学生的动手创造能力,又丰富了他们的校园生活。

二、教学目标:

1、了解生活中有些什么头饰,知道头饰要按戴头饰的人的头部来确定大小。

2、按预定的设计用各种材料加工制作成各种头饰作品.

3、认识美术与生活的密切关系,学会用简单的材料制作,培养学生创新意识、动手和创造能力。

三、教学重点与难点:

重点:根据用途确定头饰的设计并完成制作。 难点:巧妙利用材料及创新表现。

四、学习材料:

各种颜色的彩色纸、彩色笔、剪子、胶水。 教学过程

一、组织教学:

检查学生用具准备情况。

二、导入新课: 同学们,今天的美术课咱们班来了一群客人,他们是一群可爱的小动物,让我们一起欢迎他们进来。(几位学生头戴头饰进入) 你们知道他们是什么动物吗?那同学们想不想也拥有一个这样的头饰呢?今天就让我们来设计制作一个头饰。

板书课题:头饰设计

三、讲授新课:

1、首先,让我们一起随课件看一看、说一说。(欣赏头饰) (1)民族头饰 (2)表演头饰

(3)现代头饰(其中特种兵的伪装头饰) 思考:(1)这些头饰上装饰了什么内容?

(生根据课件显示的图片:扇形、动物图案、草......)

(2)头饰有哪些用途? (生:美化、装饰、隐蔽......)

2、师提问:我们还在哪些地方见过头饰? (教师用课件展示收集的头饰图片) (1)民族头饰

(2)舞台头饰(京剧头饰) (3)现代头饰 (4)外国头饰

3、评一评:(课件展示两个头饰对比) 谁的头饰漂亮?为什么?

4、师示范做头饰的步骤: (1)准备合适的做头饰工具

(2)根据自己头围的大小,来确定并剪出头饰的底座,可适当加以装饰。

(3)把剪好的头饰底座粘在一起,可根据自己的头围适当的调整。 (4)画出你喜欢的动物头型,并加以装饰。

(5)沿着图形的边缘剪下头型,粘在我们做好的头饰底座上。

5、介绍几种装饰头饰的方法 卷、折、穿编、刻、剪挖、粘贴等

四、任务实践:

制作一个实用、美观、新颖的头饰。 (1)想一想你将做一个什么样子的头饰? (2) 想一想你将用什么材料来进行制作? (3) 动手进行制作。

学生制作,教师巡视指导。 (4)成果展示: 请同学们戴上头饰展示自己。

请同学说一说觉得谁的头饰最好看?谁的头饰最有新意?……

五、课堂小结:

这节课,我们利用身边普通的工具和简单的材料制作出了各种各样的头饰,那么,我们能不能利用其他材料制作出漂亮的头饰呢?请大家回家后大胆设想,进行制作。

设计教案【篇9】

教学目标:

1.指导学生认识“瞥、栩、眶、忡、蝶”5个生字,学会“瞥、瓷、栩、寄、琢、眶、遮、胶、陌、堪、晕、歹、徒”13个生字,掌握“瞥见、陶瓷、栩栩如生、琢磨、眼眶、遮掩、胶卷、陌生、疲惫不堪”等词语。

2.引导学生认真阅读课文,提出不懂的问题,把握课文内容,了解威廉叔叔为什么夸奖纳塔莉是个聪明的孩子,学习纳塔莉聪明、机智和勇敢的精神品质。

3.领悟作者是怎样通过对人物的心理活动和动作的刻画,来表现人物特点的写作方法。教学重点:引导学生读懂课文,了解纳塔莉在十分危急的情况下,能够机敏地地将陶瓷虎口里藏的宝物——胶卷进行调包,躲过了歹徒的搜查,保护了胶卷的故事,体会纳塔莉的聪明、机智和勇敢。教学难点:领悟作者是怎样通过对人物的心理活动和动作的刻画,来表现人物特点。教学时数:两课时

第一课时

教学目标:

1.指导学生认识“瞥、栩、眶、忡、蝶”5个生字,学会“瞥、瓷、栩、寄、琢、眶、遮、胶、陌、堪、晕、歹、徒”13个生字,掌握“瞥见、陶瓷、栩栩如生、琢磨、眼眶、遮掩、胶卷、陌生、疲惫不堪”等词语。

2.引导学生认真阅读课文,提出不懂的问题,把握课文内容。教学重难点:引导学生认真阅读课文,提出不懂的问题,把握课文内容。

教学过程:

一、导入

同学们,看到《虎口藏宝》这个题目,你有什么疑问要提出吗?面对这个题目,你又想知道什么呢?

二、初读预习

1.自读课文,边读边画出本课生字和不懂的问题,想一想:课文讲了一个什么故事?

2.指名读课文,读后进行简单评议。

3.组织交流。

(1)课文讲了一个什么故事?

(2)提出自己不懂的问题。

三、检查预习

1.读词

(1)指名读

2.“虎口藏宝”的“宝”指什么?(胶卷)

3.谁藏的?为什么藏?怎么藏的?通过读书初步解疑。

四、理清文章层次

1.全文围绕着“藏”字,分几部分来写的?

第一部分(从开头到“他为什么又要让我再把它藏起来呢?”)写纳塔莉从陶瓷虎口中发现了一卷胶卷。

第二部分(从“纳塔莉把胶卷塞进衣服口袋……”到“好了,大功告成!”)这部分写陌生人搜查胶卷、纳塔莉藏起胶卷、歹徒枪走被调了包的胶卷的过程。

第三部分(从“那两个家伙一溜烟似的离开了……”到结束)写威廉叔叔知道纳塔莉巧妙地保住了胶卷惊呆了,高兴地夸奖纳塔莉“真是个聪明的孩子”。

五、布置作业

第二课时

教学目标:

1.了解威廉叔叔为什么夸奖纳塔莉是个聪明的孩子,学习纳塔莉聪明、机智和勇敢的精神品质。

2.领悟作者是怎样通过对人物的心理活动和动作的刻画,来表现人物特点的写作方法。

教学重点:引导学生读懂课文,了解纳塔莉在十分危急的情况下,能够机敏地地将陶瓷虎口里藏的宝物——胶卷进行调包,躲过了歹徒的搜查,保护了胶卷的故事,体会纳塔莉的聪明、机智和勇敢。

教学难点:领悟作者是怎样通过对人物的心理活动和动作的刻画,来表现人物特点。

教学过程:

一、导入

上节课我们初读了课文,谁来说说这篇文章主要写了谁的一件什么事?

二、深入学习,感悟理解

(一)抓人物言行、心理,体会文章主要内容

1.浏览全文,“塔莉玛”给你留下了什么印象?(聪明、机智……)

2.从哪些语句中体会到的,用笔画出塔莉玛的动作、心理,仔细读读,谈谈体会。

3.小组分角色朗读

(二)朗读体会

1.分角色小组内练习

2.小组汇报,全班同学中你认为谁读得好,为什么?(评读)

3.指导后练习朗读

4.师生对读

5.分角色朗读全文

三、拓展活动 根据课文内容,进行表演

四、巩固练习

1.读本课生字,说一说自己是怎么记住它们的。

2.读句子,回答括号里的问题。(课后练习第3题)

3.读读写写。(课后练习第4题)

板书设计:18、虎口藏宝

发现胶卷——藏在虎口

搜查胶卷——翻箱倒柜(机智聪明)

胶卷调包——保住胶卷

设计教案【篇10】

教学目标

知识与能力:在赏析中初步认识展示设计,理解展示设计的基本特点和设计类型。

过程与方法:在欣赏学习实践中感受展示设计的实用性。

情感态度价值观:

在欣赏评述中提高学生的审美素养。

教学重点

展示设计的基本表现特点。

教学难点

运用基本特点进行评价和改进生活中的展示设计。

一、导入

假设学校将组织一次学生美术作业展,你们将怎么布置?

生:……

师:……其实布置一个美术作业展,将涉及到很多问题,比如说场地的安排、现场的布置、海报的设计制作与张贴、展板的制作等等。这一系列问题的解决,需要同学们静静地去思考。这思考的过程其实就是一种设计,也是我们今天美术课上的主题:展示设计。

二、赏析

1、综合性艺术

师:我们首先来欣赏摩托车展示设计的场景图片。仔细观察,在照片中你看到了什么?在这个摩托车展示设计包含了哪些设计?

生:标志设计(字体设计)、广告设计、展台设计、照明设计……。

师:从这个展示案例中,我们可以知道展示设计是集多种设计于一体的艺术形式,这正是展示设计的一大特点,综合。

师小结:展示设计是集多种设计于一体的综合性艺术。

2、主题性艺术

师:在正大摩托车展示设计中,所有设计门类的全面出动,都指向什么目的?为了宣传产品,为了让观众能够购买产品,这是这个展示案例的唯一的目的,也是展示设计的又一特点,主题性。师小结:展示设计是具有主题性的综合艺术。

3、审美性艺术

师:是不是所有的展示设计都能够让人怦然心动、过目不忘呢?我们一起来欣赏同是摩托车展示设计的场景照片,你会喜欢哪个设计?为什么?生:……

师:形态、色彩、照明、文字、图像,这些正是展示设计的设计元素,有效地刺激了观众的感官,给观众留下了深刻的印象。师小结:展示设计是一门综合性的艺术,所以评判展示设计的好与不好,肯定不是简单的标准。但若要非用一个角度去评价展示设计好坏优劣的话,这个角度就是审美的角度。这是展示设计的第三个特点:审美性。

三、展示设计的类型

师:生活中类似刚才欣赏的展示设计场景,你还能举例吗?生:文峰中的服装展示设计、电器展示设计、化妆品展示设计等……。师:这些都属于商业展示设计。师:除了商业展示设计以外,你还看到过哪些展示设计?生:讨论、交流。(江海风情园中的海门历史博物馆、文化展、刚才讲到的画展布置、校史陈列室的布置等……)。(图片展示活动照片)师:刚才我们欣赏的活动照片中也包含着展示设计,不管精彩与否,总之我们的生活中到处有展示设计的存在。它包含的类型有很多,主要有商业展示设计、博物馆陈列设计、展览会

设计、科技馆设计……展示艺术是实用性很强的艺术。

四、归纳小结

师:通过刚才的学习,你们对展示设计有没有更深的认识?请大家归纳一下。生:……师:刚才同学们归纳了展示设计的基本特点:综合性、主题性、审美性和展示设计的主要类型:商业展示设计、博物馆展示设计、科技馆等。

设计教案【篇11】

●教学目标

①知识和技能

深化对中心对称图形特点的理解;

利用中心对称图形的特点,设计一些中心对称图案;

操作相关按扭,进行可见交互操作以及利用windows自带的绘图板进行相关图案设计。

②过程和方法

欣赏中心对称图案,寻找共同特点;

利用特点和flash课件拼中心对称图案,并总结方法;

利用上述方法及authorware课件设计生活中的图案;

对图形的进一步欣赏,利用圆和线段在画板中设计中心对称图案。

③情感态度和价值观

认识到中心对称特点在图案设计中的价值;

增强自主探究图形的能力;

体验到信息技术在图案设计中的优越性。

●教学内容

学生已经学习了中心对称及中心对称图形的特点,具备一定的比较、抽象、概括的能力;具备计算机基本操作技能和画板的使用能力;在生活中对中心对称图案有一定的认识。

设计中心对称图案涉及的知识有:正方形的特点,中心对称图形的特点,圆形的对称性,画板的操作。

●教学资源

教师围绕本课知识内容设计相关场景及使用课件,这些课件具有互动和可操作性,帮助学生完成设计初步。

校园网络以及windows附件中的画板。

●教学模式

基于信息技术的创造性设计学习,包括五个环节:①情境创设;②探索活动;③应用设计;④相互交流;⑤反思评价。

●教学支架

学生最初欣赏图案时,帮助学生提炼出两个回顾性问题:中心对称图案的对称中心在哪?如何找出来?

当学生设计拼组图案时,提示学生小方块应如何摆放能保证图案最终是中心对称的。

当学生操作课件及画板工具时,教师需要示范操作方法,并对学生的操作困难给以及时的提示和反馈。

当学生进行独立的图案设计时,教师要通过带领学生对相关图案进行深入的欣赏,提示学生线段的摆放应成中心对称。

当学生交流总结时,帮助学生合理的简化或组织语言。

●组织形式

全班呈现情境------个人理解问题------全班交流理解------小组合作设计------全班交流设计结果和过程,反思总结------个人解决迁移问题------全班欣赏------个人设计图案------全班交流

●教学环境

四人一个小组,环状排座,每人一台电脑,电脑连入校园网。

●教学评价

①知识和技能

六个小正方形拼组成中心对称图案;

设计满足中心对称特点的瓷砖;

指出实际图案中的对称中心;

利用圆和线段构造中心对称图案。

②过程和方法

回顾设计环节,能够利用中心对称的特点进行图案的设计。

③情感态度和价值观

调查学生对使用计算机探索数学问题的态度。

观察学生在使用计算机研究图形设计过程中的情感反应。

●教学过程

①创设情境

教师用电脑动画提供街道的场景,场景中出现我国几个著名的大品牌的徽标图案,要求学生观察并找出中心对称图案。

师问:他们的对称中心在哪?怎么找?

学生个别回答。教师利用课件加以验证。

师问:你能说说他们的含义吗?

学生尝试回答。教师评价。

师问:生活中你还见过哪些中心对称图案,请举例说明。

学生可链接相关网页举例说明。(网页应是学生课前收集的。)

通过欣赏图案以及初步的分析图案的特点和内涵,一方面让学生复习中心对称的知识,另一方面用现实中图案的美与实用性来引发学生的设计欲望。为下面的分组设计做好心理准备。3.3 设计中心对称图案——整合教学设计 相关内容:“分式”能力自测题苏科版八上 2.6 近似数与有效数字 教案八年级数学集体备课教学设计体例第十六章“分式”简介勾股定理勾股定理的逆定理相似三角形的性质 (第2课时)二次根式查看更多>> 八年级数学教案

②探索活动

电脑出示设计主题:用六个全等的正方形拼成无重叠无缝隙的中心对称图案。

师:让我们从最简单的图案拼组中去感受设计中心对称图案的本质吧!

学生分组设计。

为了避免学生在准备实物道具时耗费太多的时间和纸张,教师向学生提供了用flash制作的“拼一拼”课件。在课件的操作平台上有代表四个方向的按键可迅速移动小方块,有next按钮可选择下一个小方块,“复位”按钮可退回到开始。另外,若中途需对某个小方块的位置进行调整,只需点击该方块,即可用方向键调位。由于每组有四台电脑,所以可确保每组拼法的多样性。课件系统还提供了“看一看”,验证学生所拼的正确图案。同时“看一看”中的六个小方块用了不同的颜色标记,方便学生归纳出小方块拼组时的诀窍:分对并成中心对称拼组。

教师进行适当的评价,学生交流、互评。

③应用设计

教师口述设计主题:请选择一个或两个或更多的方形图案,设计含中心对称图案的瓷砖并贴满墙面。

学生独立设计。

教师向学生提供了用authorware制作的课件。课件中的方形图案可通过左键单击的方式取出,按住左键拖动,单击右键旋转,双击左键垂直旋转,点击“更新”铺墙,点击“重新开始”清除。这是一个独立课件,学生可通过主机交流。

学生小结:实际根据中心对称图形的特点只能选择一种或两种方形图案进行瓷砖的设计。

由简到繁,由做到想,由会到用,让学生领会中心对称特点在设计图案中的作用,感触中心对称图案在生活中的作用。

师:我们已经积累了一些设计经验。如果老师将小方块换成圆和线段你还能设计出中心对称图案吗?

学生:……

师:我们先来借鉴一下,看看别人是怎么设计的,好吗?

进入组合课件中的“想一想”。该部分提供了几个典型的圆和线段构成的实际生活中的中心对称图案以及他们的验证。在第一面上的圆形小按钮提供了进入“变一变”的通道。通过一个图形的变化让学生很容易的得出结论:线段的摆放要成中心对称,并且和圆的对称中心要统一。

电脑出示设计主题:请用圆和线段设计有一定涵义的中心对称图案,并用一两句话概括你的涵义。

学生利用windows自带的附件中的画板进行图案的设计,教师提供必要的技术帮助。

④相互交流

学生打包保存自己的设计并上传。

学生自愿。教师将其作品大屏幕展示。学生评价,教师评价。

由方块拼组到圆和线段的构成,是设计形象上的突破;由欣赏理解到自行设计创意是审美和思维能力的突破;由欣赏别人的作品到把我的作品给别人欣赏,是自我欣赏的突破。

⑤反思评价

师:通过这节课的学习你有哪些收获?

学生口答,教师择其要点用写字板展示于大屏幕,最终进行必要的串联,完成反思。

师:课后,请同学们用我们今天学到的知识,为自己学校的校徽设计一个有意义的中心对称的插图,形状自选。

将设计由课堂延伸到课外,由无目的上升到有目的,从而形成真正的设计思维。使学生认识到数学知识的价值,增强对数学的情感态度。

设计教案【篇12】

教学准备

1.教学目标

1、知识与技能:

理解分数乘分数的意义,掌握分数乘分数的计算法则,学会分数乘分数的简便计算。

2、过程与方法:

通过迁移、类推、归纳、交流等数学活动,培养学生的类推、归纳能力。

3、情感态度与价值观:

通过分数乘分数的应用的广泛事例,对学生进行学习目的性教育,激发学生学习动机和兴趣。

2.教学重点/难点

1、教学重点:

掌握分数乘分数的计算方法,并能正确计算。

2、教学难点:

理解分数乘分数的算理。

3.教学用具

多媒体设备

4.标签

教学过程

(一)复习引入

1、先说说下面算式的意义,再计算。

2、学校菜园有一块3公顷的菜地,种的土豆和玉米各占,种土豆和玉米各有多少公顷?

学生口算答案,并反馈交流列式依据和计算方法,教师注意总结完善。

3、引入新课

看来同学们对分数乘整数的计算意义和方法掌握的很好,如果我们把“3公顷”换成“公顷,那这个题又怎么解决呢?

(1)学生尝试、交流,并请同学板演。

想一想:

类比,得出结论:它们的意义完全一样,都是求一个数的几分之几是多少。 (3)揭示课题,这个

乘分数(板书)。 算式改如何计算呢?今天我们就来一起研究研究:分数

(二)动手操作、探究算理

1、提问:究竟等于多少呢?

2、提出操作要求:这张纸代表面积是1公顷菜地。请你们小组合作用量一量、分一分、涂一涂的方法,说明的答案。

3、学生动手操作,教师巡视。

4、小组汇报研究成果。

先把整张纸对折,纸就被平均分成两份,每一份是这张纸的

,再把这部分平均分成3份,涂出其中的1份,这1份就占整张纸的

5、结合课件演示进行归纳。

用课件演示涂色过程:我们先把这张纸平均分成2份,1份是这张纸的 ,又把这

3=6份,1份是这张纸的平均分成3份,也就是把这张纸平均分成了2× 。由此可

以得到:

6、小组讨论并操作:计算玉米地的面积。

7、小结分数乘分数的算理和算法。

请学生总结,多请几个学生相互完善,最后教师完整表述。

得出结论:分数乘分数,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母,能约分的要约分。

(三)归纳总结

1、举例验证:

其他的分数乘分数,是否也是如此呢?你能否举出一个你喜欢的例子来证明一下? 学生举例,教师板演。

这些例子都能说明:分数乘分数,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母,能约分的要约分。

1、归纳总结,抽象概括

分数乘分数,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母,能约分的要约分。(板书)

这样的例子举不胜举,你能不能用一个方法把他们快速的表示出来呢?

用字母:

(四)用字母:学生自读教材,巩固知识。

师巡视,指导。对于还没完全掌握的学生单独指导。

(五)实践运用,巩固提高

1、只列式,不计算。

3、一面墙的面积是20平方米,已经刷完了整个墙面的,已经刷完的面积是多少平方米?

(平方米)

答:已经刷完的面积是平方米。

设计教案【篇13】

设计理念

语文课程标准大力倡导自主、合作、探究的学习方式。结合本课的训练点,通过读读、演演、议议等多种方法让学生充分学习,自主探究,理解课文内容,感悟文中包含的意蕴,激活学生言语意识,培养学生良好的语感,提高学生的人文素养。

教学目标

1、比鲜12个生字,会写8个字,感受汉字的形体美。

2、准确读写要求学会的词语,理解“神气”等词语的意思。

3、绷私饪挝哪谌荩知道小刚脸红的原因,初步懂得当小干部是为同学服务的道理。

4、准确、流利、有感情地朗读课文。

教学重点

用自己喜欢的方式学习生字新词,联系课文理解词语。

教学难点

理解小刚脸红的原因。

教学准备

教师:生字、词卡片,课文插图,课后第2题句子的投影片。

学生:生字卡片,观察、了解身边的同学是怎样当值日生的。

教学时间

1~2课时。

教学设计

一、质疑导入,激发兴趣

1蓖学们,今天我们要学习16课《值日生》,板书课题,指导书写“值”。

2倍亮丝翁猓你想到了什么?引导学生围绕课题进行质疑。(课文讲了谁当值日生?是怎么当的?当得好不好?也可以说说自己当值日生的感受。)

二、初读课文,学习生字

1蓖桌互相用生字卡检查预习生字的情况。

2鼻朐は叭险娴耐学当小老师教读生字。

3庇蒙字卡片检查全班认读生字的情况。(齐读、分组赛读、开火车读)

4苯涣骷亲值姆椒ā

5狈治鲎中巍⒅傅际樾础

重点指导写好“司”,整个字形不要写得太长,“口”要写扁一点。

三、合作探究,感悟体会

1蹦读全文,想一想课文讲了一件什么事情。

2毙「蘸土崃岬敝等丈时有什么不一样?为什么会有这样截然不同的表现呢?请同学们分组学习课文,自己去寻找答案。

3苯淌μ峁┭习建议:

可以读一读课文,勾画出小刚和玲玲当值日生不同表现的句子,说说自己的体会。

可以演一演小刚和玲玲当值日生的不同表现,说说自己的感受。

可以议一议小刚和玲玲当值日生的不同表现,说说产生不同表现的原因。

4毖生自由分组选择自己喜欢的方式学习课文。

5比班交流。相机理解“神气”,联系课文上下文找出体现小刚神气的句子,通过表演、换词等方式理解“神气”的意思,并指导用“神气”进行说话练习。

6背鍪究魏蟮诙题的句子,指导朗读,让学生通过朗读体会到这四句话表达的意思一句比一句程度更深。

小刚挺着胸,昂着头,可神气了!

小刚挺着胸,昂着头,真神气!

小刚挺着胸,昂着头,十分神气!

小刚挺着胸,昂着头,神气得很!

7碧致郏盒「盏牧澄什么红了?你觉得谁的值日生当得好?

8钡降字等丈要干些什么呢?齐读第一段。

9蓖卣梗呵肽憧淇淞崃帷D阆攵孕「账档闶裁矗啃「仗了大家的话会怎么想、怎么做?

四、联系实际,升华思想

1蹦忝瞧绞笔窃趺吹敝等丈的?夸夸咱们班上当值日生认真负责的同学。

2比绻你再次当值日生会怎么做?

五、作业超市,实现拓展(学生根据自己的情况任选一题完成)

1背写文中自己喜欢的词句。

2庇“神气”写句子。

3卑芽挝牡墓适陆哺家人听。

4毙编故事“过了不久,又轮到小刚当值日生了……”

设计教案【篇14】

【教学内容】义务教育课程标准实验教科书《语文》(人教版)一年级上册。 【教学步骤】一、引入新课1.出示课文插图。一年有四季,它们是春、夏、秋、冬,都有自己的特点,让我们一起去看看吧。

2.学生看图说图。

【评析】利用插图把学生带入诗文描绘的境界,创设教学情境,调动学生学习的情感,激发学生观察和说话的兴趣。

二、学文识字

1.导入。同学们观察得真仔细,有一首儿歌写了这些季节特有的美景。(揭题)

2.提示方法。在读的过程中,你遇到了困难,比如有的字不认识了,那该怎么办呀?(学生自由读书。教师巡视了解读书情况)

3.范读:要求一边听教师读,一边找出说话的是谁,用“_”标出来。

【评析】对一年级学生渗透学习方法的指导是必要的。提示学生借助拼音帮助识字,增强学生自主学习的意识;低段学生的朗读水平不高,教师的范读很重要;找一找,划一划的动笔动脑活动巧妙地让学生从耳听、眼看、脑思、手画中全方位感知一年四季中不同的季节特征。

4.学生汇报。(感情朗读儿歌)

5.学习生字。①尖尖的草芽想跟我们交朋友了。你能跟这些草芽打个招呼吗?(学习生字“对”“说”“是”)②圆圆的荷叶夸你们太棒了,她也送来了生字宝宝。快看看我们接到的是谁。(学习生字“叶”“圆”“夏”)③谷穗也赶来了,我们快给他让座吧。(学习生字“秋”)④顽皮的雪人跑得满头大汗,让我们一起为他擦擦。(学习生字“雪”“肚”“冬”“就”)

【评析】把读词悄悄地变了一下身,学生们的朗读声可爱极了,原来读词语也可以变得有情趣呀。让学生在“打招呼”的过程中不知不觉读准了词语的音,解决了教学的重难点,巧妙地把学习生字融入到情感教育之中,学生接生字宝宝,给谷穗让座,为小雪人擦汗,让课堂充满了人文性。

6.复习巩固。①快看看,老师把拼音藏起来了,你们还认识它们吗?②咱们来爬楼梯读,一个词比一个词的声音大些。③咱们再下楼梯读,一个词比一个词的声音小些。④我们把这些词语放回课文中,你还能读好吗?(读课文)

【评析】多种形式让学生读,从读有拼音的生字再到读无拼音的生字、上下楼梯读,最后回归诗文中读,层层深入,使学生的识字经历了一个由易到难的过程。教师把词卡从低到高粘贴,就像音乐中的音阶一样,让学生视觉上有个新鲜感,模仿唱音阶的方法,在变化中享受读词的快乐。

三、游戏学句

1.热身运动。我们来玩游戏好不好?在玩游戏之前得先做个热身运动。(生读课文)

2.游戏“排排坐”。①第一关:教师出示一个句子的乱句卡:“我、春天、是”学生排一排,齐读。②第二关。教师出示三个句子的乱句卡:我、冬天、是、我、我、夏天、秋天、是、就是。学生交流之后派学生代表排一排,齐读排列好的三句话。

3.游戏“捉迷藏”。①在学生排好的句子中抽掉写有“我”的词卡:谁是春天?②在学生排好的句子中抽掉写有“秋天”的词卡:我是什么?③指导观察以上句子,发现什么了?(都是“是”字句)④说话练习。你知道哪个季节里还有什么,能用上“是”字句来表达吗?

【评析】热身运动和游戏都是变换形式让学生读儿歌,让学生不知不觉中与文本对话。要让学生爱读书,教师就得花样百出。同时通过游戏,让学生在玩中认识“是”字句这种常见的句子结构,接着让学生说熟悉的季节中有代表性的事物,用“是”字句来表达,调动学生的生活经验,遣词造句的语言能力就在这“认”“悟”“用”中悄悄形成了。

四、指导书写

1.读儿歌:七月荷叶圆,荷花别样红;九月谷穗弯,无花果儿香。(学生跟读)

2.指导书写“七”“无”“儿”“九”。①指导学生观察,发现前三个字中都有相同的笔画“竖弯钩”,引导学生区别,说出在各字中书写时有什么不同。②教师示范写,学生书空。③书写以上四个字。

3.省略

最新勘察设计合同精品14篇


如今我们进入了新时代,我们的日常生活和工作也已离不开合同。做好合同签订环节是可以让我们提高经济效益的,怎么做一份合同?欢迎大家阅读本文但请注意内容仅供参考。

勘察设计合同(篇1)

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条 工程名称__________________;

工程地点__________________;

工程规模__________________;

工程投资__________________。

第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后 天内,委托方应向承包方给付定金。

合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为元。

委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

(1)……

(2)……

(3)……

3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的'必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

(1)……

(2)……

(3)……

2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

(1)……

(2)……

(3)……

5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

签约地点__________

委托方委托承包方进行________________设计工作。

勘察设计合同(篇2)

建设工程勘察设计合同书范本一

工程名称:

合同编号:

发包人:

设计人:

签订日期:

发包人: 设计人: 发包人委托设计人承担 工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订:

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料:

第四条 本合同的设计期限为 天,自 年 月 日起计算,设计人应向发包人

交付的设计资料及提交日期如下:

第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。

说明:

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.本合同开始履行后,定金抵作设计费。

3、本合同的设计费包含人防部分设计费。

4、设计人的设计工作满足付费节点条件后,应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查通过后的次日,发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。如审查不通过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担,。

5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目,若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的,则本设计合同自行终止,包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时,发包人已支付的设计费超过 %的,设计人应将超过的部分返还发包人。

6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段),且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额,在设计费总额确定后的七日内,除预留现场服务阶段的设计费外(若有),发包人应将设计费余款支付给设计人。

7、 在设计人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后,发包人方履行付款义务。否则,由于设计人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误,发包人不承担责任。设计人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定。 第六条 双方责任 6.1发包人责任:

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。 发包人提交上述资料超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,双方重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的条件。

6.2设计人责任:

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料,并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是:国家现行设计规范和地方性规范、规程、技术规定等。

6.2.3设计合理使用年限为 年(按国家有关规定)。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。 6.2.5因设计人的原因需要进行设计修改的,设计人应无条件修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。

6.2.6设计人交付设计资料后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题,参加分部分项验收、参加竣工验收并签署意见。

6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料,其知识产权归发包人所有,设计人应保护发包人的知识产权,不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上情况,设计人应赔偿发包人的损失。

6.2.8设计人向发包人保证,发包人使用设计人交付的设计资料不会侵犯第三人的任何权利,如发包人因使用设计人交付的设计资料而遭受第三人的追索的,责任由设计人承担。

6.2.9设计人需为本工程专门设立项目组,配备固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的名单及详细资料(资料包括但不限于个人简历、资质情况)交付给发包人,名单经发包人确认后作为本合同的附件。在合同履行期间,未经发包人书面同意,设计人不得擅自中途换人,否则,每擅自更换一个,需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金。

第七条 违约责任:

7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计原因造成工程质量事故的,设计人除负责采取补救措施外,应退还直接受损失部分的设计费。并向发包人支付违约赔偿金,赔偿金为设计费的 %,如赔偿金不足以弥补发包人的损失的,设计人还应赔偿发包人的损失。因设计原因造成第三人的财产及人身损害的,责任由设计人承担。

7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的,每延误一天,应按照设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金,发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时,发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费,并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的,设计人应向发包人支付设计费 %的违约金,此外,设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。

7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。 第八条 其他

8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数,设计人另收工本费(0号图 元/张;1号图 元/张;2号图 元/张,方案文本 元/本)。如由于设计人原因造成额外出图的费用由设计人承担。

8.3本工程设计资料中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、性能等技术指标,上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工定货时,设计人应无条件配合。

8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人提供配合工作的,设计人应无条件配合并不计取费用。

8.5发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担相关设计任务的设计人参加。 8.6发包人委托设计人承担本合同内容之外的服务,双方应另行协商。

8.7由于发包人原因修改设计,在接到发包人书面通知后,相应阶段的设计出图时间可顺延。

8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的所有设计变更

8.9在施工过程中,设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或委托当地设计院进行施工配合,解决甲方工程施工现场出现的设计问题,由此发生的费用由设计人承担。若设计人未能履行上述义务,发包人有权另行聘请第三方完成上述工作,由此产生的费用由设计人承担,发包人有权直接从应付款项中扣除,若应付款不足以抵偿上述费用的,则设计人应当将差额支付给发包人。

8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘密及其他信息负有保密义务,任何一方不得以任何形式向第三方泄露,否则,违约方应赔偿对方因此而遭受的损失。

8.11由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.12本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。

8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份,发包人二份,设计人二份,具有同等法律效力。

8.14本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.15本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 8.16附件一《设计任务书》是本合同不可分割的组成部分,具有和本合同同等法律效力。

发包人:(公章) 承包人:(公章)

住所: 住所: 法定代表人:

法定代表人: 委托代理人:

委托代理人:

电话: 电话: 传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

邮政编码: 邮政编码:

建设工程勘察设计合同书范本二

(编号:ZS×××-×××-[20××]- ×××号)

甲方: (项目部(施工局)全称)

乙方:(营业执照登记名称,全称)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。

1、项目概况

1.1 项目名称:

1.2 项目地点:

2、合同范围

2.1 主要合同内容

具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。

2.2 主要施工工序

(1) (2) (3)

以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。

2.3 主要工程量

2.4 合同工期

2.4.1 开工日期 年 月 日,完工日期 年 月 日。节点控制工期见下表:

2.4.2 工期延误

如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:

a.重大设计变更;

b.不可抗力;

c.由于业主原因要求停工;

d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。

2.4.3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。

2.4.4 因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。

2.4.5 业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。

3、承包方式

根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按 (单价或总价)方式进行承包。本合同 (单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

若在合同签订 个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。

4、合同价格

4.1 合同总价

合同总价:(人民币)大写 元,小写: (含 %税金),固定总价/暂定总价。

4.2 合同单价

合同单价见附件 B 《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、 %税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

4.3 税费的承担

营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金 %;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。

5、双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

5.1.1 甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

5.1.2 甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。

5.1.3 甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

5.1.4 甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。

5.1.5 甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。

5.1.6 甲方负责向乙方发布书面开工通知,并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。

5.1.7 甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。

5.1.8 就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令,甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失,含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。

5.1.9 甲方负责按照合同约定支付工程款。

5.1.10 甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,并按业主资金到位情况进行工程款的支付。

5.1.11 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

5.1.12 甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

5.1.13 甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查,并督促乙方采取整改措施。

5.1.14 双方约定甲方的其他权力与义务: 。

5.2 乙方权利与义务

5.2.1 在本合同签订后 日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。

5.2.2 乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。

5.2.3 乙方负责按规定每月 日向甲方提交已完成月工程量统计报表。

5.2.4 乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。

5.2.5  乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。未经甲方允许,乙方不得直接致函业主或监理工程师,不得直接从业主处收取工程款。

5.2.6 乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度,乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理,并及时提供相关各种见证资料及记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。

5.2.7 乙方应严格按照国家有关持证上岗规定,确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时,应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。

5.2.8 为确保合同履行,乙方必须于 年 月 日前按照本合同14.1条要求安排人员进场;并向甲方书面报告,便于甲方组织现场检查。

5.2.9 为确保合同履行,乙方必须于 年 月 日前按照本合同14.2条安排进场设备,并保证进场设备完好率达到 %以上。在设备进场后 日内及退场前 日内,乙方均须将设备情况书面报送甲方,便于甲方组织现场检查验收。

5.2.10 乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工,确保工程质量、进度及安全等满足合同要求;保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定,交工前清理现场达到甲方要求,并承担因自身原因造成的损失和罚款。

5.2.11 乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作,按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的,由乙方自费修复。

5.2.12 乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的,甲方则有权另行指定第三方修理,所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。

5.2.13 如承包合同工程跨年度,乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。

5.2.14 乙方确保其施工人员工资及时发放,并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。

5.2.15 乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜,并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。

5.2.16 乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害(或雇主责任)保险,保险费用由乙方承担。

5.2.17 乙方应该及时提供年度及完工清算资料,以备甲方审核。

5.2.18 乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。

5.2.19 业主或监理工程师的指令,乙方必须无条件服从,业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项,乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。

5.2.20 乙方在签订本协议时,已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险,并承担由该风险所带来的损失和责任。

5.2.21 乙方确认 为本合同工程项目经理。乙方依据本合同发出的请求及通知,必须由分包项目经理或授权代表签字,否则视为无效。

5.2.22 乙方的分包工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表,全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责,分包工程项目经理离开工地时,须以书面形式向甲方单位请假,经甲方单位同意后方可离开工地。

5.2.23 乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度,服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。

5.2.24 乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方(包括再次分包、事实上的转包等)。

5.2.25 乙方须按照合同及甲方的管理要求,及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料,甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。

5.2.26 双方约定乙方应做的其他工作: 。

6、施工辅助设施

6.1 施工供水

a(甲方供应)甲方设置施工用水的主管路至工作面 米处,由 方装表计量,并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线管路的安装、维护及拆除,相关费用已包含在合同单价中,甲方不再另行支付;主管路由甲方管理维护。每月甲方按 元/m3的价格和实际用量在工程款支付时予以扣除。

b(自备)乙方自备水源时,其水池/泵站到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。

6.2 施工供电

a(甲方供应)甲方负责向乙方提供 (电压或容量)的电源端口(盘柜)至 处,由方在端口处装表计量,并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线安装、维护及拆除,相关费用已包含在合同单价中,甲方不再另行支付。主线路由甲方负责管理维护。结算时每月甲方按元/KWh的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。

b(自备)乙方自备电源(备用电源)时,其发电站(机)到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。

6.3 施工用风

a(甲方供应)甲方设置施工用风的主管路端点至距现场作业面 米处,该点以上管路由甲方管理维护,该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。结算时甲方按元/立方米的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。

b(自备)乙方自建自营施工用风系统,其压气站(含移动式)、供水站、池(含移动式)和相应管路设施布置要符合甲方现场总体要求并报甲方批准,同时做好日常维护。

6.4 现场施工道路

a(甲方提供)甲方按工程主合同要求(另见图表)向乙方无偿提供如图所示的施工道路,该道路的维护保养由乙方负责,完工退场时乙方将道路及道路设施恢复为起始状交还给甲方。

b(自建)乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求,同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。

6.5 施工住房

a(甲方供应)乙方使用甲方提供的临时房屋 平方米。使用期间,其上述区域内的安全责任、文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。若有偿使用临时房屋,每月由甲方按元/m2向乙方收取费用。生活用电元/KWh,生活用水 元/m3按表计量收费。其以上费用在工程款支付时予以扣除。

b(自备)乙方自建住房或营地(包括其它临时设施和场地)要符合甲方现场的总体要求并报经甲方批准,该住房或营地的安全责任和文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。

6.6 其它: 。

7、材料供应

7.1本合同工程施工所需的统供材料(见下表),由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供,按月进行核销,且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若采购时价格高于核销日市场价,则按照采购时价格计算)加计 %费用收取材料款。

7.2上述统供材料,乙方必须提前 天向甲方报送使用计划;使用时由乙方书面授权指定专人出示身份证明到甲方指定的仓库(或地点)进行调拨,发生的转运费用已包含在合同单价中。

7.3若属构成工程实体的其它主要材料 ,乙方必须委托甲方代为采购。并提前 天向甲方报送使用计划,材料价款为采购价格 加 %采保费、运杂费,在每次工程结算时予以扣除。

7.4乙方从甲方仓库领用的材料,出库后材料管理的责任由乙方承担。乙方领用及采购材料的堆放和管理要符合甲方总体规划的要求,并且按甲方标准化要求设置标识。

7.5乙方为完成本合同项目所需的特殊材料: ,由甲方统一管理,并服从甲方有关特殊材料的管理制度。

7.6周转性材料的管理

乙方自备周转性材料必须在甲方物资部门进行备案,退场时由甲方物资部门对其周转性材料进行核实,办理周转性材料退场的相关手续。

乙方使用甲方周转性材料另行签订租赁协议。

7.7乙方领用的材料仅限在本合同工程中使用,不得改变其材料的用途。否则应承担相关违约责任。

7.8其他: 。

8.施工设备

8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备 ,并按甲乙双方约定按时进场(按照本合同第 5.2.9 条及第14.2条要求)。乙方施工设备进场后,应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则应承担相关违约责任。

8.2乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求,不得随意进出特定区域和乱停乱放。

8.3乙方使用甲方设备,必须书面申请,由甲方统一安排,并签订租赁合同,双方按租赁合同进行管理和结算,乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准,费用在工程款结算时扣除。

8.4对于甲方零星使用乙方机械设备,由甲方 部门签证及 审查后按第8.3条同等原则结算。

8.5乙方每月应将自有主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方 部门,供甲方对施工资源与生产进度进行及时分析和掌握。

8.6乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠,其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方施工设备造成损坏的,应负相应的赔偿责任。

8.7其它: 。

9、质量要求

9.1 质量目标与要求

本工程质量标准按 执行,工程质量全面达到设计要求和标准。其中:单元验收合格率 %(优良率达 %)以上,工程综合验收质量评定达 标准。

(依据主合同条款补充具体工序的标准、要求)

9.2 质量检查与验收

9.2.1 乙方应确保承包工程的质量达到约定标准,并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。

9.2.2 本合同工程所约定的工程范围内施工测量由 方负责(包括按规定填报资料),费用由  方承担(视工程项目具体情况约定)。

9.2.3 本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由 方负责,费用由方承担。

9.2.4 乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时,乙方必须在自检合格以后,及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

9.2.5 工程经甲方验收后,仍需业主、国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。

9.2.6 因乙方原因造成工程质量不合格,乙方应无条件进行返工或修理,使工程达到合同约定的质量标准,乙方承担所有费用,并赔偿甲方损失,且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改,则甲方有权指定第三方整改,并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

9.2.7 乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。

9.2.8 本合同提前解除的,不免除乙方应承担的工程质量责任。

9.2.9 其它: 。

勘察设计合同(篇3)

2022建设工程勘察设计合同样式范本是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。建设工程勘察设计合同样式范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022建设工程勘察设计合同样式范本正文内容

发包方:_________


承包方:_________


根据《中人民共和国经济民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。


第一条 工程名称__________;


工程地点__________;


工程规模__________;


工程投资__________;


第二条 委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)


第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。


勘察设计费的拨付办法,自合同生效后__天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在__天内一次结清(或订为分若干次结清)。


勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。


委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。


第四条 委托方的义务


1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。


提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。


2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:


(1)


(2)


(3)


3、委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包参加。


4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。


5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。


第五条 承包方的义务


1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。


提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。


2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。


3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。


第六条 违约责任


1、因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:


(1)


(2)


(3)


2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。


3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。


4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:


(1)


(2)


(3)


5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计,应另行增加勘察设计费用。


6、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。


第七条 争议的解决方式


合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决,协商不成时,双方属于一个部门的由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。


第八条 经双方协商一致,增加补充下列__项条款(没有增补以“空白”记入)。


第九条 附则


本合同未言明事项,一律按《中华人同共和国经济民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。


本合同附件:《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。


本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本__份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。


委托方(盖章): 承包方(盖章):


鉴(公)证意见:


地 址:地 址:


经办人:


法定代表人(签名):  法定代表人(签名):


 鉴(公)证机关(章)


委托代理人(签名):  委托代理人(签名):


开户银行: 开户银行:


帐 号:帐 号:


电 话:电 话:


电 挂:电 挂:


邮政编码:邮政编码:


签约时间 年 月 日 签约地点___________


有效期限 年 月 日至 年 月 日


附表一:


建设工程设计委托书


委托方委托承包方进行__________________________设计工作。


工程设计项目表


工程编号 

项目名称 建设性质 投资(万元) 规模 建筑层数 结构 设计内容









 

附表二:


工程、地质勘察委托书


建设单位 工程名称 场地位置 设计单位 要 察求 资提 料

勘察设计合同(篇4)

工程名称:______________________工程地点:______________________合同编号:______________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________发包人:________________________承包人:________________________签订日期:______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局    监制二000年三月_________________________________________________________________________发包人:________________________承包人:________________________发包人委托承包人承担:__________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称:__________________________________________________1.2工程地点:__________________________________________________1.3工程立项批准文件号、日期:__________________________________1.4岩土工程任务委托文号、日期:________________________________1.5工程规模、特征:____________________________________________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:____________________________1.7承接方式:__________________________________________________1.8预计的岩土工程工作量:______________________________________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告,成果,文件名称份数内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工,工期为__________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。第五条收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。5.2本岩土工程费总额为__________元(大写__________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。5.3本合同生效后,发包人按下表约定分__________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间(工程进度)占合同总额百分比金额人民币(元)第六条变更及工程费的调整6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术革新求提出变更,发包人应在变更前________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第__________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

勘察设计合同(篇5)

工程名称(子项名称):

工 程 地 点:

甲方合同编号:

乙方合同编号:

勘察证书等级:

发 包 人:

勘 察 人:

签 订 日 期: 年 月 日

勘察人,

发包人委托勘察人承担 岩土工程详细勘察任务。

根据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条,工程概况

1.1工程名称,

1.2工程建设地点,

1.3工程规模、特征, 长 米,地上 层,地下 层。 勘察等级为乙级。

1.4工程勘察任务委托文号、日期,

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求, 按国家现行规范及设计要求进行勘察,成果满足设计及施工要求。

1.6承接方式, 单价承包/总价包干

1.7预计勘察工作量, 预计钻孔 个 , 总进尺约 米。

第二条,发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条,勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条,开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作拟定于201 年 月 日开工,201 年 月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准工程勘察设计收费标准(2002年修订本)计取费用;本工程勘察费用按综合价 元/米,总费用预算为人民币大写万 仟 佰 元整(¥ ),提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2 甲方支付给乙方的费用均转至乙方合同或协议书上指定账号。

第五条,发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如,落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

5.1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条,违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计/ 元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

6.5本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条,本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条,其它约定事项, 无 。

第九条,本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起拆。

第十条,本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式 捌 份,发包人 肆 份、勘察人 肆 份。

发包人名称, 勘察人名称,

(盖章) (盖章)

法定代表人,(签字) 法定代表人,(签字)

委托代理人,(签字) 委托代理人,(签字)

住所, 住所,

邮政编码,   邮政编码,

电话,   电话,

传真,  传真,

开户银行, 开户银行,

银行帐号: 银行帐号:

开户名称,

勘察设计合同(篇6)

委托人:_________________(以下简称甲方)

承包人:_________________(身份证号:_________________)(以下简称乙方)

因工作需要,甲方将部分勘察外业工作委托给乙方。经双方协商一致签订本合同。

一、外业施工内容

钻进、取样、标准贯入试验以及钻孔封孔、场地恢复等。

静探、场地恢复等。

3.手摇钻施工。

二、工期要求

按甲方具体要求执行。

三、技术及质量要求、履约保证

1.甲方于施工前向乙方书面提供该项目的《外业施工技术要求及质量规定》,乙方应严格按照执行。

指导,对提出问题及时整改。

四、施工安全

《施工安全协议》为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

五、报酬及支付方式

报酬按实物工作量结算,计费单价为:_________________

⑴机孔

①陆域:_________________一般地层:_________________孔深小于10米(含)的路基孔,元/米;非路基孔和孔深大于10米的路基孔分段计价,40米(含)以浅元/米,40米-60米(含)之间元/米,60米以深元/米。

碎石土:_________________40米(含)以浅元/米,40米-60米(含)之间元/米,60米以深元/米。

泥岩等软质岩类:_________________元/米,灰岩:_________________元/米,砂岩:_________________元/米。

②水域:_________________陆域对应地层单价的2倍。

③机孔施工工作内容包括钻进、标贯、取样及地质编录等。

2⑵手摇钻孔元/米,在有铺装面位臵钻探时,每孔增加开孔费10元。

⑶静力触探试验孔

单桥:_________________元/米,双桥:_________________元/米,大型液压静探:_________________元/米。必须提供电子数据。

外业施工结束60天后,在无安全和质量问题情况下,甲方根据工程进度及从业主处收款进度,同比例支付乙方报酬。

乙方应提供符合相关规定的发票(税金由乙方承担)。

乙方自带设备的运输、维修、养护、损耗、毁损、盗抢等概由乙方自行负责并承担费用。

六、违约责任

1.乙方提供的成果质量不合格,则应负责无偿给予重新施工或采取补救措施,以达到质量要求。由此造成甲方损失的,乙方应予赔偿。

2.乙方弄虚作假,则应对因此造成的直接和间接损失负赔偿责任并支付直接损失一倍的违约金,并承担相应的法律责任。

3.对有封孔要求,而乙方未能达到要求的,除应由乙方负责返工以达到要求外,其还应对由此造成的其它损失负完全责任;性质严重时,乙方应向甲方支付10000-50000元不人民币的企业信誉等间接损失费。

七、其它约定

技术和劳力完成承揽的工作,乙方承揽的工作不得交由第三方完成。

乙双方之间不存在劳动、劳务或雇佣关系。

3.甲方负责施工期间的有关协调工作,除此以外的所有施工准备工作均由乙方自行完成。

4.青苗赔偿等类似费用由甲方承担。

搞好与当地群众关系等。

违规及不当行为造成的后果及损失,由乙方承担。

八、解决争议的方法

本合同及附件在履行过程中发生争议,双方友好协商解决。协商不成向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼。

九、附则

乙方各执一份。

2.本合同有效期为生效之日后一年,自年月日至年月日。本合同适用于合同有效期内甲方委托给乙方所有项目的外业劳务分包工作,特殊项目或施工条件特别的项目除外。

3.双方签字(盖章)后本合同生效。

委托方:_________________

承揽方:_________________

身份证号码:_________________

代表人:_________________

代表人:_________________

合同订立时间:_________________

勘察设计合同(篇7)

发包方:_________

承包方:_________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程名称__________;

工程地点__________;

工程规模__________;

工程投资__________;

第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)

第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后__天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在__天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。

委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

第四条委托方的义务

进度与资料和可靠性负责。提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。

2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件。

对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包参加。

4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条承包方的义务

进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。

2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

第六条违约责任

1、因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计,应另行增加勘察设计费用。

6、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条争议的解决方式

合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决,协商不成时,双方属于一个部门的由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

第八条经双方协商一致,增加补充下列__项条款(没有增补以“空白”记入)。

第九条附则

本合同未言明事项,一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件:《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效,正本承包方各执工商行政管理局和建设银行备案。

委托方(盖章):

承包方(盖章):

鉴(公)证意见:

地址:

地址:

经办人:

法定代表人(签名):

法定代表人(签名):

鉴(公)证机关(章)

委托代理人(签名):

委托代理人(签名):

开户银行: 开户银行:

帐号:

帐号:

电话:

电话:

电挂:

电挂:

邮政编码:

邮政编码:

签约时间年月日签约地点___________

有效期限年月日至年月日

附表一:

建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行__________________________设计工作。

工程设计项目表

工程编号

项目名称建设性质投资(万元)规模建筑层数结构设计内容

附表二:

工程、地质勘察委托书

建设单位

工程名称

场地位置

设计单位

要察

求资

提料

勘察设计合同(篇8)

2022勘察设计合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。勘察设计合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022勘察设计合同正文内容

编号:勘字__________号

订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院),根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况,签订合同,以资双方遵守。

第一条 订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。

第二条 工程名称

________________________________________________________________________________

第三条 工程地点

________________________________________________________________________________

第四条 工程范围

________________________________________________________________________________

第五条 取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%),其余部分在勘测成果提出时一次结清。

第六条 勘测成果于年月日提出,但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。

第七条 建设单位应承担的事项和责任

1. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。”

2. 清理和整平场地,如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时,应付窝工费。开工时应指派一人在场,以便随时联系工作。

3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送,早晚和夜间钻机停放现场时负责看管,并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。

4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用),如因交通工具而造成的窝工,应付窝工费。

5. 测量如要求按已有控制系统联测时,应负责提供资料和埋石用材用料等物资。

第八条 勘测单位应承担的事项和责任

1. 填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。

2. 遵循规范按时提出勘测成果,满足设计需要。

第九条 本合同自双方代表签订之日起生效,合同附件与合同有同等效用。

第十条 本合同正本二份,双方各执一份,副本份,建设单位收执份(其中送建设银行一份),勘测单位份。

建设单位:_______________(盖章)

设计单位:_______________(盖章)

_______年_________月___________日

勘察设计合同(篇9)

甲方:法定代表人:地址:电话:乙方:法定代表人:地址:电话:风险提示:

合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合作协议。

第一条、项目概况

1、工程勘察设计项目名称:

2、规模与范围:

第二条、合作内容乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行和提交方案。

第三条、甲方责任风险提示:

应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

进度与资料可靠性负责。

2、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

5、维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给

第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

设计费。

第四条、乙方责任

,并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需要重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订协议。

4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

5、对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按协议规定的进度、质量提交勘察成果。

第五条、勘察设计费用

1、乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。

2、设计协议生效后,甲方付给乙方设计费______%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费______%;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。

3、小型设计项目及复用设计项目分______次拨付设计费。即签订设计协议时拨付__XXXX___%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。

4、勘察协议生效后,甲方付给乙方勘察费的______%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。

第六条、违约责任风险提示:

合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

1、甲方不履行协议,无权请求退还定金。乙方不履行协议,应当______倍返回定金。

2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。

3、甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。

4、甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本协议自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。

6、由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的______%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。

8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费______%的违约金,但每天偿付的最高额不得超过______元。

第七条、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

第八条、其他

1、协议未尽事宜,经双方协商一致,可在协议中增加补充条款,补充条款也同样是协议的有效部分。

:代表人(签字):________年____月____日乙方(签章):代表人(签字):________年____月____日

勘察设计合同(篇10)

[建设工程设计合同]

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________________

发包人:________________________________

设计人:________________________________

签订日期:______________________________

协 议 书:

发包人:_________________________________________

设计人:_________________________________________

发包人委托设计人承担__________________________工程设计,工程地点为__________________,

经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条 变更及工程费的调整

第七条 费用

7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。

勘察设计合同(篇11)

项目名称,_______________________________

建设地点,_______________________________

合同编号,_______________________________

建设单位,_____________________________

设计单位,_____________________________

签订时间,年月日

签订地点,_______________________________

第一节合同协议书

本合同由________(建设单位名称,以下简称“建设单位”)与______(设计单位名称,以下简称“设计单位”)共同签订。根据招标文件及相关文函,经双方认可,设计单位愿意依照本合同所规定的条款,以人民币(大写)元(¥)的合同总价,承担_________工程勘察设计服务工作。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件,

(1)中标通知书;

(2)专用合同条款;

(3)通用合同条款;

(4)招标文件(含答疑及澄清);

(5)投标函及投标文件;

(6)技术标准和要求;

(7)图纸;

(8)其他合同文件。

(9)正版标准设计和典型造价(G1-G4层)。

2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3.设计单位承诺按合同约定的条件、时间和方式完成本工程各阶段勘察设计服务工作;全面开展样板点的标准建设工作。

4.建设单位承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计单位支付合同价款。

5.本合同正本一式___份,双方各执___份;副本___份,建设单位执___份,设计单位执___份。正副本具有同等法律效力。

6.本协议书经双方代表签字、加盖公章且中标人提交履约担保后生效。合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

建设单位(公章),

设计单位(公章),

地址,

地址,

法定代表人(签字),

法定代表人(签字),

委托代理人(签字),

委托代理人(签字),

开户银行,

开户银行,

帐号,

帐号,

电话,

电话,

传真,

传真,

邮政编码,

邮政编码,

年 月 日

年 月 日

勘察设计合同(篇12)

第一部分 合同协议书

发包人(全称),________

勘察人(全称),________

根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法等相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就________项目工程勘察有关事项协商一致,达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称,________________

2.工程地点,________________

3.工程规模、特征,________________________

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段,________________________

2.技术要求,________________________

3.工作量,________________________

三、合同工期

1.开工日期,________________

2.成果提交日期,________________

3.合同工期(总日历天数)____天

四、质量标准

质量标准,________________________

五、合同价款

1.合同价款金额,人民币(大写)________(¥______元)

2.合同价款形式,________________________

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括,

(1)合同协议书;

(2)专用合同条款及其附件;

(3)通用合同条款;

(4)中标通知书(如果有);

(5)投标文件及其附件(如果有);

(6)技术标准和要求;

(7)图纸;

(8)其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料,并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分通用合同条款中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于______年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在________________签订。

十一、合同生效

本合同自________________生效。

十二、合同份数

本合同一式____份,具有同等法律效力,发包人执____份,勘察人执____份。

发包人,(印章)________

法定代表人或其委托代理人,________(签字)

统一社会信用代码,________

地址,________

邮政编码,________

电话,________

传真,________

电子邮箱,________

开户银行,________

账号,________

勘察人,(印章)________

法定代表人或其委托代理人,________(签字)

统一社会信用代码,________

地址,________

邮政编码,________

电话,________

传真,________

电子邮箱,________

开户银行,________

账号,________

第二部分 通用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义。

1.1.1合同,指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书(如果有)、投标文件及其附件(如果有)、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2 合同协议书,指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3 通用合同条款,是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立,通用于建设工程勘察的合同条款。

1.1.4专用合同条款,是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的合同条款,是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5 发包人,指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 勘察人,指在合同协议书中约定,被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 工程,指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8 勘察任务书,指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。

1.1.9 合同价款,指合同当事人在合同协议书中约定,发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。

1.1.10 费用,指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11 工期,指合同当事人在合同协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的工作天数。

1.1.12天,除特别指明外,均指日历天。约定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.13 开工日期,指合同当事人在合同中约定,勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14 成果提交日期,指合同当事人在合同中约定,勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。

1.1.15 图纸,指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可,满足勘察人开展工作需要的所有图件,包括相关说明和资料。

1.1.16 作业场地,指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

1.1.17 书面形式,指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18 索赔,指在合同履行过程中,一方违反合同约定,直接或间接地给另一方造成实际损失,受损方向违约方提出经济赔偿和(或)工期顺延的要求。

1.1.19 不利物质条件,指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

1.1.20 后期服务,指勘察人提交成果资料后,为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作,如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件应能相互解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下,

(1)合同协议书;

(2)专用合同条款及其附件;

(3)通用合同条款;

(4)中标通知书(如果有);

(5)投标文件及其附件(如果有);

(6)技术标准和要求;

(7)图纸;

(8)其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

1.2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工作正常进行的情况下,由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时,按第16条〔争议解决〕的约定处理。

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件,由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.3.2 适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的,应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的,应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方,并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上(含两种)语言时,汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5 联络

1.5.1与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等,均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式,并应在合同约定的期限内送达接收人。

1.5.2发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的,应提前3天以书面形式通知对方,否则视为未发生变动。

1.5.3发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函;如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的,视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.6 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的,应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7 保密

除法律法规规定或合同另有约定外,未经发包人同意,勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外,未经勘察人同意,发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第2条 发包人

2.1 发包人权利

2.1.1 发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督,并对勘察成果予以验收。

2.1.2 发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3 发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权,包括投标文件、成果资料和数据等。

2.2 发包人义务

2.2.1 发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料,包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等,若上述资料由勘察人负责搜集时,发包人应承担相关费用。

2.2.3 发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件,包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

2.2.4 发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道(包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等)并承担相关费用。

2.2.5发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物(包括地下管线、地下构筑物等)的资料、图纸,没有资料、图纸的地区,发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸,或提供的资料、图纸不实,致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担赔偿责任。

2.2.6 发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用,发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作;按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时,应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8 发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作,按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。

2.3 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内,负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.1 勘察人在工程勘察期间,根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化,有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2除建设工程主体部分的勘察外,根据合同约定或经发包人同意,勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。

3.1.3 勘察人对其编制的所有文件资料,包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。

3.2 勘察人义务

3.2.1 勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2 勘察人应建立质量保证体系,按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料,并对其质量负责。

3.2.3 勘察人在提交成果资料后,应为发包人继续提供后期服务。3.2.4 勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时,应及时向发包人和

文物主管部门报告并妥善保护。

3.2.5 勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定,采取安全防护措施,确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道(地下隧道)附近等风险性较大的地点,以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时,应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7 勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施,并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。

3.3 勘察人代表

勘察人接受任务时,应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内,负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。

第4条 工期

4.1 开工及延期开工

4.1.1 勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作,并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。

4.1.2 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工,发包人应以书面形式通知勘察人,推迟开工日期并相应顺延工期。

4.2 成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料,具体可在专用合同条款中约定。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.1 因以下情形造成工期延误,勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和(或)补偿费用,

(1)发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和(或)进度款;

(3)变更导致合同工作量增加;

(4)发包人增加合同工作内容;

(5)发包人改变工程勘察技术要求;

(6)发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2除专用合同条款对期限另有约定外,勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内,应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认;逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。

4.4 勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的,勘察人承担违约责任,

(1)勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的;

(2)勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的;

(3)因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的;

(4)因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的;

(5)勘察人导致工期延误的其他情形。

4.5 恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业,导致现场作业难以进行,造成工期延误的,勘察人有权要求发包人延长工期,具体可参照第4.3.2款处理。

第5条 成果资料

5.1 成果质量

5.1.1 成果质量应符合相关技术标准和深度规定,且满足合同约定的质量要求。

5.1.2双方对工程勘察成果质量有争议时,由双方同意的第三方机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;双方均有责任的,由双方根据其责任分别承担。

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份,发包人要求增加的份数,在专用合同条款中另行约定,发包人另行支付相应的费用。

5.3 成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料,发包人应出具书面签收单,内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

5.4 成果验收

勘察人向发包人提交成果资料后,如需对勘察成果组织验收的,发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外,发包人14天内无正当理由不予组织验收,视为验收通过。

第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务,发包人应为其提供必要的工作和生活条件,后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。

6.2 竣工验收

工程竣工验收时,勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作,并提供竣工验收所需相关资料。

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中;非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定,并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后,除合同条款约定的合同价款调整因素外,任何一方不得擅自改变。

7.1.2 合同当事人可任选下列一种合同价款的形式,双方可在专用合同条款中约定,

(1)总价合同

双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法,应在专用合同条款中约定。

(2)单价合同

合同价款根据工作量的变化而调整,合同单价在风险范围内一般不予调整,双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。

(3)其他合同价款形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

7.1.3需调整合同价款时,合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方,双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款,与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外,一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的,则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。

7.2 定金或预付款

7.2.1实行定金或预付款的,双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额,支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付,勘察人向发包人发出要求支付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求支付,勘察人可在发出通知后推迟开工日期,并由发包人承担违约责任。

7.2.2 定金或预付款在进度款中抵扣,抵扣办法可在专用合同条款中约定。

7.3 进度款支付

7.3.1 发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。

7.3.2第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款,应与进度款同期调整支付。

7.3.3发包人超过约定的支付时间不支付进度款,勘察人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款,可与勘察人协商签订延期付款协议,经勘察人同意后可延期支付。

7.3.4 发包人不按合同约定支付进度款,双方又未达成延期付款协议,勘察人可停止工程勘察作业和后期服务,由发包人承担违约责任。

7.4 合同价款结算

除专用合同条款另有约定外,发包人应在勘察人提交成果资料后28天内,依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定,并予以全额支付。

第8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更,

(1)法律法规及技术标准的变化引起的变更;

(2)规划方案或设计条件的变化引起的变更;

(3)不利物质条件引起的变更;

(4)发包人的要求变化引起的变更;

(5)因政府临时禁令引起的变更;

(6)其他专用合同条款中约定的变更。

8.1.2 变更确认

当引起变更的情形出现,除专用合同条款对期限另有约定外,勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求,发包人应在收到报告后7天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意变更。

8.2 变更合同价款确定

8.2.1 变更合同价款按下列方法进行,

(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;

(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由勘察人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行。

8.2.2 除专用合同条款对期限另有约定外,一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告,否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

8.2.3除专用合同条款对期限另有约定外,一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的,则视为该项变更合同价款报告已被确认。

8.2.4 一方不同意对方提出的合同价款变更,按第16条〔争议解决〕的约定处理。

8.2.5 因勘察人自身原因导致的变更,勘察人无权要求追加合同价款。

第9条 知识产权

9.1除专用合同条款另有约定外,发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人,勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2除专用合同条款另有约定外,勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人,发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件,但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意,发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.3合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由勘察人承担;因发包人提供的基础资料导致侵权的,由发包人承担责任。

9.4 在不损害对方利益情况下,合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。

9.5 除专用合同条款另有约定外,勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1不可抗力是在订立合同时不可合理预见,在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件,如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。

10.1.2不可抗力发生后,发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时,按第16条〔争议解决〕的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1遇有不可抗力发生时,发包人和勘察人应立即通知对方,双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外,不可抗力持续发生,勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。

10.2.2除专用合同条款对期限另有约定外,不可抗力结束后2天内,勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用;不可抗力结束后14天内,勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

10.3 不可抗力后果的承担

10.3.1 因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担,

(1)发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责,并承担相应费用;

(2)勘察人机械设备损坏及停工损失,由勘察人承担;

(3)停工期间,勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

(4)作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担;

(5)延误的工期相应顺延。

10.3.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第11条 合同生效与终止

11.1 双方在合同协议书中约定合同生效方式。

11.2 发包人、勘察人履行合同全部义务,合同价款支付完毕,本合同即告终止。

11.3 合同的权利义务终止后,合同当事人应遵循诚实信用原则,履行通知、协助和保密等义务。

第12条 合同解除

12.1 有下列情形之一的,发包人、勘察人可以解除合同,

(1)因不可抗力致使合同无法履行;

(2)发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况,停止作业超过28天,勘察人有权解除合同,由发包人承担违约责任;

(3)勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同,由勘察人承担违约责任;

(4)发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。

12.2一方依据第12.1款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前不少于14天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按第16条〔争议解决〕的约定处理。

12.3 因不可抗力致使合同无法履行时,发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。

12.4 合同解除后,勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地,发包人应为勘察人撤出提供必要条件。

第13条 责任与保险

13.1 勘察人应运用一切合理的专业技术和经验,按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

13.2 合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险,并使其于合同责任期内保持有效。

13.3 勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。

第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约情形

(1)合同生效后,发包人无故要求终止或解除合同;

(2)发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款;

(3)发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款;

(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。

14.1.2 发包人违约责任

(1)合同生效后,发包人无故要求终止或解除合同,勘察人未开始勘察工作的,不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金;勘察人已开始勘察工作的,若完成计划工作量不足50%的,发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的,发包人应支付勘察人合同价款的100%。

(2)发包人发生其他违约情形时,发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失,并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。

14.2 勘察人违约

14.2.1 勘察人违约情形

(1)合同生效后,勘察人因自身原因要求终止或解除合同;

(2)因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料;

(3)因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准;

(4)勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。

14.2.2 勘察人违约责任

(1)合同生效后,勘察人因自身原因要求终止或解除合同,勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

(2)因勘察人原因造成工期延误的,应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。

(3)因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时,勘察人除负责采取补救措施外,应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

(4)勘察人发生其他违约情形时,勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失,双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。

第15条 索赔

15.1 发包人索赔

勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形,造成工期延误及发包人的经济损失,除专用合同条款另有约定外,发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔,

(1)违约事件发生后7天内,向勘察人发出索赔意向通知;

(2)发出索赔意向通知后14天内,向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料;

(3)勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后,于28天内给予答复;

(4)勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求,视为该项索赔已被认可;

(5)当该违约事件持续进行时,发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向,在违约事件终了后21天内,向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第(3)、(4)项约定相同。

15.2 勘察人索赔

发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形,造成工期延误和(或)勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失,除专用合同条款另有约定外,勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔,

(1)违约事件发生后7天内,勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知;发包人收到通知14天内仍不履行合同义务,勘察人有权停止作业,并向发包人发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后14天内,向发包人提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

(3)发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后,于28天内给予答复;

(4)发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求,视为该项索赔已被认可;

(5)当该索赔事件持续进行时,勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第(3)、(4)项约定相同。

第16条 争议解决

16.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的,双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的,经签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

16.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的,双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的,经签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

16.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的,当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议,

(1)双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定,结合实际经协商一致,可对通用合同条款内容具体化、补充或修改,并在专用合同条款内约定。

第三部分 专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义

________________________________________________

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序,

________________________________________________

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件,

________________________________________________

1.3.2 适用技术标准

特别要求,________________________________________________

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担,________________________________________________

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外,还使用________语言文字。

1.5 联络

1.5.1发包人和勘察人应在____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点,________________________

发包人指定的接收人,________________________

发包人指定的联系方式,________________________

勘察人接收文件的地点,________________________

勘察人指定的接收人,________________________

勘察人指定的联系方式,________________________

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定,________________________

第2条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料,________________________

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求,________________________

2.3 发包人代表

姓名,________职务,________联系方式,________

授权范围,________________________

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定,________________________

3.3 勘察人代表

姓名,________职务,________联系方式,________

授权范围,________________________

第4条 工期

4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况,________________________

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定,________________________

第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份,发包人要求增加的份数为____份。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定,________________________

第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: ________________________

后续技术服务费用约定,________________________

后续技术服务时限约定,________________________

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法,________________________

7.1.2 本合同价款采用________方式确定。

(1)采用总价合同,合同价款中包括的风险范围,________________________

风险费用的计算方法,________________________

风险范围以外合同价款调整因素和方法,________________________

(2)采用单价合同,合同价款中包括的风险范围,________________________

风险范围以外合同单价调整因素和方法,________________________(3)采用的其他合同价款形式及调整因素和方法,________________________

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定,________________________

7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:________或预付款的金额,________

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法,________________________

7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间,________________________

7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定,________________________

第8条 变更与调整

8.1 变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定,________________________

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定,________________________

8.2 变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定,________________

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定,________________

第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属,________________________

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求,________________________

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属,________________________

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求,________________

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式,________________

第10条 不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定(如政府临时禁令),________________________

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生,勘察人报告受________________________

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定,________________________

第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定,________________________

第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

(1)发包人支付勘察人的违约金,________________________

(2)发包人发生其他违约情形应承担的违约责任,________________________

14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

(1)勘察人支付发包人的违约金,________________________

(2)勘察人造成工期延误应承担的违约责任,________________________

(3)因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限,________________________

(4)勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任,________________________

第15条 索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定,________________________

15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定,________________________

第16条 争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时,采取下列第____种方式解决,

(1)向________仲裁委员会提请仲裁;

(2)向________人民法院提起诉讼。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定,结合实际经协商一致,补充约定如下,

________________________

附件A 勘察任务书及技术要求

附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

附件C 进度计划

附件D 工作量和费用明细表

勘察设计合同(篇13)

委托方(甲方):_________________

地址:___________________________

邮码:___________________________

电话:___________________________

法定代表人:_____________________

职务:___________________________

承包方(乙方):_________________

地址:___________________________

邮码:___________________________

电话:___________________________

法定代表人:_____________________

职务:___________________________

依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条甲方责任

1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。

2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

第四条乙方责任

1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

5.对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

第五条勘察设计费用

乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。

勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。

第六条违约责任

1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。

3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。

4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。

6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。

8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。

9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%。

第七条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按(??)项解决。

1.申请____________仲裁委员会仲裁。

2.向________________人民法院起诉。

第八条合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

第十条本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。

甲方:______________________

甲方代表:__________________

__________年______月______日

乙方:______________________

乙方代表:__________________

__________年______月______日

勘察设计合同(篇14)

导语:在教体局党委及上级主管部门的正确领导下,在各级业务部门的领导支持下,经过全体师生的共同努力,我校圆满地完成了各项工作任务,取得了可喜的成绩。学生的学习成绩不断提高,行为习惯不断改善;学校的办学效益不断增强;得到了上级领导与社会的认可。本人也在自己的工作岗位上尽职尽责,充分发挥了共产党员的先锋模范作用,为学校的发展做出了应有的贡献。现将一年来的思想、工作等方面的

构筑安置工程计划公约 

 

工程名称: 

拜托单位: 

计划单位: 

计划编号: 

公约编号: 

一九____年____月______日订 

 

构筑安置工程计划公约 

订立公约两边: 

构筑单位:__________________,以下简称甲方; 

计划单位:__________________,以下简称乙方。 

为了明了责任,分工协作,互助结束国度构筑项目标计划任务,根据《构筑工程勘察计划公约条例》的法则和________承诺的筹划任务书,经甲乙两边富裕会商,特签订本公约,以便互助服从。 

一,工程名称,范围,投资额,构筑地点 

甲方拜托乙方负担___________________工程的计划项目,构筑安置面积为________平方米,承诺总投资为_____________万元,构筑地点在____________ 

二,甲方的任务 

1,甲方应在一九____年____月____日过去,向乙方提交业经上级承诺的计划任务书,工程选址报告,以及材料(或经过议定承诺的资本报告),燃料,水,电,运输等方面的和谈文件和能满足初步计划要求的勘察资料,必要经过议定科研获得的技巧资料。

甲方在一九____年____月______日施工图计划前,应供给经过议定承诺的初步计划文

件和能满足施工图计划要求的勘察资料,施工的前提,以及有关配置的技巧资料。 

甲方对上述资料必须包管质量,不得随便变动。 

2,及时办理各计划阶段的计划文件审批工作。 

3,在工程开工前,甲方应构造有关施工单位,与乙方进行计划技巧交底;工程俊工后,甲方应关照乙方参加完工验收。

4,在计划人员进入施工现场进行工作时,甲方应供给必要的工作前提,并在糊口生涯上予以便利。在计划和施工进程中因技巧上的特别必要进行试制实验,所需一切费用以及为互助甲方到外埠的差旅费均由甲方当真。

5,甲方必须保护乙方的计划文件,不得擅自点窜;未经乙方赞成,甲方不得复制,反复利用或擅自扩大构筑范畴。甲方有任务保卫乙方的计划版权,不得让渡给第三方反复利用。

三,乙方的任务 

1.乙方必须在一九____年____月____日过去,向甲方交付初步计划文件;在一九______年____月____日过去,向甲方交付技巧计划文件;在一九____年____月____日过去,向甲方交付施工图计划文件。此中,初步计划文件一式______份,技巧计划文件一式____份,施工图计划文件一式____份,甲方另需增加文件分数和必要模型费,另行收费。一九____年____月____日过去,乙方必须向甲方提交终了扫数计划文件(包括概预算文件,材料配置清单)。

大型构筑安置工程,甲乙两边可视详细环境分阶段进行计划,在具有计划前提时,两边签订阶段计划公约,详细法则甲方应提交各阶段计划资料的名称和日期,乙方交付计划文件的日期,作为本公约的附件,详见附件(2)。)

2.乙方必须根据承诺的计划任务书或上一阶段计划的承诺文件,以及有关计划技巧经济和谈文件,计划标准,技巧典范,规程,定额等发起勘察技巧要乞降进行计划,提交符合质量的计划文件。

3.初步计划经上级主管部分检察后,在原定任务书范畴内的必要点窜,乙方该当真负担。

4.计划单位对所负担计划任务的构筑项目应互助施工单位进行施工前技巧交底,办理施工中的有关计划题目,当真计划变动和点窜预算,参加潜藏工程验收和工程完工验收。

四,计划的点窜和中断 

1.甲方因故要求点窜工程的计划,经乙方赞成后,除计划文件交付时候另定外,甲方应按乙方实际返工点窜工日,每工日按____元增付计划费,或按计划阶段中返工的工作量百分比谋划。

 

2.原定任务书如有庞大变动而重作或点窜计划时,须具有计划审批构造或计划任务书承诺构造的定见书,经两边会商,另订公约。已经进行了的计划费用的付出,按前条方法谋划。

3.甲方因故要求半途中断计划时,应及时用书面关照乙方,已付计划费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清计划费,同时结束公约干系。

五,计划费的数量和交付方法

本计划公约见效后____天内,甲方应向乙方交付相称于计划费的20%的定金,计划公约践诺后,定金抵作计划费;乙方向甲方提交初步计划方案后____天内,甲方应向乙方付出____%的计划费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清扫数计划费(计划周期较长的大型工程项目,施工图阶段的计划费,可按单项工程计划结束后别离拨付)。

六,嘉奖与违约责任

1.在公道的工程投资把握数内,因为乙方采取进步技巧或公道发起而节减了工程投资,可以从节省投资额中提取____%嘉奖乙方。

2.因为甲方不能按期、精确供给有关计划资料,导致乙方没法进行计划或造成计划返工,乙方除可将计划文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际吃亏工日,以每日____元谋划增付计划费。

3.甲方不根据公约法则的时候向乙方付出定金和计划费,应根据银行关于延期付款的法则,向乙方偿付违约金。

4.因为乙方的因为,耽搁计划文件的交付时候,每耽搁____天,乙方应向甲方偿付相称于计划费的____%的违约金(甲方可在计划费中扣除)。

5.因乙方计划质量差劲引发返工,应由乙方连续美满计划任务,并视酿成的吃亏华侈大小减收或免收计划费。对付因乙方计划不对造成工程庞大质量变乱者,乙方除免收受吃亏部分的计划费外,还应付与直接纳吃亏部分计划费相等的补偿金。

七,别的 

____________________________________________________________________ 

__________

____________________________________________________________________。 

本公约自一九____年____月____日两边签字后见效,扫数计划任务结束后失效。

本公约如有未尽事件,需经两边互助会商,作出补充协议。补充协议与本公约具有划一出力,但不得与本公约内容抵牾。

在公约履行中如产生胶葛,两边应及时会商办理。会商不可时,两边属于联合部分的,由上级主管部分调整;调整不可,或不属于联合部分的,可向国度法则的公约办理构造申请仲裁,也能够直接向人民法院告状。

本公约本来一式二份,甲乙两边各执一份;公约副本一式___份,送计委,建委建行······等单位各保存一份。

 

构筑单位(甲方):计划单位(乙方): 

代表人:代表人: 

关联人:关联人: 

通信处:通信处: 

德律风或电报:德律风或电报: 

开户银行:开户银行: 

帐号:帐号: 

一九____年____月____日订 

附:(1。)______________计划项目收费表; 

(2。)______________工程计划补充和谈书。 

 

________计划项目收费表 

附件(1) 

附件:三 

┌─────────────────────────────────┐ 

│项目│项目│单位│计划│单位造│工程款量│投资│计划费收│计划费│ 

│编号│名称│平方米│内容│价元/│平方米│估算│费率(%)│(元)│ 

│____│____│______│____│平方米│________│(元)________│______│ 

│____│____│______│____│______│________│____│________│_____ │ 

│____│____│______│____│______│________│____│________│______│ 

│____│____│______│____│______│________│____│________│______│ 

│____│____│______│____│______│_______ │____│________│______│ 

│____│____│______│____│______│________│____│________│______│ 

│____│____│______│____│______│________│____│________│______│ 

│____│____│______│____│______│________│____│________│______│ 

│____│____│______│____│______│________│____│________│______│ 

│____│____│______│____│______│________│____│________│______│ 

├─────────────────────────────────┤ 

│本工程拜托计划共项平方米投资估算总计元,估计计划费│ 

│总计元。签订公约时由甲方付给乙方计划费50%,暂按元拨付。│ 

└─────────────

────────────────────┘ 

注:投资估算为甲方所提,计划后的投资金额以承诺的初步计划概算或批改计划概算为准。

构筑单位:(盖印)计划单位:(盖印) 

基建当真人:基建当真人: 

 

签订收费和谈年代日 

附件(2) 

___________工程计划补充和谈书 

 

编号:本和谈根据号构筑计划公约签订,为原公约的附件。 

业经需式样计划,两边协议: 

一,甲方应按时交以下构筑文件计划根本资料: 

┌──────────────────────────────────┐ 

│序号│文件和资料名称│交付日期(或期间)│ 

│____________│__________________________│__________________________│ 

│____________│__________________________│__________________________│ 

│___________ │__________________________│__________________________│ 

│____________│__________________________│__________________________│ 

└──────────────────────────────────┘ 

二,乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付以下计划文件: 

┌──────────────────────────────────┐ 

│序号│计划文件名称和内容│交付日期│ 

│__________│__________________________│____________________________│ 

│__________│__________________________│____________________________│ 

└──────────────────────────────────┘ 

构筑单位(盖印)计划单位:(盖印) 

基建当真人:计划室主任: 

签订和谈日期年代日

设计合同6篇


设计合同(篇1)

发包人: (以下称甲方)承包方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本着绿化工程设计事项协商一致,订立本合同,共同执行。

一、 设计工程概况

工程名称:

工程地点:

设计及交图时间期限:

二、 工程设计费:40元/平米

三、 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

三、设计人向发包人交付的设计文件、分数、地点及时间

四、费用

4.1双方商定,本合同的设计费为4.2此项工程设计完工后,如由乙方施工,另行签订施工合同。设计费则由乙方承担,已付设计费作为工程进度款从工作总价中扣回。

五、支付方式

5.1本合同生效三天内,发包人向设计人支付设计费总额的30%,

5.2设计人提交费总额的40%,计;之后,发包人经图纸会审后,在施工期间向设计人支付总设计费的20%,计 ,施工完成后,发包人结清余款10%,计 不留尾款。

六、双方责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违法国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交的资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另签合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

6.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人已开始设计工作,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第三条规定的内容、时间及分数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

6.2.2设计合理使用年限为年。

6.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的 %。

6.2.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目设计费的千分之二。

6.2.5设计人支付设计文件后,根据发包人审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行项目交底、现场技术指导、处理有关设计问题和竣工验收。

6.2.6在合同约定期限,乙方(设计人)未能保质保量履行合同设计及交付义务的,经甲方(发包人)在合理期限催告,乙方仍不能履行并完成本合同义务的,甲方有权解除合同,因此给甲方造成损失的,乙方负责据实赔偿。

6.2.7出现6.2.6条款情形的,本合同第6.1.3条款对甲方不具约束力。

七、保密

双方都应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得将对方的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

八、仲裁

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 种方式解决;

(1) 提交合同鉴定地仲裁委员会仲裁。

(2) 依法向人民法院起诉。

九、合同生效及其他

9.1设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

9.2本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产商或供货商。

9.3发包人委托设计惹承担本合同以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

9.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

9.5本合同双方签字盖章及生效,一式 份,发包人 份,设计人 份。

9.6双方履行完合同规定义务后,本合同即行终止。

9.7未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充本协议与本合同具有同等效力。

发包人名称:(盖章) 设计人名称:(盖章)

年月日:

设计合同(篇2)

发包方(以下简称甲方):

联系电话:

承包方(以下简称乙方):

联系电话:

本工程设计: 联系电话:

施工负责人: 联系电话:

根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,结合本市装饰装修的特点,

甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就乙方承包甲方发包的装饰装修工程(以下

简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条 工 程 概 况

1.1工程地点 。

1.2工程承包方式,双方商定采取下列第 种承包方式。

(1) 乙方包工、包全部材料。(详见报价单)。

(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。(详见报价单)。

(3) 乙方包工、不包全部材料,甲方提供全部材料。(详见报价单)

1.3工程期限 天

开工日期 年 月 日

竣工日期 年 月 日

1.4合同价款:本合同工程造价为(人民币) 元。

金额大写:

详见附表:工程报价书(工程涉及所有内容均以报价书为据,包干使用,自负盈亏)

第二条 甲 方 工 作

2.1由甲方业主,负责合同履行及与乙方接洽,对工程质量、进度进行监督检查,办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其他事宜。甲方其他家庭成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽谈。

2.2开工前三天,乙方负责提供平面布置图、水电图给甲方,方便甲方及时办理好入场手续,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆、遮盖,以不影响施工为条件。

2.3甲方无偿负责提供水源、电源为乙方使用,并承担相关费用。

2.4负责协调乙方与邻里之间的关系,协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

2.5如确需拆改原建筑物结构或设备管线,甲方委托乙方负责到有关部门办理相应的审批手续,并承担相应费用。

第三条 乙 方 工 作

3.1乙方,负责合同履行,严格执行工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

3.2严格执行施工规范、安全操作规程,安全、环境保护规定并做好施工现场管理。

3.3保护好施工现场的家具和陈设,保证厨卫上、下水管道的畅通,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.4施工期间乙方因工程需要需使用该场地,乙方负责承担做好施工现场的保卫及消防等项工作。保证施工现场的清洁,做好施工现场治安保卫、清洁及垃圾处理工作。

3.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场一切设施和工程成品进行保护。

第四条 工 程 变 更

工程项目及做法如需变更,双方必协商一致,由甲方代表与乙方签定书面变更单,支付增减项目价差之后再施工,同时调整相关费用及工期。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

第五条 材 料 供 应

5.1按合同约定由甲方提供的主材详见主材报价单,需要按时供应到现场,双方共同验收并办理交接手续。由甲方提供的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成质量问题或损失,责任由甲方承担。

5.2按合同约定由乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.

同时,由乙方选用的各类材料的品牌、规格、价格、质量,必须由甲方确认.如果甲方要求对材料提高挡次,其超出确认价格部分由甲方负责支付。

第六条 工 程 工 期

6.1因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

(1) 经双方协商发生的工程量变化或设计变更;

(2) 不可抗力;

(3) 停水停电累计八小时以上,工期相应顺延;

(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

6.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方加班费并签定工期变更协议。

6.3因甲方未按约定完成其应负责的工作(含款项)而影响工期的,工期相应顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由甲方承担,工期相应顺延;甲方未按期支付工程价款,合同工期相应顺延,以拖延付款累计天数为延期竣工时间。

6.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

第七条 质 量 标 准

7.1本工程施工质量按下列第____(1)___项标准执行:

(1) 以施工图纸、设计变更的内容和《青岛市住宅装饰工程质量验收标准》。

(2) 签定工程报价书的项目与甲乙双方签定认可的设计图纸。

7.2施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由有管辖权的相关部门对工程质量予以认证,认证所需费用采取"谁提出谁垫付"的原则。经认证,工程质量不符合合同约定标准的,认证所需费用由责任方承担,工程质量符合合同约定标准的,认证所需费用由甲方承担。

7.3整个过程使用墙面材料和地板、衣柜、蓄物柜、书柜等材料必须符合国家规定的环保标准。

第八条 工 程 验 收 、价 款 结 算 及 保 修

8.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和竣工后表面工程的检查与验收手续,甲方不按时参加隐蔽工程和竣工后表面工程验收,乙方可自行验收,甲方对验收结果视为接受。

8.2双方约定在施工过程中分为下列两个阶段对工程质量进行验收:

(1) 隐蔽工程验收(水电、防水工程)

(2) 竣工后表面工程验收,乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段合格后应填写工程验收单(见附表四:工程验收单)

8.3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后一周内组织验收,并办理验

收移交手续。如果甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工工期。

8.4工程竣工验收合格后,甲方应在一周内结清尾款,从竣工验收合格起计算,每超逾期一天甲方按合同未付价款的1%累计计算向乙方支付违约金。

8.5本工程自验收合格双方签字之日起隐蔽工程保修期为五年,墙体表面工程保修期为二年。验收合格签字并结清尾款后,填写工程保修单。

8.6验收不合格,乙方负责返工;甲方未经乙方同意擅自提前入住或收回钥匙,视为自动交房并合格竣工。

8.7因甲方自购材料或甲方要求乙方使用的材料未达到国家标准而出现的工程质量问题, 乙方不负责保修。

8.8因甲方原因工程价款未结清,乙方不负责保修。

第九条 安 全 生 产

9.1乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。

9.2乙方应主动在施工前联系物管部门、了解施工场地电源线布网设计,并严格遵守相关规范施工,如果由此发生和火灾,或冒险作业发生事故乙方应承担一切经济损失。

9.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生冶安安全人生安全、火灾事故,乙方应承担由此引发的经济损失,并承担相应法律责任。

第十条 工 程 价 款 支 付 方 式(报价书中未列项目不包含在此工程价款内)

合同生效后,甲方按下表中的约定向乙方支付工程款:

支付次数

支付时间

清辅支付金额

占总金额的%

主材支付金额

占总金额的%

第一次

合同签订:

%

%

第二次

水电完工,木工瓦工进场前:

%

%

第三次

木工瓦工完工、漆工进场前:

%

%

第四次

工程完工验收完一周内:

%

%

注:支付时间按工种进度为准; 合计:

第十一条 违 约 责 任

11.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担相关责任。

11.2因一方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11.3本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方合同价款20%的违约金,并承担因此造成的经济损失。

甲方责任:

A、未办理任何手续,乙方有权拒绝拆改原有建筑结构及设备管线,甲方强行要求乙方拆改原有建筑结构及管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责承担损失。

B、按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其他原因等,导致工程无法正常顺利进行,除工期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成的停工、误工的实际损失。

C、工程未经验收,甲方提前使用,出现质量问题,由甲方承担责任。

D、甲方未按期支付工程款或未按期完全履行合同约定款项,每逾期一天,按未付款额的1%支付违约金。

乙方责任:

A、妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品,如有损坏,应照价赔偿。

B、未经甲方同意,乙方擅自拆改变更原有建筑结构或设备管线、设计方案,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担全部损失。

C、由于乙方原因,工程质量达不到约定的质量标准,乙方负责返工,工期不予顺延。

D、因乙方原因,造成工期延误使工程不能及时完成,乙方应按每拖延一天支付甲方工程价款0.5‰的违约金。

E、因乙方保卫工作不当造成材料丢失,被盗,造成损失由乙方全部赔偿并承担相应的法律责任。

第十二条 争 议 解 决 方 式

双方发生争议协商解决不成时,按下列第___1 ____种方式解决:

1、 青岛市人民法院申请仲裁。

2、 当地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条 具 体 事 项 说 明 及 规 定

13.1各个小区或楼盘不论以任何形式收取装饰公司的保证金、电梯费,装修管理费和工人出入证费等所有费用,如产生以上相关费用均由甲方自理。乙方负责出具相关手续。

13.2因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定地点。如要求将垃圾运到垃圾场,则甲方负责支付从指定地点运到垃圾场的垃圾清运费用(人民币)_______元(此费用不在工程价款内)。

13.3施工期间,甲方将进户门钥匙___1__把交给乙方代表_____ __负责保管。

13.4乙方按合同约定和规范施工,如甲方有特殊要求,需在施工前以书面形式通知乙方,事后要求,乙方不予办理。

13.5甲方交款必须转到合同签字人名下,私自将款项交与工长及施工人员带来的全部经济损失均由甲方承担,包括给乙方带来的经济损失。

第十四条 附 则

14.1本合同经甲、乙双方签字后生效。

14.2本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。

合 同 附 件:

附表一:清辅报价单

附表二:主材报价单

第十五条 其 他 约 定 条 款

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

甲 方: 乙 方:

甲方代理人: 委托代理人:

年 月 日 年 月 日

设计合同(篇3)

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,双方就甲方委托乙方设计服装事项,经双方协商,签订本合同:

第一条 设计项目名称

【工作服】

第二条 工作计划

2.1第一阶段:初步设计

(1)甲方于本合同签订之日提出项目的主要要求,包括服装的用途、着装人员的工作环境、工作特点;以及甲方的特殊性要求等。

(2)结合甲方的主要要求,乙方进行初步设计。必要时,乙方可要求进行实地情况调查,包括对甲方服装适用环境的了解、对着装人员作业方式的了解等,甲方应予安排配合。

(3)乙方于甲方提出设计具体要求后【】日内提交初步设计方案,包括同类服装的介绍、对本项目的设计倾向、风格建议、设计初稿。

(4)甲方于乙方提交方案后【】日内确定乙方提交的初步设计。

(5)甲方超过5个工作日不予反馈意见、或是不予确定方案,均视为甲方无意见、无异议。乙方有权要求甲方按第三条支付本阶段的费用。

2.2第二阶段:深化设计

(1)乙方按双方确定的初步设计进行深化设计。

(2)乙方于初步设计确定后【】日内提交深化设计方案的第一稿;甲方应于收到方案后【】日内反馈具体的意见。

(3)双方就第一稿的修改进行商议达成一致后,由乙方于【】日内提交深化设计方案的第二稿,甲方应于收到方案后 【】日内反馈具体的意见。

(4)双方在甲方意见的基础上,达成最终的深化设计修改方案。

(5)甲方超过5个工作日不予反馈意见;或是在确定修改方案中,超过5个工作日不予确定的,均视为甲方无意见、无异议。乙方有权要求甲方按第三条支付本阶段的费用。

(6)甲方提出的意见或建议应当限于针对初步设计方案的深化,当甲方的意见超

出初步设计方案的范畴,应视为甲方提出新的设计要求,双方需就设计费的调整、设计成果的交付时间等相关事宜另行签订协议。

2.3第三阶段:最终版本提交

(1)乙方按最终的深化设计修改方案进行修改,于【】日内向甲方提交最终版本(版本形式:设计方案彩色打印版1份)。

(2)乙方的最终版本反映最终的深化设计修改方案的要求,即视为乙方设计合格,

甲方应确认验收通过。甲方在收到乙方最终版本后三日内未提出异议的,即视为乙方设计通过验收;甲方提出异议超出最终的深化设计修改方案的要求,视为甲方提出新的设计要求,乙方设计仍应视为已通过验收。乙方有权要求甲方按第三条支付本阶段的费用。

(3)在甲方向乙方支付设计尾款之同时,乙方提供依据最终版本制作的纸版一份;样衣一套。

第三条 设计费用

3.1本合同总费用为:人民币 元。

3.2甲方在签订本合同时,应支付合同总金额的20%作为定金,即人民币______元;剩余价款按以下方式支付:

(1)第一阶段:合同总费用的30%,即人民币 元;该部分费用扣除已付定金,余款人民币 元(即合同总费用的10%)于第一阶段完成时,即初步设计方案确定同时支付。

(2)第二阶段:合同总费用的30%,即人民币 元;于第二阶段完成时,即最终的深化设计修改方案确定同时支付。

(3)第三阶段:合同总费用的30%,即人民币 元;于第三阶段完成时,即甲方向乙方提交最终版本通过验收之日。

(4)尾款:合同总费用的10%,即人民币 元;于甲方收到纸版、样衣之同时支付。

第四条 双方责任

4.1甲方应及时履行己方义务,包括但不限于提出有关设计的具体要求、安排乙方实地调查、反馈修改意见、支付设计费用等等。因甲方未履行义务将影响乙方设计工作的开展,乙方有权暂停设计工作,并顺延提交设计成果的时间。

4.2如甲方单方面解除合同,甲方应按乙方在合同解除时已完成之设计工作(包括阶段性工作,以及阶段内的局部工作),支付乙方相应的设计费用。

4.3任何一方违反本合同,给对方造成损失的,按以下约定承担违约责任:

(1)甲方迟于合同约定的期限付款的,每日按应支付价款的万分之五向乙方支付违约金;

(2)乙方迟于合同约定的期限交付委托作品的,每日按未交付作品应收价款的万分之五向甲方支付违约金;

(3)如一方违反其义务、承诺和保证,则应赔偿另一方的损失,以及另一方为保护其合法权益而支付的合理费用,包括但不限于律师费和诉讼费,另有约定的除外。

第五条 通讯联络

5.1双方之间的所有联络均可通过项目联系人进行。甲方项目联络人为:【】;乙方项目联络人为:【】。

5.2双方的联络沟通均可由项目联系人通过网络、Email进行。项目联系人对设计方案的意见、或方案确认,均视为合同方的意见、或方案确认。

5.3联络信息如果以邮寄方式发送的,以回执上注明的收件日期为送达日期;如果以专人送达方式发送,交收件人签收后即视为送达。

5.4任何一方如更改项目联系人、地址或其他联系方式,应提前5天通知另一方。

第六条 争议解决

双方因履行本合同发生的争议,应当协商解决,协商不成的,任一方可向原告所在地人民法院提起诉讼。

第七条 其他

本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,均具同等法律效力。

甲方(盖章):

地址:

电话:

乙方(盖章):

设计合同(篇4)

项目名称:_____________________________

项目地点:_____________________________

委托方(甲方):_______________________________________

承接方(乙方):_______________________________________

甲方委托 乙方 承担_________________________项目编制及评审,经双方协商一致,签订本合同, 共同遵守。

合同期限:_____年___月__ 日 起至____年___月___日止。

第一条 : 本合同签订依据

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》

2、国家及地方有关管理法规和规章

3、规划工程有关文件

第二条 设计依据

1、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市规划编制办法》。

2、河南省《关于加快完善城市市政公用设施专项规划推进城镇化健康发展的通知》、《河南省城市排水专项规划刚要》,

3、《襄城县总体规划》(20xx—20xx)

4、国家有关城市规划编制办法及城市规划强制性要求

5、国家及地方有关管理法规和规章

6、规划工程有关文件

7、甲方提交的基础资料

第三条 、规划内容、规划评审

1、规划内容:根据襄城县城市总体规划确定此次规划的指导思想和和原则,主要完成襄城县城市排水(污水)专项规划

2、规划评审:规划评审由乙方负责,评审费用由乙方承担。

第四条 : 规划设计要求

1、乙方要充分听取有关部门意见,认真了解现状情况;对城区城市排水(污水)现状调查达到国家市政基础设施调查深度,提供调查资料,分析存在问题并进行评价;

2、根据《襄城县城市总体规划》,对上述专项规划设施进行界定与分类 ;

3、规划近、远期各项有关指标,提出规划发展与建设指标,并分析达到国内同等城市的领先水平;

4、根据城市发展方向,确定城区城市热排水(污水)系统建设及改造规划;

5、提出城市排水(污水)规划及管理存在问题及解决的对策,规划城市排水(污水)管理新模式及发展方向和先进经验。

6、在编制过程中,应与相关单位进行积极协调沟通,沟通汇报时需根据情况提供汇报提纲及成果简本。

第五条 : 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

第六条 : 乙方向甲方交付的设计文件、份数、时间及地点

1、成果要求

1、1规划文本、说明书、专题研究、基础资料等(用A4纸打印)和A3规格彩色缩印图,各15份,并装订成册。

1、2彩挂图各1套;

1、3用于展示的规划图纸展版各1套(含有关文字说明和图片);

1、4热力、燃气,供水、排水、照明、住房现状资料汇编;

1、5上述成果的电子版文件2套(文字为doc格式,图纸为dwg和jpg格式各一份),成果数据应符合有关规划要求和成果数据标准的规定。

2、成果交付时间及地点

评审后的设计成果乙方应在年 月 日前在河南省襄城县交予乙方。

第七条 :合同价款、收费标准及支付方式

1、本合同规划、评审的总价款为人民币(大写)_________元(小写:_______元)。

2、本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目,由双方协商确定。

3、规划设计费(含评审费用)按规划进度分期支付。规划设计方案评审前,甲方支付规划设计费总额的50%,计(大写)_________元(小写:_______元);提交最终成果并经有关部门批准后,甲方再支付50%,计(大写)________元(小写:_________元)。

4、双方委托银行代付代收有关费用。

第八条 : 履约保证金

1、合同签订时,乙方向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金,金额为(大写)__________元(小写:________元)。

2、乙方未能按合同规定履行其义务,甲方有权从履约保证金取得补偿。

第九条 : 双方责任

1 甲方责任

1.1 甲方委托规划设计任务时,必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分,按本合同第五条规定的内容,向乙方提供所需文件及资料,并对其完整性、准确性及时限负责。甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内,乙方按本合同规定交付规划设计成果时间相应顺延;规定期限超过15天以上时,乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。

1.2 甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改,导致乙方规划设计需返工时,双方除另行签订补充合同或另订合同,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

1.3 合同生效后,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始规划设计工作时,甲方无权要求返还定金,甲方未付定金的,乙方有权要求甲方支付定金;乙方已

开始规划设计的,甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费,不足一半时,按一半支付。

1.4 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费,每逾期支付一天,应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金;逾期超过三十天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本合同项目停缓建设,甲方均应支付应付的规划设计费。

1.5 甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付规划设计成果时,甲方应支付赶工费,具体金额由双方另议。

1.6 甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料,并支付所需费用,具体金额由双方商定。

1.7 规划设计成果的设计版权归乙方所有,未经乙方同意,甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况,乙方有权索赔。

1.8 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便。

1.9 补充协议中甲方应负的其他责任。

2 乙方责任

2.1 乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计,根据甲方提出的技术深度要求,按合同规定的进度向甲方提交规划设计成果。

2.2 乙方对其提交的规划设计成果质量负责,并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。

2.3 合同生效后,乙方要求终止合同的,应双倍赔返定金;未收定金的,不予赔偿。

2.4 因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的,每延误一天,乙方减收该项目设计费的千分之二,赔偿最高限为全部规划设计费。

2.5 乙方按甲方要求交付规划设计成果后,参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动,并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充。

2.6 需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定,作为本合同的补充部分。

第十条 : 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 : 仲裁

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,提交许昌市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。

第十二条 : 合同生效及其他

1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并 支付费用。

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

3、本合同双方签字盖章即生效,一式____份,委托方____份,设计方_____份。

4、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

5、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

6、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

委托方(甲方)名称: 承接方(乙方)名称: (盖章) (盖章)

设计合同(篇5)

委托方:(以下简称甲方)

法定代表人:

通讯地址:

联系方式:

受托方:(以下简称乙方)

法定代表人:

通讯地址:

联系方式:

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

一、委托事项

甲方委托乙方为其进行:________。

二、委托设计费用

设计费用总共为:人民币____元(大写:____圆整)。

三、付款方式

1、甲方需在合同签订时付总设计费的____%即人民币____元(大写:____圆整)。

2、设计方案经甲方认可,只需进行细节调整时,甲方应当付总设计费的____%即人民币____元(大写:____圆整)。

3、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方前,甲方需付总设计费的____%即人民币____元(大写:____圆整)。

四、乙方设计作品的时间、交付方式

1、乙方需在设计费到账后的____个工作日内设计出初稿。

2、乙方以光盘电子稿的方式交付设计的作品。

五、知识产权约定

1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有。

六、双方的权利义务

甲方权利:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

甲方义务:

1、甲方有义务支付合同约定的相关费用。

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

乙方权利:

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

乙方义务:

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计,并设计修改至甲方满意为止。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

七、违约责任

1、在乙方作品初稿完成后终止合同的,甲方预付的费用无权要求退回。

2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

3、若无正当理由,甲方不按期付款或延期付款的,应支付乙方迟付设计费按日____%计算滞纳金。

八、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议的,双方应本着友好的方式协商解决,协商不成双方均可依法向____人民法院起诉。

九、合同生效

本合同一式____份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同____份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。

甲方:

法定代表人:

签订时间:____年____月____日

乙方:

法定代表人:

开户银行:

账户:

签订时间:____年____月____日

设计合同(篇6)

概念方案设计咨询合同

委托方:(以下简称甲方)

顾问方:(以下简称乙方)

本技术咨询任务甲方委托乙方承担,乙方表示接受,为了明确责任分工协作,更好地完成其任务,双方协商一致,特签订本合同,共同信守。

一、 项目概况

(1)项目名称:XXX项目概念方案设计

(2)规模:总建筑面积约为XXX平方米

(3)地址:项目位于XXXX;

二、 咨询的内容、方式和要求

(1)乙方承担本项目的概念方案、形态规划及相关案例研究,包括总体规划建议、

景观设计建议、建筑产品设计建议;

(2)乙方提供与本项目有关的总平面图及分析图、相关空间分析图、经济技术指

标、案例分析及建议。

(3)乙方应按照本合同约定或者商定的设计进度和深度要求完成本合同所列的设计工作,并达到甲方要求。

三、 履行形式、期限、地点和方式

(1)本合同自签订且首付款支付之日起60天,乙方向甲方提交设计成果;设计成果的完成时间,以甲方签收的日期为准。

(2)付款时间:在乙方提交正式设计成果且获得甲方确认后支付。乙方应当在申请甲方付款前向甲方提供正式等额发票,如因乙方延迟提供发票导致甲方付款延误,甲方不承担责任。

(3)乙方汇报及提交设计成果地点:位于上海市的甲方公司所在地

四、 验收、评价方法

咨询报告达到了本合同第一条款所列为要求,采用 图片、模型、光盘及参照本 条后“乙方提交的成果内容”验收,乙方所提供的成果应合理、精细、美观、充分体现时代感和文化品位;文图要清晰、美观,装订成册要正规,达到甲方要求。

成果的具体交付为:图文并茂、装订成册的文本10 本;效果图展板≥5张;实体模型;多媒体三维动画;电子光盘。

乙方提交的成果包括以下内容:

1、总体规划概念建议

2、总平面图、初步分析图以及初步经济指标

3、总体鸟瞰图、主要节点透视图

4、案例介绍及产品建议

5、项目规划设计操作模式建议

6、建筑产品建议

7、景观设计建议

五、 报酬及付款方式

(1) 根据项目的规模及设计要求,乙方经过详细测算并经双方协商后,双方确定的

本合同最终总价报价为:

(小写) 万元RMB,人民币(大写) 万元正。该总价已包含乙方的设计费、可能发生的知识产权使用费,以及到甲方或项目现场讨论汇报的差旅食宿费、服务费、咨询费和其他乙方为履行本合同项下义务的全部费用及应缴纳税费。除此以外,甲方无需再向乙方支付任何费用。

(2)支付方式 :(分期二期支付)

第一期为本合同签订生效后支付设计费50% ,计万元RMB;

第二期为乙方交付全部设计成果并经甲方确认后3个工作日内一次性付清全部余款,计万元RMB;

(4)除因乙方违约或不可抗力造成的以外,甲方如超过本合同规定的日期付款时,应支付迟延违约金,每拖延一个日历天按该项设计费迟延支付部分的0.2‰计算;反之,乙方如不能按合同规定的日期提供设计成果,每拖延一个日历天按该阶段设计费用0.2‰减收项目设计费用。因甲方原因引起的乙方设计延误不在此限。

六、 委托方的协作事项

在合同生效后,甲方应向乙方提供下列资料和工作条件。乙方如认为甲方提供的

资料有疑义或不完善,应及时将意见书面提交甲方,否则视为甲方提供的资料已完善。

(1)设计任务书

(2)有关图纸资料

(3)其它有关材料(政府规划指标及红线图)

七、 受托方的义务

(1) 乙方应保证其具有充分的公司资质及授权以签署本协议及完成本协议所涉

及的服务内容。

(2) 乙方应按中国国家技术规范、标准、规程、政府审批部门有关本项目的文件

及甲方提出的设计要求进行设计工作;按合同规定的进度要求提交质量合格

的设计资料,并对其负责。当甲方或政府审批部门依据规划文件、政府决定

或有关标准、规范对设计成果提出异议时,乙方应及时、负责地对所涉设计

成果及相关文件作出修改(对非乙方原因造成的设计修改,双方友好协商酌

情收取相应费用)。

(3) 乙方必须为本项目配备胜任的设计团队,并事先报甲方备案。乙方项目经理

及主要设计人员一旦确定,不得随意进行调动或更换。如需调换,须事先通

知甲方并获得甲方认可。对其中不称职的设计人员,甲方有权要求调换。

(4) 乙方保证,其为履行本合同目的所使用的图纸文件及所交付的设计成果没有

任何第三方以涉及侵犯专利或版权,盗用商业机密为由提出任何索赔。如甲

方因使用乙方设计成果而导致对甲方由于涉及侵犯专利或版权的诉讼或索

赔以及由此引起的施工延误或甲方损失,乙方应负责赔偿并确保甲方免于承担诉讼和赔偿。

八、 违约责任

(1)乙方提交的设计成果如果质量不符合要求,甲方有权拒收。由此造成的设

计延误及重新制作的责任及费用由乙方承担。

(2)乙方应对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或完善。若由于乙方设计

人员的设计错误或遗漏造成甲方损失的,乙方除采取补救措施以外,还应对甲方损失承担赔偿责任。

(3)本合同因任何原因提前终止或解除的,乙方均有责任在合同终止或解除后

将有关已完成的设计文件及电子文档移交甲方并按照本合同约定承担保密义务及相应责任。

九、 保密和知识产权

(1) 双方当事人对技术资料保密义务的内容、期限和泄露技术秘密应承担相应的责

任。乙方应令其聘用的顾问、雇员、代表及/或代理同意不向第三方披露任何与本项目相关的甲方信息,除非该种披露为乙方履行本合同项下的义务或遵守法律而必须进行。双方约定,不论本合同变更、解除、终止,本条款均有效。

合同范文14篇


在众多文章中我们精挑细选出了一篇极受欢迎的“合同”。随着法律法规的逐渐完善,公众们的维权意识也逐渐增强。当签订了合同后,如果需要去法院起诉维权,双方在达成合作意向后应当以书面方式确定协议。如果我提供的解决方案能帮到您,请将其收藏以备查阅!

合同(篇1)


装饰公司协议书1

甲方(总部):

乙方(加盟方):

丙方(担保方):

一、总则

1、甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利、共同发展的原则,为了进一步拓展市场,更好地开展装饰工程业务,经协商就乙方加盟甲方的事项,达成共识并签订本协议。

2、加盟形式:甲方同意乙方以甲方分公司形式进行经营活动,分公司名称为

分公司。

3、分公司注册地址

.

4、分公司经营范围

.

二、加盟费用

1、乙方在签订本协议时向甲方支付壹万元($10000)加盟费,本协议期满或解除时加盟费不予退还;

2、甲方对乙方的每项工程提取该工程总金额3%的管理费,管理费每月一交,每次须提前七日支付;如乙方逾期10日未支付管理费时,甲方有权单方面终止协议;

3、乙方在本协议签订之日起7日内向甲方支付信誉保证金贰万元($__0)元,协议期满后退还,如乙方在经营过程中出现违规操作,违法乱纪,不遵守行业道德的行为(包括但不限于与其它公司合作出黑单操作,签合同时不正规操作,给客户或业主造成损失,不能及时解决赔偿;

乙方在保管业主、客户的工程款或定金、订金期间出现丢失或带款潜逃),或其他对地王建筑装饰公司造成名誉损失的行为,总公司有权没收其信誉保证金且相关的一切法律责任由乙方自行承担;情节严重者,甲方将在没收乙方信誉保证金后将其交公安司法部门处理。

三、甲方权利和义务:

1、甲方负责配合办理乙方的营业执照、税务登记证、机构代码证,费用由乙方承担;

2、甲方授权乙方以甲方分公司名义对外从事合法经营活动,并为分公司提供相关的资质证明文件和证书;

3、甲方每年为提供齐全资料的加盟分公司配合办理年审检验,年审相关费用乙方承担;

4、如乙方发布不真实信息的,则甲方有权对其主要负责人进行批评,如情况严重,可进行罚款,罚款的标准另行制订。

5、甲方有义务对合作伙伴(乙方)的业务工作进行指导,并对广告的统一投放、人员培训提出合理的建议。

如各方同意进行广告宣传或参加展会,各方就费用分担达成一致后执行,未达成一致的由相关方自行承担相关费用。

四、乙方权利义务:

1、乙方担任分公司的负责人,在不违背公司总部的经营方针和协议约定的情况下对分公司有经营权和管理权,乙方可根据自身的情况调整经营活动,乙方在经营过程中必须接受甲方的监督和指导;

2、乙方需备齐正常运营所需各项资料:如房屋租赁契约、房产证证明复印件、经纪人从业资格证书(全市)一份。

3、乙方不得转让、转借、出租营业执照、税务登记证、机构代码证。

如有违反,乙方应该赔偿甲方的相关损失。

4、乙方以甲方分公司的名义,对外展开业务,主要业务形式为新楼盘电话销售,小区设点,展会等;

5、乙方必须遵守法律,合法经营,注重甲方形象及声誉。

甲方有权对乙方经营情况进行抽查,如发现有以下现象,甲方有权终止协议:

(1)乙方中途自动放弃经营;

(2)乙方未经总部许可,私自将分公司转让第三方经营

(3)乙方在经营过程中,因违反国家、地方相关法律法规,导致被相关管理部门暂停经营、吊销执照或强行关闭的;

(4)乙方采取不正当竞争的影响甲方及其他加盟方经营的,甲方将根据情节作出是否终止协议;

(5)乙方恶意损害公司形象和声誉的。

(6)乙方及其雇用人员除了正常经营管理需要外,应遵守总部制定的保密制度,不得私自将甲方或其站点商业秘密透露给第三方,否则,甲方将通过法律途径向乙方追究责任并索赔损失。

五、甲乙双方合作经营项目

1、双方有一方无法单独完成或者双方基于客户资源等原因进行的合作经营项目,利润按5:5分成合作,共同施工与管理共同承担盈亏。

2、为能够很好的将合作经营项目与乙方单独经营项目进行区分,双方在开展进行具体项目合作时应该以必要的书面形式将权利义务进一步明确。

3、合作结算方式:(如:甲方向乙方转交工程或乙方向甲方转交工程)一方签定合同收取相关款项后三日内按照约定比例向合作方支付。

六、协议期限及解除

1、本协议有效期为两年,自

年 月 日起至 年 月 日。

2、乙方因管理不善导致无法正常经营而解除本协议的,应提前一个月以书面形式向甲方提出申请,并将业主、客户的业务向甲方交割且得到甲方确认,乙方须配合甲方办理营业执照等相关证件的过户或变更手续,甲方须在上述过户或变更手续完成之日起七个工作日内将信誉保证金退还乙方,对于乙方的经营场所甲方有优先受让权。

3、协议到期解除协议时甲方归还乙方所付费信誉保证金;

需续约的则另外签订续约协议,信誉保证金暂时不予退还,直到再次加盟结束并完全交割清楚甲方退还乙方信誉保证金。(甲方退保证金时间,是在甲乙双方终止合同之后五年退还。注:因公司承诺客户水电保修五年)

七、合同(工程合同和预算)由甲方统一制订范本,乙方在经营过程中,必须使用统一合同范本。否则,甲方则对乙经营场所负责人进行处罚,严重者,取消其加盟营业资格,并没收其信誉保证金。

八、乙方须与甲方公司所有分公司、直营店、加盟店工作人员团结合作,为武汉地王装饰公司树立良好形象而努力。

九、关于公司工程部的管理规定:

(1)甲方在总部设立工程部并配备相应的项目经理和施工人员,乙方可按照甲方工程施工分包费用规定选择甲方现有施工人员对其所承接工程进行施工及工程款结算;

(2)如乙方将其工程发包给其他施工承包人,该承包人应具备合法资质,并在甲方工程部备案以便甲方统一管理,其工程分包结算由乙方与该承包人自行约定。;

(3)甲方项目经理和乙方引入项目经理均按照甲方关于项目经理交纳工程质量保证金和信誉保证金的规定标准交纳相关费用。

(4)客户拒绝支付工程款的,如原因在于施工质量,则相关责任由负责施工的项目经理承担;如原因在于设计方面,则相关责任由乙方承担。

十、免责条款:如因洪水、地震、火灾、大面积流行性疾病、法律及政府政策变更等不可预见,不能避免的因素导致本协议不能履行或不能全部履行的,甲乙双方均不承担违约责任,甲方将退还乙方已交纳的信誉保证金。

十一、情势变更条款:如在合同履行过程中出现双方签订合同时的情势发生重大变更导致合同无法履行或者履行合同已无意义,一方可根据法律上成立的情势变更事由,提出对合同进行修正或者解除。

十二、相关事项

1、甲乙双方互相不负责任何一方单独针对第三方债务、承诺、义务和责任,甲乙双方将不保证、不负责对方本协议外的义务、债务或开支等。

2、在本协议正常执行的前提下,甲乙双方互相不为对方的经营结果负责。

3、乙方在经营和财务上接受甲方总部统一管理的,甲方应该事先制定好有关经营以及财务管理的制度规定并作为本协议的附件,其效力与本协议效力相同,双方遵照执行。

(选择本条款则打√,不选择则打_)

4、乙方选择独立核算、自主经营的需要按照下一条款之规定提供相应的担保。

(选择本条款则打√,不选择则打_)()

5、鉴于乙方是以甲方分公司的形式对外从事经营活动,在法律上甲方可能因为乙方的如下行为而承担责任:

(1)乙方因为独立与客户之间的合同纠纷而产生的违约责任;

(2)乙方所雇佣员工而产生的支付工资福利等费用;

(3)乙方以分公司名义在外赊购材料款;

(4)乙方以分公司名义租赁办公场所、设备等而产生的费用;

(5)乙方雇佣人员在履行职务过程中因为意外而产生的医疗、劳保费用;

(6)乙方在经营加盟分公司期间所产生的或者在法律上应该承担的其他任何费用及责任;

(7)如施工人员在施工过程中出现伤亡事故的,经法院判决公司承担责任的,最终的责任由施工人员所工作的工程承接方承担。

如甲方因乙方原因而对外承担的责任,甲方可以依据以下担保条款向担保人追偿损失:(如有需要办理抵押登记的,甲乙丙方应该在签订本协议后7日内办理,选择下面条款打√,不选择则打_,空白处划/)。

(1)乙方同意以本人名义进行担保;()

(2)乙方同意以位于 房产进行担保;()

(3)乙方同意以 车辆进行担保;()

(4)乙方同意以其他财产 进行担保;

(5)丙方愿意为乙方提供担保。()

十三、乙方在出现纠纷时应该独立解决并以分公司和自有资产承担责任,如出现诉讼、仲裁情况,乙方可要求甲方以公司名义出面解决,但乙方应该承担相关所有费用。

十四、本协议经双方平等协商,以书面形式并经双方签字认同后得以补充或修改。补充或修改部分与本协议具有同等法律效力。

十五、甲乙双方履行协议时所发生的争议应协商解决,协商不成的,双方同意向甲方所在地人民法院起诉。诉讼期间,本协议未涉诉部分应继续履行。

十六、本协议自各方法定代表或授权代表签字盖章之日起生效,本合同一式三份,效力相同,各方各持一份。

甲方(总部)签章: 乙方(加盟方)签章:

代表: 代表:

电话: 电话:

地址: 地址:

丙方(担保方)签章:

签约地点: 签约时间:

装饰公司协议书2

甲方:

乙方:

经甲、乙双方共同协商,甲方决定将工程委托乙方施工,现就有关事项签订本装饰装饰用工合同,具体条款如下:

一、工程名称:

二、工期 天完工:从 年 月 日至年 月 日止。

三、工程质量标准

按甲方的规定要求为准。

四、安全责任

1)乙方在施工期间,施工人员安全事故,由乙方全权承担一切费用,甲方不负任何责任。

2)乙方在施工期间,施工人员造成甲方的利益损失,由乙方赔偿给甲方。

五、付款方式

装饰用工合同生效后,进场施工15天后,甲方预付给乙方工程款20000元整(人民币)。

六、其他具体规定

1)因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场。

2)施工期间,甲方提供房门钥匙给乙方保管,造成的损失由乙方赔偿。

七、附则

1)本装饰用工合同由甲、乙双方直接签订,装饰用工合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。本装饰用工合同经甲、乙双方签字、盖章(手印)后生效。

2)附件同样具有装饰用工合同法律效力。

3)装饰用工合同履行完后自动终止,签订后期服务协议。

甲方(签字):甲方签章(手印):

乙方(签字):乙方签章(手印):

签约地点:

甲方联系方式:

乙方联系方式:

年 月 日

装饰公司协议书3

甲方(委托单位):乙方(承包单位): 武汉市诚之龙装饰工程有限责任公司

二〇一二年月

装饰工程合同书

甲方(委托人):地址:委托代理人:身份证号: 联系电话:

乙方(承包人):地址:联系电话: 行业准入证号码: 工程设计师:联系电话: 施工负责人:联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点和具体情况,双方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:

第一条 工程概况

1.1

施工名称:。

1.2

施工地点: 。

1.3

工程装饰装修面积: 。

1.4

工程户型: 。

1.5

乙方按工程总造价的6%收取管理费,计入工程款。

1.6

工程承包方式,经商定采取下列第种方式:

(1)乙方(承包人)包工、包全部材料;

(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料;

(3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料。

1.7

工程期限:

开工日期 年 月 日;

竣工日期 年 月 日。

1.8

工程款:本合同工程造价为人民币 元,金额大写: (见附件1:附件1.《诚之龙装饰装修预算单》)。

第二条 工程质量标准

2.1

本工程质量执行国家标准GB 50096-1999《住宅设计规范》、GB 50327-20__《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210-20__《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。

2.2

装修室内环境污染控制应严格执行GB 50325-20__《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。

2.3

其它约定标准: _____。

第三条 甲方责任

3.1

开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施,若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具、陈设的.损失,由甲方承担。

3.2

向乙方提供施工所需水、电等设备,并说明使用注意事项,水电费用由甲方承担。

3.3

负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。

3.4

遵守物业管理的各项规章制度,并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

3.5

甲方不得有下列行为:

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。

(5)强令承包人违章作业施工的其它行为。

(6)其他违反相关法律法规规章等强制性规定的违法或违章行为。

3.5

施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

3.6

对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。

3.7

指派为甲方驻工地代表,负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。

3.8

协调做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

第四条 乙方责任

4.1

参加施工图纸或作法说明的现场交底,根据施工图纸或施工说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

4.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事宜的确认。

4.3

严格执行施工规范、质量标准、安全操作规范、防火安全规范和环境保护等相关规定。

4.4配合甲方委托人或委托的工程监理开展工作,做好各项质量检查记录和阶段性工程验收。

配合竣工验收,编制工程结算。安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

4.5

严格执行建设行政主管部门施工现场管理规定:

(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载。

(2)遵守物业管理规定的施工时间,不得扰民及污染环境;

(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由承包人承担修理和损失赔偿的责任;

(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护;

(5)保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁;

(6)负责将装修垃圾装袋,及时清运到物业指定位置。

(7)其他相关管理规定。

4.6

乙方须提前48小时通知甲方委托的监理人员对下列关键工序进行验收,验收合格后方可进行下一道工序施工:A、材料进场 B、水路、电路改造及打压试验C、防水工程及蔽水实验D、木工收口、E、吊顶基层。以上分项工程未经监理验收,施工单位擅自进行下一道工序施工,由此造成工料损失及质量问题的由施工方承担责任。

4.7

向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本,根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价。

4.8施工中未移交甲方之前,应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设、设施和工程成品,如造成损失,应承担相应法律责任及赔偿责任。

4.9

甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

4.10

施工过程中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

第五条 工程变更

5.1工程进行中,业主有权对原设计进行改动或对施工项目进行变更。

在未接到业主书面申请时施工单位无权变动任何设计方案及材料品质。设计方案应包括平面图、天花图、节点图、制作尺寸详图,凡无以上经甲方确认的图纸而现场私自制作的项目甲方有权拒付工程款(见附件4.《诚之龙装饰装修合同工程变更单》)。

5.2合同签定后,在施工前或施工过程中如果甲方还需增加工程项目,在增加制作之前,乙方参照原预算单价制作预算造价单并协同甲方及甲方委托的监理签字确认。

5.3增加项目所需的费用,计算在工程造价预算之内并参照工程进度款支付方式进行支付。

5.4合同签定后,在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目,双方协商一致后,调整相应费用。

第六条关于工期的约定

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,甲乙双方须协商一致,并签署书面变更单。同时调整相关工程费用及工期。《工程变更单》是竣工结算和顺延工期的依据。

6.1

因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,责任由甲方承担。

6.2

因乙方原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,责任由乙方承担。

6.3因设计变更或非甲、乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素,影响工期,导致停工8小时以上(一周以内累计计算),工期相应顺延,但乙方须对导致停工的事件作书面记录并书面告知甲方,甲乙双方均不承担该责任。

第七条 关于工程质量、验收和保修约定

7.1

本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及本合同第二条规定的质量标准及相应国家、行业施工及验收标准进行评定验收。

7.2

本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

7.3在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

(1)材料验收;

(2)隐蔽工程验收(包括水、电等隐蔽工程的验收);

(3)竣工验收(包括室内环境质量验收);

(4)其他约定的项目验收。

乙方应提前48小时通知甲方进行隐蔽工程和中间工程的检查与验收,甲方自接到通知起日内组织对隐蔽工程和中间工程的验收,如甲方或甲方监理在规定时间内未能组织验收,甲方须及时书面通知乙方,另定验收日期,并承担造成的相应损失。

7.4

工程竣工后,乙方应通知甲方或甲方监理验收。甲方自接到通知起2日内组织工程验收,并办理验收、移交手续。如甲方或甲方监理在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

甲方提前入住,视为验收合格,甲方应自行承担工程有关的质量问题,但乙方仍应承担合同的保修责任。

7.5

工程质量验收按照国家与海南省地方标准并以业主委托的监理公司验收结果为最终验收结果。装饰公司协议书4

合同编号:____________

签订日期:________________

甲方(委托人):_________代表人:_________

乙方(被委托人):_______代表人:_________

一、装饰施工项目:

1、装饰施工地点:

______区(县)______路(村)_____弄(巷)______号_____楼_____室。

2、房屋结构:_________________。

3、装饰施工内容及要求:(详见施工图纸及报价单,并以报价单为准,见附表一)。

二、工程期限及保修期:

1、工期_______天:(日历)

自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。

2、工程保修期:______月。

保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起,由乙方开具工程保修单。

三、工程造价及付款方式:

工程总造价:(大写)_________(小写)_______元

其中:设计费________元,人工费_______元,材料费_______元。

合同生效时,甲方支付总价款的______%,计_____元,其余价款根据施工进度计划分期支付:

______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

余款:______元,工程验收后一次付清。

双方款项往来,均应出具发票(或正式收据)。

四、材料、设备的供应

1、甲方提供的材料、设备(见附表二)

本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场。

甲方提供的材料抵现场后,经乙方验收签字,并由乙方负责保管,由于保管不当造成损失的,由乙方负责赔偿。

2、乙方采购的材料、设备(见附表一)

凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符,并提交购货发票,经甲方签字认可后再行使用。

乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用,如已作用,对工程造成的损失由乙方负责。

五、施工前准备细则

1、甲方

(1)开工前,向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明1份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

(2)向乙方提供施工需用的水、电等必备设施,并说明使用注意事项。

(3)施工中使用公用部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。

(4)如确实需要拆革原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

(5)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

(6)甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,需征得乙方同意并应支付赶工费,待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。

(7)甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。

2、乙方

(1)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底,拟定施工方案、进度计划,交甲方审定并签字认可。

(2)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

(3)乙方委派:_______为驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。

六、施工安全与防火

1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期内应遵守1993年7月29日发布的中华人民共和国行业标准《室内装饰工程质量规范》、《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。

3、由于甲方提供的图纸或工艺质量说明违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担责任并承担由此产生的一切经济损失。

4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

七、工程施工变更

1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,签订变更单后方能进行该项目施工,所引起增减费用,可在工程结束时,一并结算。

2、凡私自与工人商定更革施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。

八、工程质量、验收及结算

1、工程质量按1997年9月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰质量规范》以施工图纸、工艺质量说明,设计变更的内容为合格标准依据。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

3、工程竣工验收,乙方应通知甲方竣工验收。

甲方自接到验收通知3日内组织验收,验收合格办理移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

4、工程竣工结算,乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方,甲方自接到上述资料5天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。

并在3天内结清尾款。

九、违约责任

1、甲方责任

(1)未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总造价的1‰。

(2)由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用的而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

(3)工程未经验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任。

(4)甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期未付款的1‰支付违约金。

(5)甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线,乙方有权拒绝施工。

2、乙方责任

(1)工程质量不符合合同规定,甲方有权要求限期无偿修理或返工,造成损失由乙方负责。

(2)由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累计付款的1‰支付违约金,逾期______天以上,乙方应将甲方支付的全部款项如数退还甲方。

(3)乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品,如有损坏,应视情况予以赔偿。

(4)未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责。

3、本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。

十、争议或纠纷的处理

1、合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请家庭装饰市场管理办公室及有关部门进行调解。

2、双方协商或调解不成时,双方同意由_______仲裁委员会仲裁(当事人双方不在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉)。

十一、附则

1、本合同正本一式二份,双方各执一份,副本______份,有同等法律效力。

2、本合同甲乙双方签字、盖章后生效。

十二、其它约定

1、_______________________________________

甲方:_____________乙方:______________

代表人:___________法定代表人:________

家庭住址:_________单位地址:__________

邮政编码:_________邮政编码:__________

电话:_____________电话:______________

签章:_____________签章:______________

_____年____月____日______年____月____日

装饰公司协议书5

甲方:身份证号:

乙方:身份证号:

现有甲、乙合股(合伙)开办一家装修设计公司,全名为视界设计装饰有限公司,全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经双峰合伙人平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供守信。

一、出资的数额:

甲方出资、占公司股份、出资的形式、出资的时间

乙方出资、占公司股份、出资的形式、出资的时间

二、股权份额及股利分配:

经双方约定,甲方占有公司股份%;乙方占有公司股份%;甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利,双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,甲乙双方可分得的利润,其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金,以嘉达资金来源,扩充市场份额,必须经双方同意,并由甲乙双方同时进行。

三、在合作期内的事项约定

1、合伙期限:

合伙期限为年,自年月日起,至年月日止。如公司正常经营,双方五一退了,则合同期自动延续。

2、入伙、退伙,出资的转让

A、入伙:需承认本合同;需经甲乙双方同意;执行合同规定的权利义务。

B、退伙:公司正常经营不允许退伙;如执意退伙,退伙后以退伙时的财产状

况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;按退伙人的投资股分60%退出。非经双方同意,如一方不愿继续合伙,而踢出一方时,则被踢出的一方,被迫退出时,则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

3、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。

转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人

4、终止及终止后的事项

合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②全合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由法人代表出资承担。

5、纠纷的解决

人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

四、在成立股东后,全权委托________作为公司企业法人。

五、公司今后如需增资,则甲乙双方共同出资,各占总投资额的50%。

六、本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商,本协议一式2份,双方各执一份,自双方签字并经公司盖章确认后生效。

甲方(签字):时间:

乙方(签字):时间:

合同(篇2)

陈列协议书范本1 甲方(供货商):______

乙方(商场):_______________

为了更好地展示产品,提升销售,本着平等互利,互守信用,共同发展的原则,就甲方产品在乙方商场的陈列事宜达成如下协议。

1、乙方提供商场内以下陈列位置及面积作为甲方产品陈列使用:________________________为陈列面。

2、陈列时间:_____年___月___日至_____年___月___日止。

3、在双方约定的货架位置作为给甲方的销售专柜,乙方不得放置其他产品,乙方不得单方面调整货架位置或减少单品陈列数量,如需位置调整,乙方须提前一周与甲方商议。

4、甲方同意就以上陈列方式,并支付乙方费用____元/月,共计_______元。

费用支付方法:甲方每月将相应的费用提交给乙方。

4、协议期内乙方必须保持双方确定之陈列形式、位置及面积来展示产品和保持产品合理库存,乙方不得随意变更和调整。协议期间甲方不得私自将陈列位置转让或出租。

5、乙方同意甲方不定期对产品进行促销活动(如特价、买赠等),具体形式协商制定。

6、协议期间乙方同意甲方在商场内派驻促销人员对产品进行维护和促销。甲方促销人员上班期间遵守乙方规章制度,服从乙方管理,并于每月30日前负责向甲方提供上月产品销售报表。

8、协议期内甲方如果有新产品需进场销售,甲方需提前以书面形式通知乙方。

9、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字和盖单后生效。未尽事宜,双方另议。

甲方(盖章)乙方(盖章):

代表(签字):代表(签字)

电话:电话:

日期:_____年__月__日日期:_____年__月__日

陈列协议书范本2 甲方(经销商全称):_______

乙方(零售店全称):_______

甲乙双方本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则;为了充分发挥双方的合作优势,共同推进商场的陈列管理,双方在自愿平等的基础上,达成如下协议:

陈列产品:_______

陈列时间:_______

第一条:乙方同意有以下责任:

1、乙方同意给甲方产品一个特殊的陈列位置,以增强促销效果,增强销量。

陈列位置:______________

陈列方式:______________(选择货架陈列、端架陈列、堆头陈列等)。

陈列面积:______________(可注明长、宽、高等尺寸、单位等)

2、在协议期间内,乙方允许甲方人员了解本次活动的进展,允许拍摄照片。

3、活动期间甲方将每月对乙方组织_______次调查,如不合格次数达到3次,将取消陈列费。

4、乙方应对甲方付给的促销费用提供发票,若是赠品,应提供赠品签收单。

第二条:甲方同意有以下责任:

1、为乙方提供最充足的货源保障。

2、由甲方业务主管,业务员提供有关指导。

3、甲方产品的宣传材料。

4、在促销活动结束后,支付陈列费用_______元(需大写),或支付同等价值的产品_______箱。

5、甲方将不定期监督本次活动的进行。

第三条:终止协议条款:

1、乙方如不能履行上述条款,即取消本协议,甲方不亦支付陈列费用。

2、乙方歇业或其他原因不正常营业,本协议自动终止。

3、本协议有效期自_____年__月__日至_____年__月__日,经双方签字盖章生效。

甲方:_______(盖章)乙方:_______(盖章)

业务主管:_______委托代表:_______

日期:_______日期:_______

陈列协议书范本3 甲方:紫阳荣欣商行乙方:

经甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,乙方同意在________提供给甲方一定空间陈列甲方的产品。细则如下:

1、陈列的是:________________酒系列产品。

2、陈列形式:货架单品牌面陈列不得低于两瓶,单品进货不得低于一件。

3、陈列位置:乙方店内酒水柜台最显眼的位置,并不被其它物品遮挡。

4、陈列时间_____年__月__日至_____年__月__日。备注:________

5、陈列要求及其规定:乙方一次性购买三件酒,陈列活动期间,甲方有权随时对乙方的陈列进行检查,如连续三次检查不合格,甲方有权单方面终止合同并取消当月陈列奖励。

6、陈列奖励:经甲方检验合格,甲方在陈列期内每月付给乙方________酒________瓶/现金________元。

7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

8、本协议最终解释权归甲方所有。

甲方:________乙方:________

电话:________电话:________

签定时间:________签定时间:________

陈列协议书范本4 甲方:兰州御鼎商贸有限责任公司

乙方:

本着互惠互利、双方共赢的原则,经甲、乙双方友好协商,达成如下陈列协议:

一、陈列时间:

自_____年__月__日至_____年__月__日,共计月。

二、甲方指定乙方为洋河大曲青瓷和洋河美人泉产品的陈列形象店

三、陈列要求及奖励

1、陈列要求:货架显著位置必须陈列洋河大曲四瓶,美人泉二瓶。

2、陈列奖励:符合陈列要求的客户每月奖励洋河大曲四瓶。

四、陈列细则:

1、陈列用酒必须是从甲方处购进的商品(赠酒不参与陈列)。

2、陈列协议期间,如厂家与甲方人员抽查陈列不符合甲方陈列要求,则取消当月的陈列奖励。

3、乙方所陈列的产品,必须配有甲方特制的价签。

4、陈列位置必须是甲方要求位置或乙方店内显著位置。

5、乙方在销售过程中零售价下调幅度不得超过10%。

6、陈列奖励每月返一次,在协议每月到期日后七天内由甲方检查通过后给予乙方奖励。

六、协议期间,乙方应保证甲方产品成为第一推荐品牌,并督促、鼓励、鼓励乙方工作人员向消费者推荐甲方产品

六、其它约定:。

七、乙方应遵循甲方规定的价格体系销售,如有违反,甲方有权取消乙方的陈列奖励

八、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章有效

甲方_______(盖章)乙方:_______

委托代理人:_______法人代表:_______

业务经办人:_______委托代理人:_______

电话:_______电话:_______

地址:_______地址:_______

签订日期:_______

陈列协议书范本5 甲方:________

乙方:________

为了更好的展示商品,提高销售。本着平等、互利,互守信誉、共同发展的原则,就乙方商品在甲方超市的陈列达成以下事宜。

1、商品陈列位置:________________

2、陈列时间:________________

3、陈列要求:________________

4、乙方同意以上陈列要求,并支付__________元/月,付款方式为__________。

5、协议期间,甲方保证乙方其商品的陈列位置与方式,乙方不得随意更改和调整

6、本协议一式两份,双方各执一份。双方签字、盖章后生效,未尽事宜,双方另议

7、补充内容________________________

甲方(盖章):________乙方(盖章):________

代表(签字):________代表(签字):________

联系方式:________联系方式:________

日期:________日期:________

陈列协议书范本6 甲方:_______

乙方:_______

甲乙双方本着“真诚合作、互利互惠”的原则,经友好协商,达成如下协议:

一、为了更好的促进甲方商品的销售及陈列效果,乙方将门面最显眼位置1㎡堆码壹个,提供给甲方作为达利园八宝粥及厅装和其正堆码陈列。

二、堆码陈列奖励方式有如下两组:

A组:1、堆码要求:进货达利园八宝粥(1*12)30件,厅装和其正(1*12)10件。

2、陈列奖励:每月送价值60元的瓶装380乐虎(1*15)壹件。B组:1、堆码要求:进货达利园八宝粥(1*12)50件,厅装和其正(1*12)20件。

2、陈列奖励:每月送价值120元的厅装250乐虎(1*24)壹件。

三、陈列时间(2个月):年日。

四、经双方协商签定,一经签定即对双方产生约束。乙方必须积极配合甲方及时补货维护堆码形象。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方代表签字之日起生效。

甲方代表:_______乙方代表:_______

电话:_______电话:_______

日期:_______日期:_______

陈列协议书范本7 甲方:清新县太和镇志忠商行

乙方:

为了促进产品销售,扩大产品知名度,提升企业形象,及支持贵商场做好终端销售,甲、乙双方经友好协商,对甲方系列产品在乙方的销售、促销、陈列达成如下协议:

一、乙方销售甲方指定系列产品单品,并保持合理安全的库存数量,不得因故造成产品断货或换货:

二、乙方应将甲方产品集中陈列于同类产品显著位置,每一个单品不低于三个陈列面,

三、甲方产品在乙方店铺进行特殊陈列,甲方向乙方提供陈列赞助并优先安排其他促销支持,

陈列产品:

陈列展示期:_____年__月__日————_____年__月__日

陈列方式:()端架()堆头()专柜()货架

陈列位置:__________________________________________

陈列费用:_______元月,促销管理费元月,合计费用元。

四、甲方操作大型活动及整合营销活动期间,乙方应按甲方要求免费提供本协议第三条的其它陈列方式及促销场地、促销道具。

五、促销管理,甲方安排促销员入场进行产品销售和促销活动管理,乙方不得扣用侵占甲方促销用品。

六、乙方应遵守甲方规范的价格梯度,除甲方特别许可的折价活动外,乙方不得以低于同类商场的价格销售甲方产品,否则甲方有权取消上述陈列及促销等支持。

七、其它事项___________________。

甲方:清新县太和镇志忠商行乙方:________

业务代表:________业务代表:________

日期:________日期:________

合同(篇3)

分家协议中的财产,只能是家庭的共同财产,如果属于一方的个人财产,是不算做分家的,而是赠与。所以,首先要区分分家协议中约定的财产是家庭共同财产还是个人财产;下面是范文网小编给大家整理的一些关于2017年农村分家协议书范本的模板,希望对大家有用。

2017年农村分家协议书范本篇一 分家协议

当事人:xxx(父亲),xxx(母亲),xxx(儿子),家住xxx镇xxx村。

因儿子已经结婚成家,需要独立生活,家庭成员本着平等、自愿原则,经过协商同意分家,达成以下协议:

一、 xxx两亩承包田及元xxx山地由儿子使用,其余家庭承包田和山地归父母使用。

二、 现有住房两处。一处为土木结构老屋,另一处为二层半楼房。土木结构老屋由儿子居住使用,二层半楼房归父母居住。

三、 家庭无债权和债务。

本协议经家庭成员平等协商达成,永不返悔。本协议一式叁份,双方当事人各一份,留村委会一份。

当事人签字:

日期:

拔户申请

申请人:吴俊 男,家住小南海镇汀塘圩村。

事由:因本人现已结婚成家,与父母亲还在一起居住生活。由于两代人生活理念、消费观念不同,这给家庭团结带来一些困难,常常因一些小事发生不必要的口角。为了家庭的团结和更好的生活,经家庭成员本着平等、自愿原则,经协商决定分家,有分家协议。为此,特向户口管理机关申请拔户,具体拔户为:吴海忠、徐桂花为一家,吴俊为一家。望户口管理机关予以批准拔户。

申请人:

申请日期:

2017年农村分家协议书范本篇二 宋金龙、宋金飞弟兄二人均已经成年,准备分家另过独立生活,为划清产权,避免争议,团结和睦,经母亲及家中叔叔赵兴明、赵兴堂、赵兴友、见证特立此分家协议书,协议书条款如下:

一、6间正房兄弟两每人三间,宋金龙分东边的三间,宋金飞分西边的三间,东边两间厨房归老大,西边的两间厨房归老二;

二、房前房后的自留地以正房的中间线为界,各一半,自留地的家作物和树木也以此为界,在哪边的就归哪边;

三、老大宋金龙结婚女方所陪嫁状归老大本人,因照顾到老二宋金飞还在上学,其它家具全归老二所有;

四、家中所欠8000元债务由父母偿还,与弟兄两无关;

五、 目前所种的田按人均量平分;将大岸北边的一块田和大场的一块田归老大,其它的归老二和父母;

六、父母养老问题,父亲宋汝国归老大,母亲陈玉莲归老二;

七、本分家协议已一次分清,吃亏沾光差价做明,今后价格涨落;

八、本协议共2页一式五份,母亲与两兄弟夫妻各执一份,一经签字按手印兄弟夫妻双方均不得反悔,如经见证报公证处另备案一份。

立协议人:

见证人:

年月日

2017年农村分家协议书范本篇三 分家协议书

协议人:

(一)xxx, 男/女, xxx年xx月xx日出生,

身份证号码:xxxxxx

家庭住址:xxxxxx

(二)xxx,男/女,xxxx年xxxx月xxx日出生,

身份证号码:xxxxxx

家庭住址:xxxxxxx

xxx和xxx是原配夫妻,共生有xx个子女,分别是xxxx、xxxx,别无其他子女,xxx和xxx夫妇共同建造了xxx的房屋,产权证号为:xxxx。现结合家庭实际情况,经家庭成员协商一致,就上述房产归属事宜自愿达成协议如下:

1、上述位于大十三里村的房屋归xxx所有

2、其他子女对上述房产分规均无异议

3、xxx对父母尽赡养义务

4、本协议生效后,及时到相关部门办理手续

5.、本协议经当事人签字生效

6、本协议一式两份,当事人各执一份,公证处留存一份

协议人:

协议日期:xxx年xxx月xxx日

协议人签字:

2017-12-8

合同(篇4)

租车,又称为“汽车租赁”,该行业被称为“朝阳产业”,它具有无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点,以租车代替买车来控制企业成本,这种在外企中十分流行的管理方式,正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。以下是范文网小编为大家精心准备的:个人租车协议书范本3篇,欢迎参考阅读!

个人租车协议书范本一甲方(出租人):__________

乙方(承租人):__________

甲方同意将私家车_____一台(车牌号粤A_____,发动机号:__________,车架号:__________)租赁给乙方使用,依据中华人民共和国《合同法》,经甲、乙双方友好协商,签订本车辆租赁协议并共同遵守。

一、乙方需满足条件:

乙方租赁甲方车辆时,本市人须持广州市户口簿、身份证、驾驶证及押金。外地人须有广州市人担保和担保人户口簿、身份证、担保人签字及押金。单位租车需持营业执照、法定代表人身体证、企业代码证、租车证明。

二、担保人义务:

乙方租赁甲方车辆,需担保人为其做担保的,担保人对所租车辆、租金、及承租人给甲方造成的所有损失承担连带担保责任,至本合同期满之日止。乙方如有违约或出现事故逃逸且不配合甲方处理,则合同自动作废,甲方有权收回车辆并不退回已收租金及押金,同时追究担保人相应经济责任。

三、承租人的义务:

1、驾驶本车的驾驶员需持有效的中华人民共和国正式驾驶证,驾驶证上准驾车类别和租用车辆相符。在本协议有效期内,乙方不得带实习驾驶员,不得将车转让其它人驾驶,如发现乙方违约,甲方有权收回车辆,同时押金不予以退还。如乙方需换驾驶员,必须经甲方同意后将新驾驭员的有效身份证件及驾驶证复印件交给甲方。

2、乙方归还车辆时要保持车辆整洁、设备证件齐全完好,无刮碰和损坏现象,否则,视情节收取车损费(相应维修费在押金中扣除)。协议期内,乙方应每3个月将车辆的使用状况与甲方进行沟通(车辆拍照发给甲方),以便甲方及时了解车辆使用情况。

3、在本协议有效期内,由乙方负担车辆所有维修费用。乙方应定期对机油、刹车油、防冻液、轮胎气压、灯光等做常规检查,车辆每3个月或行驶满7000公里,乙方必须在甲方指定的4S店更换发动机油、三滤,齿轮油每满10000公里更换。如发现问题,须及时通知甲方,否则由此造成的后果将由乙方负责。

4、车辆发生事故,乙方应立即通知交通部门并同时告知甲方,由甲方指定4S店修理,,乙方不得私自修理。一但车辆有故障,禁止继续使用,乙方应全力配合交通管理部门处理车辆事故,甲方原则上不参加交通事故的处理,但可协助处理。

5、乙方承租期间无论是乙方本人驾驶或乙方雇人驾驶,或者他人驾驶乘座,发生交通事故,造成人员伤亡,甲方均不承担任何法律责任,所有法律责任(包括民事、刑事责任)及相关费用均由乙方承担。乙方在租车期内,发生交通事故时,甲方有义务提供相关证件,由乙方负责处理整个事故案件,由此发生的法律责任及费用全部由乙方承担,与甲方无关。在乙方处理整个事故后,除保险公司理赔部分外,剩余部分(包括评估费、拖车费、停车费、事故处理费、保险公司不认可赔偿的费用等)由乙方承担。甲方可从乙方风险抵押金(押金)中扣除(不足的由乙方补足),扣除后乙方再次充实满甲方收取的风险抵押金额。

6、乙方人在租车期内,若遗失牌照或有关证件,乙方应自己去有关部门申请补办,补办期间的车辆租赁费及补办手续费由乙方承担,直到车辆能正常行驶。

7、乙方不得擅自拆除车辆上的零件和设备,违者将追究其责任,按所拆零件价的2倍予以赔偿。本协议期满,乙方须将性能完好的车辆、车辆证件及附属设备,交还甲方,发生遗失或损坏的,由乙方承担补证及维修赔偿费。

8、租期内乙方应严格遵守国家各项法律法规,并承担由于违章、违法、肇事等行为所产生的全部责任及经济损失。乙方在租车期间因交通违章、刑事案件等各种违法违纪罚款全部由乙方承担。乙方在租车期内利用本车辆从事犯罪活动的,由乙方承担刑事责任,由此发生的费用由乙方全部承担,与甲方无关。

9、乙方有下列行为之一的,甲方有权单方随时收回所租车辆,无需通过对方并终止本合同。同时由乙方承担由此造成的一切损失。甲方除按约定收取租金外并加收合同总租金的2倍金额作为违约金。

(一)乙方利用所租车辆从事违法犯罪活动。

(二)乙方将所租车辆转让、转租、转借、出售、抵押、质押。

(三)乙方利用其他方式或手段损害甲方车辆合法权益的行为。

(四)未经甲方书面许可拖欠应缴租金一周时间以上。

四、租赁期限、租金及费用支付方式:

1、乙方租用车辆需预交付租金和押金,乙方同意不将押金视同租金,同意并遵守本协议的付款方式,并按合同签定的付款时间付款,在合同终止前付清一切费用。如若延期付款,甲方按拖欠费用总额每天加收3%的滞纳金直至甲方收到租金为止。

2、车辆租期为2年,如果乙方提前终止合同,乙方须赔偿甲方不低于总租费的30%的违约金。合同期满如乙方想续租,需提前一个月与甲方协商,否则甲方有权到期按约收车。

3、租金约定每年20xx0元人民币,两年总费用4万元人民币。风险抵押金(押金)为2万元人民币,在协议生效之日与第一年租金同时支付。租期到期1周内扣除所有乙方应该支付的款项后退还给乙方(如不足,甲方有权向乙方和担保人追讨)。

4、租金按年支付,乙方的第一年租金在协议签订之日全额支付给甲方后,甲方交车给乙方签收。第二年租金在协议满一年起3日内,由乙方一次性支付给甲方。如一周内未收到乙方租金,甲方有权收回车辆并没收车辆押金。

五、保险:

1、按照中国人民保险公司的条款规定,车辆发生事故,保险公司赔偿后,乙方须承担保险公司赔偿以外的所有费用,并加收车辆损失30%的折旧费。

2、全车丢失时,保险公司赔偿后,乙方另外须赔偿全车价格(按5万元计算)30%的费用。丢失车后至保险公司赔偿前期间的租费由乙方承担。

3、索赔时,乙方须向保险公司如实提交保险单、事故证明、事故调解结案书、损失清单及相关资料。

4、双方约定,协议有效期内,车辆的交强险由甲方承担,车船使用费和年费由承租人按时缴纳。承租人必须在人保、太保、平安保险三家保险公司按车辆价值不低于6万元的金额购买全险。同时为保证甲方的合法权益,乙方必须按100万元的保险总额为本车辆购买第三者车险。商业保险的费用由乙方全部承担。

六、本协议算法签字盖手印后即生效,交车签字后双方各保留一份存档同具法律效应。乙方交车日期以本合同乙方交车签字日期为准,无交车签字视为乙方一直在租用该车。合同生效之时即视为乙方承租人收到汽车,乙方承租人不再给甲方开据汽车收到条。

七、附:车辆交接检验对照表(由交付承租人打“√”、“×”)

甲方签名:__________

身份证号:__________ 手机:__________

乙方签名:__________

身份证号:_____________ 驾驶证号:__________

住址:_________________ 手机:__________

乙方担保人签名:__________

身份证号:__________家庭住址:__________手机:__________

签字日期:__________ 年_____ 月_____日

个人租车协议书范本二承租方(甲方):__________ 地址:__________

出租方(乙方):__________ 地址:__________ 身份证号:__________

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,进行了非常友好地协商,就甲方租用乙方的货车一事,达成如下协议。

一、车辆及租用费用和保证金:

1、甲方租用乙方货车一辆,货车品牌为_____牌,车牌号为_____牌。车辆租用期为_____年,从签定本协议之日起计算。

2、车辆租用费用为月租金元人民币_____(大写元),租金费用由甲方按月支付给乙方,在签定本协议后一次性支付三个月,以后需提前一个月收取租金费用,甲方不得以任何理由拖延。

3、双方商定甲方应交_____元人民币(大写元)的押金,作为乙方车辆的安全保障。

4、如果甲方需要继续租用本车,在到期一个月前通知出租方乙方,如果乙方同意,需另协商,双方重新签定租车协议。

二、乙方的权利和义务:

1、乙方所出租的车辆必须有相关的法律手续,如行驶证、交强险、商业保险、道路营运许可证等,这些相关费用由乙方自已承担。确保甲方能正常使用。

2、乙方确保所有的手续必须在有效期内,到期由乙方自已负责年审,甲方需配合。

3、乙方不承担租赁车辆在租赁期间内所发生交通事故或其他事故造成的一切后果,包括有关部门的罚款等。

4、乙方不承担租赁车辆在租赁期间引发的第三者责任。

5、乙方负责车辆的维护维修费用。

6、依照法律、法规的规定乙方应有的其它权利和义务。

三、甲方的权利和义务:

1、甲方在租赁期间拥有所租车辆的使用权。

2、乙方在收到甲方租金及足额押金之后,乙方将所租车辆交付甲方。

3、甲方租赁期间应严格遵守国家各项法律法规,并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。

4、甲方需聘用有一定经验的和有相关资质的驾驶人员驾驶本车辆。

5、甲方不得把所租车辆转借给任何第三者使用,不得用租赁车辆进行盈利性经营,以及参加竞赛、测试、实验、教练等活动。

6、甲方承担车辆租赁期间的油料费用、过路费用。

7、在租赁期间应对制动液、冷却液负有每日检查的责任,在车辆正常使用中出现故障或异常,甲方应立即通知乙方或将车辆开至乙方指定维修厂,甲方不得自行折卸、更换原车设备及零件,因非正常使用造成的事故责任及损失费用均由承租方承担。

8、依照法律、法规的规定甲方应有的其它权利和义务。

四、损失或损害:

1、双方应按相关的权利和义务条款执行合同。如果甲方给乙方造成相应的损失,除不可抗力或自然灾害外,应从押金中扣除。(面试网 )

2、如果因乙方的原因,除不可抗力或自然灾害外,乙方也应赔偿甲方相应的损失,从租金中赔偿,如租金不足,乙方需另外赔足。

3、如果在协议期内发生交通事故,双方应配合处理。

4、甲乙双方任何一方在协议期内如有其它违约,违约方都须承担相应的赔偿责任。

五、其它事项:

本协议在执行过程中如发现有未尽事宜,由甲乙双方平等协商解决。协商不成,可向承租方所在地人民法院起诉。

六、协议期限和法法律效力:

本协议自甲乙双方签字后立即生效。本协议一式二份,甲方、乙方各执一份。并具同等法律效力。

承租方(甲方):__________ 出租方(乙方):__________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

个人租车协议书范本三根据法律规定的有关规定,双方在平等自愿的基础上经充分协商就汽车租赁事宜达成如下协议,供双方共同格守:

承租方所租的车型为_____,颜色为_____色,车牌号为_____,必须使用_____号汽油。

第一条租赁期限及租金

出租方自_____年_____月_____日_____时起,将所租车辆交付给承租方使用,至_____年_____月_____日_____时收回。车辆租赁押金_____元,月租金:_____元计人民币_____元。承租方接车时需向出租方一次性支付车辆当月租赁金和押金总计人民币_____元。每月_____日缴纳当月车辆租赁费用。

第二条出租方的权利和义务

1、出租方不承担租赁车辆在租赁期间内所发生交通事故或其他事故造成的一切后果,包括有关部门的罚款等。

2、出租方不承担租赁车辆于租赁期间引发的第三者责任。

3、依照法律、法规的规定出租方应有的权利。

4、出租方应提供状况良好、设备证件齐全有效的车辆。

5、出租方在收到承租方租金及足额押金之后,将所租车辆交付承租方。

第三条承租方的权利和义务_____

1、租赁期间拥有所租车辆的使用权。

2、租赁期间应严格遵守国家各项法律法规,并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。

3、不得把所租车辆转借给任何第三者使用,(不含承租方指定驾驶员)不得用租赁车辆进行盈利性经营,以及参加竞赛、测试、实验、教练等活动。

4、承担车辆租赁期间的油料费用、停车费、过路过桥费、高速公路费、违章罚款等费用。在租赁期间应对制动液、冷却液负有每日检查的责任,在车辆正常使用中发动机与变速箱出现故障或异常,承租方应立即通知出租方或将车辆开至出租方指定维修厂,承租方不得自行折卸、更换原车设备及零件;因非正常使用造成的事故责任及损失费用均由承租方承担。

5、按期如数交纳租金。(未经出租方许可连续拖欠应付款不得超过3日。)

6、应按时归还车辆,验收时发现车辆有所就的划痕、刮伤、碰撞、损坏、设备折损、证件丢失等现象承租方应按实际损失交纳车损费及其他相应的费用。如许续租车辆,须提前24小时通知出租方。

7、必须承担因承租方非正常使用的行为而带来的其他经济损失。为了使长期租赁车辆能保持良好状态,请您务必在车辆每行驶5000公里整数里程时,通知出租方,以便到出租方指定的地点维修、保养。否则每漏保一次,出租方将在您的租赁费外加收1000元的费用。并承担4S店对车辆免除保修期内的后续保修费用(包括车辆自然)

8、您使用的燃料必须是97#无铅汽油

第四条租期的计算

租赁期间以车辆发车时为始,以车辆收车时为止,每日以24小时计算,超过6小时(含6小时)按全日计算,6小时以内按半日或小时计算。承租人在承租车辆期间若发生车辆被盗、报废或其它形式的灭失,承租人应继续承担保险事故发生之日至保险公司赔偿之日的协议内车辆租金。承租方所租车辆每日行驶里程为300公里,超出部分按每公里1元计算,租期在三日以上(含三日)免去里程限制。

第五条租车押金

1、承租方在本合同签定时一次性向出租方交付足额押金。

2、承租方租车时须交纳押金及交通违章保证金共计4000元人民币,租车结束在15日后,经确定在租赁期间无问题及违章记录即退还。

第六条车辆保险

车辆在租赁期间内如发生保险事故,承租方应立即通知交通管理部门的出租方,出租方届时应协助承租方向保险公司报案,承租方必须协助出租方办理此事故的相关事宜,并支付因此产生的一切费用。如属于保险赔付范围的费用有保险公司承担;属于保险责任免赔或其他原因导致保险公司拒赔的损失由承租方承担。

第七条车辆保险有下列情况之一所造成的车辆或第三者损伤赔偿,由承租方全额承担:

(1)驾驶员饮酒、吸毒、被药物麻醉后驾车者;

(2)承租方驾驶车辆肇事后逃逸。

(3)出险后不报案、隐瞒真实情况或24小时内不通知甲方自行处理的。

(4)出现车损、第三者险超出保险公司赔保险额的部分。

第八条违约责任

1、出租方未能按合同多约定的交车时间向承租方提供所租车辆,需向承租方赔偿该日租金的1.5倍做为违约赔偿金。

2、承租方未经出租方同意逾期返还车辆的,逾期租金以原租金标准的1.5倍计收。

3、承租方在租赁期间发生操作不当或其他外部原因引起的车辆损伤,如可办理保险索赔的,承租方应向出租方支付总维修费用(以保证公司评估为准)30%的加速折旧费和停驶损失;如属于保险责任免除范围的,由承租方承担全部的维修费用和停驶损失。

4、车辆交付承租方以后,出租方按协议登记的地址和电话无法与承租方取得联系的,不论协议期限是否到期,均视为恶意骗车,按诈骗行为立即向公安机关报案。

第九条合同解除

在下述任何一种情况发生时,出租方有权解除合同收回车辆,并不返还租金和押金,由此造成的一切法律责任和经济损失由承租方承担:

(1)、承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动。

(2)、承租方将所租车辆转让、转租、出售、抵押、质押。

(3)、承租将车辆开指定区域的。

(4)、从事其它有损出租方车辆合法权益的活动。

第十条合同的效力

_____以上须知,承租方已完全理解。本合同自出租方、承租方签字(盖章)后生效。本合同一式两份,由出租方、承租方各执一份,具有同等法律效力。

承租方(签章):__________

出租方(签章):__________

承租方地址:_______________出租方地址:__________

承租方电话:_______________出租方电话:__________

承租方指定驾驶员:__________

经办人:_______________

签订时间:_____年_____月_____

合同(篇5)

下面是小编为大家带来的是关于租房出租协议书范本,欢迎阅读参考。

关于租房出租协议书范本篇一

出租方: (以下简称甲方)

承租方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,甲方将XXX路XX#XX单元XXX房屋出租给乙方使用,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同。

第一条 房屋的面积、设施情况

1、出租房屋面积共XXX平方米(建筑面积)。

2、该房屋现有设施、设备情况详见合同附件。

该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。

第二条 乙方应提供身份证复印件,供本次租赁使用。

第三条 租赁期限、用途

1、该房屋租赁期壹年。自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为居家住房使用。

3、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。

乙方如要求续租,则必须在租赁期满一个月之前书面通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。

第四条 租金及支付方式

1、 该房屋每年租金为XXX元(大写: XXXXX)。

2、 房屋租金支付方式如下:

乙方在签订合同时,一次性支付租金XXXX元整,同时缴纳押金XXX元,押金在租赁期满乙方归还钥匙并缴清水、电、气等费用后一次性无息退还。

第五条 房屋修缮与使用

1、在租赁期内,水、电、气、数字电视等的使用费及日常维修保养均由乙方负责承担。

2、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施和附件中所列物品。如有损坏的,乙方应照价赔偿。

乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备,设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后或因乙方责任导致退租的,所有责任均由乙方承担。

第六条 房屋的转让与转租未经甲方同意,乙方不得转租、转借承租房屋。

第七条 其他约定事项 1、____________ 2、____________

第八条 本合同自双方签字后生效。

第九条 本合同及附件一式二份,由甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方签字: 乙方签字:

身份证号: 身份证号:

电话: 电话:

签约日期:XX年X月X日

关于租房出租协议书范本篇二

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

为加强房屋出租的安全管理,经甲乙双方共同协商,特制定本安全协议。本安全协议为《房屋租赁合同》的副本,具有同等法律效力。

一、甲方责任

1、甲方不得将房屋出租给不提供相关身份证明、来历不明人员以及不申报办理暂住登记和不申领暂住证的人员。

2、甲方必须与乙方签订《房屋租赁合同》和《安全协议》,并报安委会办公室备案。

3、使用前,甲方应根据本协议内容,向乙方交待出租房环境和水、电、要害部位等安全注意事项。

4、甲方对出租的房屋有权进行经常性安全检查,对发现不安全隐患有权要求乙方及时排除。并对乙方提出的有关安全问题,积极协助解决。

5、甲方要落实安全防范措施,发现承租人有违法犯罪行为或嫌疑的,应及时向公安机关举报,不得窝藏、包庇违法犯罪分子。

二、乙方责任1、 乙方对租赁环境和自身日常的安全负责,并提供必要的企业证明、身份证明、担保证明等。

2、乙方有义务加强对相关安全法律法规和安全知识的学习和了解,并依法自行管理与检查。

3、乙方使用前要对甲方提出的出租房环境及相关设施进行检查和确认,如有问题及时与甲方联系。使用后视为使用时的安全环境为良性状态。

4、 乙方在出租房内从事生产经营活动的,要具有符合相关法律法规和行业规定所必需的安全条件、安全设施和设备,并配备必要的安全器材。

5、乙方不得在出租房内从事黄、赌、毒和其他影响公共秩序的活动,不得影响社会综合治理工作,不得超计划生育。若有上述行为,甲方有权提前终止租赁协议并上报有关部门处理。

6、乙方应自觉接受公安机关、流动人口管理办公室等部门的检查和管理。

7、乙方在租赁期间因违反安全管理的有关规定、要求,造成人员伤亡事故,由乙方依法自行处理和解决,带来的后果和经济损失由乙方负责。

三、由于甲方或乙方未严格执行《安全协议》约定内容,造成对方人员伤亡事故,按法律有关规定划分责任,并依法协商处理。

四、甲方或甲方上级部门有权随时检查出租房现场及《安全协议》落实情况。对不安全隐患有权指出并要求乙方及时整改,由此造成的后果和经济损失由乙方负责。

五、本协议未尽事宜,经双方协商处理。如本协议内容与法律法规和烟草行业规定有抵触,执行有关国家或行业规定。

六、本协议一式两份,甲方两份乙双方一份。

七、本协议自签字(盖章)之日起执行。

甲方签字(盖章) :

乙方签字(盖章):

年 月 日

合同(篇6)

甲方,________________,性别,__________ , ____族,住址 ,________,身份证号,________ 。电话 ,________。

乙方,________________,性别,__________ , ____族,住址,________ ,身份证号,________ 。电话,________ 。

甲乙双方非夫妻关系,但乙方导致甲方怀孕,事发后甲乙双方进行了充分沟通,现就赔偿事宜双方本着互谅互让、一次性解决问题的原则,经协商一致,自愿达成如下协议,__________

一、乙方自愿在本协议签订后 个自然日内,向甲方支付补偿款共计 _____元(大写,__________ )。此赔偿数额是对乙方导致甲方怀孕的补偿,包括但不限于,__________医疗费、护理费、营养费、交通费、孩子将来的抚养费等。

二、若乙方未按照协议中的金额支付费用,甲方就后续产生的后续治疗费、医疗费等全部费用,有权向乙方要求按照法律规定支付。

三、本补偿支付后,甲方不得要求乙方再次进行任意形式的赔偿或补偿。

四、本协议内容甲乙双方已经全文阅读,并理解无误,甲乙双方对此处理结果完全满意,现一次性了断。

五、本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。

六、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交甲方所在人民法院诉讼解决。在诉讼过程中,除双方有争议正在进行诉讼的部分外,本协议应继续履行。

七、甲乙双方约定法律文书送达地址,__________

甲方,__________

乙方,__________

八、本协议自甲乙双方签字/盖章之日生效。本协议壹式贰份,甲乙双方每人各执壹份,具有相同的法律效力。

甲方,__________ 乙方,__________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

合同(篇7)

离婚协议书电子版:为一段完美的结束和新生活的开端


离婚协议书,作为离婚程序中的重要组成部分,承载着夫妻双方互相达成的离婚协议和对未来生活的规划。随着科技的进步,电子版的离婚协议书逐渐成为一种新的选择。相较于传统的印刷纸质版,电子版离婚协议书在具体、生动、便利等方面拥有更多的优势。


电子版的离婚协议书更具体和详细。传统的印刷纸质版协议书通常以文字为主,内容统一,难以灵活地呈现双方的具体情况和需要。而借助电子版离婚协议书,双方可以更加详细、具体地填写自己的要求和约定。比如,夫妻双方在协议书中可以明确约定财产分割的具体比例、孩子的监护权、探望时间等。这些细节能够有力地保障双方权益,防止日后的纠纷和矛盾。


电子版的离婚协议书可以更加生动地展示夫妻双方的合作和对未来生活的规划。电子版协议书支持图片、音频、视频等元素的插入,这为夫妻双方表达自己的意愿提供了更多的方式。比如,在协议书中插入一张全家福照片,可以在离婚的同时表达对彼此一家人的怀念和祝福;在协议书的末尾添加一个音频或视频,双方可以用动情的语言对过去的点滴进行总结,对将来的生活进行展望。这样,电子版的离婚协议书可以更加生动地记录下双方的情感,为离婚留下一份美好的纪念。


电子版的离婚协议书具有便利性。相较于传统的纸质版协议书,电子版可以方便地在电脑、手机、平板等设备上编辑和查看。这意味着双方可以随时随地对协议书进行修改和审阅,避免了时间和地点的限制。更重要的是,电子版离婚协议书可以随时备份和存档,确保文件的安全性和可用性。此后,双方无需担心协议书的遗失或损毁,只需轻松地通过电子设备来查看和使用。


电子版的离婚协议书也符合现代社会的发展趋势。在数字化和智能化的时代,人们习惯于使用电子设备进行工作和生活的各个方面。采用电子版的离婚协议书,可以更好地融入人们的日常生活,提高办事效率。而且,电子版协议书可以便于存档和传递,方便未来需要调阅的时候。相较而言,纸质版的协议书容易损坏,同时还需要寻找和保管。


小编认为,随着科技的不断进步,离婚协议书也出现了电子版的选择。电子版离婚协议书在具体、生动、便利等方面更加优于传统纸质版。在使用电子版协议书的同时,夫妻双方应当充分沟通和理解,不仅关注协议书的具体内容和条款,还要重视协议书所承载的感情和对未来的规划。只有在真诚合作的基础上,电子版离婚协议书才能够成为一段完美结束和新生活的开端。

合同(篇8)

安全事故赔偿的协议书范本(精选5篇)

在学习、工作生活中,很多场合都离不了协议,签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家收集的安全事故赔偿的协议书范本(精选5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

安全事故赔偿的协议书1甲方: ,男,现年 岁,初中, ,身份号码:

乙方: ,男,现年 岁,高中,现住 ,身份证号码:

甲乙双方于 年 月 日发生伤害事故,经治疗后复查,甲方现已康复,为妥善解决甲方受伤事宜,甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议:

由甲乙双方共同协调调解,由乙方一次性支付甲方医疗费、生活费5000.00元(大写:伍仟元整)。

本协议为双方平等、自愿协商的结果,是双方真实的意思表示,并且公平、合理。

本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及的后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。

本协议为一次性终结处理协议,双方当事人应以此为断,全面切实履行合同,不得再以任何理由纠缠。甲方今后身体或精神出现任何问题均与乙方无关。

甲方(签字):xx

乙方(签字):xx

时间: x年 x月 x日

安全事故赔偿的协议书2甲方:男,XX岁,地址:,身份证号:

甲方:男,XX岁,地址:,身份证号:

乙方于20XX年X月XX日发生伤害事故,经治疗后复查,现已康复。为妥善解决乙方受伤事宜,甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议:

1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费、交通费等各项费用共计XXX元(大写:XXX人民币 ),在本协议签订之前已由甲方全部付清,协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。

2、本协议签订后XX日内,甲方向乙方支付人民币XX元(大写:XXX),于20XX年X月XX日付清。

3、乙方收到一次性补助金后,应当合理分配、处理,自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活等费用。乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定,后果由乙方自行承担。

4、若甲方迟延向乙方支付本协议约定的一次性补助金,则每迟延一日甲方应向乙方支付一次性补助金的3‰作为滞纳金,滞纳金总额最多不超过一次性补助金总额的20%。

5、乙方领取甲方支付的一次性补助金后,又以任何理由向甲方提出任何费用和责任要求的,乙方应当退还甲方为解决本事宜所支付的全部费用,并承担因违约而给甲方造成的全部损失,同时应向甲方支付一次性补助金的20%的违约金。

6、本协议为双方平等、自愿协商的结果,是双方真实意思的表示,并且公平、合理。

7、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及的后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

8、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。

9、本协议为一次性终结处理协议,双方当事人应以此为断,全面切实履行合同,不得再以任何理由纠缠。乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。

甲方签字:XXX

时间:20XX年X月XX日

乙方签字:XXX

时间: 20XX年X月XX日

见证人:XXX

附:甲方乙方身份证复印件

安全事故赔偿的协议书3甲方:

乙方:

因甲方_____驾驶摩托车_____从_____到_____方向行驶,在行至_____处与___驾驶的车牌为______货车相撞,致______受伤。_______受伤较重,在县人民医院住院治疗。现在治疗已经告一段落,______已基本康复。

经甲乙双方在平等、公平、诚信的基础上协商,达成如下协议,双方共同遵守,任何一方不能反悔。

一、甲方两人在县人民医院治疗的.医疗费用_________元(大写:___________)由乙方支付;

二、除医疗费用外,乙方一次性赔偿甲方两人共计人民币________元。(大写:_________元)。该款由甲方两人自行分配(如何分配与乙方无关)。本款包括住院伙食补助费、住院护理费、误工费、交通费等所有费用。甲方收到该款后,是否继续进行复查(或治疗)由甲方决定,费用由甲方自行承担,与乙方无关。病情的变化结果与乙方无关。

三、双方因此次事故造成的车辆损失各人自负,各自的修理费各自承担。

四、双方当事人在协议上签字后,乙方应当场支付赔偿费用。

五、甲方收到该款后,放弃了任何形式的赔偿和补偿。不得以任何理由和借口纠缠乙方,包括向任何机关和部门通过诉讼或非诉讼的形式再主张权利。

六、甲、乙双方签字后,甲方将向保险公司索赔的权利全部转移给乙方,且甲方有义务协助乙方办理保险索赔。甲方应在签订《协议书》当日向乙方提供身份证复印件及住院病历复印件。

七、甲方向乙方提供保险索赔的相关证件后,由乙方自行办理保险索赔事宜。如果索赔不成功,乙方不得以任何理由要求甲方返还;如果索赔成功,甲方也不能以任何理由要求对乙方取得的保险利益进行分配。

八、本协议一式三份,甲方两份、乙方一份。

九、本协议双方签字(或盖章)后生效。

甲方(两人):

乙方:

年 月 日

安全事故赔偿的协议书4甲方:

委托代表人:

乙方:XXX ,男,汉族,年龄XX岁,身份证号码:

因乙方在甲方工地发生工伤事故,甲乙双方经过友好协商,综合考虑乙方的家庭状况和甲方的实际情况,在合理合法、互让互谅、平等自愿的基础上,达成如下协议:

第一条 本协议是根据国务院《工伤保险条例》、《广东省工伤保险条例》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及其他相关规定达成,甲乙双方完全知悉、理解这两个条例及其他相关规定的内容,清楚乙方工伤的赔偿项目及数额。

第二条 乙方系甲方 工地雇员,在20XX年X月XX日在工地受伤,经龙华人民医院治疗。甲方因乙方受伤事宜,已经支付医疗费、生活费等费用XXX元。

第三条 双方依据有关法律法规之规定,协商赔偿款总额为人民币壹拾肆万元,乙方清楚并同意上述赔偿款已包括但不仅于一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金、医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要康复费、护理费、后续治疗费,并已包含支付乙方及其家属的精神损害抚慰金等一切赔偿款。

第四条 各方的身份情况及保证情况:

1、甲方向各方陈述和保证如下:

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(2)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。

2、乙方向各方陈述和保证如下:

(1) 其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的行为签订和履行本协议;

(2)乙方在签订本协议时,已充分了解本协议处理事项,并在平等自愿的情况下签订本协议,乙方保证在收到上述赔偿款之后,不以任何理由向甲方或其他任何人主张其他任何补偿;

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务;

第五条 违约责任如果任何一方违反本协议,则该协议无效。任何一方均可向人民法院提起诉讼,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使其他各方遭受损失,则其他各方有权要求予以赔偿。

第六条 保密条款一方对因本次工伤赔偿而获知的另一方的商业机密或个人隐私负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效,均具同等法律效力。

甲方:

乙方:

委托代表人:

20XX年X月XX日

安全事故赔偿的协议书5甲方:

乙方:

甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就发生于20xx年10月21日乙方在甲方公交车(牌照号为湘D95406)摔伤一事,达成赔偿协议如下:

一、甲方愿一次性赔偿给乙方各项费用共计人民币900元,以及支付的1100元医疗费用,共计2000元,大写(贰仟元整)。

二、赔偿时间,定于20xx年 10 月 22 日前,由甲方一次性支付给乙方。

三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。

四、甲方履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。

五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方 自行承担,甲方对此不再承担任何责任。

六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。

七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

八、本协议为一次性终结处理协议,本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。

九、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。

甲方: 乙方:

年____月____日 _________年____月____日

合同(篇9)

-07-26关于合同转让协议书合集十篇在不断进步的社会中,我们都跟协议书有着直接或间接的联系,协议书具有法律效力,确立某种法律关系。一起来参考协议书是怎么写的吧,以下是小编帮大家整理的合同转让协议书10篇,希望对大家有所帮助。合同转让协议书 篇1为了明确旧机动车时买卖双方各自应承担的法律责任及义务,经双方自愿同意签定以下协议。(售车方简称为甲方,购车方简称为乙方)售车方(甲方),购车方(乙方),一、甲方将车主 的 轿车,牌号 ,发动机号 ,车架号 转让给乙方,双方达成成交总额为(人币) ,小写 。二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责(包括该车在________年____月____日前所发生的一切交通事故及经济纠纷)。该车自交车之日起(时间________年____月____日起)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责与甲方无关。三、该车若须办理过户事宜,过户费由 方承担,过户时双方应主动配合办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起,该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费)。四、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对(车身及发动机工作状况表示认同)。五、备注(未尽事宜双方约定处理),六、该协议书一式两份,双方签字生效,双方不得违约,不得对成交金额提出异议,不退车及车款。售车方(甲方),购车方(乙方),联系电话,联系电话,地址,地址,签定时间,________年____月____日 时签签定时间,________年____月____日 时签身份证号码 ,身份证号码,合同转让协议书 篇2甲方,乙方,丙方,甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守,第一条甲方于________年月____日前将位于________________店铺(三层)转让给乙方使用。第二条该店铺产权人为丙。丙与甲方签订了租赁合同,租期到__________,月租为__________人民币。店铺交给乙方后,乙同意代替甲向丙履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有。第三条店铺现有装修,装饰,设备(包括)全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)第四条乙方在__________前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写__________整(小写,__________元),上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金,第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用。第五条该店铺的营业执照由乙方办理,经营范围为茶叶或茶具,相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关。乙方接手经营前该店铺所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关。第六条乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方每日向甲方支付转让费的__________的违约金,逾期____日的,甲方有权解除合同,乙方按转让费的__________向甲方支付违约金。甲方应保证丙同意甲转让店铺,如由于甲方原因导致丙或甲自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺承担违约责任。第七条遇国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方。第八条本合同一式二份,自签字之日起生效。甲方,________年____月____日乙方,________年____月____日丙方(签字)________年____月____日合同转让协议书 篇3甲方,乙方,丙方,甲方与乙方于________年____月____日签订关于工程的合作协议,现因乙方无力履行该协议,经甲乙丙三方就乙方概括转让合同权利义务予丙方相关事宜,经友好协商,达成以下协议,一、乙方将其在合同中的权利义务一并转让予丙方,甲方同意乙方之转让行为。二、三方同意,本协议签订后,合同项下乙方的全部义务和权利均由丙方承继,丙方作为合同主体继续履行合同;乙方不再是合同主体,不再享有任何权利和承担任何义务。三、三方同意,本协议签订前乙方在履行合作协议中所引发的一切权利和义务均由丙方享有和承担。四、其他三方认为需要明确的事项,如乙方已经收取的款项是否应向丙方转移,工作的移交(包括文档资料的移交)和确认等等。五、转让费用,丙方应于________年____月____日之前支付乙方元,该费用与甲方无关。六、如因本协议的签订、履行发生争议,首先由三方友好协商解决,如无法达成一致,任何一方可向甲方住所地人民法院提起诉讼。七、本合同一式三份,自三方签字盖章之日起生效,三方各执一份,具有同等法律效力。甲方,乙方,丙方,________年____月____日合同转让协议书 篇4服务合同转让协议甲方(转让方),乙方(受让方),鉴于,甲方与XX公司(以下简称“XX公司”)于 20________年____月 28____日签署阿里巴巴国际站中国供应XX(合同编号, 20GC3390 ,以下简称“服务合同”),约定由甲方购买XX公司提供的费用总额为人民币____19800_元整的中国供应商服务(“__出口通_”版)和增值服务(关键词搜索排名 在线黄金展位 首页热点 热门产品推荐 另增橱窗展示第三方视频拍摄)(请在所购买的增值服务前的方框内打勾;如未购买增值服务,无需打勾)。现甲乙双方经友好协商,就服务合同的转让事宜(以下简称“合同转让”)达成协议如下,一.甲方将其在服务合同下未履行的权利义务转让给乙方,服务合同内容保持不变。二. 本协议自合同转让取得XX公司同意且乙方通过XX公司委托的第三方主体资格审查(以下简称“认证”)之日起生效;如乙方未通过认证,则服务合同仍由甲方履行。三.甲方应协助乙方向XX公司提交合同转让申请并取得XX公司同意。四.合同转让所产生的再次认证等费用(如有)均由乙方承担。五.甲乙双方另行约定双方因合同转让引起的费用支付等事宜。六.因合同转让发生的任何纠纷,由甲乙双方自行解决;如因合同转让或因合同转让引起的任何纠纷给XX公司造成任何损失的,甲乙双方应共同连带地向XX公司承担责任,负责赔偿。七.自本协议生效之日起,服务合同下甲方未履行的权利义务由乙方继受,甲方同意XX公司有权删除甲方在阿里巴巴国际站上可能保留的任何信息(包括但不限于电子邮件信息等)。八.本协议一式三份,甲乙双方各执一份,交XX公司一份。甲方(盖章), 乙方(盖章),甲方授权代表(签字), 乙方授权代表(签字),____日期,________年 ____月 ____日合同转让协议书 篇5甲方,乙方,丙方,经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下,一、地块概况1、该地块位于 __________,土地面积为__________平方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有 土地使用证。2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。二、转让方式1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方,并确保该地块的容积率大于等于__________,绿化率不少于__________%,土地用途为商业、住宅用地。2、土地的转让价为__________万元亩包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、 青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费,转让总价为人民币__________万元。3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款,第一期定金,地价款的__________%,计人民币__________万元 ,付款时间及条件,双方签订协议书,且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;第二期,付清余款,计人民币__________万元,付款时间及条件,在乙方签订国有土地使用权出让协议, 取得该土地的国有土地使用证后 个工作日内支付。4、为保证前款第一期地价款的及时支付,丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保,抵押的土地 使用权面积为__________平方米(详见成国用()字第__________号和成国用()字第__________号),抵押担保的范围与 甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续,抵押期限至 乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。5、该项目由乙方独立运作,盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后,项目净利润率超过_______%的,超过部分净利润乙方同意与甲方分成。三、违约责任1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能 取得该地块,甲方愿意双倍返还定金,计_______万元,甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。2、乙方未能按时支付地价款,应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。3、甲方应对乙方承担连带责任。四、其他1、在挂牌出让过程中,乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用,其他有关营业税等均由甲方承担。2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。3、本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。5、本协议经各方代表签字盖章后生效。6、本协议一式六份,三方各执两份。甲方(盖章),代表,乙方(盖章),代表,丙方(盖章),代表,________年月____日合同转让协议书 篇6甲方,_________注册地址,_________企业营业执照号码,_________乙方,_________注册地址,_________企业营业执照号码,_________鉴于,甲方与_________公司于________年____月____日签订“_________协议”,确定其双方的_________。甲方经重组于________年____月____日成立乙方,并在此等重组中已将其_________等业务全部投入乙方。据此,甲、乙双方在此签订转让“_________协议”权益的协议,将该协议项下甲方的权利义务全部转让予乙方。并且该等转让已商得_________公司同意。一、甲方同意将“_________协议”中就甲方项下的全部权利义务无偿转让给乙方,由乙方作为“_________协议”的一方享有权利,并履行义务。二、乙方同意完全接受“_________协议”中甲方的权利、义务,继续作为“_________协议”的一方与_________公司共同遵守贴水协议的各项约定。三、甲、乙双方均承诺并保证,就“_________协议”之权利义务的转让与受让安排,均已取得其各自有效充分的`批准和授权。同时,双方授权代表均已取得签署本协议必要的授权。四、本协议生效后,乙方与_________公司可就有关的_________作随时的协商,以利“_________协议”的具体执行。五、凡因本协议发生的争议,由甲乙双方协商解决,如协商不成,应提交_________仲裁委员会仲裁解决,仲裁裁决将为终局裁决。六、本协议自签字之日起生效执行,其效力追溯至乙方成立之日,并报“_________协议”之审批部门(国家计委)备案。七、本协议之附件为本协议之有效组成部分,与本协议有同等效力。八、本协议一式_________份,双方授权代表签署并加盖公章,并_________公司确认后生效,各份协议具有同等效力。甲方(盖章),_________ 乙方(盖章),_________授权代表(签字),_________ 授权代表(签字),_________________年____月____日 ________年____月____日签订地点,_________ 签订地点,_________合同转让协议书 篇7转让方(甲方), 身份证号,顶让方(乙方), 身份证号,房东(丙方), 身份证号,甲、乙、丙三方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议,一、丙方同意甲方将自己位于 街(路) 号的 (原为, )转让给乙方使用,建筑面积为 平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。二、该店铺的所有权证号码为 ,产权人为丙。丙方与甲方签订了租赁合同,租期到________年____月____日止,月租为 元人民币。店铺交给乙方后,乙方同意代替甲向丙方履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲方交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙方领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有。三、 现有装修、装饰、设备(包括附件二 )在甲方收到乙方转让金后全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙方所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。四、 乙方在________年____月____日前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写 元,上述费用已包括甲方交给丙方再转付乙方的押金、第三条所述的装修装饰设备及其他相关费用。甲方不得再向乙方索取任何其他费用.五、 该的营业执照已由甲方办理,经营范围为餐饮,租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照、税务登记等相关手续,但相关费用及由乙方经营引起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关。乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业所欠一切债务由甲方负责偿还,与乙方无关。六、 乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方每日向甲方支付转让费的千分之一的违约金,逾期____日的,甲方有权解除合同,乙方按转让费的10%向甲方支付违约金。甲方应保证丙方同意甲方转让店铺,如由于甲方原因导致丙方或甲方自己中途收回店铺,甲方同样承担违约责任,并向乙方支付转让费的10%作为违约金。七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但因国家征用拆迁店铺,有关补偿归乙方。八、 如果合同签订前政府已下令拆迁店铺,甲方退偿全部转让费,赔还乙方接手该店铺的装修损失费,并支付转让费的10%的违约金。如果合同签订之后政府明令拆迁店铺,或者市政建设(如修、扩路、建天桥、立交桥、修地铁等)导致乙方难以经营,乙方有权解除合同,甲方退还剩余租期的转让费,押金仍归乙方(前述顺延除外)。或甲方在每年营业执照有效期届满时仍未办妥年审手续,乙方有权解除合同,甲方应退回全部转让费,赔偿装修、添置设备损失费,并支付转让费的10%的违约金。九、本合同一式三份,三方各执一份,自三方签字之日起生效。甲方签字,____日期,乙方签字,____日期,丙方签字,____日期,合同转让协议书 篇8门面转让协议书转让方(甲方), 身份证号码,住 址,受让方(乙方), 身份证号码,住 址,出租方(丙方), 身份证号码,住 址,根据我国合同法的有关规定,经甲、乙、丙三方友好协商,就下述门面转让事宜达成如下协议,一、转让门面1、转让门面位于 ,建筑面积 平方米;2、丙方为上述转让门面的所有权人和出租方。现对甲、乙双方根据本合同约定转让上述门面承租权的行为,丙方表现同意。3、原甲、丙双方所签门面租赁合同的权利与义务转由乙方享有和履行,乙方与丙方不再另行签订租赁合同。本合同生效和门面交接完毕后,甲、丙双方之间原门面租赁合同终止履行,权利义务自行解除。二、租金的结算与支付1、丙方与甲方原租赁合同,约定的租赁期间为________年,即自________年____月____日起________年____月____日止,月租金为 元人民币,现甲方剩余租期为____月。门面转让前尚欠租金、水电费、物业管理费等共计人民币 元,由乙方在本合同签订之前全部交清。2、门面转让乙方后,甲、丙双方原门面租赁合同中所约定的租金转由乙方根据该合同约定(指有关金额、时间、付款方式和违约责任等条款)向丙方支付,甲方不再负有支付义务。三、门面设施、设备的归属1、转让门面现有装修设施在转让后归乙方所有。2、转让门面租赁期(含门面租赁合同续签期限)届满后,该门面装修设施的不动产归丙方所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)所有。3、乙方在接收该门面后,有权根据经营需要,在保证房屋安全使用的情况下进行再次装修。四、门面转让费的支付1、乙方于本合同签订之日内,向甲方支付转让费共计人民币 拾 万元整( 元),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备(详见转让财物交接清单)及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。五、债权债务的处理乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。六、交接条件及方式甲方在本合同签订之日内进行门面交接,向乙方腾让门面并交付钥匙。 门面交接时,甲方应腾空非转让财物交接清单范围内的一切设施、物品和货物,保持门面已有装修、装饰、设施、设备、门窗、墙面、地面和天花板面的完好和完整,以便于使用。2、办理门面交接手续时,由甲、乙、丙三方共同进行现场验收,按照转让财物交接清单点验、接收有关财物,交接完毕后,甲、乙、丙三方应共同签署转让财物交接清单,在丙方的现场监督下,甲方向乙方交付门面钥匙。门面钥匙一经交付,转让门面即告验收、交付完毕。3、转让门面不符合约定的交接条件时,乙方有权拒绝交接,甲方应及时整改、修复,直至符合交接条件为止。并将视为甲方逾期交付门面,由甲方承担逾期交付的违约责任。七、违约责任1、甲方保证该门面有合法承租权并有权依法转让,应该按时交付门面。甲方逾期交付门面时,按下列方式计算违约金,逾期交付天数 元天;超过30天甲方仍不能交付转让门面时,乙方有权通知甲方解除合同,返还已支付的门面转让费,和按上述约定追偿违约金。2、乙方应按时接收门面和支付门面转让费。乙方逾期接收门面超过7天时,甲方有权通知乙方解除合同,不予返还已支付的门面转让费。乙方逾期支付门面转让费时,按下列方式计算违约金,逾期付款天数 元天。3、丙方保证该转让门面为其合法所有,享有门面的出租权,并不得“一房多租”。如因丙方原因造成门面所有权、租赁权纠纷,应由丙方承担违约责任,赔偿甲、乙双方违约金。该违约金按下述方式计算,甲方获得的违约赔偿=本合同约定转让费215;1;乙方获得的违约赔偿=本合同约定转让费215;2。七、合同争议的解决本合同如发生争议,可先由合同三方协商处理;协商不成,任何一方均可将争议提交环江县劳动部门仲裁,通过仲裁程序解决。八、其他规定原门面租赁合同和财物交接清单为本合同附件,是本合同的有效组成部分,具有法律效力。本合同由三方签署后生效。一式三份,三方各执一份。甲方, 乙方, 丙方,签约时间,签订地点,附件,一、原门面租赁合同;二、财物交接清单。合同转让协议书 篇9转让方, (简称甲方)受让方, (简称乙方)甲方自愿将坐落于房产及宅基地永久性有偿转让给乙方,经双方平等、友好协商,现达如下成协议,一、该宅基地及房产四邻至,东邻 西邻,、南邻, 北邻,建房及宅基地总面积平方米。二、甲方保证房产及地籍的产权真实合法,证明人(保证人)应保证受托事务真实有效。甲方保证该宅基地的使用权权属甲方使用,在转让使用前甲方保证没有将该宅基地使用权进行抵押,也不存在其他纠纷和债权、债务纠纷,如上述宅基地使用权转让交接后因甲方发生在转让前存在的债权、债务纠纷,甲方承担全部责任,按甲方违约处理。三、双方责任1、甲方责任,因乙方所购房屋为农村集体土地拆迁赔偿安置房屋。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。如因此发生相应纠纷的,由甲方负责处理。2、乙方接收房屋后,在法律、国家政策允许的条件下,甲方必须无条件配合乙方办理,土地使用证、房屋产权证过户等手续到乙方手中,所需税收、费用由乙方承担。 如因甲方责任没有过户,按甲方违约。3、乙方责任,在使用期限内,如遇国家或者有关政策部门依法对该地征收时所赔偿的全部资金归乙方所得,相关费用均也有乙方负责承担。四、转让金额转让价格为人民币万元(大写,万X)。五、付款方式、房产及宅基地证明,签订合同之日,乙方一次性向甲方付清转让金额。同时甲方需向乙方提供宅基地换购现有房屋土地证(原老房子的宅基地土地证),换购房屋时的补的差价金额的发票(收据)和证明材料,及一切有关转让房屋的证明材料和过户时需要的材料。六、产权归属协议双方签字付款之日起,房产及宅基地使用权属归于乙方所有,乙方有权在此宅基地上改造修建房屋,或再行转让他人,甲方无权干涉。 在乙方修建房屋过程中,所有费用由乙方承担。七、违约责任本协议从双方签字当之日起任何一方不得反悔违约,如甲方违约必须在原转让金全额的基础上加倍赔偿乙方,如造成乙方损失(如基建费、装修费、安装费),甲方应负责赔偿给乙方,如乙方违约,甲方在收取乙方的转让金全额不退回给乙方,作抵消乙方违约金。八、未尽事宜未尽事宜双方另行协商签订补充协议。补充协议具有同等效力。九、协议生效条件本合同经双方签字按手印后生效。十、本协议一式两份,双方各执一份为据。甲 方,身份证号,证明人, 身份证号,乙 方, 身份证号,________年____月____日合同转让协议书 篇10甲方, 身份证号码,联系电话, 手机号,乙方, 身份证号码,工作单位, 手机号,一、甲方将____市浑南____区铁匠街号私有住房租予乙方使用。月租金元。自________年____月____日起至________年____月____日止,租期个月,押金元。付租方法,上打租,乙方一次性付给甲方个月的租金元。余款需于________年____月____日前支付。二、在租用期内甲方不得干扰乙方正常使用房屋,不得私自增加房价。三、在租用期内,乙方不得破坏屋内设施,不得私自对室内结构进行改造,不得转租、转借、转让他人租用,或另做它用,否则甲方有权解除协议。如乙方利用所租房屋从事非法活动(含搞传销),则甲方有权收回住房使用权。四、在租用期内,乙方负责,水费、电费、有线电视、物业费等费用,采暖费用由甲方负责。电表指数,水表指数0153(按1.9元吨),乙方发生费用待合同到期时结算。乙方负责____月的有线费用(按12元月)。五、室内配有下列物品,1、家电类,1)太阳能热水器(作价3000元);2)油烟机(作价400元);3)电视机(作价400元);4)洗衣机(作价350元);5)电话机(作价70元);6)电冰箱(作价400元);7)空调两台(作价3000元)。2、家具装饰类,1.2米宽床(作价500元);书柜(作价500元);晾衣架(作价140元);椅子1把(作价45元);灯具(作价1000元);阳台装饰材料(400元)煤气罐(作价40元)等物品。上述物品如乙方丢失或损坏按价赔偿。六、由于乙方使用太阳能热水器不当,给甲方或第三方造成经济损失由乙方负责。七、由于乙方过错,给甲方或第三方造成经济损失时,由乙方负责承担损失。八、在租期到期后,甲乙双方有权终止合同。乙方欲续租应提前30天通知甲方,甲方同意后,乙方需提前____日续交下期房租,到期不交甲方有权终止协议。九、一方违约,另一方有权提请民事诉讼,要求赔偿。十、本协议一式二份,自签订之日起产生法律效力,双方需严格遵守,如有未尽事宜由双方协商解决。甲方,(签字) 乙方,(签字)(手印)(手印)________年____月____日

合同(篇10)

安全用电协议书范本1

甲方,(以下称甲方)

乙方,(以下称乙方)

为加强施工现场临时用电的安全和管理,使现场临时供电系统在额定容量下,运行在最佳状态,各种机电保护装置得到有效的维护和保养,使之发挥应有的保护功能,杜绝各类用电事故的发生。明确各自的责任、权利和义务,经双方协商一致同意签订如下协议,

一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、省政府、市建委颁发的有关安全生产法令、法规及规章制度。

二、甲方提供电源,乙方负责安装合格的配电箱(带电表),安装完成后请甲方验收合格后方可使用。配电箱以下的安全维护,乙方应配备相应的持有效证件的电管作业人员,乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底。所有作业人员均应按交底和部颁JCJ46—88、JCJ59—99标准进行操作并执行甲方用电管理规定。

2、乙方在施工现场未配备或无能力配备持有效证件的电管作业人员,应书面向甲方申请用电监管,无证人员不得从事临电操作。

三、乙方必须服从甲方用电管理,乙方自备的开关箱、流动箱、专用箱、电力电缆、电动机具、手持电动工具、照明器具等电气设备,必须性能良好,符合安全技术规范。乙方在进场时和投入使用前,应会同甲方进行检查验收,并经双方签字后方可投入使用。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时;应立即停止使用,并报告甲方备案,故障未彻底排出前,不得通电试运行。

四、甲方负责给乙方提供电源,接电源时,必须按甲方指定位置接线,不得私拉乱接;并应遵守下列规定,

l、乙方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在甲方供电箱(柜)内接线,必须通过自备或甲方提供的流动箱转接。

五、施工现场的临时用电系统由甲方负贡统一管理和协调,乙方施工人员不能随意改动和变更甲方现场的用电线路和设备。确因工程需要,应向甲方提出书面申请,甲方应视实际需要及时给子书面答复。

六、乙方负责

七、本协议一式两份。甲乙双方各持一份。

甲方,乙方,

盖章,盖章,

负责人(签字),负责人(签字),日期,日期,

安全用电协议书范本2

为确保工程项目施工顺利进行,保证现场施工人员的人身安全和用电设施安全,经甲乙双方协商,特制定临时用电协议,来约束双方共同坚持的“安全第一,预防为主”的方针,监督管理好施工过程中的各项用电安全工作,预防发生预想不到的安全事故。甲乙双方不得以任何借口违反本协议条款,以确保安全生产。

协议如下:

(一)甲乙双方共同遵循条款

1、甲乙双方必须严格执行建筑工程施工安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准(DBJ01-83-20XX)和施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-20XX)的要求,遵守国家及北京市现行的有关安全生产法律、法规和规范标准。

2、甲、乙双方均对各类施工人员和电工进行安全教育、安全培训的义务,杜绝一切违章行为。

3、甲、乙双方一切工作均以安全第一为出发点,相互采纳安全管理中先进经验和合理化建议,更好的保证施工安全用电安全协议书用电安全协议书。

(二)甲、方的责任及义务

1、甲方必须根据施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-20XX)和建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准(DBJ01-83-20XX)提供合格、有效的a级配电箱,。

2、甲方安全管理的范围为,现场a级配电系统的用电配置,a级配电以下部分由分包单位自行按标准实施安全管理。(农村山林合作协议书)

3、甲方严格检查标准,并有权对乙方区域一切不符合安全要求的配电设施和用电设施实行监督检查,并有权对不符合要求的用电区域实行断电措施,或没收不符合安全用电的设施和设备,有停电权、处罚权和责令整改权。

4、甲方有权对乙方的违章行为,不符合安全要求的电工和不听指令的维修人员给予开除或撤换职务的权利。

5、甲方具有对乙方施工区域用电设施实行工程监控、检查、验收的职责。

(三)乙方责任和义务

1、乙方必须严格按施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-20XX)和建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准(DBJ01-83-20XX)对用电设施进行维护和管理

2、乙方对临时用电必须由电气工程技术人员负责管理,会同甲方对施工管辖区域内的一、二级配电的管理和维护及检修。

3、乙方对二级以下配电设施和日常用电设施的安全管理负责,乙方自身加强安全管理和日常维护、维修工作,每日检查,杜绝一切违章用电行为和违章接用电器设备、设施用电安全协议书合同范本。

4、乙方必须从甲方安装的二级电箱内接用电源,现场一切用电设施都必须经得甲方同意,并验收合格后,方可使用,否则都属违章行为。

5、乙方因工程需要,如增加二级配电箱和电源设施时,必须以书面形式向甲方安全监督部门提出申请,经甲方同意后在指定的电源点接电,不得擅自借接,否则视为违章行为。

6、乙方自备的电气组件、用电器材、漏电开关、各类闸箱、线缆、用电设施、各类手动电器工具、用具、各类中小型机械在使用前必须申报总包安全监督部门对其进行安全验收,合格同意后方可使用,严禁擅自使用、否则视为违规。

7、乙方委派的电工和维修人员必须持证上岗,具有相应的技术素质。取得有效特种作业人员操作证,报甲方安全监督部门同意后方可录用。

8、乙方所有的用电设备均须达到三级控制,二级及二级以上的漏电保护,且末级漏电动作时间不大于0.1秒,漏电电流不大于30mA,各类线路均按规定做好安全防护措施,各类闸箱符合“一机一闸一箱一漏”配置要求。

9、因乙方安全管理原因、安全管理失控未按上述条款执行,施工人员违章用电、违章作业、违反劳动纪律、违反操作规程或违章指挥,违反甲方指令及拖延安全防患整改或经确认是乙方责任等原因造成的安全事故,发生的一切经济损失由乙方负主要责任。

安全用电协议书范本3

甲方,北京XXXX物业管理服务有限公司

XX广场物业管理处(以下称甲方)

乙方,(以下称乙方)为加强施工现场临时用电的安全和管理,使现场临时供电系统在额定容量下,运行在最佳状态,各种机电保护装置得到有效的维护和保养,使之发挥应有的保护功能,杜绝各类用电事故的发生。明确各自的责任、权利和义务,经双方协商一致同意签订如下协议,

一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、、市建委颁发的有关安全生产法令、法规及规章制度。

二、甲方对乙方承担的每一项施工任务,应统一进行临时用电书面交底。

l、具有一定规模的分项工程,乙方应配备相应的持有效证件的电管作业人员,乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底用电安全协议书用电安全协议书。所有作业人员均应按交底和部颁JCJ46—88、JCJ59—99标准进行操作并执行甲方用电管理规定。

2、乙方在施工现场未配备或无能力配备持有效证件的电管作业人员,应书面向甲方申请用电监管,无证人员不得从事临电操作。

三、乙方必须服从甲方用电管理,乙方自备的开关箱、流动箱、专用箱、电力电缆、电动机具、手持电动工具、照明器具等电气设备,必须性能良好,符合安全技术规范。乙方在进场时和投入使用前,应会同甲方进行检查验收,并经双方签字后方可投入使用。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时;应立即停止使用,并报告甲方备案,故障未彻底排出前,不得通电试运行。

四、甲方负责给乙方提供电源,接电源时,必须按甲方指定位置接线,不得私拉乱接;并应遵守下列规定,

l、乙方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在甲方供电箱(柜)内接线,必须通过自备或甲方提供的流动箱转接。

2、在二级箱内接线,甲方应指定专用开关供电。乙方接线供电顺序为,开关箱-流动箱或专用箱-机具、用电器具。

3、在楼层电源箱内接线,甲方应指定专用开关或专用接口供电,乙方应自备符合安全技术规范的配电箱向负荷供电。

五、甲方有权检查施工区的用电安全,对乙方有私拉乱接、违章和严重违章现象下达书面隐患通知单(应双方签字),并限期整改,到期不改且无正当理由拖延者,检查人员有权对责任单位和责任人进行处罚,罚款数额参照甲方有关规定执行。

六、施工现场的临时用电系统由甲方负贡统一管理和协调,乙方施工人员不能随意改动和变更甲方现场的用电线路和设备

用电安全协议书合同范本。确因工程需要,应向甲方提出书面申请,甲方应视实际需要及时给子书面答复。

七、本协议未尽事宜,按甲方与乙方安全施工协议书有关条款执行。

八、本协议一式两份。甲乙双方各持一份。

九、补充条款,与正式条款具有同等法律效力。

甲方,北京XXXX物业管理服务有限公司

XX广场物业管理处

盖章,

负责人(签字),

日期,乙方;

盖章,

负责人(签字)

日期,

合同(篇11)

商务协议书是指社会组织或个人之间就商务问题或事项经过协商取得——致意见后共同订立的明确相互权利、义务关系的契约性文件。以下是范文网小编为大家精心准备的:新商业合作协议书范本3篇,欢迎参考阅读!

新商业合作协议书范本一合伙人:

姓 名:  性别:  年龄:  住址:

姓 名:  性别:  年龄:  住址:

合伙人双方在平等自愿的基础上经充分协商,特订立本协议,以资遵照履行

第一条 合伙宗旨

共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险

第二条 合伙经营项目和范围

开拓XXX商业机会

第三条 合伙期限

合伙期限为 年,自 年 月 起,至 年 月 日止,

合伙期届满后,由各合伙人共同商议续签事宜。

第四条 出资额、方式、期限及股份计划

1、 出资方式

合伙人 以 方式出资,计人民币 元,占 股份,分 次到位,时间分别是:

第一笔: 年 月 日,到位金额 元

第二笔: 年 月 日,到位金额 元

合伙人 以 方式出资,占 的固定股份。

2、 预留 的固定股份,对管理团队和核心骨干员工实施股权激励计划。每年从创业团队股份中拿出一定比例股份对员工实施奖励。团队成员在企业上市或被收购之前中途自动离职或犯严重错误被公司开除,其所奖励之股权将被收回。

3、 团队股份和 技术入股为企业固定股份,不管企业融资额度多少或股东及股本结构变化,所占公司总股份不变。

4、 本合伙出资共计人民币 元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。

第五条 盈余分配与债务承担

1、盈余分配,以 合伙人所占公司的股份为依据,按比例分配。

2、债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的 合伙人所占公司的股份 为据,按比例承担。

第六条 入伙、退伙,出资的转让

1、入伙:

① 需承认本合同;

② 新合伙人入伙时,须经全体合伙人同意,并依法订立书面协议

③ 订立书面协议时,应当向新合伙人告知原合伙企业的经营状况和财务状况;

④ 新合伙人与原合伙人享有同等权利、承担同等责任;

2、退伙:

有下列情况之一的,合伙人可以退伙:

① 经全体合伙人同意退伙;

② 发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由;

③ 其它合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

有下列情况之一的,当然退伙:

① 合伙人死亡或被依法宣告死亡;

② 合伙人被依法宣告为无民事行为能力;

③ 个人丧失偿债能力;

④ 被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额;

有下列情况之一的,经其它合伙人一致同意,可以决定将其除名:

① 未履行出资义务;

② 因故意或者重大过失给合伙企业造成重大损失;

③ 执行合伙企业事务时有不正当行为;

④ 合伙协议约定的其他事项。

退伙办法:

① 退伙需提前 个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;

② 退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;

③ 未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

3、出资的转让:

① 允许合伙人转让自己的出资。

② 转让时合伙人有优先受让权。

③ 如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。

第七条 合伙负责人及其他合伙人的责任和权力

1、 为合伙负责人,出任执行董事兼网站CEO。其权限和责任是:

① 确定办公场所,注册公司;

② 引入一名以资金方式注资的股东;

③ 主管决定合伙事业的经营项目;

④ 合伙事业中情感咨询的质量及咨询师体系的建立;

⑤ 资本运作;

2、 为合伙事业的经营者,出任总经理兼网站COO。其权限和责任是:

① 负责合伙事业的开拓和运营,拥有指挥权和决策权;

② 负责经营团队的组建和管理,拥有用人权;

③ 对合伙事业进行日常管理;

④ 外部资源的整合;

3、合伙人的其他权利:

① 知情权;

② 提议、召集、主持股东会临时会议权;

③ 退出权;

④ 共同决定合伙重大事项;

⑤ 表决权;

⑥ 资产收益权。

第八条 禁止行为

1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3、禁止合伙人再加入其他合伙。

4、如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

第九条 合伙的终止及终止后的事项

1、合伙因以下事由之一得终止:

① 合伙期届满;

② 全体合伙人同意终止合伙关系;

③ 合伙事业完成或不能完成;

④ 合伙事业违反法律被撤销;

⑤ 法院根据有关当事人请求判决解散。

2、合伙终止后的事项:

① 即行推举清算人,并邀请 中间人(或公证员)参与清算;

② 清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;

③ 清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

第十条 纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

第十一条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。

第十二条 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十三条 本合同正本一式 份,合伙人各执一份,送 各存一份。

合伙人签名:  日期: 年 月 日

合伙人签名:  日期: 年 月 日

新商业合作协议书范本二甲方:_______,身份证号______

_ 乙方:_______,身份证号_______

丙方:_______,身份证号_______

丁方:_______,工商执照号_____

鉴于,协议各方均为计算机软件专业开发人员,能够进行创造性的软件开发活动。并且,协议各方有意愿共同从事_______软件的开发工作。为了规范各方的权利义务,在《中华人民共和国合同法》及其他相关法规政策的原则指导下,订立本协议书,各方共同遵守:

第一条 、合作宗旨

为完成______软件的开发工作,并共同享有开发成果而合作。

第二条  合作项目和范围

协议各方共同开发______软件,合作范围包括软件的代码编写、调试、测试等开发工作。

第三条  合作期限

合作期限为一年。

第四条  合作方式

1.协议各方按照软件编程工作的正常分工进行编写,任何一方不得随意更改软件的重大功能和事项,以免对其余各方造成履约困难。

2.合作各方应坚持勤勉努力诚实信用的原则,进行各方分别负责的软件的编程工作,并考虑到各方软件的兼容和接合。如部分合作人发生特殊技术困难,其余合作方有义务为其提供合理适当的技术帮助。

第五条  知识产权

1.各方编写的软件源代码、技术文档及汇编而成的程序本身,其著作权均由合作方共同享有。 2.各作各方在编写软件的过程中,不得有侵犯他人知识产权的行为,否则,应对外承担全部侵权责任。

第六条 协议变更

1.经合作各方协商同意,本协议可以作相应变更 2.任何合作方未经与其他各方协商,擅自变更本协议条款或者将本协议权利义务转让他人,均为无效。

第七条 禁止行为

1.未经全体合作人同意,禁止任何合作人私自以团体名义进行业务活动如其业务获得利益归合作各方共有,造成损失按实际损失赔偿。

2.禁止合作人经营与团队相竞争的业务。

3.禁止合作方泄露本协议所涉及的相关商业秘密。

4.如合作人违反上述各条,应按实际损失赔偿。

第八条 合作的终止

合作开发活动因以下事由之一得终止:

①全体合作人同意终止合作关系②合作项目因技术原因,根本不能完成③合作项目违反法律被撤销。

甲方:_______,身份证号_______

乙方:_______,身份证号_______

丙方:_______,身份证号_______

丁方:_______,工商执照号_____

新商业合作协议书范本三一、合作主题:

推广应用磁场动力工作装置,用来配套以旋转方式运转做功的设备,以增加旋转扭力降低输入消耗提高转换率,用这种技术在配套设计制造新产品。

二、可开发的产品项目:

1、以太阳能晶硅光电池发电、风力发电等低压蓄电池组做初始动力输入的发电装置,代替逆变器转换方式;

2、安装在电冰柜压缩机电机上节能降耗;

3、安装在吊扇电机上节能降耗;

4、安装在风力发电机传动杆上增加输入扭力;

5、按这种联轴传动设备上增加辅助动力;

共同设计开发节能、高效做功的机械设备。

三、我们可与不同地区、不同行业、不同产品的制造厂家签订单项产品研制合同,协议维护双方的利益和建立知识产权信誉及市场保护信誉;四、我们主要以技术投入方式进行合作,并尊重投资方的合作意愿,并可以滚动发展方式逐步逐级的长期合作来进行;

五、对改进的技术方案可与投资方共同申报实用新型专利,保护研发成果的权益;

六、我们在投资方指定的区域内不再转让第二家;

七、在技术使用生产有效期内技术方保持应有收益;

八、对重大和长期的合作可以经过公证;

九、对投资较大的项目(如0.5mw发电站)双方共同配合办理政府有关部门批文手续;

十、双方协议参考有关行业技术合作文件条例和遵守技术合作经济交割有关工商税务法规;

十一、合作中的异议和分歧以查得有关政府文件解释为裁定标准。

范本五

甲方: 中国企业协会零售业商会(北京今日世华文化传播有限公司)

乙方: 上海**展览服务有限公司

一、 合作项目:“XX中国自有品牌贸易、超市及超市用品上海展览会(pbsp)”(详见展会方案)

二、 合作范围:展会从筹备,招展,展出等全部过程。

三、 合作方式:甲方同意作为“XX中国自有品牌贸易、超市及超市用品上海展览会(pbsp)主办单位,乙方同意一次性向甲方交纳叁万元人民币,作为管理费用。甲方收到款项一周内,甲方给乙方出具作为主办单位的批文。

四、 甲方权利与义务

1、甲方给乙方出具承办本次活动委托授权书,确保乙方权益。

甲方须履行主办单位的职责,积极配合乙方的招商及宣传工作。如乙方需要在与本次活动有关的对外文件加盖“中国企业协会”甲方有责任积极配合。

2、甲方要求乙方在其会刊上前三页有一页的彩页宣传,同时在其他媒体上列出主办方的名称。

五、 乙方的权利义务

1、乙方作为承办方有权对社会公布,不受他人侵犯。为确保活动得到有效管理,乙方不得转让或委托第三方运作本次活动;

2、乙方负责本项目的整体方案策划与实施,涉及到方案的调整与修改需向甲方备案并得到甲方的认可。

3、乙方对本次活动有独立经营权,承担活动所有费用,获取应得的利润。甲方应积极支持配合,不得干预。

4、乙方在活动举办过程中,有义务对甲方形象进行正面推广宣传,以扩大影响及提升形象。

六、 由于本次活动涉及其他有关主办单位,乙方不得私自利用本次活动方案在其它省(市)进行有关或类似经营活动;乙方不得使用甲方名义进行与本次活动无关的任何其他活动。

七、 乙方在使用章样前须提供书面样本,甲方同意后可使用。乙方确保甲方印章仅限于本活动在本合同有效期内使用,仅涉及本活动的,乙方方可按授权范围使用甲方印章。甲乙方明确,该印章如使用在不相关的其它方面及在有效期之外继续使用甲方印章,属于违法行为。

八、 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

九、 本合同自双方签字之日起生效实施。乙方在签字之日一周内需把相关款项打至甲方帐户。15日内,乙方未付给甲方款项,甲方视乙方为自动放弃。未尽事宜,双方可友好协商解决。

十、 乙方支付甲方的管理费用,甲方委托北京今日世华文化传播有限公司代收。

十一、甲方开户名:北京今日世华文化传播有限公司 开户行:华夏银行北京亚运村支行 帐 号: 8194 3823

备注:本合同传真有效

甲 方: 中国企业协会(零售业商会) 乙 方:

代 表: 代 表:

电 话:010-65537911 电 话:

传 真:010-65537910 传 真:

联络电话: 联络电话:

e-mail:

合同(篇12)

收货协议书范本

一、甲方与乙方经友好协商,就成交的货物确认收货事宜达成以下协议:

1. 货物明细:

甲方向乙方交付的货物明细如下:

编号 商品名称 数量 规格 材质

1 电视机 10 55寸 LED屏幕

2 冰箱 15 500L 不锈钢外壳

3 洗衣机 20 8公斤 滚筒

2. 货物交付时间:

甲方将以上货物交付给乙方的时间为_________年______月______日______时______分。乙方同意在接收货物后的48小时内查验货物的完好性和数量,并在确认无误后签署收货协议。

3. 收货审核:

乙方收到货物后,应立即对货物进行严格审核,包括但不限于验货、计数、检查商品质量以及货物与合同要求的核对。如有发现与合同要求不符的情况,应立即通知甲方并拍摄相关图片为凭证。

4. 货物换货:

乙方对所收货物存在瑕疵或不符合合同要求的情况,可以提出要求甲方进行货物换货。甲方同意在收到乙方的书面换货通知后的三个工作日内与乙方协商处理。若甲方同意进行换货,则乙方应承担因此产生的运输费用。

5. 货物验收:

乙方对所收货物进行审核后,若确认无误,应立即通知甲方,并填写《收货确认单》。收货确认单应包含以下内容:

- 验货日期和时间;

- 货物数量和规格;

- 货物质量和状况;

- 是否存在瑕疵或不符合合同要求的情况。

6. 拒绝收货:

若乙方在验货过程中发现货物存在严重瑕疵或明显不符合合同要求,并且无法与甲方达成共识或解决办法,则乙方有权拒绝收货。乙方应立即书面通知甲方,并提供详细的不符合要求的瑕疵或问题描述以及相关的证据。

7. 收货验收期限:

乙方确认收到货物后,应在交付后的48小时内完成全部的收货验收程序,并提供完整的收货确认单。如乙方未能在规定时间内完成验收程序,则视为乙方放弃任何对所收货物的质量或数量异议的权利。

8. 其他约定:

甲方与乙方还约定如下内容:(此处可根据实际需要自行添加其他约定,如交付地点、支付方式等)

以上为《收货协议书范本》的详细内容。双方在签署协议之前,应详细阅读并确认协议内容的准确性和完整性,并对协议中的条款保持一致意见。如协议中存在涉及法律之处,双方应咨询法律专业人士的意见,以确保合法合规。

甲方(单位):______________ 乙方(单位):________________

甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):___________

日期:_____________

合同(篇13)

现甲方将位于__________区__________镇__________商场__________楼,服装专柜,转让给乙方经营,双方协议如下,

(1)甲方至 ______年 ______月______日起将__________商场__________楼服装专柜转让给乙方经营,转让货品为______元整(____________元)乙方从 ______年 ______月______日一次付清,另在转让承包期内商场租金由乙方承担,与甲方无关。

(2)甲方从日__________内,将现经营之中的所有服装货架以及经营有关的物品一次性交于乙方。

(3)由于甲方跟商场公司还有______年,故甲方承若在乙方经营_____年到期后,如果商场不愿在租给乙方,甲方将归还转让费_____元整(____________元)给乙方,余下的货品都将由乙方处理。

(4)乙方在经营中要遵守商场全项制度,诚信经营,合法经营,如乙方在经营中出现违法行为,均由乙方自行承担,与甲方无关。

(5)本合同经甲乙双方协商共同签订,双方将自己遵守协议内容,如有一方违犯协议内容,另一方有权违约提出赔偿,

合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字立时生效。

甲方(公章),______________ 乙方(公章),______________

法定代表人(签字),______________ 法定代表人(签字),______________

日期,_______________年__________月____日

合同(篇14)

改革开放以来,中国家具产业取得了前所未有的发展,办公家具购买合同协议书又是怎么一回事呢?以下是范文网小编整理的办公家具购买合同协议书,欢迎参考阅读。

办公家具购买合同协议书范文篇一需方:

供方:

产品单价:该单价含运输、安装、售后服务等,为需方交货价。

1、规格数量:具体规格数量在订单中详细列出。(见附页)

2、质量标准:供方向需方所提供的商品质量(技术、计算、包装)必须符合国家相关标准和企业标准并经需方确认。

3、供货合同期限及延误:供货期限为1个月,自20xx年10月18日(合同生效日)起至20xx年11月18日,供方向需方提供办公用品。供方在按到需方送货(下单)通知后,应及时完成送货响应,遇特殊情况供方应及时与需方沟通,并尽快在约定时间内将物品送达。

4、货到付款:需方指定专人购买,签收物品,每次购买时必须手续完整,要求品名、单价、数量、总金额、签收人等内容登记详尽,并要需供双方备检梳对。

5、合同生效条件:本合同经双方签单后生效。

需方: 单位名称:

需方: 单位名称:

年 月 日

办公家具购买合同协议书范文篇二甲方(需方):

乙方(供方):

甲、乙供需双方经协商。就乙方为甲方提供办公家具业务,一致达成如下协议:

一、质量要求:以甲方的要求及图纸标示为准。

二、技术标准:以国家标准及行业标准为技术、质量标准。

三、验收标准:货到现场安装完毕后开始验收,所供应的全部家具应符合甲方验收标准,要求外观无瑕疵,结构无松动,规格、材质符合合同约定。

四、交货时间:年日(¥ 191200.00元 )。

六、付款方式:货到验收后一次性付清。

七、包装与运输费用:由乙方承担。

八、合同未尽事宜,均按《中华人民共和国经济合同法》等法律、法规执行。合同附页、订货单、验收单与合同正本具同等法律效力。

九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。签字即生效。

甲方:

乙方:

年 日 月

办公家具购买合同协议书范文篇三合同编号:

买方(甲方):__________ 签订地点:__________

卖方(乙方):__________ 签订时间:_____年_____月____日

为维护买卖双方的合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定,双方本着平等互利的原则协商一致签订本合同。

第一条 家具名称、商标、规格型号、材质、颜色、数量及金额(详见附件产品明细表)

第二条合同产品总金额:人民币 圆 (大写)即:RMB 元,两者不符时以中文大写为准。

第三条 付款条件及时间

1.甲方应在本合同签订后的6日内向乙方交付本合同总金额____%的预付款。乙方交货后,预付款抵作价款。若甲方未按约定期限给付预付款,则乙方有权相应顺延交货时间。

2.余款为总金额的 % 即 元。甲方应在产品验收合格后 日内结清全部余款。

第四条 付款方式

1.甲方以现金结算的,应按本合同第三条规定以现金方式银货两讫。

2.甲方以票据结算的,应在票据上注明乙方的全称和金额,将货款按本合同

第三条规定汇入乙方指定的账户。

3.如上述付款方式或账户发生改变,乙方应以书面形式(并加盖公章)告知甲方。

4.乙方在收到货款的同时应开具给甲方同等金额的正式发票。

第五条 交货时间、方式及地点

1.交货时间: 预付款交付乙方后 8 天内(不包含5日的组装期)。 甲方要求延期交货时,应于交货日 天前通知乙方。

2.交货方式: 乙方送货,运费由乙方负担。 货物在运输及组装过程中,发生损坏或灭失的风险由乙方承担;货物自组装完毕甲方验收合格后,发生损坏或灭失的风险由甲方承担。

3.交货地点: 。

第六条 家具的安装调试 组装期: 货物运至指定交货地点后 5日内。

1.甲方应于乙方交货前确认组装现场已具备安装条件。

2.乙方应根据甲乙双方的约定及甲方的要求负责家具的安装调试。

3.甲方负责提供货运电梯、场地照明等必要的安装设施。

第七条 家具的接收和验收

1.乙方依本合同所定交货时间将货物运至指定地点后,甲方应即时接收并妥善保管全部货物。

2.甲方应在组装完毕后 3 日内对货物验收完成,逾期则视为验收合格。如有异议应在此期限内向乙方提出,乙方在知悉或应当知悉甲方提出异议后,有义务即时进行处理并告知甲方,直到甲方验收合格为止。

3.甲方认可在相关出货验收单上签字者为甲方或甲方授权之验收人。

第八条 品质保证

1.乙方保证产品质量,承诺3年(不少于3年)质量保障(自开具发票之日起算)。

2.在质保期内家具出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知的6小时内到达现场,乙方应免费(包括材料费、工时费和运输费等)上门修理或更换,双方另有约定的除外。修理不好或不能更换的,甲方有权要求乙方退货并返还产品折旧后的货款。折旧费按每日最高不超过货物金额的0.1% 收取。折旧费计算自开具发票之日起至退货之日止。

3.保修期内家具因甲方故意造成的损坏,乙方酌情收取材料及相关修理、更换等费用。

第九条 违约责任

(一) 乙方责任

1.乙方非因不可抗力不能按期交付货物时,须每日按照逾期交付货物金额的0.5 %向甲方承担违约责任。

2.因乙方原因导致本合同被解除时,乙方除应立即返还甲方预付款外,还应向甲方支付合同总金额 20 %的违约金。

(二) 甲方责任

1.甲方非因不可抗力不能按期付款时,应每日按照逾期交付货款的 0.5 %向乙方承担违约责任。

2.因甲方原因导致本合同被解除时,乙方返还甲方预付款,甲方须向乙方支付合同总金额 30 %的违约金。

第十条 合同变更

1.双方签约后,因甲方合理要求而增减产品内容需另行签订《补充合同》。

2.双方签约后,因甲方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写《交货变更确认单》,经双方签章后生效。

第十一条 合同的终止及解除

1.经甲乙双方协商一致,可以解除本合同。

2.发生不可抗力致使合同目的不能实现时,本合同终止,甲乙双方互不承担违约责任。

3.甲方不支付或者不按照约定支付剩余货款达 30 日的,乙方有权单方解除合同并返还预付款,收回货物。

4.乙方有下列情形之一的,甲方有权单方解除合同:

(1)、未按约定时间交付货物达 15 日的。

(2)、货物与样品不符,或货物质量没有达到行业标准,或乙方拒绝履行产品质量保障责任的。

第十二条 争议解决方式

本合同项下发生的争议,由双方协商、调解解决或向有关行政机关申诉解决。协商、调解、申诉解决不成的,按下列第2种方式解决:

1.提交仲裁委员会仲裁;

2.依法向神木县人民法院起诉。

第十三条 其他约定事项

1.本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写,其他部分不得涂改,如有涂改痕迹,该合同无效。

2.本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。若乙方位于家具卖场或展销会,本合同还须由卖场或展销会的主办单位签字、盖章。

3.若乙方位于家具卖场或展销会,在乙方撤离卖场或展销会后出现的问题,由卖场或展销会主办单位先行向甲方承担赔偿责任;主办单位承担责任后,有权向乙方追偿。

4.本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方名称: 乙方名称:

地址: 地址:

电话: 电话:

法定代表人: 法定代表人:

帐号: 帐号:

相关推荐
最新更新
学期学习计划(系列十三篇)

学期学习计划 10-17

名著中的哲言

名著哲言 10-17

公司的力量观后感范例四篇

公司的力量观后感 10-17

感恩长辈祝福话范文

感恩长辈祝福语 感恩妈妈的祝福话 10-05

商场员工述职报告9篇

商场员工述职报告 商场述职报告 10-17

生病写辞职报告11篇

生病辞职报告 10-17

借条怎么写合法

借条合法 10-17

工作制度检讨书通用十一篇

工作制度检讨书 10-17

设计师辞职报告范文600字模板7篇

设计师辞职报告 01-22

相爱结婚经典句子(汇集64句)

相爱结婚句子 10-17

承转协议书锦集

承转协议书 10-17

全部分类