你了解合同的格式是什么样的吗?随着社会的不断发展和进步,签署合同可以更好地通过法律来保护我们的权益。今天趣祝福小编为大家整理了一篇关于“工厂合同”的文章,希望这篇文章能够解答你的问题。建议你保存下来!此外,关于范文大全,您还可以浏览荣誉心得感悟(模板十五篇)。
转让方(甲方):________________
受让方(乙方):________________
项达成如下协议:
一、工业用地及厂房产权基本情况
目前土地及地上房产产权为属________________ 所有,房地产证权证号________________ 。
二、转让范围及价款
1、双方一致同意,甲方向乙方转让上述土地(第一条中列明)和地上所有建筑及设备。
2、土地使用权和厂房建筑物及设备转让共计_____元整(金额大写 元)。
3、由甲方负责办理土地使用权及厂房建筑物转让登记到乙方名下,有关契税及相关费用由 负担。
4、本协议经甲乙双方签字盖章后 月内由甲方负责办理好土地证、房产证等相关权证的变更手续。
三、转让款的支付方式
乙方收到土地使用证及房产权证之日一次性向甲方结清。
2、转让款由甲方开具收据。
四、违约责任
求甲方归还乙方已付款项。
2、如乙方未按照本协议约定支付转让款,则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的.百分之 赔偿金。
违约金。
方给付相当于上述房地产价款千分之____的违约金。
五、争议管辖
提起诉讼。
六、标的物的交付
______年____月____日前,甲方该标的交付给乙方使用(在不损坏原有物品的基础上)。
七、附件
1、甲方营业执照复印件
2、乙方身份证复印件
八、本协议书一式(____)份,双方各执一份。
甲方 乙方
代表:________________ 代表:________________
本单位(以下简称甲方)因生产、工作需要招用同志(以下简称乙方)为长期工,经双方协商同意,签订本劳动合同。
一、合同期限:
本合同期限自年月日起至过年放假为止。合同期满即终止劳动合同。
二、生产工作任务:
1、乙方在甲方公司从事工作。
工作任务和责任制的要求,完成规定的数量、质量指标或生产任务。
三、甲方应为乙方提供生产、工作条件:
安全生产及各种规章制度的教育。
配备生产工作必须的劳动工具,提供其它必要的生产、工作条件。如是人为因素造成打破刀头、打碎板材,由乙方自行承担。
四、劳动报酬:
1.乙方在合同期间的月工资标准:元。
无违反劳动纪律者,合同期满后,甲方一次性付给乙方奖金叁仟到伍仟元不等。
3、甲方从乙方的工资中扣除
履行合同,合同终止将全额退还给乙方。押金分3个月扣除,如乙方未能按期履行合同,须向甲方赔偿经济损失。
五、劳动纪律:
乙方应该严格遵守国家的各项法律、法令和法规,遵守甲方各项规章制度,服从甲方领导、管理和教育。
矿工,如矿工一天扣除三天工资。
2、严格遵守操作规程,保证生产。
时间不得做私事,不得做与生产无关的事。
4.听从指挥,服从调动;保质保量完成任务,不得投机取巧。
5、有事及时请示报告,不得擅自主张。
六、劳动合同的解除:
1、符合以下情况的,甲方可以解除劳动合同:
(一)严重违反劳动纪律,影响生产、工作秩序的;
(二)违反操作规程或用工单位规定,损坏设备、工具、浪费原材料、能源,造成重大经济损失或严重后果的;
(三)贪污、盗窃、赌博、营私舞弊,不够刑事处罚的;
(四)无理取闹、打架斗殴,严重影响生产和工作秩序的;
(五)犯有其它严重错误的。
2、任何一方解除劳动合同,一般情况下,必须提前一个月通知对方,解除合同手续。
七、乙方违反本合同规定,给甲方造成经济损失的,应根据后果和责任大小予以赔偿。
八、在合同期内,如乙方因违反操作规程或非工作时间内所造成的意外伤害,甲方不承担任何责任。
九、如乙方在甲方生产繁忙阶段无故离开甲方工作岗位,导致甲方的生产陷入困境,并给甲方造成合同经济损失,甲方有权解除本协议,并有权要求乙方承担经济赔偿责任。
十、本合同如有未尽事宜,凡属国家有规定的,按有关规定执行。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
备注:
甲方(签章):乙方(签章):
身份证号码:
日期::
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商,就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议,以资共同遵守。
一、 基本情况:
1、 乙方购买甲方坐落在,
厂房建筑面积_____________平方米,并配套场地______________平方米,按甲方厂房土地租赁合同为准。
2、 土地使用权限为年,自年月日到_______年月日止。
南侧到米内、西侧到米内、北侧到米内。
二、厂房价格及其它费用:
厂房价格每平方米人民币______________________元(大写),总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。
三、 付款方式、期限及交房期:
1、________年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用,同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币
万元(大写);
厂房抵押给任何第三方,则售房合同无效,甲方无条件全额退还乙方所有的购房款,并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。
四、 其他规定:
1、 乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业,但必须通知管理方,受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。
经营或生活必须遵纪守法,恪守管理制度,照章纳税,按其交付各项规定费用。
3、 本合同未尽事宜由双方协商补充确定,与本合同具有同等法律效力。
4、 甲方在完成售房的全过程后,则乙方有权支配和使用该厂房,甲方无权干涉。
五、 本合同主体及责任:
1、 甲方: 法定代表:
委托代理人:
2、 乙方: 法定代表人:
委托代理人:
(甲、乙双方所系法定代表人,具有连带及担保责任)。
六、 本合同经双方代表签字或盖章后生效,本合同一式二份,甲、乙双方和执一份。
甲方: 乙方:
代表( 签章): 代表( 签章):
电话: 电话:
日期: 年 月 日 签约地址:
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据国家有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜,双方达成协议并签定合同如下:
一、出租厂房情况
甲方出租给乙方的厂房坐落在__________,租赁建筑面积为_____平方米。厂房类型为_____,__________结构。
风险提示:明确房屋用途
订立租赁合同前承租人一是要注意产权证上的土地用途和房屋用途,如果土地用途和房屋用途与承租的实际用途不符的,则承租人可能面临无法办理营业执照、无法通过相关审批手续等风险;二是要了解相关商业规划和有关政策等,如果承租人将要经营的业态不符合相关的商业规划和有关政策,否则必将导致人力、财力的浪费。
在无法确定的情形下,承租人可以在租赁合同中特别约定相关事宜作为解约条件,以此避免遭受不必要的违约责任。
二、厂房起付日期和租赁期限
1、厂房装修日期_____个月,自_____月_____日起,至_____月_____日止。装修期间免收租费。
2、厂房租赁自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____止。租赁期____年。
3、租赁期满,甲方有权收回出租厂房,乙方应如期归还,乙方需继续承租的,应于租赁期满前三个月,向甲方提出书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。
三、租金及保证金支付方式
风险提示:明确各项金额及支付方式
租金、押金的金额及支付方式等需明确约定,否则极易产生争议甚至诉讼纠纷。
在支付租金及押金时,应当在合同中约定支付方式。最好是用银行转账方式,以确保纠纷发生时候有充足的支付依据。如果采用现金支付的方式,应注意保管好有效的收款凭证,在纠纷发生时才能有效保护自己的合法权益。
另外,最好约定租金的调整方式,避免因出租方随意增加租金引起的争议纠纷。
乙双方约定,该厂房租赁每日每平方米建筑面积租金为人民币__________元。月租金为人民币__________元,年租金为__________元。
2、第一年年租金不变,第二年起递增率为3%5%。
乙双方一旦签订合同,乙方应向甲方支付厂房租赁保证金,保证金为一个月租金。租金应预付三个月,支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。
四、其他费用
电、煤气、电话等通讯的费用由乙方承担,并在收到收据或发票时,应在三天内付款。
2、租赁期间,乙方应按月缴纳物业管理费,每日每平方米物业管理费为人民币__________元。
五、厂房使用要求和维修责任
风险提示:明确修缮责任
如果在使用过程中,房屋及其附属设备出现问题或故障,应由谁维修,费用应由谁承担,这是双方需要提前明确的,否则,一旦出现问题,极易产生纠纷。
为避免风险,应特别注意租赁合同中出租方对租赁物的维修责任,以保障承租方正常经营。
此外,承租人应该爱护住房和各种设施,不能擅自拆、改、扩建或增加。在确实需要对住房进行变动时,要征得出租人的同意,并签订书面协议。
1、租赁期间,乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时,应及时通知甲方修复;甲方应在接到乙方通知后的3日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。
2、租赁期间,乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的,乙方应负责维修。乙方拒不维修,甲方可代为维修,费用由乙方承担。
养护,应提前3日通知乙方。检查养护时,乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该厂房的影响。
4、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的,应事先征得甲方的书面同意,按规定须向有关部门审批的,则还应由甲方报请有关部门批准后,方可进行。
六、厂房转租和归还
1、乙方在租赁期间,如将该厂房转租,需事先征得甲方的书面同意,如果擅自中途转租转让,则甲方不再退还租金和保证金。
2、租赁期满后,该厂房归还时,应当符合正常使用状态。
风险提示:明确财产交接事项
承租人进行房屋设施的清点与交接时,做好财务清单,如果可以就是进行拍照描述,以免租赁合同终止时或者中途解除时,双方对财产的遗失或毁损产生纠纷,房东也会因此扣留押金。
如果出租方不能按照约定交付标的物或交付的标的物不符合约定条件,例如房屋面积与合同约定有误差,应视为出租方交付的标的物有瑕疵,承租人可要求追究对方的违约责任,可以采取书面形式通知对方要求解除合同,也可以双方经协商减少租金,变更合同内容。
七、租赁期间其他有关约定
乙双方都应遵守国家的法律法规,不得利用厂房租赁进行非法活动。
安全、卫生工作。
3、租赁期间,厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行,双方互不承担责任。
4、租赁期间,乙方可根据自己的经营特点进行装修,但原则上不得破坏原房结构,装修费用由乙方自负,租赁期满后如乙方不再承担,甲方也不作任何补偿。
5、租赁期间,甲方向乙方无偿提供_____门电话。如需_____门以上的电话,费用由乙方自理。
6、租赁期间,乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用,如拖欠不付满一个月,甲方有权增收5%滞纳金,并有权终止租赁协议。
7、租赁期满后,甲方如继续出租该房时,乙方享有优先权;如期满后不再出租,乙方应如期搬迁,否则由此造成一切损失和后果,都由乙方承担。
风险提示: 明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
例如,如果承租人不按期交纳房租,出租人可以提前终止合同,让其搬离;如果出租人未按约定配备用具等,承租人可以与其协商降低房租等。
八、其他条款
1、租赁期间,如甲方提前终止合同而违约,应赔偿乙方三个月租金。租赁期间,如乙方提前退租而违约,应赔偿甲方三个月租金。
2、租赁期间,如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失,由甲方负一切责任给予赔偿。
3、可由甲方代为办理营业执照等有关手续,其费用由乙方承担。
4、租赁合同签订后,如企业名称变更,可由甲乙双方盖章签字确认,原租赁合同条款不变,继续执行到合同期满。
5、供电局向甲方收取电费时,按甲方计划用电收取每千瓦用电贴费_____元,同时收取甲方实际用电电费。所以,甲方向乙方同样收取计划用电贴费和实际用电电费。
九、本合同未尽事宜,甲、乙双方必须依法共同协商解决。
十、本合同一式肆分,双方各执贰分,合同经盖章签字后生效。
出租方:
授权代表人:
电话:
承租方:
授权代表人:
厂房配套
1、办公楼
2、宿舍
3、食堂
4、电梯
5、配电量
6、消防
工业地产使用年限
凡与省市规划国土签订《土地使用权出让合同书》的用地,其土地使用年限按国家规定执行。即:居住用地七十年;工业用地五十年;教育、科技、文化、卫生、体育用地五十年;商业、旅游、娱乐用地四十年;综合用地或者其他用地五十年。另外,加油站、加气站用地为二十年。
工业厂房税收
1、营业税:卖方按照成交金额的5.45%缴纳,在申请过户之前凭交易中心窗口开具的缴税通知单到公司所属税务所缴纳,税务局会出具纳税凭证;
打入个人银行卡现场通过设在交易中心的银行窗口转交、公司打本票由代理人现场交付等方式支付;
查阅相关原始建房发票、固定资产记帐等情况;
4、印花税:买卖双方各按照成交价的万分之五各自缴纳;
5、交易手续费:成交价的0.5%,由买方支付;
6、登记费:每套300元,由买方支付;
7、评估费,各自承担50%,由具有A级资质的房产评估公司评估,签署购房意向书后立即确定并评估。
转让协议是指产权交易双方在交易中心主持下通过洽谈、协商以协议成交的交易方式,工厂的转让协议书又是怎样的呢?下面本站小编给大家带来工厂转让协议书范文,供大家参考!
出卖人:____________(以下简称甲方)
买受人:____________(以下简称乙方)
保证人:____________(以下简称丙方)
兹为工厂及机器连同附属物件转让经居间人____________、____________之介绍各方面同意议定转让合同条件如下:
第一条甲方愿将其独资设置于________市____区________路____号________工厂及厂内设备生产机器连同附属物件,(详细如后附加税转让标示记载)全部出卖与乙方而乙方愿依约付价承买。
第二条本件转让价金经双方协议分别订定如下:
(一)厂房连同附属建筑物全部议价为人民币________________元整。
(二)厂房连同附属物件全部议价为人民币________________元整。
(三)发电机议价为人民币________元整。
(四)厂内水电设施工费补贴金议定为人民币________元整。
共计价金人民币____万____仟____佰____拾元整。
前项价金于合同订立同日由乙方全部一次付清与甲方,经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。
第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同乙方及保证人、居间人至合同第一条所载工厂地址,将工厂建筑物(包括所著门窗户、扇厂、内隔屏、添造物、电气、自来水设施等在内)及生产机器连同附属物件全部逐件验对交乙方前去营业收益纳课清楚。
第四条甲方对于转让标的物交付同时已告知乙方并经乙方验明所接交的标的物理学件以为完整确认,交无物上任何的瑕疵。
嗣后乙方不得主张标的物件的瑕疵为由,向甲方请求减少价金而退还部分价金等情况。
第五条甲方于合同成立同日将出卖工厂的工商登记证(字号)及________政府的商业营业登记证(字号),并其他有关证件全部移交乙方以便名义变更或继受的手续。
第六条本件转让成立后甲方对于转让标的工厂建筑物应备齐有关产权登记文件于乙方,指定日时会同向管辖地产事务管理机构申请办理所有权移转登记,或向税捐稽征机关申请房捐纳税义务人变更手续的义务。倘若手续上应另出立字据,或需要甲方的签盖等时;甲方应无条件应 付,不得刁难推诿或借故向乙方要求补贴加价等情况。
第七条本件转让标的物于甲方保证为自己所有,确与他人毫无交加不明事情。
倘日后如有人第三人出为异议或发生故障时,甲方自应出来抵御并据理排除一切障碍,绝不得使乙方蒙受任何亏损。
第八条甲方保证本件转让标的物全部所有权并无与他人经过订立转让合同及抵押权典权、质权等他项权利的设定,抑或供为任何债权的担保等瑕疵在前无讹。
第九条如于甲方违反前二条合同条件之一时,乙方除依债务不履行的规定行使其权利外,并得依法追究甲方的刑事责任,丙方愿与乙方负连带履行债务的责任非至乙方的债务完全履行后丙方的保证责任不归消灭。
第十条本件转让标的物及工厂有关营业水电以及人事费或应缴税捐工会费,自_______年____月____日以后则归乙方负责缴纳。但以前的部分由甲方负责完纳,否则甲方应赔偿因此致乙方受损害的责任。
第十一条甲方自本转让合同订立日起,不得借用________厂号或以该厂关系任何名份对外交涉事宜。若甲方违背前项约定乙方受有损害时,乙方得请求损害赔偿甲方不得异议。
第十二条甲方出卖工厂以前厂方有对内外未清的债权债务,乙方不为承担或受让,该项债权债务仍由甲方取得或偿还。
但乙方不得代甲方收取该项债权,否则甲方得追究责任。
第十三条本件转让费用议定负担如下:
(一)本转让合同印花及公证费增值税均由甲方负担。
(二)本转让工厂建筑物产权移转登记及工厂名义变更登记诸费用则归乙方负担。
第十四条本件转让嗣后不论任何理由于一方不得解除合同或主张买回等情况。
第十五条本件转让标的物如下:_____________________
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
卖方(甲方):______________
身份证统一号码:____________
地址:______________________
买方(乙方):______________
身份证统一号码:____________
地址:______________________
保证人(丙方):____________
身份证统一号码:___________
________年 ______月_______日
立协议书人_________工业股份有限公司(以下简称甲方)_________实业有限公司(以下简称乙方),双方兹就工厂盘让事宜,订立本件协议,条款如下:
一、盘让标的:乙方所有坐落_________市_________路_________号厂房连同基地,暨全部生产设备及原料、半成品、制成品,其数量细目暂以乙方_________年_________月_________日库存清册所载名称、数量为准。
二、本件让售价格及计算方法
(一)厂房房地、生产设备及原料、半成品、制成品细目,总折价为_________万元整。
(二)上列原料,经盘点如有增减变化数量,则依乙方原料进料成本价格计算;半成品如有超过或不足的,则视加工的程度,在百分之五十以内的,按原料成本价格计算;逾期百分之五十以下的,依成品市面批发价计算;成品如有超过或不足之数,依成品市面批发价格计算,由双方以现金给付或补足。
(三)生财设备如有短缺、灭失的,得依乙方帐面所列设备残值计算,由甲方于尾款中予以扣除。
(四)乙方应收未收款约计_________万元,除在本年_________月份以前的帐款由乙方自理外,_________月份起的帐款均以九折计算由甲方承受,至交割后所有发生一切的损失,乙方不负任何责任。乙方并负责通知各厂商,并于甲方收受帐款络于一切必要的协助。
三、付款办法
(一)前条第一项的价格,于本协议成立同时,甲方交付乙方_________万元,余款_________万元,俟原料、成品、厂房房地、生产设备点交清楚同时,一次付清。
(二)前条第四项应收帐款的价格,甲方应于交收后给付乙方折净数的半数;其余半数由甲方开立一个日期的支票交付乙方。
四、交收日期及地点:双方订定本年_________月_________日为交收日期。并定于_________市_________路_________号厂房现场为点交地点。
五、特约事项
(一)交收之日,双方均须派代表二人以上,负责办理。
(二)本件交收以前,所有乙方对外所欠一切债务或其他纠纷,概由乙方负责理清,与甲方无涉。
(三)本件交收以前,所有积欠一切税捐及水费、电费、瓦斯、电话费用等概由乙方负担。
(四)厂房房地移转,除土地增值税由乙方负担,其余契税、公主费、代书费及其他必要费用概由甲方负担。
(五)乙方现有雇用的职工,除甲方同意留用外,余均应由乙方负责遣散。
(六)乙方声明本件盘让,业经其公司董事会及股东会证依法证明决通过,附件的会议记录如有虚伪不实,应由乙方负责。
六、违约处罚:任何一方有违背本协议所列各条件之一者即作违约论,他方有权解除协议。又甲方违约,愿将已付款项,任由乙方没收充作违约赔偿;若系乙方违约,应加倍返还所收的款项与甲方,以赔偿甲方。
七、为确保本件协议的履行,乙方应另觅保证人二(2)名。保证人对于乙方违约时,加倍返还其所收受款项,应负连带保证责任,并愿抛弃先诉抗办权。
八、本协议一式四份,由甲乙双方及保证人各执一份为凭。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表人(签字):_______
代表人(签字):_______
保证人(签字):_______
保证人(签字):_______
_________年____月____日
_________年____月____日
转让方(甲方):________________
受让方(乙方):________________
甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致就甲方将其权属的工业用地、厂房等转让与乙方及有关事项达成如下协议:
一、工业用地及厂房产权基本情况和转让范围及价款
本协议转让的标的是甲方从联东置业有限公司以总价款人民币 元(该厂房单价每平方米人民币 元。)购买的位于xx市xx新区浦河路83号的 12-3号厂房,土地权属性质为国有,用途为工业,土地面积为 平方米,该厂房的建筑面积为 平方米。
目前本协议交易的土地及地上房产因开发商沈阳联东置业有限公司尚未取得销售许可证,因此该厂房尚未取得房产证和国有土地使用权证。现甲方同意将该尚未取得房证及土地证的厂房以总价人民币 元(单价每平方米人民币 元)转让给乙方,由甲方将该厂房的买卖合同在开发商处直接变更到乙方名下(变更过程中产生的一切费用由甲方承担)。
三、转让款的支付方式
1、本转让协议书经甲乙双方签定后,乙方向甲方支付定金人民币100000.00元整(大写 壹拾万元)(待乙方支付转让款时该定金转为厂房转让款),转让款在乙方收到开发商联东置业有限公司为乙方出具厂房转让合同及全额房款(人民币 元)发票后,乙方一次性向甲方结清。
2、转让款超出开发商沈阳联东置业有限公司开具发票的金额由甲方或其代理人开具收条或收据。
四、标的物的交付
乙方向甲方或代理人支付全部转让款当时,甲方将该厂房交付给乙方(在不损坏原有物品的基础上)。
五、违约责任
1、如甲方或开发商沈阳联东置业有限公司的原因,导致乙方与甲方、乙方与开发商沈阳联东置业有限公司签订的合同不能履行,则乙方有权选择单方面解除本协议并要求甲方归还乙方已付款项。
2、如乙方未按照本协议约定支付转让款,则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的万分之 支付赔偿金。
3、甲方或开发商悔约,甲方应在悔约之日起 天内将全部转让款返还与乙方,另给付乙方相当于本协议总价款百分之 三十的违约金并赔偿全部损失。
4、乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房地产,每逾期一日,由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之 的违约金。
六、争议管辖
如本协议书在甲乙双方履行中产生分歧,由双方友好协商解决;协商不成,向不动产所在地人民法院提起诉讼。
七、附件
2、乙方营业执照复印件,机构代码证复印件、委托书原件、委托代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件等。
八、本协议在双方盖章并由全权代理人签字后生效。
九、本协议书一式( )份,双方各执一份。
甲 方: 乙 方
法定代表人: 法定代表人:
住所地: 住所地:
全权委托代理人: 全权委托代理人:
代理人身份证号码: 代理人身份证号码:
居住地址: 居住地址:
签订时间: 签订时间:
甲方:
住所:
联系电话:
乙方:
住所:
联系电话:
甲乙各方本着平等自愿、优势互补、互惠互利、共同发展的原则,按《民法典》有关条款规定,为明确各方的权益和义务关系,就甲乙各方共同合作经营_______工厂事宜,经过充分友好协商达成一致意见,共同制定。本协议如下,以便各方共同遵守执行。
一、合作经营工作的具体情况
1、该合作工厂位于:
2、经营场所厂房面积:_______平方米,主要经营范围为:_______________。
二、合作方式
1、由于合理避税,工商执照有_______作为一人公司成立。
2、在合作期限内各方出资,共同经营、共担风险、共负盈亏。
3、各方委托某一方全权管理合作工厂的生产事务。
三、合作期限
暂签_______年,本协议始_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。期满后,各方同意延长合作经营期限的,可另行签订合作工厂协议。
四、出资方式
甲方出资_______%,即人民币_______万元整。乙方出资_______%,即人民币_______万元整。
五、投资比例和利润分配
1、各方按出资金比例分享共同投资经营的利润,共同承担投资经营的亏损。
2、各方约定每半年为一期限,对合作工厂的经营状况进行分析。
3、经过各方协商合作工厂满一年的利润,其利润可分配。
4、各方利润的资金只能用于合作工厂的开支,如果用于项目投资必须由各方同意方可使用。
5、合作期满后,甲方不能以任何理由阻止乙方取得应得的利润。合作期满,可以撤股。投资固定资产,重新评估。
6、合作期间任何一方不得以任何理由抽回资金,但可以在现有的双方股东范围内转入股份。
7、甲方股份占比_______%,乙方股份占比_______%。
六、生产计划
甲方尽量满足合作工厂的产能,价格由曾*余签字确认后,才能生产数量进入财务账册。
七、合作工厂的管理方式
各方确认合作工厂的生产事务由_______为财务,_______为厂内一切事物主管。
八、事务执行
1、合作工厂的设备保养、维修费用及其它的日常费用由合作工厂承担。
2、计划订单的安排以利润最大化为原则,特殊情况须具体协商面定。
3、合作工厂应依据国家相关规定,发生任何安全伤亡事故由具体负责日常管理工厂方负责,其它双方应承担连带责任。
4、连续或扩大生产的再投资以协商共同投资为原则,后期利润分配须按各方实际追加投资比例作相应的倾斜调整。
九、违约责任
如任何一方不履行本协议,违约一方应当向其它各方支付惩罚性违约金,并应赔偿对方的经济损失。
十、合同的解除
1、本协议规定终止之日后没有续签的,本协议自动解除。
2、全体合伙人同意终止合伙关系。
3、已不具备法定合伙人数。
4、合伙事务完成或不能完成。
5、被依法撤销。
6、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。
十一、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。
甲方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
乙方(签字):
签订地点:
_________年________月______日
甲方:乙方:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、由于合理避税,工商执照又____________作为一人公司成立。
2、在合作期限内各方出资,共同经营、共担风险、共负盈亏。
3、各方委托某一方全权管理合作工厂的生产事务。
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
1、甲方应定期和乙方沟通,告知乙方物料采购标准、供应商选择标准、公司经营策略。
2、甲方积极向客户推荐乙方产品。乙方:
1、乙方保证按照产品的合理价格(市场最低价)向甲方供货。
2、乙方应按照双方共同确认的品质要求(技术协议)交货。若因乙方责任导致品质异常而使甲方遭到客户索赔的,乙方应全额赔偿损失。
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
1、本保密条款不因双方合作的终止而无效。在双方合作终止后________年内,本保密条款对双方仍具有约束力。
2、在任何时候,不论是在本合作意向书有效期还是合作框架协议终止以后,任何一方对在合作过程中了解的有关另一方的保密信息,均应承担保密义务。除非另一方书面同意,任何一方不得在任何时间向任何人透漏任何保密信息。
3、未经对方书面同意,任何一方不得将本合作意向书内容,以任何方式透漏给第三方。
4、未经对方书面同意,任何一方不得将拟合作内容在拟____区域单方独立实施,亦不得与第三方联合实施。
1、各方按出资金比例分享共同投资经营的利润。
2、经过各方协商合作工厂满________年的利润,其利润可分配。各方利润的资金只能用于合作工厂的开支,如果用于项目投资必须由各方同意方可使用。
3、合作期满后,甲方不能以任何理由阻止乙方取得应得的利润。合作期满,可以撤股。投资固定资产,重新评估。风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充,补充条款同具本协议法律效力。
2、本协议一式____份,甲乙双方各执____份。
编辑推荐
你可能会需要类似"保洁合同"的资讯。如今,在大家办事的过程中,注重正规化已经成为一种普遍趋势,并且越来越离不开合同的应用。合同的目的有时可以明确表达,也有时可能是默示的。希望本文能够向您提供一些实际操作的方法,使您能够掌握实用技巧!
甲方,乙方,
地址,地址,
邮编,邮编,
联系人,联系人
联系电话,联系电话,
传真,传真,
甲乙双方经友好协商,就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议,
第一章:服务的内容和要求
第一款,乙方为甲方提供保洁服务的地址及范围为,。
第二款,服务标准为无污渍、无水痕、无油渍颜色一致。
第三款,工期为自年月日至年月日止,为期天。
第四款,乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。
第二章,甲方的权利和义务
第一款,按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。
第二款,确保乙方提供服务时,不得有阻碍乙方服务的行为。
第三款,指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。
第四款,负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应,以保证乙方工作的顺利进行。
第三章,乙方的权利和义务
第一款,按本合同的要求,准时到达作业现场,按时完成服务工作。
第二款,负责服务人员各种技能培训及安全、内保、防火、防盗知识教育,并教育服务人员遵守甲方的各项规章制度。
第三款,积极与甲方协调、配合,并根据甲方的要求,不断改进、提高清洗服务质量。
第四款,清洁后的结果要达到国家质量环境体系的相关标准。
第五款,在施工过程中,工人出现任何伤亡事故均由乙方一方负责,甲方不负任何责任。
第四章,合同金额及付款方式
第一款,金额合计,元人民币(大写,)
第二款,付款方式,现金或者支票。
第三款,付款时间,甲方应于乙方工程结束验收合格后5个工作日内付清乙方工程款,如因甲方原因未按约定时间结清工程款,甲方需向乙方按工程款总额的3%每日支付滞纳金。
第四款,合同签订服务范围之外的特项服务费由甲方单独支付,不在以上服务费金额之内,在服务工作完成后予以结清。
第五章,违约责任
第一款,如因甲方未能履行其权利和义务,造成乙方工作时间延长或服务质量不符合标准,乙方不承担相应责任。
第二款,如因乙方施工过程中造成甲方物品出现划痕,损坏,由乙方全部赔偿。
第三款,如因乙方原因,造成施工工期延长,甲方将按合同总额的3%每日扣除服务费。
第六章,免责条款
第一款,因不可抗力导致本合同不能履行时(如下雨等),双方互不承担违约责任。
第二款,在不可抗力消除后,双方继续履行本合同。
第七章,未尽事宜及争议的解决
第一款,本合同必须由双方法定代表人签字,并加盖公章。
第二款,本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第三款,本合同履行过程中如有争议,由双方协商解决,协商未果,均可向丰台区人民法院起诉。
第四款,本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
三,合同范文
甲方,(以下简称甲方)
乙方,(以下简称乙方)
依据有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司标志设计或公司产品商标设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行,
一、委托之事项,
甲方委托武汉景臣品牌设计有限公司设计包装。
二、委托设计费用,
包装设计单价为人民币_______元,
总价为,人民币______________元(大写,______________________)
三、付款方式,
1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的50%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间);
2、设计完成后,甲方需在三天内由代理人签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),乙方以此为定稿,确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款。
四、设计的时间,
1、乙方需在_个工作日内设计出甲方的初稿;
2、设计完成的时间为___个工作日(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延)。
五、知识产权约定,
1、乙方对设计完成的作品享有著作权;
2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任;
3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有;
4、在乙方为甲方提供设计方案后,若因甲方公司名称或商品名称变化而变更设计方案,视其为新方案设计,甲方应另向乙方支付50%的设计合同款作为预付款,乙方重新开始设计;
5、甲方收到乙方设计初稿,提出与设计方案所属性质不同设计要求,视其为新设计方案,甲方应另向乙方支付50%的设计合同款作为预付款,乙方重新开始设计。
六、双方的权利义务,
甲方权利,
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;
甲方义务,
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。
乙方权利,
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。
乙方义务,
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计;
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任,
1、甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用;
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、不可抗力因素,
甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,由双方协商解决。确实无法调节,则根据办理。
九、合同生效,
1、本合同需由甲乙双方签字或盖章后,以双方最后签字日期为生效日;
2、本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方,(签章)乙方,(签章)
代表签字,代表签字,
地址,地址,
电话,电话,
日期,年月日
日期,年月日
采购单位(甲方) 采 购 计 划 号
供应商(乙方), 项目编号,
签订地点, 签订时间,
为了明确甲乙双方的权利和义务,履行各自的职责,根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法典等法律、法规规定,经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致,按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺,签订本合同。
第一条 合同名称
承包合同。
第二条 环卫服务内容及范围
一、环卫保洁承包服务内容
路段的环卫保洁服务工作,面积 平方米。
1.负责道路的清扫、保洁、冲洗、洒水降尘;
2.负责清扫保洁产生垃圾的清运工作;
3.向环卫管理部门反馈路面卫生及环卫设施设备动态;
4.负责车辆的清洗清洁,保持车辆的干净卫生;
5.负责沿路居民生活垃圾、单位生活垃圾及其他委托代运垃圾进行收集、运至中转站进行压缩;
6.确保垃圾收集、运输车辆应密闭、车容整洁、无撒漏等现象;
二、服务范围统计表
项目名称长度(m)宽度(m)面积(㎡)备注
合计
三、拟要求承包方投入机械作业设备表
序号车辆类型数量(辆)备注
1
2
3
4
四、拟要求承包方投入作业人员
名称数量(人)备注
第三条 承包期限
本合同承包期限,从 止。
第四条 承包经费及支付方式
1、承包服务费为 ,承包服务期。承包费已包含从业人员工资、工具、保险、耗材、安全风险、车辆运行、车辆保养维护、车辆折旧费、利润、税金等一切费用。甲方每月凭乙方开具税票等手续按月付款方式结算,直至承包期满。
2、支付方式,按月支付。承包费由甲方每月凭乙方开具税票等手续,于次月15日左右通过银行转账支付给乙方。
第五条 承包方式
采用全包干方式,即业务包干,风险责任包干,经费包干方式。甲方将清扫保洁业务及相应的承包经费支付给乙方,乙方按甲方的管理要求和标准组织清扫保洁工作,并接受甲方的指导、监督和检查验收。
第六条 作业要求及标准
一、环卫工工作制度及流程
1.根据保洁作业要求将管理人员分为早班、中班、晚班三个班次,保洁人员分为四个班次,
07:00-11:00 11:00-14:00
14:00-18:00 18:00-21:00
2.严格执行广西壮族自治区城市市容和环境卫生管理条例并制定严密的工作流程。
3.道路保洁人员按照道路保洁要求、环卫设施的保洁要求、公共设施保洁要求,按步骤、分项目的认真作业,所有作业时的操作流程必须规范。垃圾收集运输保洁人员按照垃圾收集运输保洁要求必须作到日产日清,密闭运输并按照指定地点、时间、运输线路清运垃圾。
4.管理员必须根据作业要求和考核办法进行经常性不间断的巡视并做好巡查记录,严格做好整改工作的流程,即,发现问题—告知当班人员—整改到位—记录复查。严格执行汇报请示制度,做好一级对一级负责、分段分块总负责制的工作。每月将所有的报表、考查记录、考核结果等情况汇总后有项目经理上报主要负责人,主要负责人根据当月的综合考核结果并参照相关的奖惩激励机制分配员工的收入,即,汇总资料—报站—审核评定—造册发放。
5.道路保洁措施,每日完成彻底清扫一次,要求做到每日上午9,00前完成该项工作,标准是必须符合广西壮族自治区城市市容和环境卫生管理条例的每一条规定。日巡管理员必须每天在彻底清扫后进行全方位的考查,发现问题必须在9,30前整改完毕并做好记录。对经常重复出现的问题要重点查处、杜绝类似的差错重复出现。u
6.公共设施清洁的措施,严格按照“环卫设施保洁要求”和“公共设施保洁要求”的每一条款去做好此项工作。日巡管理员必须每天在巡查时对照相关标准严格督查,要做到不留空白、不存死角,发现问题及时消除。u
7.垃圾运输的措施,专职垃圾收集运输保洁人员必须按照“垃圾收集运输保洁要求”去做好垃圾运输工作,具体措施,日产日清无积存垃圾,为防止残汤剩菜等流质物的滴漏,垃圾运输人员必须将这些流质物袋装后运输。做到文明作业,规范操作。
8.日巡管理员要经常督查,监管垃圾的收集清运情况,密封运输情况以及是否按指定地点、时间、运输线路运送垃圾。发现积存垃圾,路面污染和拒绝沿线居民向垃圾车倾倒生活垃圾的情况要做好整改、协调、处理等工作。因客观原因造成的问题要及时汇报,帮助解决。u 9.在以上几项措施实施过程中,对经常重复出现问题且整改不力、未能及时消除影响的人和事将严格按考核扣分标准执行。
二、机械化作业清扫保洁工作流程及制度
1.机械化道路作业时间及频次,
作业时间,07:00-09:00 09:00-12:00
12:30-15:30 16:00-20:00
作业频次,每天冲洗2次,机扫2次,洒水降尘不少于8次
2.交通畅通、路面宽敞的道路采取双边高压冲射的方式进行全面覆盖 路面作业。交通密集、道路狭窄的道路采用喷雾洒水的方式降低空气扬尘及保持路面湿润。
3.作业人员要遵守交通法规,文明礼让,安全驾驶,严格按规章制度操作,路面日间冲洗、洒水作业时须鸣报信号,要播放提示音,提示行人避让,时刻注意树立良好形象,做到文明作业不扰民,防止扬尘和淋人,限速行车保质量,冲洗后路面应干净,下水口应不堵塞,路面见本色。道路机械冲洗、机械洒水、机械保洁作业速度一般应小于20公里/小时。尽量避免作业扰民和有效防止作业扬尘。
三、重大活动保洁预案
根据重大活动要求,及时调整作息时间,增加普扫次数,对重点地区、保洁难度大的路段适当增加保洁人员,加大保洁力度,增加保洁密度。垃圾收集运输根据要求增加收集运输次数,储备好工具、车辆,做到人员、工具、车辆配备充足,有效地发挥团队作用。为使重大活动和突发性事件时有备无患,我们还组建一支专业的卫生保洁突击队伍,以供紧急调用。重大活动期间,主要负责人到达现场全面调度指挥。项目经理和各段块管理员全面监控、确保重点,做到应付各类重大活动、重要检查能够指挥有方,井然有序,全面掌控、措施得力、整改及时、落实到位、万无一失。凡遇节假日管理员一律停休并全天候督查,所有保洁人员必须全天候不间断地巡回保洁并增加果壳箱、垃圾房、垃圾桶、烟灰缸等垃圾存放容器的收集清理次数。早晨彻底清扫时间要提前半小时完成,各交接班时间要做好延长和提前的准备,节假日期间原则上在重点区域增派保洁人员协助所在路段保洁人员搞好卫生保洁工作。节假日期间要更加保证卫生质量的水准,随时接受各主管部门的检查、指导和按排。努力完成上级下达的指令性任务。根据要求全力配合和完成主管部门实施的洒水降尘和冲洗路面作业任务,配备专职人员完成此项工作。
第七条 发包方与承包方的权利和义务
一、发包方的权利和义务
1、发包方定时或不定时对承包方作业情况进行检查,如承包方不按要求清扫、保洁、垃圾收集清运,发包方有权利对承包方进行批评督促,并按相关规定进行处罚。
2、在承包期内,承包方不能按规定完成承包工作,发包方有权解除承包合同。
3、发包方每月应按时支付承包费。
二、承包方权利和义务
1、承包方在承包期内必须保证对承包区域进行清扫、保洁、收集清运垃圾二次,并保证承包区域道路干净、无堆积垃圾现象。
2、承包方必须遵守和执行国家、自治区及发包方制定的质量检查标准及管理规定,按时按质按量完成工作,不准有漏扫、漏收垃圾现象。
3、承包方须无条件接受发包方的管理和监督,否则视为违约。
4、承包方在承包工作中所需的工具、车辆、劳保品、保险等一切工作费用由承包方承担。
5、承包方必须按时发放员工工资、福利和缴交劳动保险等。
6、承包方在承包期间要抓好安全生产,如发生安全事故、交通违章和交通意外纠纷,一切责任和经济赔偿由承包方承担,发包方概不负责。
7、承包期间,承包方不得私自转包给其他人。
8、承包方必须配备环卫工人 人以上,确保工作质量。
第八条 其他事项约定
一、因重要会议、检查等重要任务或其他特殊情况,发包方提前通知承包方,承包方无条件立即投入人力、物力,加班加点,清扫保洁,并把垃圾及时清运。
二、承包方不服从发包方管理和监督的,每次缴交违约金100元以上,在当月承包金中扣减。
三、发包方每周定期和不定期检查,发现不按照要求、不按标准、不及时清运收集垃圾、保洁不注意安全生产的每次每项缴交违约金100元以上,连续三次以上不符合要求的缴交违约金1000元,在当月承包金中扣减。
四、若被县、市、区通报批评一次,承包方缴交违约金300元,在当月承包金中扣减,若被通报批评三次以上的,取消承包资格。
五、承包方无权私自向沿线服务对象收取服务费,如有违反,除缴交非法所得外,并按所收取的三倍作为违约金缴交给甲方。
六、承包合同经双方签字盖章后,任何一方不得随意终止、解除合同,(除政策因素或不可抗拒的自然灾害外)。违者要缴交违约金5000元给对方。
七、履行承包合同产生争议,双方现行协商,协商不成的,任何一方均可向贵港市仲裁委员会申请仲裁。
第九条 争议解决方式
凡与本合同有关的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;如经协商后仍不能达成协议时,可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
第十条 经双方同意可对本合同的条款进行补充,以书面形式签订补充协议,补充协议及合同附件具有同等效力。
第十一条 本合同执行考评标准为平丹路党校路口至红旗岭屯路口突击保洁服务质量考评标准
第十二条 违约责任
一、乙方未尽管理责任导致损坏、损失的,应按责任比例相应承担费用;
二、甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的,乙方有权要求甲方在一个月内解决,逾期未解决的,甲方应承担相应的责任;乙方违法、违约,不履行投标承诺和约定服务的,甲方有权要求向乙方承担相应责任,直至取消乙方的服务合约。
第十三条本合同一式六份,经甲乙双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执二份,采购监督管理部门执一份,广西中信恒泰工程顾问有限公司执一份。
甲方(章),
年 月 日乙方(章),
年 月 日
单位地址,单位地址,
法定代表人,法定代表人,
委托代理人,委托代理人
电话,电话,
电子邮箱,电子邮箱,
开户银行,开户银行,
账号,账号,
邮政编码,邮政编码,
项目名称,
项目编号,
采购单位,
中标供应商,
时 间, 年 月 日
甲方, (以下简称甲方)
乙方, (以下简称乙方)
本条款甲方是采购人,乙方是中标供应商,双方在签订采购合同时,按照中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购货物和服务招标投标管理办法有关规定及中华人民共和国民法典遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就采购人校园保洁服务工作协商一致,订立本合同。
第一条 服务项目
名称,
所在地,
第二条 服务期限
自合同签订之日起计,两年,即_____年_____月_____日至_____年 月____日。
第三条 保洁服务费用及付款方式
1.保洁服务费用每年共计人民币, 元,(大写), 。
2.付款方式,
承包经费按月支付,其中,每年1到11月份支付 元,12月份支付元。甲方于第二个月的10日前支付给乙方上个月承包经费的95%,其余的5%作为质量保证金。承包期间,甲方每月对乙方进行一次考核,每年考核平均分达到95分以上的,甲方才一次性返还乙方全年质量保证金;平均分不达到95分的,不返还全年质量保证金。每次付款前,乙方须开具当月承包费的全额发票给甲方。
第四条 清洁卫生项目承包区域
广西XX大学位于南宁市XX路,占地面积300亩,校园建筑面积14.46万平方米,其中学院体育场馆占地面积3万平方米。
(一)服务区域
1.所有道路路面(包括人行道、草坪便道等);
2.院内各系卫生责任区;
3.格物楼、致远楼、至善楼、致知楼、大学生科技创新基地楼、文馨公寓1-9号楼、保卫科办公楼、知味轩一楼、图书馆(8楼、9楼)、地下商业街等楼栋的楼道、走廊、电梯轿厢、护栏、窗台、天花板、墙壁、室外玻璃、可上人楼面及周边环境;
4.足球场、篮球场、停车场及周边环境卫生;
5.所有宣传栏、垃圾桶、路灯、路牌、及其他公共设施的表面清洁;
6.校园内所有公用卫生间;
7.学院东南门外10米以内区域;
8.清除从教室、办公室、学生宿舍清理出来的垃圾。每天根据垃圾量及时清除学生公寓门口垃圾,确保每天垃圾日清日毕;
9.院内所有的生活垃圾、绿化垃圾及厨余垃圾(除建筑垃圾及医疗废弃物外的所有垃圾)要当天产生当天清除出校园,不留垃圾在校内过夜。
10.每个星期清扫一次各楼栋楼顶天面的排水沟和杂草。
(二)校内以下范围不属于管理承包区域,
1.教室、办公室、教研室、实验室、运动场馆、校医务室等室内卫生。
2.学生寝室日常室内卫生。
3.食堂内部(备餐间、操作间)卫生。
4.地下商业街非公共区域的卫生
(三)保洁岗位设置要求(管理员1人、垃圾清运工3人、绿化养护工2人、保洁员32人,共计38人)
岗位具体区域人员配置
(一)保洁员岗位(32人)格物楼2人
致知楼1人
致远楼2人
至善楼1人
大学生科技创新基地楼2人
图书馆1人
文馨公寓B11人
文馨公寓B21人
文馨公寓B32人
文馨公寓B42人
文馨公寓B51人
文馨公寓B61人
文馨公寓B72人
文馨公寓B81人
文馨公寓B9(AB楼)2人
地下商业街1人
知味轩一楼大厅及公共卫生间2人
路面、室外体育运动场地、内湖水面保洁5人
各系卫生责任区2人
(二)绿化养护工2人
(三)垃圾清理工3人
(四)管理人员1人
共计38人
(四)保洁要求和保洁标准
1、保洁要求
1.楼道、公共走廊通道、墙面及天花板的卫生保洁要求,
(1)每天清扫、清除垃圾至少2次;
(2)楼梯扶手及护栏,每天擦拭至少1次;
(3)所有楼宇大门所属玻璃门每周至少清洁1次;
(4)路灯、天花板墙面清除灰尘和蜘蛛网每月2次;
(5)楼道进出口处要保持干净、整洁;
2.教学办公区、宿舍区等室外部分卫生保洁要求,每天2次清扫地面的灰尘和垃圾;每周冲洗1次明沟,冲洗后及时打扫干净,保证无积水;上班期间要不停地循环保洁,以保持地面无垃圾、烟蒂、粉尘等。
3.学院食堂及地下商业街等室内卫生保洁要求,每天扫地2次、拖地2次;桌椅每天用抹布抹干净1次,保持室内设备表面清洁;玻璃门窗及窗台等及时保洁;室内灯具、电扇每月至少清洁1次;每周清扫2次墙角及天花板上的灰尘和蜘蛛网。
4.校内主干道卫生保洁要求,每天6∶00和13∶00两次开始对主干道地面进行全面清扫,然后巡回保洁;果皮箱、垃圾桶每天清洁1次,并保持外表干净;室外宣传栏、路牌、雕塑每天擦拭1次。
5.公共卫生间(包括办公区及教学区、宿舍区、学院食堂的公共卫生间)卫生保洁要求,每天清扫3次以上,第一次必须在上午8∶00前做好,同时根据卫生间不同设施进行保洁,包括用水及时冲洗大小便池(器)及地面,擦拭洗手盆、水龙头、台面、镜面、排气扇等;地面用干拖把拖干,保持干燥、干净;门窗、窗台、墙角、天花板等做到及时保洁;便池、洗手盆及洗手台不得有污渍,如发现应及时用清洁剂清洗干净;每天喷洒适量的空气清新剂,保持卫生间内的空气清新,无异味。乙方根据工作现场情况,负责免费提供并放置所有卫生间驱蚊香、除味香、除臭剂等用品。
6.其他公共场所卫生保洁要求,地面每天清扫两次以上,然后巡回保洁,清扫花草绿地上的树叶、纸屑等垃圾,每天清扫一次明沟,每周冲洗1次明沟并打扫干净,做到无积水;公共场所上的宣传栏、果皮箱、垃圾桶(箱)、路灯、路牌、绿化盆景及其他工艺和公共设施,每天及时保洁及清理小广告。
7. 校园内湖水面保洁要求,及时清理湖面的漂浮物;清理湖中的水葫芦、浮萍等。
8. 足球场、篮球场每周至少打扫1次,平时需循环保洁,以保持地面无垃圾、烟蒂等。
9.按照学院创卫要求定期进行灭“四害”,并做好书面记录。“灭四害”范围,院内各楼宇公共部分、学生公寓内、院内建筑物周边环境、化粪池、排水沟、沉沙石、公共卫生间、各楼宇内电房、水房等;药品投放按政府有关规定执行,原则上为一个月2次,遇特殊情况,据实处理,不准使用国家禁用的清洁用品和消杀物质。
10. 在保洁过程中发现公共设备设施有损坏的,必须及时以书面方式向甲方后勤保障部报告,以便及时维修,避免损失。
11. 每天及时做好生活垃圾及厨余垃圾清运工作,确保校园环境卫生整洁。
12. 学院有大型活动(如,新生开学、晚会)需安排保洁的情况下,须积极配合学院工作,要按照甲方的布置、要求、标准和时限,及时组织做好清洁工作。
13. 负责每年毕业生离校后毕业生宿舍及新生报到前新生宿舍的卫生清洁工作。
2、保洁标准
1.教学办公区、宿舍区等公共区域保洁标准,
⑴地面(水泥地或瓷砖地),目视水泥地干净无污渍、无垃圾、无灰尘、无烟蒂、无纸屑,瓷砖地面光亮洁净。
⑵天花板、墙面、墙角,目视天花板无蜘蛛网、无灰尘积附,墙面无粘附物,墙角无蜘蛛网和其他粘附物。
⑶灯具,目视无灰尘、光照明亮。
⑷玻璃门窗、其他门窗、窗台,目视无灰尘、光亮透明,其他门窗及窗台无灰尘及粘附物。
⑸教室、办公室、实验室的门窗外表面,无灰尘、挂网及积物。
⑹走廊护栏,水泥护栏或木制护栏无灰尘、无蜘蛛网和其他积物。不锈钢护栏目视不锈钢光亮、无灰尘、无污渍。
⑺楼梯及扶栏,无杂物堆放,无灰尘附积。
⑻公共卫生间,卫生间内空气无异味,目视地面、墙面、天花板、洗手盆、便斗、厕位等无污渍、无灰尘,排污管道要通畅。公共卫生间的垃圾篓要放置塑料袋(费用由乙方承担),每天更换1次以上。
(9) 不锈钢垃圾桶、垃圾箱等内要放置塑料袋(费用由乙方承担),每天更换1次以上。
2.学院院内道路地面的保洁标准,地面无杂物、无积水、无烟蒂、无纸屑、无明显污渍,无泥沙,内湖水面无漂浮物。
3.其他公共场所的保洁标准,公共场所保持清洁卫生,无乱扔杂物;果皮箱、垃圾桶外表无明显污迹;宣传栏、路牌等无污迹;公共建筑物及设备设施外表无小广告。
(五)项目执行要求
1.甲方由后勤保障部负责监督落实承包协议书的执行,并对相关承包工作进行管理和协调;绿化小组负责对环境卫生保洁工作情况进行检查、评价,根据检查情况和师生意见,对承包方工作提出整改意见和评价总结。
2.在教学区及住宅区存在少量建筑垃圾,在查不清楚责任人情况下,由承包方组织清理,不再收取清理费用,乙方保留向相关责任人的追偿权,甲方应积极配合乙方行使权利。承包方工作人员收集的废旧物品,不能堆集存放在作业区房间、走廊内,清理后应及时运走。
3.合同期内甲方每年对承包方服务进行评估,若评估合格,则委托管理服务继续进行,若评估不合格,甲方有权终止合同。
第六条 其他要求
1.由于甲方院内不再设置垃圾池及垃圾中转设施,要求乙方必须至少配置不小于5吨的压缩式垃圾车一辆,以便于及时清运各种垃圾。
2.乙方聘用员工工资标准不能低于南宁市最低工资标准,负责按国家有关规定缴纳所聘用员工的社会保险金及其他费用。应加强对聘用员工的安全防护教育,乙方工作人员在工作期间所发生的工伤、安全事故,由乙方承担全部责任。
3.乙方在学院校园内使用车辆,需聘用具有正规驾照的驾驶员。
第七条 双方的权利和职责
1.甲方的权利和职责
(1)甲方将校内的清洁卫生保洁服务项目承包给乙方经营管理。
(2)甲方付给乙方从事以上清洁卫生保洁服务项目的承包费用。
(3)甲方由后勤保障部负责监督落实承包合同的执行,并对相关承包工作进行管理和协调及对环境卫生保洁工作情况进行检查、评价。由后勤保障部每月组织一次有乙方相关人员参加的座谈会,根据检查情况和群众意见,甲方对乙方工作提出评价总结,此评价总结为评定乙方服务质量的直接依据,并据此给乙方提出整改意见。
(4)乙方在承包期内如未按本合同规定的要求和标准执行,甲方有权提出整改意见(以书面形式通知乙方);如乙方拒不接受整改意见或提出整改意见一个月内没有整改的,甲方有权扣除乙方的承包费5000元/次,乙方连续2个月检查不达标或总计3次以上不达标的,甲方有权没收乙方质量保证金,及单方面中止协议。
(5)甲方有偿提供给乙方保洁工作所用的水电(水电收费标准按学校水电维修中心的规定收取);在有房源的情况下,可租赁给乙方办公用房及工具房各一间。租赁价格由甲乙双方协商确定,但是甲方应当给予乙方优惠,房租价格标准应当低于南宁市房屋租赁的标准。如存在第三方,同等条件下,乙方有优先租赁权。
(6)属于甲方基建装修产生的建筑垃圾由甲方督促施工单位负责清理。
(7)甲方无偿提供乙方工作人员及相关车辆的正常出入通行条件及停放位置。
(8)卫生清洁的区域范围如有增减,承包经费则相应增减;增减费用则视范围大小由甲乙双方协商确定。
2.乙方的权利和职责
⑴乙方所管辖区域保洁的管理必须严格执行合同规定的要求和标准,在承包期限内,乙方必须积极主动并认真履行清洁卫生保洁的管理工作职责,保证责任区域内所有的保洁项目保持清洁、卫生。每天清运生活垃圾2次,做到日产日清,清运时间由乙方根据甲方的具体情况而定,校内所有的垃圾要当天产生当天清除,不留垃圾在校过夜,将垃圾运往南宁市指定的垃圾处理站,垃圾清理及清理费用由乙方负责。
⑵在上级卫生主管部门组织的各种卫生检查和评比活动中,乙方须积极配合甲方工作,要按照甲方的布置、要求、标准和时限,及时组织做好承包区域内的清洁工作。除不可抗力外,如果因乙方原因造成对甲方的检查评比不合格,甲方将扣减乙方人民币5000元的承包费,或收取乙方的质量保证金作为赔偿,及终止本合同。
⑶乙方必须按照甲方的工作时间表,在每日上、下午上班时间前,打扫干净承包区域,双休日、节假日期间保证承包区域内清洁卫生标准不降低。
⑷根据保洁的工作需要,乙方所用工作人员必须身体健康,行为端正,遵纪守法,另外,管理人员需具有专科以上文凭。乙方应加强对派出人员的管理,督促其履行职责,要求工作人员在工作期间要佩戴明显标志,统一着装,在冲洗厕所时要对外设置告示牌。对不胜任工作者,乙方应及时更换人员。
⑸乙方工作人员收集的废旧物品,不能堆集存放在作业区的房间、走廊内,清理后当日必须运走。
⑹水电费按甲方水电管理部门相关规定收取。
⑺凡发现公共场所或厕所因设备损坏造成长流水、灯不亮要及时报修。如发现因乙方责任造成厕所或公共场所有长流水,每发现一次,则扣减乙方承包费500元/次。
⑻乙方应根据工作需要合理用水用电,不得浪费,不得随意将水电用于非保洁工作。如违规,每发现一次,则扣减乙方500元承包费。
⑼关于由后勤保障部每月组织的座谈会,乙方有权在座谈会中提出自己的意见,并有权对评价总结提出异议并要求甲方提交评价总结的依据,甲方收到乙方异议后,须对异议做出处理意见。
⑽当甲方检查发现卫生工作不合格,要求乙方整改时,乙方接到整改通知后,2天内必须按要求整改完毕,并将整改措施和结果书面报告甲方,直到甲方验收合格为止。在定期检查或随机抽样检查工作中,如乙方有三次以上(含三次)不合格,甲方不退还乙方质量保证金。
第八条 违约责任
1.在承包期内,甲方不得无故终止合同。如甲方违约单方面终止合同,则由甲方双倍退还乙方的质量保证金,乙方亦不再退回已收取的服务费。
2.在服务期内,乙方不得无故终止合同。如乙方违约单方面终止合同,则退还甲方当年度已付给乙方的所有服务费,甲方不再退还乙方当年的质量保证金。
第九条 争议解决的方式
凡因本合同在履行过程中如有发生争议,双方应协商解决或报主管部门进行调解;协商或调解无效的,双方同意由南宁市仲裁委员会仲裁。
第十条 附则
1.本合同经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效。
2.合同期间,如遇到不可抗力致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商解决。
3.合同落款中注明的地址为甲、乙双方的通讯地址,本合同项下的相关文件、通知以及仲裁文书、通知书等材料一旦向该地址发出,即视为双方已经收到。任何一方地址变更,应及时通知对方,否则通知向原地方发出仍然有效。
4.未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
5.本合同壹式陆份,每份均具有同等的法律效力。甲执叁份,乙方执贰份,委托代理机构执壹份。
甲方(章)乙方(章)
单位地址,单位地址,
法定代表人,法定代表人,
委托代理人,委托代理人,
电话,电话,
纳税人识别号,纳税人识别号,
开户名称,开户名称,
开户银行,开户银行,
账号,账号,
邮政编码,邮政编码,
签订日期 年 月 日
开荒保洁合同(一)
甲方,(以下称甲方)
乙方,成都百安居保洁有*公司(以下称乙方)
乙方为甲方的工程提供开荒保洁服务,协商如下,
一、本合同的服务范围及施工价格,
二、施工期限,
三、合同双方的责任,
甲方的责任,
1、按合同约定向乙方支付服务费,
开荒保洁服务合同。
2、无偿为乙方提供清洁服务用水、电。
3、对乙方的服务质量应及时监督检查,如发现问题要求乙方及时返工,直至达到质量标准。
4、教育乙方有关人员遵守项目部工地制度。
5、甲方应提前三天的书面形式或电话通知乙方进场施工
四、乙方责任,
1、乙方收到甲方进驻现场书面通知或电话通知后,要积极做好准备,准时进驻现场。
2、乙方在甲方设立作业所。作业所在业务上受乙方和甲方双重领导。乙方作业人员须经专业培训和具有专业知识人员担任。
3、乙方负责提供保洁所需的各种机械、设备、工具、材料、药剂等,认真完成甲方规定的作业项目和标准,按时确保施工质量任务。
4、乙方施工人员在施工过程中遵守甲方各项内部规章制度,必须衣帽整洁,自行配戴安全帽、安全带等,乙方负责安全教育从业人员任务。
5、乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担,乙方用工应签定劳动协议,并办理各种用工手续,如因用工不当,给甲方造成损失由乙方承担。
6、乙方在施工中应保证清洗保洁的服务质量,避免出现返工现象。
7、乙方教育员工爱护工地成品及室内各种设施,做好各项防护措施,乙方在工作中造成甲方设施、材料及客户物品损失,乙方应承担相应的赔款责任。
8、乙方作业应遵守甲方规定的时间要求,如有变更双方协商解决。
9、乙方为保证施工质量,须根据不同材质,采用相适应的清洁原料和操作方法。乙方施工完成后向甲方提供完工报告,服务质量经甲方通过后由甲方在完工报告上签字。
五、付款方式
双方签字合同生效,乙方施工完成后,验收合格通过,工程款在一星期内付清。
六、合同变更与终止
1、合同的变更与提前终止必采用书面形式。
2、本合同规定的履行期限届满,合同自动终止。
3、在合同履行过程中,如遇不可抗拒的因素,双方协商以补充合同方式进行解决。
甲方(签字盖章)乙方,成都百安居保洁有*公司(签字盖章)
代表,代表,
合同签定日期,
开荒保洁合同(二)
甲方,(以下简称甲方);地址,
乙方,(以下简称乙方);地址,
经双方友好协商,甲方委托乙方对甲方所管理的大楼室内进行开荒清洁,相关事宜约定如下,
一、开荒清洁工程工地名称,马尾国税大楼工地,该大厦座落于,福州市江滨路号;该大楼共计层,建筑总面积㎡;
二、开荒清洁工程范围,
1、室内地面的清洁、有内窗台的窗户玻璃清洁(两面)
2、各个安全楼道的清洁(踏步、转台、消防栓消防管)
3、各个卫生间的全面清洁
注,外墙面不清洁,窗户玻璃洗不到的不清洁,如需高空清洗应另计算费用;
二、承包方式,包工包料;清洁单价,按建筑1.8元/平方米计算;建筑面积共计,㎡,总价为元(人名币);大写,元整。
三、甲方的义务和权利
1、甲方免费提供本工程所需的水、电到现场。
2、甲方应免费提供给乙方存放工具库房;
3、在乙方进行施工时乙方提出要求甲方配合的事宜甲方必需配合,否则造成的损失及后果由甲方自行负责;
4、乙方应严格执行甲方的安全规定,否则甲方有权进行处罚;
四、乙方的义务权利,
1、乙方为本清洁工程直接施工方,负责现场管理,不得将本工程转包给其它单位进行。
2、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水、用电,遵守甲方管理规定,服从甲方监督管理。
3、施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。
五、双方约定的付款方式为,
1、乙方进场进行开荒清洁施工第三天,甲方应按清洁工程总价的%预付工程款给乙方,以保证工程所用的材料、工人生活费等;
2、清洁工程完成7个楼层甲方应预付给乙方工程款总价的80%(包括前面的预付款在内);余下款项在开荒清洁工程完工通过验收合格后,甲方在5个工作日内一次性付清款项给乙方。
3、付款方式为,(1)乙方提供收据给甲方;(2)现金支付;
4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过15天未及时付给乙方清洁款项,甲方应支付给乙方3%的敕纳金;
六、本清洗工程工期,自20**年月日起至20**年月日止天工期,若遇甲方的原因及其他原因(包括自然因素)造成清洗工程误工或不能施工的,工期将顺延;
七、清洁后的第二次污染(装修改建、修补)乙方不负责再清洁;如有需要时,甲方应另行计费给乙方;
八、工程完工后,由甲、乙双方共同验收,若清洁工程完工乙方通知甲方验收,甲方两天后不验收视为清洁工程合格。验收标准为,目视无明显污迹;
九、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商解决。协商不成的,任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方,(签章)乙方,(签章)
年月日
甲方,_________________
乙方,_________________
甲乙双方遵循平等自愿,诚实信用,公平合法的原则,按照国家和地方政府有关劳动人事政策规定,就甲方委托乙方代理劳务保障事务,经协商一致达成如下协议。
一、合同目的
经双方协商一致同意乙方许可证范围内的经营项目。
二、合作基本条件
1、甲方是由当地省市劳动行政部门批准经工商行政部门注册登记,具有就业服务和人才资质的人力资源服务型企业。
2、甲乙双方必按本协议约定诚信履行各自的义务,违约不履行义务的要承担相应的法律和经济责任。
3、甲方保证委托代理事项符合国家和地方法律法规和规章制度的规定并负责向乙方及时提供代理服务所需有效相关的证件资料,乙方保证按照。国家及当地劳动保障事务的办事规定认真及时办理甲方委托各项事务。
4、甲方所需委托代理费按工程劳务费总额的%收取资质委托代理服务费。
三、本协议期限为年月至年月日,协议期满,甲乙双方无异议,结清劳务服务费后本协议自行废止。
四、委托服务事项
1、乙方用甲方的资质招聘劳务务工人员,为劳务人员购买意外伤害险和工伤保险和日常的管理购买保险费用由乙方负责缴纳办理。
2、乙方将购买保险单复印件交甲方备案。
3、乙方将招聘劳务人员按进度计划给甲方提供劳务登记卡和人员花名册以便随时掌握劳务人员的信息状态,确保劳务人员工资发放。
五、劳务费用的支付
1、应根据乙方完成的工程量为依据,按乙方应得劳务费和施工进度支付劳务费,按协议约定支付给劳务人员。
2、支付的方法,按乙方提供上报劳务人员花名册,人员工资表、联名举荐书、不拖欠员工工资承诺书,意外伤害险,工伤保险单由甲方负责发放到务工人员手中。
3、非在册人员和没有办理劳务登记卡的人员所发生的一切问题均由乙方负责承担由此造成的一切经济损失甲方不承担任何责任。
4、工程验收合格后甲方按协议约定扣除委托代理费后支付劳务承包人应得费用。
六、违约责任
1、甲乙任何一方违约且给对方造成经济损失,违约方必须按有关规定,根据实际情况大小补偿守约方相应的经济损失。
2、甲方按进度收不到资质挂靠委托代理费,没有按时支付劳务费造成的工资延迟发放,甲方不负任何责任。
本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决,协商补充附件与协议具有同等的法律效力,协商解决不成可向所在地,人民法院提起诉讼。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份经双方签字盖章后生效。
甲方,_________________(盖章)乙方,_________________(盖章)
法定代表人,_________________法定代表人,_________________
委托方,_________________(简称甲方)
受托方,_________________(简称乙方)
甲、乙双方基于自愿、平等、协商一致的基础上,达成本协议,双方共同遵守执行。
第一条,_________________甲方全权委托乙方代其向银行及其金融机构申请贷款(授信)事宜,贷款(授信)方式不限。
第二条,_________________甲方应及时向乙方提供办理贷款(授信)所需要的所有证件和相关资料并保证所提供的资料及信息真实性、合法性和完整;如因甲方提供虚假资料或隐瞒相关事实所造成的后果全部由甲方承担。
第三条,_________________贷款(授信)金额
1、甲方计划此次贷款(授信)金额为元;
2、最终贷款(授信)金额以银行批准贷款(授信)金额为准。
第四条,_________________贷款(授信)成功后甲方向乙方支付授信金额%为办理贷款所产生的劳务费;甲方应在获得银行贷款(授信)当日一次性将劳务费付清给乙方。
第五条,_________________本劳务协议一式两份,经甲、乙双方签字后生效,具有法律效力。未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。
受委托方,_________________委托方,_________________
年 _____年_____月_____日
2022保洁劳务合同通用模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。保洁劳务合同通用模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
鉴于乙方为退休人员,不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民法典》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。
第一条 本协议期限为________年。
本协议于________年____月____日生效,至________年____月____日终止。
第二条 乙方承担的劳务内容为:乙方在甲方担任保洁员一职,具体工作内容为:
1. 每天办公室公共区域和办公桌椅的保洁工作;
2.来人来访客人的茶水接待工作及后续保洁工作;
3.乙方的工作标准详见甲方保洁员的岗位职责。
第三条 乙方的着装要求为:职业便装。
第四条 乙方认为,根据乙方目前的健康状况,能依据本协议
第二条、
第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。
第五条 乙方到甲方就职,履行甲方保洁员岗位职责,接受甲方的管理,遵守甲方依法制定的各项规章制度。
第六条 乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密包括但不限于:接触到的甲方的各种文件以及所了解到的甲方各种经营及管理信息
甲方:_________________
乙方:_________________
身份证号:_________________
甲方聘用乙方为试用期员工,试用期________________个月,自_____________年___________月_______________日起至________________年___________月___________日止。经双方平等协商,现就试用期间的有关事项订立以下条款,以共同遵守。
一、乙方的岗位(工种)为:________________
在试用期间,根据工作需要和乙方能力,甲方有权对乙方的工作岗位进行调整。
二、在试用期间,乙方应保守甲方的商业秘密,严格遵守劳动纪律和甲方的各项治理规定及制度,并根据甲方工作安排,认真履行职责,维护甲方合法权益。
三、乙方试用期工资为_____________元/月,甲方按月发放。
四、乙方在试用期内,考勤均由甲方按实际出勤状况和公司考勤制度执行。
五、乙方在试用期内,除工资外,本公司的任何福利待遇均已包含在试用期工资内。
六、乙方每月工资由甲方自上班之日起的次月15日左右发放,若乙方工作不足一个月时,按月工资比例折合实际工作天数计算。若工资发放日恰逢周日或假日,甲方结合公司实际情况逐日顺延发放。
甲乙双方就心语心愿网吧证件转让事宜,本着友好互利的原则,经双方协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条甲方以人民币元(大写:__________)的价格转让给乙方,位于, “___________________________________________________________________”的网吧,工商批准号________________________,公安批准号:________________________________税务批准号:________________________,文化批准号:________________________________消防批准号:_______________________,乙方享有全部产权。
第二条甲方转让给乙方网吧的所有证照及相关合同,包括《网络文化经营许可证》、《网吧特许经营证》、《网吧信息安全许可证》、《工商税务登记证》、《营业执照》、《消防许可证》等。与该网吧相关的任何手续都未过户、更名,但网吧所有权已转让乙方。甲方有义务积极配合乙方办理所有证件的变更、过户,在甲方所有网吧手续及相关执照未完全过户给乙方之前,甲方应积极同乙方到相关单位办理全权委托手续,若因证件引起不能搬迁或者不能营业甲方退还全款金额,此协议终止,此协议终由双方互相商议而定。
第三条在甲方将网吧转让给乙方之前,甲方必须将所有积欠一切的税款、水费、电费、房屋租赁费、信息费用、电话费用、雇员工资等一律付清。
第四条甲方“转让网吧后,不得以任何形式向乙方索要网吧物品,参与网吧经营,干涉网吧事务”。
第五条在本合同后附甲方身份证复印件一份,乙方身份证复印件一份,网吧证件清单一份(网吧物品清单无误后需双方签字捺印后生效)。
第六条本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,,由甲乙双方签字捺印具有同等的法律效力。
此协议为最终协议。如有未尽事宜,双方协商以附件形式补充解决。
第一条 为了加强对互联网上网服务营业场所的管理,规范经营者的经营行为,维护公众和经营者的合法权益,保障互联网上网服务经营活动健康发展,促进社会主义精神文明建设,制定本条例。
第二条 本条例所称互联网上网服务营业场所,是指通过计算机等装置向公众提供互联网上网服务的网吧、电脑休闲室等营业性场所。
学校、图书馆等单位内部附设的为特定对象获取资料、信息提供上网服务的场所,应当遵守有关法律、法规,不适用本条例。
第三条 互联网上网服务营业场所经营单位应当遵守有关法律、法规的规定,加强行业自律,自觉接受政府有关部门依法实施的监督管理,为上网消费者提供良好的服务。
互联网上网服务营业场所的上网消费者,应当遵守有关法律、法规的规定,遵守社会公德,开展文明、健康的上网活动。
第四条 县级以上人民政府文化行政部门负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批,并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理;公安机关负责对互联网上网服务营业场所经营单位的信息网络安全、治安及消防安全的监督管理;工商行政管理部门负责对互联网上网服务营业场所经营单位登记注册和营业执照的管理,并依法查处无照经营活动;电信管理等其他有关部门在各自职责范围内,依照本条例和有关法律、行政法规的规定,对互联网上网服务营业场所经营单位分别实施有关监督管理。
第五条 文化行政部门、公安机关、工商行政管理部门和其他有关部门及其工作人员不得从事或者变相从事互联网上网服务经营活动,也不得参与或者变相参与互联网上网服务营业场所经营单位的经营活动。
第六条 国家鼓励公民、法人和其他组织对互联网上网服务营业场所经营单位的经营活动进行监督,并对有突出贡献的给予奖励。
第七条 国家对互联网上网服务营业场所经营单位的经营活动实行许可制度。未经许可,任何组织和个人不得设立互联网上网服务营业场所,不得从事互联网上网服务经营活动。
第八条 设立互联网上网服务营业场所经营单位,应当采用企业的组织形式,并具备下列条件:
(一)有企业的名称、住所、组织机构和章程;
(二)有与其经营活动相适应的资金;
(三)有与其经营活动相适应并符合国家规定的消防安全条件的营业场所;
(四)有健全、完善的信息网络安全管理制度和安全技术措施;
(五)有固定的网络地址和与其经营活动相适应的计算机等装置及附属设备;
(六)有与其经营活动相适应并取得从业资格的安全管理人员、经营管理人员、专业技术人员;
(七)法律、行政法规和国务院有关部门规定的其他条件。
互联网上网服务营业场所的最低营业面积、计算机等装置及附属设备数量、单机面积的标准,由国务院文化行政部门规定。
审批设立互联网上网服务营业场所经营单位,除依照本条第一款、第二款规定的条件外,还应当符合国务院文化行政部门和省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门规定的互联网上网服务营业场所经营单位的总量和布局要求。
第九条 中学、小学校园周围200米范围内和居民住宅楼(院)内不得设立互联网上网服务营业场所。
第十条 设立互联网上网服务营业场所经营单位,应当向县级以上地方人民政府文化行政部门提出申请,并提交下列文件:
(一)名称预先核准通知书和章程;
(二)法定代表人或者主要负责人的身份证明材料;
(三)资金信用证明;
(四)营业场所产权证明或者租赁意向书;
(五)依法需要提交的其他文件。
第十一条 文化行政部门应当自收到设立申请之日起20个工作日内作出决定;经审查,符合条件的,发给同意筹建的批准文件。
申请人完成筹建后,持同意筹建的批准文件到同级公安机关申请信息网络安全和消防安全审核。公安机关应当自收到申请之日起20个工作日内作出决定;经实地检查并审核合格的,发给批准文件。
申请人持公安机关批准文件向文化行政部门申请最终审核。文化行政部门应当自收到申请之日起15个工作日内依据本条例第八条的规定作出决定;经实地检查并审核合格的,发给《网络文化经营许可证》。
对申请人的申请,文化行政部门经审查不符合条件的,或者公安机关经审核不合格的,应当分别向申请人书面说明理由。
申请人持《网络文化经营许可证》到工商行政管理部门申请登记注册,依法领取营业执照后,方可开业。
第十二条 互联网上网服务营业场所经营单位不得涂改、出租、出借或者以其他方式转让《网络文化经营许可证》。
第十三条 互联网上网服务营业场所经营单位变更营业场所地址或者对营业场所进行改建、扩建,变更计算机数量或者其他重要事项的,应当经原审核机关同意。
互联网上网服务营业场所经营单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、注册资本、网络地址或者终止经营活动的,应当依法到工商行政管理部门办理变更登记或者注销登记,并到文化行政部门、公安机关办理有关手续或者备案。
第十四条 互联网上网服务营业场所经营单位和上网消费者不得利用互联网上网服务营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用含有下列内容的信息:
(一)反对宪法确定的基本原则的;
(二)危害国家统一、主权和领土完整的;
(三)泄露国家秘密,危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的;
(四)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结,或者侵害民族风俗、习惯的;
(五)破坏国家宗教政策,宣扬邪教、迷信的;
(六)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
(七)宣传淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的;
(八)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;
(九)危害社会公德或者民族优秀文化传统的;
(十)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
第十五条 互联网上网服务营业场所经营单位和上网消费者不得进行下列危害信息网络安全的活动:
(一)故意制作或者传播计算机病毒以及其他破坏性程序的;
(二)非法侵入计算机信息系统或者破坏计算机信息系统功能、数据和应用程序的;
(三)进行法律、行政法规禁止的其他活动的。
第十六条 互联网上网服务营业场所经营单位应当通过依法取得经营许可证的互联网接入服务提供者接入互联网,不得采取其他方式接入互联网。
互联网上网服务营业场所经营单位提供上网消费者使用的计算机必须通过局域网的方式接入互联网,不得直接接入互联网。
第十七条 互联网上网服务营业场所经营单位不得经营非网络游戏。
第十八条 互联网上网服务营业场所经营单位和上网消费者不得利用网络游戏或者其他方式进行赌博或者变相赌博活动。
第十九条 互联网上网服务营业场所经营单位应当实施经营管理技术措施,建立场内巡查制度,发现上网消费者有本条例第十四条、第十五条、第十八条所列行为或者有其他违法行为的,应当立即予以制止并向文化行政部门、公安机关举报。第二十条 互联网上网服务营业场所经营单位应当在营业场所的显著位置悬挂《网络文化经营许可证》和营业执照。
第二十一条 互联网上网服务营业场所经营单位不得接纳未成年人进入营业场所。
互联网上网服务营业场所经营单位应当在营业场所入口处的显著位置悬挂未成年人禁入标志。
第二十二条 互联网上网服务营业场所每日营业时间限于8时至24时。
第二十三条 互联网上网服务营业场所经营单位应当对上网消费者的身份证等有效证件进行核对、登记,并记录有关上网信息。登记内容和记录备份保存时间不得少于60日,并在文化行政部门、公安机关依法查询时予以提供。登记内容和记录备份在保存期内不得修改或者删除。
第二十四条 互联网上网服务营业场所经营单位应当依法履行信息网络安全、治安和消防安全职责,并遵守下列规定:
(一)禁止明火照明和吸烟并悬挂禁止吸烟标志;
(二)禁止带入和存放易燃、易爆物品;
(三)不得安装固定的封闭门窗栅栏;
(四)营业期间禁止封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道和安全出口;
(五)不得擅自停止实施安全技术措施。
第二十五条 文化行政部门、公安机关、工商行政管理部门或者其他有关部门及其工作人员,利用职务上的便利收受他人财物或者其他好处,违法批准不符合法定设立条件的互联网上网服务营业场所经营单位,或者不依法履行监督职责,或者发现违法行为不予依法查处,触犯刑律的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,依法给予降级、撤职或者开除的行政处分。
第二十六条 文化行政部门、公安机关、工商行政管理部门或者其他有关部门的工作人员,从事或者变相从事互联网上网服务经营活动的,参与或者变相参与互联网上网服务营业场所经营单位的经营活动的,依法给予降级、撤职或者开除的行政处分。
文化行政部门、公安机关、工商行政管理部门或者其他有关部门有前款所列行为的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款规定依法给予行政处分。
第二十七条 违反本条例的规定,擅自设立互联网上网服务营业场所,或者擅自从事互联网上网服务经营活动的,由工商行政管理部门或者由工商行政管理部门会同公安机关依法予以取缔,查封其从事违法经营活动的场所,扣押从事违法经营活动的专用工具、设备;触犯刑律的,依照刑法关于非法经营罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由工商行政管理部门没收违法所得及其从事违法经营活动的专用工具、设备;违法经营额1万元以上的,并处违法经营额5倍以上10倍以下的罚款;违法经营额不足1万元的,并处1万元以上5万元以下的罚款。
第二十八条 互联网上网服务营业场所经营单位违反本条例的规定,涂改、出租、出借或者以其他方式转让《网络文化经营许可证》,触犯刑律的,依照刑法关于伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由文化行政部门吊销《网络文化经营许可证》,没收违法所得;违法经营额5000元以上的,并处违法经营额2倍以上5倍以下的罚款;违法经营额不足5000元的,并处5000元以上1万元以下的罚款。
第二十九条 互联网上网服务营业场所经营单位违反本条例的规定,利用营业场所制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用含有本条例第十四条规定禁止含有的内容的信息,触犯刑律的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由公安机关给予警告,没收违法所得;违法经营额1万元以上的,并处违法经营额2倍以上5倍以下的罚款;违法经营额不足1万元的,并处1万元以上2万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至由文化行政部门吊销《网络文化经营许可证》。
上网消费者有前款违法行为,触犯刑律的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由公安机关依照治安管理处罚法的规定给予处罚。
第三十条 互联网上网服务营业场所经营单位违反本条例的规定,有下列行为之一的,由文化行政部门给予警告,可以并处15000元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至吊销《网络文化经营许可证》:
(一)在规定的营业时间以外营业的;
(二)接纳未成年人进入营业场所的;
(三)经营非网络游戏的;
(四)擅自停止实施经营管理技术措施的;
(五)未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志的。
第三十一条 互联网上网服务营业场所经营单位违反本条例的规定,有下列行为之一的,由文化行政部门、公安机关依据各自职权给予警告,可以并处15000元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至由文化行政部门吊销《网络文化经营许可证》:
(一)向上网消费者提供的计算机未通过局域网的方式接入互联网的;
(二)未建立场内巡查制度,或者发现上网消费者的违法行为未予制止并向文化行政部门、公安机关举报的;
(三)未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息的;
(四)未按规定时间保存登记内容、记录备份,或者在保存期内修改、删除登记内容、记录备份的;
(五)变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、注册资本、网络地址或者终止经营活动,未向文化行政部门、公安机关办理有关手续或者备案的。
第三十二条 互联网上网服务营业场所经营单位违反本条例的规定,有下列行为之一的,由公安机关给予警告,可以并处15000元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至由文化行政部门吊销《网络文化经营许可证》:
(一)利用明火照明或者发现吸烟不予制止,或者未悬挂禁止吸烟标志的;
(二)允许带入或者存放易燃、易爆物品的;
(三)在营业场所安装固定的封闭门窗栅栏的;
(四)营业期间封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道或者安全出口的;
(五)擅自停止实施安全技术措施的。
第三十三条 违反国家有关信息网络安全、治安管理、消防管理、工商行政管理、电信管理等规定,触犯刑律的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由公安机关、工商行政管理部门、电信管理机构依法给予处罚;情节严重的,由原发证机关吊销许可证件。
第三十四条 互联网上网服务营业场所经营单位违反本条例的规定,被处以吊销《网络文化经营许可证》行政处罚的,应当依法到工商行政管理部门办理变更登记或者注销登记;逾期未办理的,由工商行政管理部门吊销营业执照。
第三十五条 互联网上网服务营业场所经营单位违反本条例的规定,被吊销《网络文化经营许可证》的,自被吊销《网络文化经营许可证》之日起5年内,其法定代表人或者主要负责人不得担任互联网上网服务营业场所经营单位的法定代表人或者主要负责人。
擅自设立的互联网上网服务营业场所经营单位被依法取缔的,自被取缔之日起5年内,其主要负责人不得担任互联网上网服务营业场所经营单位的法定代表人或者主要负责人。
第三十六条 依照本条例的规定实施罚款的行政处罚,应当依照有关法律、行政法规的规定,实行罚款决定与罚款收缴分离;收缴的罚款和违法所得必须全部上缴国库。
第三十七条 本条例自11月15日起施行。4月3日信息产业部、公安部、文化部、国家工商行政管理局发布的《互联网上网服务营业场所管理办法》同时废止。
经甲乙双方商定,甲方自愿将自己经营的__网吧转让给乙方经营,现双方协商如下:
1、转让网吧的全套手续、网络文化经营许可证(含副本)、安全审核证。消防安全检查抄告书、税务登记证(含纳税手册)、工商营业执照(含副本)、组织机构代码证(含副本)、公章。
2、转让网吧设备、电脑客户机__台、收银机__台、服务器__台、路由器__台、交换机__台等其它所有设备设施。
3、网吧转让后,乙方在经营过程中出现的一切经营责任,甲方不再承担任何责任。
4、网吧转让前甲方所产生的一切债权债务以及相关的法律责任由甲方负责。5、网吧转让后乙方对经营过程中产生的一切债权债务由乙方负责、不再与甲方有任何关系。
6、网吧证照的变更、年审等事项,甲方应协助进行办理。
8、如甲乙双方单方违反协议赔偿对方20%的违约金。
9、此协议望甲乙双方共同遵守,从甲乙双方签字之日起生效。
10、此协议一式两份,甲乙双方各执一份。
需要写明申请单位(网吧)、申请事由、以及申请时间。
消防安全检查意见书上所称的网吧名称以及地址必须与申请变更的网吧相一致。
此项由申请变更的网吧自行制定,应当涉及实名制登记、安全审计软件安装、网吧计算机安全管理、信息日志保存等内容。
此项由申请变更的网吧自行制定,应当包括建立网吧内巡查制度、安装监控、协助公安机关抓获各类现行违法犯罪分子等内容。
法人代表必须有身份证复印件,另外在申请表上所列出的信息网络安全员均需提供身份证复印件,二代身份证必须双面复印。信息网络安全员(含法人代表)不得少于3人,如网吧规模较大的应当酌情增加1-2人。
经过培训且在有效期内的信息网络安全员应当提供岗位资格证书复印份,证书上所标注的工作单位必须与申请变更的网吧相一致。
7、原互联网上网服务营业场所信息网络安全许可证。
原互联网上网服务营业场所信息网络安全许可证是指办理变更手续前,申请变更的网吧所持有的互联网上网服务营业场所信息网络安全许可证。
网吧提供的各类材料除注明为复印件的外,均需提供原件,所有复印件每页都必须加盖公盖。
转让方: (以下简称:甲方)
受让方: (以下简称:乙方)
甲乙双方就 转让事宜,本着友好互利的原则,经双方协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
1、甲方以总价人民币价格转让给乙方位于 号 网吧,转让后乙方享有网吧百分之百的所有权。
2、甲方转让的网吧内包括:上网设备、电脑、电表、线路、空调、房屋场地押金及所有货物商品含冰柜押金单据及房屋各类押金单据
3、甲方变更授权人给乙方的'网吧有效证照包括《网络文化经营许可证》、《安全审核意见书》、税务证、《消防意见审核书》、《个人独资企业登记证》、《网吧设备采购保修单》及《固定电话光纤租赁合同》,乙方具有所有权。
4、甲方在网吧交付乙方以前,所有积欠一切税款、水电、电费、房屋租赁费、信息费用、电话费用等相关费用、一律付清。转让后乙方不承担任何转让前甲方所产生的未清积欠费用,甲方造成后果负一切责任。
5、甲方承诺:转让网吧后,不得以任何形式向乙方索要网吧物品,参与网吧经营,干涉网吧事务。网吧转让后乙方发生的一切财务、债款、债务、经营有关及其它网吧有关的问题事件均由乙方全权负责,
甲方不负任何责任(除公安等部门查处由于甲方以前造成的遗留问题)。经营中如主管部门需要经营者提供法人身份证复印件等,甲方必须无条件提供。
6、甲方的转让费用乙方一次性付清后甲方有义务积极配合乙方办理所有证件的地址变更,法人代表过户、注销等手续。费用由乙方负责!
7、如果在国家政策不允许变更证件过户的情况下,乙方可以长期经营所有网吧证件和转让权,甲方不得以任何理由干涉。
8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字后生效,两份具有同等法律效力。
甲方:
_____年____月____日
乙方:
_____年____月____日
合伙经营协议书
订立此协议的合伙人:
姓名:身份证:
姓名:身份证:
姓名:身份证:
合伙双方本着自愿、公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条 合伙内容
双方自愿合伙组建经营______________商行(以下简称商行),该商行所有资产均属合伙叁方共同所有,约定投资份额各占投资总额的%。
第二条 合伙名称、主要经营地
第三条 合伙经营项目和范围
电子配件、通讯器材…….。
第四条 合伙期限
合伙期限为5年,自2012年4月1日起,至2017年3月31日止。合伙期满可续订合伙合同。
第五条 出资金额、方式、期限
(一)合伙人出资。合伙人____________以现金方式出资,合计人民币____元,享有_______的股份;合伙人________以现金方式出资,合计人民币____元,享有________的股份;合伙人________以现金方式出资,合计人民币____元,享有________的股份。
(二)各合伙人的出资于2012年4月10日以前交齐。逾期不交或未交齐的,取消其合伙资格并且赔偿由此造成的损失。
(三)本合伙出资共计人民币_______元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,合伙双方的出资仍为个人所有,届时按当时盈亏结算后返还。
第六条 盈余分配与债务承担
合伙双方共同投资,共同经营,共同劳动,共担风险,共负盈亏。
(一)盈余分配:以投资额为依据,按比例分配。
(二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以投资额为依据,按比例承担。任何一方对外偿还后,另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。
第七条 入伙、退伙、出资的转让
(一)入伙。
1、需承认本合同,执行合同规定的权利义务。
2、新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意,承认并签署本合伙协议。
3、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙商行的债务承担连带责任。
(二)退伙。
1、自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:①合伙协议约定的退伙事由出现;
②经全体合伙人同意退伙;
③发生合伙人难以继续参加合伙商行的事由。
退伙前应当提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。
2、当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:
①死亡或者被依法宣告死亡;
②被依法宣告为无民事行为能力人;
③个人丧失偿债能力;
④被人民法院强制执行在合伙商行中的全部财产份额。
以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。
(三) 出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让,经过合伙人确认后,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙商行财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙商行的合伙人。
合伙人或他人可以入伙、退伙、转让,但须经双方同意,并办理增加出资额的手续或订立入伙、退伙、转让的补充协议;补充协议与本协议具有同等效力。
第八条 管理、重大活动
商行在经营期间应严格执行财务制度,由________负责保管和收银,_________负责记账。当月盈余于次月1至7日前结算,并制作结算单。
商行的收支款项应统一在商行设立的账户中流转,开户银行和银行账号由双方确定后,列入备忘录或补充合同中。
商行的所有工作人员的录用及工资标准由合伙双方协商确定。
商行的人事、财务、经营、管理等制度由合伙双方协商确定。
重大的合同、决策、开支、经营等活动须经合伙双方协商同意并在备忘录上签字。
1、对外开展业务,订立合同;
2、对合伙事业进行日常管理;
3、出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;
4、支付合伙债务;
5、出差使用经费。
第九条 合伙人的权利和义务
(一)合伙人的权利:
1、合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权。
2、合伙人享有合伙利益的分配权;
3、合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;
4、合伙人有退伙的权利。
(二)合伙人的义务:
1、按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;
2、分担合伙的经营损失的债务;
3、为合伙债务承担连带责任。
第十条 禁止行为
(一)未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。如其业务获得利益,归合伙人共同所有,造成的损失按实际损失进行赔偿。
(二)禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务。
(三)除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙进行交易。
(四)合伙人不得从事损害本合伙利益的活动。
(五)禁止私自挪用、转借、转让商行的货物及流动资金。
第十一条 合伙经营的继续
(一) 合伙如有以下事由之一,应延续合伙经营:
1、合伙事业有赢余;
2、合伙事业有转机;
3、合伙人要求延续;
4、合伙事业有很大的前景。
(二)在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原商行名称继续经营原商行业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。
(三)在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营。
第十二条 合伙的终止和终止后的事项
(一) 合伙因下列情形解散:
1、合伙期限届满;
2、全体合伙人同意终止合伙关系;
3、已不具备法定合伙人数;
4、合伙事务完成或不能完成;
5、合伙事业违反法律被撤消;
6、出现法律、行政法规规定的合伙商行解散的其他原因。
(二) 合伙终止后的事项:
1、即推举清算人,并邀请__中间人(或公证员)参与清算。
2、清算如有赢余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产顺序进行。固定资产和不可分物,可作价买卖给合伙人或第三人。在价格相等的情况下,合伙人有优先购买权,其价款参与分配。
3、清算后如果亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
第十三条 争议的解决方式
合伙人之间如发生争议,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。协商不成的,一方可经退伙程序退伙,或可依法向原告所在地人民法院起诉。
第十四条 本合同如有未尽事宜,应由全体合伙人讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十五条 本合同正本一式叁份,合伙人各执一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人签名(盖章):
签名时间:2012年___月___日
合伙人签名(盖章):
签名时间:2012年___月___日
合伙人签名(盖章):
签名时间:2012年___月___日
甲方:__________(受让方)身份证号码:__________________
乙方:__________(转让方)身份证号码:__________________
双方本着友好互利的原则,甲乙双方经协商一致,签订本协议,以资共同信守执行。
第一条 乙方以人民币____________元的价格将位于_________的正在经营的______网吧(面积:_____,工商批准号:______________)整体转让给甲方,由甲方获得经营权和资产所有权,甲方全权经营管理。签订协议后,甲方第一次支付给乙方人民币___________元(大写_________________元),甲方进场经营管理,其余___________元(大写________________元)待相关过户手续办完(二个月)付清。
第二条 乙方转让的网吧包括所有电脑、桌椅、线路、上网设备、空调、风扇等附属设备及其他杂物。(详见附件:设备清单)
第三条 网吧转让后,网吧的一切权力归甲方所有,包括网吧门面的承租权,网吧相关证照、文件、协议,包括《网络文化经营许可证》、《网吧特许经营证》、《网吧安全许可证》、《工商税务登记证》、《营业执照》、《房屋协议》、《卫生许可证》、《消防许可证》及《固定电话租赁协议》等完整交接给甲方。
第四条 乙方有义务积极配合甲方办理网吧相关的过户手续。该网吧相关的任何手续虽都未过户、更名,但不影响协议,网吧所有权已转让甲方。在乙方所有网吧手续及相关执照未完全过户给甲方之前,乙方应积极同甲方到公证处办理全权委托手续,此协议由双方互相商议而定。
第五条 在乙方将网吧转让给甲方之前,乙方必须将所有积欠一切税款、水费、电费、房屋租赁费、信息费用、电话费用、雇员工资等一律付清。
第六条 乙方现有雇用的职工,除甲方同意留用外,其余均应由乙方负责遣散。
第七条 网吧交收以前,所有债权债务、经济纠纷、责任事故由乙方负责,与甲方无关。
第八条 转让网吧后,网吧发生得一切财务,经营及其他与网吧有关的问题、事件均由甲方全权负责并承担,乙方不负任何责任和连带责任(历史遗留问题除外)。
第九条 乙方承诺“转让网吧后,不已任何形式向甲方索要网吧物品、参与网吧经营,干涉网吧事务。”
第十条 甲方承诺“乙方不对转让后的网吧发生的任何问题、事件负任何责任和连带责任,所有一切均由甲方全部承担(历史遗留问题除外)。”
第十一条 甲乙双方应严格按照协议执行,任何一方违约都应向另一方支付网吧转让总金额的10%违约赔偿金。
第十二条 如有未尽事宜,甲乙双方协商,以附件形式补充解决,补充协议与原协议具有同等法律效力。
第十三条 本协议由甲、乙双方签字,立即生效。
第十四条 本协议一式___份。甲方一份。乙方一份。_____公证处一份。具有相同法律效力。
附件:1、设备明细清单(网吧物品清单无误后需双方签字后生效)。 2、甲乙双方身份证复印件。
甲方:____________电话:____________
乙方:____________电话:____________
_____年____月___日
发包方:以下简称甲方
承包方:以下简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国物权法》等法律、法规之规定,经天海网吧所有权人张良军,张伟,陈明西三位网吧股东公决同意,决定将天海网吧经营权以全包方式向承包权人进行经营权承包,为明确双方在本合同有效期内双方权利、义务关系,本合同当事人经平等协商,达成一致,共同遵守。
天海网吧地址、概况及承包经营范围:
1、地址:湖北省恩施州利川市解放东路94号
2、概况:天海网吧建于二零零六年十月,二零一零年经全面技术改造和设备更新。现有一百二十台工作站,二台无盘服务器,一台收银机,一台工作用机等固定资产。(见固定资产清单)
3、承包范围:天海网吧上网收入和网吧增值方面的经营权。
承包经营权期限:
自至日止。合同一年一签,一年一招标。同等价格优先原承包权人。
承包条件:
1、天海网吧所有职工由承包权人负责聘请。
2、承包权人负责网吧的日常经营管理及设施、设备的维护、维修和更新,保证甲方资产完整和网吧顺利经营运行。
2、承包期内,一切费用由承包权人自负(包括一年房租费,装修,设备更新,税费,管理费,行政罚款,水电气信息等费用)。
4、甲方委托承包权人为承包期内网吧执行经理,但承包权人不得以网吧资产进行抵押和担保为自身及他人进行融资活动及其它涉及经济利益活动。
5、合同期满后承包权人应将网吧各项设施完好归还甲方(含承包人更新、置换的设备),经甲方对天海网吧核收后,由天海网吧一次性退还乙方合同履约保证金伍万元(不计息)。
6、经营期内承包权人未经甲方同意不得擅自转让天海网吧经营权。
7、承包期限内,甲方有管理监督权,但无权以任何形式的干预,阻拦乙方正当管理等
8、付款金额和付款方式及逾期责任:
承包款总计:整(¥元),由承包权人于每月5号前付清上月承包费用,发包方每月5号收取上月承包费用整。
9、天海网吧在承包期内遇不可抗力造成重大损毁,由承包权人进行维修,维修费用超过五万元及以上的,承包权人可向甲方提出资金补助申请,维修费用少于五万的不予补助。
10、承包权人在承包期内须合法经营。因非法经营所造成的.行政处罚均由承包权人承担。造成重大违规(如执照被掉消等)承包权人负全责,并赔款人民币四十五万元。
11、本经营权承包为网吧资产及经营权整体承包,在承包期内,各种价格、费用及税费等因素不再另行考虑,盈亏均由承包权人负责。
12、天海网吧承包前所争取的项目资金归甲方所有,如划入天海网吧,承包权人应及时转付于甲方。
争议和解决方式:
本合同的任何变更均须双方协商一致并达成书面协议,本合同的其中条款无效、失效和不可执行不影响或不损害其它条款的有效性和可执行性,但本合同双方应停止履行无效、失效和不可执行之条款。
若因本合同发生争议,甲乙双方应协商一致并达成书面协议共同履行;双方协商不成的,可申请有关部门调解达成书面协议共同履行;调解未成的,双方均可依法向甲方管辖地的人民法院提起民事诉讼。
有下列情形之一的,合同的权利、义务终止:
1、发生法律规定的不可抗力事件;
2、本合同双方当事人一致同意解除;
3、合同期限结束的;
4、政策、法律规定的其它情形。
违约的情形和责任:
一方擅自单方面解除或终止本合同全部或部分条款、或拒绝履行附件协议全部或部分条款、或因一方蓄意阻拦本合同实施的均视为违约行为,违约方应赔偿另一方直接经济损失,因甲方违约造成本合同不能履行的,应返还乙方所有承包款及保证金并赔偿乙方直接经济损失;乙方违约而不能使本合同继续履行的,不得要求返还承包款及保证金。
本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定,经双方共同协商作出书面补充条款,补充条款与本协议具有同等法律效力。
本合同自双方签字、盖章之日起后生效。
本合同一式四份,四方各执壹份。
发包方(甲方)天海网吧承包方(乙方):
法定代表人:
股东一:委托代表人:
股东二:
签订日期:年月日
合伙经营协议书
身份证:合伙人(甲):年月日 住址:
合伙人(乙):年月日 住址:身份证:
合伙人(丙):年月日 住址:身份证:
合伙人(丁):年月日 住址:身份证:
鉴于,几方同意共同投资经营“”餐饮品牌,为明确各方的权力义务,几方本着自愿、公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下
第一条 合伙名称与地址。
合伙经营项目:
门店地址门牌号:
第二条 出资资金和方式。
合伙人以现金方式出资,计人民币元,大写,享有25%的股份。
合伙人以现金方式出资,计人民币元,大写,享有25%的股份。待续↓1
合伙人以现金方式出资,计人民币元,大
写,享有25%的股份。
合伙人以现金方式出资,计人民币元,大
写,享有25%的股份。
本合伙出资共计人民币元,大写合伙期间各合伙人出资为共有财产,不得随意请求分割。
第三条盈余分配与债务承担。
1.盈余分配:以出资额为依据,按出资比例分配,合伙人四人各
占25%。
2.债务承担:经营过程中的债务先以合伙财产偿还,合伙财产不
3.足清偿时,合伙人共同承担。任何一方对外偿还后,另外几方
应当按投资比例在10日内向对方清偿自己应负担的部分。
第四条退伙,出资的转让。
(一)退伙:
1.经全体合伙人同意退伙;
2.必须出于自愿退伙;
3.发生合伙人难以继续参加合伙事由;
如擅自退伙给另几方造成损失的,应当赔偿损失。
合伙人退伙后,几方合伙人与该退伙人退伙时的合伙项目的财
产状况进行结算。
(二)出资转让:
允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额给其他合
伙人,未经过全体合伙人同意,不得将股份转让给合伙人以外的
其他人。
第五条合伙人的权力和义务。
(一)合伙人的权力:
1.合伙事务的经营权、决定和监督权,合伙的经营活动由合伙人
共同决定;
2.合伙人享有合伙利益的分配权;
3.合伙人分配合伙利益应以出资额比例进行,合伙经营累积的财
产归合伙人所有。
4.合伙人有退伙的权力。
(二)合伙人的义务:
1.合伙协议的约定维护合伙财产的统一
2.分担合伙的经营损失的债务;
3.为合伙债务承担连带责任。
本协议一式4份,合伙人各执一份;本协议经几方合伙人签名
(或盖章)之日起生效。
注:可根据情况合伙人商量增加或删减内容。
合伙人:
签署时间:
随着人们逐渐建立起法律意识,合同是交易的策划,它承载着的是生意,它是一个交易。有效合同到底要怎么写?如果您想读一篇好文章编辑建议您看看“工程合同”,本文请收藏日后可供参考!
委托单位(甲方):CCCCCCCC苑社区监理单位(乙方): XXXXX爆破有限公司甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。为切实加强爆破物品管理,确保爆破施工生产安全,结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程委托的安全监理服务协商一致,订立本合同,以利共同双方遵照执行。
一、工程名称:CCCCCC础石方爆破工程
二、工程地点:CCC县板CCC路与莲CCC山路交汇CC西北角
三、爆破施工单位:XXXXXXX
四、监理范围:石方控制爆破安全监理工作
五、监理内容:按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。
六、监理期限:自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。
七、合同价款与付款结算方式:
工程量增加、环境因素发生变化,则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。
2、付款方式:委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。
八、委托单位权利与义务:
1、负责处理外部协调工作。
批复、通知等有关文件及时签认。
3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的各类资料。
交通差旅及出发补助等费用。
5、及时支付监理费,由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止,责任完全委托方承担。
九、监理单位权利与义务:
1、负责本工程爆破施工的安全监理。
设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。
整改或停工,并报告委托单位和当地公安机关。
清退制度的落实情况。
5、根据施工需要,定期或不定期召开例会,提出并解决施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作。
6、负责本合同范围内监理工作的内部资料收集管理和归档工作。
十、其它
1、本合同签字盖章后生效,如有变更由双方签订补充协议确定。双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。
2、未尽事宜,双方协商解决。
监理方各执一份。
委托单位(章):监理单位(章):
委托单位代表(签章):监理单位代表(签章):
年月日年月日
2022热门工程工程合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。热门工程工程合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
发包人:(简称甲方)承包人: (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况见投标须知--1
二、招标范围及方式见投标须知--1
三、合同工期见投标须知--1
四、质量标准按现行国家及地方验收规范质量及卧龙XX集团相关质量管理文件达到合格标准。
五、合同价款
5.1按施工图总价包干,合同金额(大写): (人民币): 元。
5.2 合同承包价除发生以下因素可调整外,不得以其他任何理由调整或变更;如发生由发包方认可的设计变更、签证变更工程按照以下原则执行:
(1)、投标时有对应项目的,按投标综合单价执行,结算金额为综合单价乘以签证工程量。
(2)、无对应项目的,按投标文件规定的定额文件套取定额:按投标文件取费标准计取费用(中标后如有下浮,按下浮比率计取费用);
(3)定额中无价格材料的定价:发包人指定的按供应价加上运输费签证认定;发包人不指定的按招标文件指定的投标信息价确定;无信息价的双方根据市场情况协商确定价格,若协商不成改为甲供。
(4)定额中无相应项目的:双方根据市场情况协商确定综合单价,若协商不成发包人另行安排承包商,与其他承包商达成的成交价格不高于承包人最终报价时发包人收取承包人15%的管理费。
(5)所有工程设计变更联系单工程量和价格的审核均由甲方指定代表及监理签字盖章方为有效。
(6)按以上计价原则确定的变更施工,承包人不得以各种理由拒绝施工或提出变更前项目的利润补偿。
六、组成合同的文件组成本合同的其他文件及优先解释顺序如下:
1、本合同协议书;
2、中标通知书
3、工程招标文件(含招标图纸及相关设计变更、招标补充说明及招标答疑纪要);
4、询标纪要;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、卧龙地产技术标准;
8、标准、规范及有关技术文件;
9、乙方的投标文件及附件;
10、乙方工程报价单或预算书;1
1、施工图纸及图纸会审纪要,施工联系单。
七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效合同订立时间:合同订立地点: ____省____市____区双方约定本合同自 双方签订之日生效。发 包 人:(公X) 承 包 人:(公X)法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人
建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。下面,小编为大家分享幕墙工程施工合同范本,希望对大家有所帮助!
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担XX市XX水厂综合楼玻璃幕墙、铝塑板工程的制作及安装。为明确双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、承包内容:
承包方式:为包工不包料。甲方负责提供主材,乙方自带施工工具,同时乙方负责进场材料的自卸及保护工作。
工程承包内容:八一水厂综合楼玻璃幕墙制作、安装及铝塑板安装,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。
乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包,包质量。
二、工程人工制作安装费、机械费:
雨篷收费厅和立波同样130元/平方米;
玻璃幕墙的单价为:130元/平方米;
铝塑板的单价为:130元/平方米;
本合同工程量以实际发生数量为准,在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准,按合同不变单价进行调整。
三、质量要求:
符合图纸的设计要求;外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的要求。
四、工期
乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
暂定工期为:60天完成(雨天顺延)。
五、工程验收质量保证:
工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ102—96)进行。
工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报检要求,甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。
乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。
六、付款方式:
按每月发生的工程量,甲方付乙方工程进度款60%;工程完工合格支付工程款80%,甲方工程验收合格后支付至总工程款的95%,预留5%质保金,若无质量问题一年后返还。
七、双方责任
1、甲方责任:
甲方应向乙方提供施工图一套;
乙方施工质量问题,甲方有权要求整改,如整改仍不能达到甲方及相关标准要求,甲方有权终止合同;
提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的场地。
2、乙方责任:
对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方;
在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、应由乙方负责损失;
负责未验收前的成品保护;
严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工,如发生安全和质量事故,或造成第三方人员财产损失均由乙方负责;
乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行更换,替换人员必须叁天内到岗。
因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,其工料损失及延误工期所造成的损失均由乙方承担,甲方有权终止合同,并要求乙方在三日内退出施工现场。
按照有关规定,乙方必须按安全规范进行施工。同时乙方应预防安全事故的发生,甲方事先声明,若发生任何安全事故,甲方概不负责。如现场施工人员对现场材料有偷拿情况,一旦发现,后果自负。
八、其它
本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。
本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,合同经双方签章后生效。
甲方: 乙方:
经办人: 经办人:
年 月 日 年 月 日
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:
一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础
二、工程地点:山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区
三、工程期限
1、本合同总工期为 年 月 日开工, 至 年 月 日结束。
2、如遇下列情况,工期作相应顺延。
(1)施工现场不符合安全施工;
(2)设计范围内重大设计变更;
(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;
(4)甲方不能按合同规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。
四、工程价款
1、工程总价: 人民币元整(¥元)。 工程价款按实际施工建筑面积,实际施工面积待完工后,以甲乙双方实际验收的为准(以每平方米13元(结算单价:每平方13元计算)
2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作,双方以现场市场价进行协商处理。
3、如遇下列情况,合同总价作相应调整:
(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;
(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;
(3)重大设计发生变更;
(4)在施工中新增加了工程项目;
(5)其它_________。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积,同时向乙方支付工程总价20%,即人民币 元整( ¥元);
2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项,即人民币××元整(¥元);
3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30%
4、工程验收结束后,甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10%
5、保质期一年,保质期满余额付清。
六、工程验收
1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作,并告知乙方参加验收,乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积,并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收,并且以甲方测量的施工面积为准。
2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。
3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。
七、验收标准
本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件。
(4)审核工程计划进度表。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。
(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
2、乙方权利和义务
(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。
(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。
(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。
九、服务条款无。
十、违约责任
1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。
4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
十一、合同的变更及解除
1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。
2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。
3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。
4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到60日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。
5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。
十二、争议解决方式
凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。
十三、其他条款
在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。
合同签定地:××
十四、合同文本和效力
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。
甲方:
地址:
邮编:
联系电话:
开户银行:
帐号:
车间建筑工程合同范本二
发包方(甲方):xxxxxx科技有限公司
承包方(乙方):
甲方需在汉阴县涧池镇紫永村菜园建造一栋彩钢大棚车间,现就工程相关事宜,甲乙双方达成以下合同条件:
一、工程量:在涧池紫永蔬菜基地活动板房前空地建造一栋长30米宽15米的,面积为450平米大棚车间。
二、工程造价:包工包料承包价每平米340元(含预理件基础)。金额约153000元(面积以四檐滴水为界平面计算)。
三、工期为一个月,自 年 月 日起到 月 结束
四、工程要求:
1、柱子:用160mm,高6m,壁厚3mm的圆钢立柱;
2、三角大架:用100mm方刚做柱架。80mm方钢做斜撑;
3、檩条:用100mmC型刚;
4、顶子:用75甲型彩钢板。钢片厚度上为0.426mm。下为0.276mm。颜色为上蓝下白;
5、大棚四面用75mm夹心彩钢板做墙,住骨架用80mm方钢,副骨架用60mm方钢;
6、所有钢件用灰色油漆,三道漆二道防水漆一道防火漆;7、大棚车间南北墙上层一通排固定玻璃窗,下层每个柱子之间用1.5m乘以3m塑钢平推窗;
(a)大棚车间背面中间一道用夹心板做的双开大门,右侧一小门;
(b)四周做高0.9m24墙。
五、工程要求:按施工图纸施工,所做好的大棚车间美观大方,可抗7级风,承50mm厚雪,不漏雨。
六、双方责任
1、工程实施中的一切材料和器械以及费用由乙方承担;
2、在工程实施中的一切安全事故责任由乙方自行承担;
3、甲方负责为乙方提供施工时的工作场地。可电焊的电源、水源,施工中的协调工作。
七、付款方式
本工程总价款约153000元。按三期付款:一期材料到场验收合格后甲方付5万元作为乙方的前期料款; 二期款项由甲方在乙方完成工程主题打架时支付5万元; 三期款项在工程完成后,经甲方验收合格后,在一个月内付清剩余款项(扣除质保金1万元,保修期满支付)。
八、质量保证及维修
所建好的彩钢瓦大棚保证使用期限为10年(除认为不可抗拒因素外)保修期为二年。
本合同为甲乙双方协商自愿达成,一式二份,双方各持一份,签字生效,不得违约。
甲方:xxxxxx科技有限公司
代表签字:
年 月 日
乙方:xx县xxxxx工程部
代表签字:
年 月 日
车间建筑工程合同范本三
甲方: 有限公司
乙方:
塑钢车间土建分部工程,本着平等,自愿,公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工事项协商一致,特签订本协议。
一、 工程概况:
1、 工程项目各称:塑钢原料库
2、 建筑面积:3631平方米。
二、 承包内容和方式:
1、 承包内容:仓库土建分部工程
2、 承包方式:清包工(建筑面积每平方米 元)
三、工程质量标准: 合格
四、工期:
本工期自 年 月 日开工至 年 月 日竣工,施工周期 天整。
五、工程付款与结算:
1、付款办法:基础工程完工,甲方按工时费总额 %支付乙方。主体工程完工,按余额 %支付。土建工序全部完成竣工,经验收合格,在交工后 日内一次结清工程款( 扣总额 %做保质保修金,一年后支付)
2、结算:施工中发生工程变更,凭甲方工程师签证的变更单据实调整工程量,追加或调减工程款。土地发生的借工和临时用工,按日工 元计取。(工日数量依甲方现场管理员签证单为据)
六、双方权利和义务:
(一)、甲方义务:
1、提供施工现场水通、电通,整修好场区道路。
2、指定现场管理工程师,做好施工图纸的绘审和技术交底工作,提供施工图2-3套和相关资料。
3、提供给乙方一个良好的施工环境,处理协调好周边关系和多工种之间的配合施工工作。
4、及时做好分部工程检查验收签证,如有方案调整和图纸变更,应提前24小时通知乙方。
5、准时将建筑材料提供到位,确保材料质量和数量。
(二)乙方义务:
1、项目经理、工程技术人员开工准时到位,不准擅离职守
2、工程开工前向甲方工程师提供总体施工方案和月、季工程进度计划和材料使用计划。
3、严格履行规范操作和安全文明施工,服从甲方工程师管理和督导,及时审报分段工程质量验收签证。
4、合理使用甲方材料,保持施工现场的整洁和做好已完工程的保护工作。
5、严格履行协议条款,否则将承担违约责任。
七、工期延误:
1、因图纸变更、停水、停电、材料短缺和不可抗力的因素造成停工、返工,准许顺延工期。
2、无正当理由不能按规定时间竣工,乙方应承担违约责任。
八、工程质量检查、验收:
单项工程完成,乙方提前12小时以书面形式通知甲方工程师进行隐藏工程验收签证。验收不合格乙方应在工程师限定的时间内整修,待复验后方可进行下道工序施工。因情况特殊,工程师不能准时组织验收,乙方可自行验收报工程师签证备案。
九、安全施工:
1、乙方严格按照安全规范组织施工,由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
2、甲方不准强求乙方在违返规定的情况下强行施工由此而造成的安全事故,由甲方承担相应责任和费用。
十、其他项:
1、本协议一式三份,双方签字后生效。
2、协议中不尽事宜由双方协商解决。
3、工程竣工结算完毕,协议自行失效。
4、补充条款
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日
工程委托方(甲方):_________________
工程承接方(乙方):_________________
双方就工程事宜,本着平等公平原则,经友好协商,特制订本合同,共同执行。
第一条:_________________工程名称:_________________
第二条:_________________工程地址:_________________
第三条:_________________承包性质:_________________
第四条:_________________工程造价:_________________
第五条:_________________工程内容:_________________
施工总面积为平方米,单价为元/平方米,含税后优惠总价格为¥(大写:_________________)。施工中如有增减,单价不变,工程量按实结算,因材料的变更和项目新增,双方另行协商,确定单价后施工,上述情况可按工程联系单方式处理。
第六条:_________________付款方式
1、乙方进场施工后,甲方以现金方式支付乙方预付款,在工程结束验收后个工作日内以方式结算余款,乙方按甲方提供账号开具发票。
2、因施工质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担,在保修期间,乙方应在收到甲方通知3日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由乙方支付。
第七条:_________________工程期限
本工程自完工。
第八条:_________________双方应承担的责任与义务
1、乙方进场施工期间,甲方须提供施工用水,用电,并办理好施工中相关手续;乙方在施工中做好安全防范措施,由于施工造成所有安全事故(如:_________________施工人员及与乙方相关人员伤亡)、后果由乙方全权负责。
2、乙方在施工中由于停电,停水四小时以上或累计八小时以上,影响施工,则不由乙方负责任,施工工期应向后顺延。
3、因为外力不可抗拒因素(台风,水灾,火灾,地震等)而延误工期的双方协商解决。
4、乙方按甲方审定的图纸要求进行施工,并保质按期完成施工任务,工程竣工,甲方按照相关规定进行验收;未经验收,甲方不得提前使用,否则保修期即以此日算起。
5、甲方应保证工程款按期支付给乙方,否则因此延误的损失均由甲方负担。
第九条:_________________工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,须达到专业质量检验评定的优良以上等级,因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,由此造成的返工费用、材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
第十条:_________________工期
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。
第十一条:_________________其它
1、若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价10%的违约金;
2、若乙方违反本责任书之上述相关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求,存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成
的经济损失应当予以赔偿。
3、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净;施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清,清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款,对外发生的环境污染、安全、交通等意外事故由乙方负责;
第十二条:_________________本工程保修期年,保修期内因工程质量引起的返修,由乙方无偿维修,由使用过程中造成的损坏,收取适当的材料费、人工费。
第十三条:_________________本合同未尽事宜,经双方协商,可以增补,双方如有争议,应本着友好协商的原则予以协商解决,不能解决的,可通过法律途径解决。
第十四条:_________________本合同一经双方签字后,即刻生效,一式二份,各执一份。
第十五条:_________________附件:_________________
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)
代表:_________________(签字)代表:_________________(签字)
电话:_________________电话:_________________
甲方(全称):北海市路港建设投资开发有限公司
乙方(全称):广西XXX电气安装工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:铁山港区污水处理厂10KV配电工程
2、工程地点:北海市铁山港区
3、工程内容:10KV架空线接火---10KV架空线路(详见预算书)
4、承包方式:包工包料
二、合同工期
1、工期:自签订合同之日起70天
三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式:
1、合同价款:暂定陆拾捌万壹仟玖佰壹拾叁元整(¥:681913.00)(人民币)。实际结算价以北海市财政局评审中心评审的结算价为准。
2、付款方式:合同签订后3个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款,款项合计¥204573.9元,工程竣工合格后甲方向乙方支付50%合同款;经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工程款。
五、其他约定:
1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。
2、甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按本合同价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款,乙方向甲方发出要求付款通知书,甲方收到乙方通知书之日起10个工作日内付清工程款,否则乙方有权将主要产品设备拆回来,所造成的损失或费用由甲方承担。
3、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违约责任,乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。
甲方:
乙方:深圳市**电子有限公司惠州**分公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确双方在防雷工程安装过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围和内容:防雷安装工程(详情按预算,卫生间局部等电位只预留联接端,局部电位箱(盒)不计在此造价内,如需安装则另计)。
四、工程总造价为;
防雷工程准备
一、甲方:
1、配合乙方做好安装施工现场电源,变压器断开、接通等工作,并要满足安装施工的用水,用电方便。
2、提供给乙方放材料场地。
二、乙方:
1、组织安装施工,管理人员和材料,施工机械进场。
2、编制防雷施工预算,结算表。
3、乙方代表甲方办理防雷工程报建手续,报建审图检测费由甲方负责。
工程限期
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为土建完成后一个月内完成。
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
1、按安装施工准备规定,不能提供安装施工场地、水、电源、道路未能接通、断开的。
2、不能配合乙方做防雷安装工作的。
3、人力不可抗拒的因素而延误工期。
工程质量
1、工程各质量不符合质量标准,乙方将予以改进完善直到合格为止。
2、凡属乙方施工方面的防直击雷工程,在1年保修期内,如遭受雷击损坏,乙方将在一周内维修完成。不属于防直击雷防护的电器设备等的雷击损坏不在保修范围内。
工程价款的支付与结算
一、本合同签订后,工程款按总造价支付20%即人民币 ;在完成第10层板面工程时,支付总工程款的30%为人民币;在完成第20层板面工程时,支付总工程款的'30%为人民币;工程竣工经当地防雷检测所验收合格,乙方取得防雷合格证时,甲方支付工程总造价的20%即人民币一次性付清。
二、本合同造价结算方式:现金/转账。
工程验收
一、竣工工程验收,以国家颁发的GB50057————94 xxx年版《建筑物防雷设计规范》和符合IEC国际专业标准等技术文件为依据。
二、经甲、乙双方验收合格后,甲方须及时办理验收签证手续。
三、工程结算后,由乙方提供文档。
违约责任
乙方责任:工程质量不符合合同规定的,负责无偿修进或返工。
甲方责任:按合同规定拨付工程款,否则乙方有权停工。
附则
一、本合同一式叁份,甲乙双方各执正本一份。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的合法附件。
甲方(签章) 乙方(签章)
代表人(签章) 代表人(签章)
年 月 日 年 月 日
总承包商付款(供货)委托保证合同(试行)
编号:(工字)第号
委托保证人(总承包商,以下称甲方):
住所:
法定代表人:
电话:传真:
保证人(以下称乙方):
住所:
法定代表人:
电话:传真:
鉴于甲方与(以下简称供货商)于年月日签订编号为《买卖合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方向供货商提供付款保证,甲乙双方经协商一致订立本合同。
第一条定义
1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向供货商保证,当甲方未按照主合同的约定支付货款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。
1.2本合同所称货款是指。
第二条保证的范围及保证金额
2.1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。
。
第三条保证的方式及保证期间
3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。
3.3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间,经乙方书面同意后,保证期间按变更后的时间做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时,由乙方向供货商支付。
第五条担保费及支付方式
担保期限、风险等因素确定。
5.2双方确定的担保费率为: 。
5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币
元(大写:)。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期借款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
保函》。
经营范围、注 册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
变更主合同;未经乙方书面同意,甲方不得将其主合同的权利、义务转让给第三人。
8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:
9.1向法院起诉;
9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
第十一条合同的生效、变更和解除
签字或加盖公章后生效。
修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式份,甲乙双方各执份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人
(或授权代理人)(或授权代理人)
年月日年月日
甲方:*****工程有限公司
乙方:
按照《合同法》结合中工程具体情况经甲乙双方协商达成以下协议:
一、 工程名称:土方工程
二、 工程内容:******小区
三、 工程地点:*******
四、 工程量、单价及承包形式:
工程量以施工图基坑面积和瑞贝卡房地产开发公司方共同签认开挖深度进行计量决算,基底外运单价 元/M不可预见的因素。
五、工程基槽验收完成,由****公司监理、甲方等相关人员共同确认的工程量支付。
六、工期:
该工程工期暂定为 日历天,开工时间雨雪天,该土方挖运工期每超过1天甲方罚乙方人民币壹万元整。
乙方每运挖总工程量的1/3时,工期最长不得超过1天。如当期总工程量的1/3运挖量超过1天,在下期总工程量1/3的运挖工期仍未将工期赶齐的,甲方有权单方解除合同,并追偿乙方因逾期施工给甲方造成的一切损失。
七、现场管理及质量要求:
监理单位和主体施工单位的指令,做到施工后的场地干净、平整等,为后续施工提供较好的环境。乙方应无条件配合总承包单位施工,不得以任何理由推诿、拒绝。在土方挖掘、运输过程中发现一次不服从管理或推诿、拒绝、扯皮现象,乙方除必须无条件服从外,甲方另处乙方20xx罚款。乙方严重不服从甲方管理的,甲方有权单方面解除合同,同时乙方承担因此给甲方造成的损失,且不再支付所完工费用。乙方汽车出土路线根据甲方需走小区南门,汽车出土不能走庐山路小区出口。
标高开挖,决不允许超挖、少挖。如出现超图示基底标高下挖,乙方应无条件按补救措施施工到设计基底标高,并承担所有费用。
3、乙方运土车出入小区必须用水冲洗车轮,保持小区出入口内外干干净净,符合市政要求并承担由此产生的一切费用。
八、安全文明施工:
乙方在挖土、外运土方的过程中,应严格执行有关安全操作的规程,确保机械及人身安全。挖土、运输过程中的所有事故责任及发生
的费用均由乙方负责。遇到紧急情况或事故发生时,乙方应采取积极措施,防止事态进一步扩大,尽最大可能减少经济损失,并按有关规定进行逐级上报。
九、其它
1、乙方服从甲方及政府主管部门管理,造成损失的由乙方全部负责。
十、争议:
本协议在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意由漯河仲裁委员会仲载。
十一、违约:
如有违约按《合同法》执行。
十二、本协议一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,自双方签字(盖章)后有效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表或代理人: 法定代表或代理人:
签订日期: 年 月 日
随着经济社会的不断发展,合同也变得更加重要了。签订合适的合同也是减少和防止发生争议的重要措施,合同书写的时候应当注意什么?下面让我们一起探索“借贷合同书”的奥秘,欢迎阅读希望您在这里获得您所需的信息并收藏我们的网站!
甲方(出借方): 身份证号码:
乙方(借款方): 身份证号码:
丙方(保证人): 身份证号码:
乙方为进行经营活动向甲方借款,丙方进行担保。经协商,订立本合同,共同遵守。
第一条 :本借款为乙方向甲方借款,丙方作为保证人为乙方担保,如乙方不能按时还款,丙方承担还款责任。
第二条 :本借款用于乙方的合法经营活动。
第三条 :借款金额为人民币肆拾万元整。
第四条 :借款月利率为 2.5 %。
第五条 :借款期限为二〇一三年八月三日至二〇一四年二月二日。
第六条 :乙方按月支付甲方利息,每月于借款月满对应日前存入甲方指定账户,逾期按利息额的.日1%计付滞纳金(存入日期以账户所在银行的对账单记录为准)。
第七条 :借款到期一次结清本息。逾期按本息额的日1%计付滞纳金。
第八条 :还款期限届满前,甲方如急需用款要求乙方提前还款时,应提前5日通知乙方,乙方应按时还款。
第九条 :因本合同发生争议,由当事人协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。
第十条 :本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:
编号:__________________
受益人:____________
根据 (以下简称被担保人)的申请,我单位同意作为被担保人的保证人承担按期偿还你公司与被担保人签订的 ______号合同项下的贷款本息、手续费以及履行有关义务的保证责任,特此开立本保证书,向你公司担保下列事项:
一、本保证人是经上级主管部门批准成立/在国家工商行政管理部门注册登记的合法法人。本保证人保证履行本保证书收规定的各项义务。
二、本保证书的下述保证为无条件的不可撤销的。本保证书的担保金额为______ 号合同项下的人民币贷款、手续费和逾期罚息的全部金额。
三、本保证人保证被担保人依照合同规定按期偿还全部合同项下金额。如被担保人不能按期偿付,本保证人将承担被担保人原先承担的全部偿付义务,并同意在接到你公司书面通知______日内代被担保人开始履行。
四、本保证书担保总金额随被担保人按期还本付息和手续费的金额相应递减。
五、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证,不受被担保人接受上级任何指令和被担保人与任何单位签订的任何协议、文件的影响;也不因被担保人是否破产、无力清偿对外借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何变化;也不受本保证人单位主要领导人变更和机构变更的影响。
六、本保证书在贵公司同意被担保人延期偿付时继续有效。
七、本保证书的有效期限自被担保人与你公司签订的 号贷款合同生效日起至被担保人还清该合同项下全部贷款本息及有关费用止。
保证人 ______(公章) 法定代表 ______(签章)
保证人联系地址:________________________ 电话:__________________
保证人开户银行: __________________银行帐号:__________________
签订日期:______年 ______月______ 日。
借款人名称: ________(甲方)
住所:________
法定代表人或主要负责人:________
开户金融机构:________
账号:________
电话: ________编码:________
贷款人名称: ________(乙方)
住所:________
法定代表人或主要负责人:________
电话: ________编码:________
保证人名称:________ (丙方)
住所:________
法定代表人或主要负责人:________
电话: ________编码:________
签订合同日期:________
签订合同地点:________
因甲方的请求,丙方愿意为甲、乙签订的________年________字第________号合同提供担保。乙方经审查,同意丙方作为甲方还款的保证人,甲、乙、丙三方经协商一致,按下列条款订立本合同:
第一条丙方担保金额为甲方根据________年________字第________号合同(以下称主合同)向乙方借用的资金本金(大写________)元人民币(大写:________元整)整及其相应的利息、费用和罚息。
第二条丙方保证代甲方清偿甲方在上述借款到期而未能按时偿还的借款本金、利息、费用及罚息,并保证在接到乙方书面索款通知后________个营业日内,清偿上述款项。
第三条丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财务状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本担保合同所担保的主合同的`无效或解除而免除。
第四条丙方机构若发生变更、合并、撤销,丙方应提前________天书面通知乙方和甲方,由变更、合并后的机构承担本担保合同项下的全部义务,或由甲方和丙方落实为乙方所接受的新的担保人。
第五条本担保合同生效后,甲方和乙方如需要变更主合同条款,应征得丙方的同意,由甲、乙、丙三方达成书面协议。
第六条本合同生效后,乙方有权对丙方的资金和财产情况进行监督,有权要求丙方提供其财务报表等材料,丙方应如实提供。
第七条本合同的担保金额随甲方偿还或丙方代为清偿本合同
第二条约定的本金、利息、费用及罚息的数额而相应扣减。
第八条丙方代甲方清偿借款本息、费用及罚息后,有权向甲方追偿。
第九条在本合同有效期内,甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。
第十条违约责任:
1.丙方违反本合同
第二条约定,未按期代为清偿到期债务,乙方有权委托丙方开户金融机构从丙方存款账户中直接扣收,并可视情况按担保总额的%向丙方收取违约金。
2.丙方违反本合同
第四条约定,应按担保总额的________%向乙方支付违约金。给乙方造成经济损失,且违约金数额不足弥补所受损失的,还应赔偿乙方经济损失。
3.甲方违反本合同
第四条约定,乙方有权停止发放新贷款,并提前收回已发放的贷款本息。
4.甲方和乙方违反本合同
第五条的规定,擅自变更主合同条款,丙方可以自行解除担保义务。
第十一条争议的解决方式:
合同履行中发生争议,三方协商解决,协商不成时,按下列第( )项方式解决:
(1)向________仲裁委员会申请仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十二条双方商定的其他事项:
第十三条本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章。自主合同生效之日起生效。
第十四条本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方:________(公章)乙方:________(公章)丙方:________(公章)
法定代表人: ________法定代表人: ________法定代表人:________
日期:________日期:________日期:________
甲方(借款人)__________________________
身份证号码:____________________________
住址:___________________________________
乙方(贷款人)__________________________
身份证号码:____________________________
住址:___________________________________
甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。
一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于_____________________前交付甲方。
二、贷款利息:_____________________________________________。
三、借款期限:_____________________________________________。
四、还款日期和方式:_______________________________________。
五、违约责任:______________________________________________。
六、本合同自_____________________生效。本合同一式_____份,双方各执_____份。
甲方(签字、盖章)_______________乙方(签字、盖章)________________
合同签订日期______________________合同签订日期_______________________
借款人(甲方):__________ 贷款人(乙方):__________
主要负责人:____________ 主要负责人:____________
联系电话:______________ 联系电话:______________
甲方因生产经营项目的实施临时需要资金,乙方有闲置资金。为此,甲、乙双方根据有关法律、法规,在平等、自愿的基础上,为明确责任、恪守信用,经充分协商一致签订本借款合同,并保证共同遵守执行。
一、借款金额
乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于______年______月______日前交付给甲方。
二、借款期限
从______年______月______日至______年______月______日止,借款期限为______年。
三、借款用途
甲方向乙方借款用于_____________,甲方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
四、借款利率及付息方法
1、借款利息为月息,即每月______元。 以甲方收到借款日计算利息。
2、甲乙双方设定每月______日为付息日。若______日为周末或节假日则相应顺延。
五、借款偿还
1、借款到期后如双方无异议,则本借款合同自动延期______年。
2、借款合同履行三个月后,如乙方临时需要收回借款,应提前十五天向甲方提出还款申请,借款利息按实际借款天数计算利息。
六、违约和违约处理
甲方未能按合同还本付息,属甲方违约。根据违约情况,乙方有权采取下列措施:
1、对违约部分借款加收______罚息。
2、采取必要法律手段直至依法索偿应付未付借款本息。
七、争议纠纷解决
本合同执行中如发生争议,先由双方协商解决,协商不能解决,双方可按下列第_________项解决:
1、申请仲裁机关裁决。
2、向人民法院起诉。
八、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、其他约定
1、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充合同。补充条款或补充合同以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。
2、合同的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式_______份,甲乙双方各持_______份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(借款人): __ ____身份证号码:_________________________ 乙方(出借人): _____________身份证号码:_________________________ 甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。
第一条 具体约定:
(一)、乙方借给甲方人民币(大写)_____________________
(二)、本合同借款用途________________________________________。
(三)、本合同借款月利率为_____________‰。
(四)、本合同借款期限___月,自_____年__月__日起至_____年__月__日止。
(五)、甲方选择的还款方式为
(六)、本合同借款的担保方式为_个人无限连带保证反担保_(见第二条保证条款)。
(七)、本合同自签订日起生效,一式二份,甲、乙、丙方各执一份。
第二条、保证条款:
(一)本合同的保证方式为连带责任保证。
(二)保证人保证担保的范围:
1.本合同项下的借款本金、利息(含复利)、罚息;
2.违约金、赔偿金、补偿金;
3.为实现债权和质权而支付的费用(包括但不限于因违约方发生的律师费)。
(三)保证人保证责任的保证期间自本合同生效之日起,至本合同项下债务履行期限届满之日起两年。
(四)在借款期内,保证人发生被宣告破产、被依法撤销、解散、资不抵债等丧失担保资格和能力的变故时,保证人应及时通知乙方,甲方应提供新的担保。
(五)本合同项下保证人的一切义务均具有连续性,对其合法继承人具有完全的约束力。
第三条 违约责任
一、发生下列情况之一即构成违约:
(一)甲方改变借款用途;
(二)甲方违反本合同约定,逾期或未按约定的金额归还借款本息;
(三)甲方提供的证明、资料等文件有虚假、非法的情况;
(四)甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力后无继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人或者其继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人拒绝履行本合同;
(五)合同履行期间,抵押人擅自处分抵押物,或者抵押人的行为足以使抵押物价值减少,乙方要求恢复原状、提供担保遭拒绝;
(六)合同履行期间,甲方中断、撤销乙方要求投保的保险;
(七)保证人提供虚假财务报告或者拒绝乙方对其财务状况进行监督、检查;
(八)保证人违反本合同保证条款或丧失担保能力甲方未能提供符合乙方要求的担保;
(九)甲方或担保人其他可能影响归还乙方贷款的行为。
二、发生违约情况时,乙方有权采取以下一种或多种措施:
(一)按中国人民银行的规定计收罚息和复利;
(二)要求甲方立即提前偿还部分或全部借款,或以合法程序处分本合同项下的抵、质押物以清偿全部借款和利息,或要求保证人履行保证责任;
(三)其他法律允许的措施。
第四条 纠纷的解决
本合同履行中发生争议,各方协商解决,协商不成,各方同意采取向合同签订所在地人民法院起诉的方式解决。
甲方(签字):_____________________
乙方(签字):____________________
合同签订日期:
贷款方:
借款方:
借款方为进行生产(或经营活动),向贷款方申请借款,贷款方业已审查批准,经双方协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条贷款种类
第二条借款用途
第三条借款金额人民币(大写)元整。
第四条借款利率:借款利息,如遇国家调整利率,按新规定计算。
第五条借款和还款期限
第六条还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源:
2、还款方式:
第七条保证条款
1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
2、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。
3、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
4、需要有保证人担保时,保证人履行连带责任后,有向借贷方追偿的权利,借贷方有义务对保证人进行偿还。
第八条违约责任
一、借款方的违约责任
1、借款方不按合同规定的用途使用借款,贷款方有权收回部分或全部贷款,对违约使用的部分,按银行规定的利率加收罚息。
2、借款方如逾期不还借款,贷款方有权追回借款,并按银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。
3、借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的,贷款方应追回贷款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
二、贷款方的违约责任:贷款方未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金数额的计算应与加收借款方的罚息计算相同。
第九条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意向借款方住所地人民法院起诉。
第十条其他
1、本合同非因《借款合同条例》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方依照《借款合同条例》要求变更或解除本借款合同时,应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除之后,借款方已占用的借款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。
2、本合同如有未尽事宜,须经合同双方当事人共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
3、本合同正本一式两份,贷款方、借款方各执一份,双方签字或盖章后生效。
贷款方:借款方:
________年____月____日________年____月____日
编号,(87)cm______
日期,____年__月__日于______?______进出口总公司____省分公司,地址,___市____路____号,电挂,“indukt”kwang-chow,和___市无线电一厂,(以下简称甲方)与amerekinternatioal(h.k.)ltd?hongkong,地址,eldex?building,block?b.?21,matauweiroad,ist?floob.kowloon.hong?kong,电挂,“amintor”hongkong,和___有限公司,地址,_________大厦29楼,电挂,“hksply”hono-kong,(以下简称乙方)在平等互利的基础上,双方代表就收音机及电子钟收音机装配业务问题,进行了充分的协商,一致同意达成协议如下,
第一条?总则
合作分两期进行。
第一期,乙方首先提供四组月产54000部收音机和电子钟收音机所需的全部设备和检验仪器,这些设备和仪器是新的、先进的、价格是优惠的,并须经甲方确认为准。设备和仪器的价款,在甲方收取的装配费内分期偿付。
进行步骤,
(1)甲方于9月30日前将负责装配任务的工厂平面(草)图提交乙方,而乙方则于10月20日前派出工程技术人员携带厂房调整方案和设备安装图纸到佛山市无线电一厂,与甲方共同商定施工计划。
第二条?装配费计算
因每批装配的具体品种不同,工序的繁简、难易也不同,双方同意每项品种的装配费装在有关合同中具体规定。
第三条?损耗率
由于所装配的产品之不同品种、款式,其损耗率也不尽相同。因此,双方一致同意在签订有关合同时,再另行商定合理的损耗定额。(此损耗定额系指元器件在装配前经过检验的全部合格品,在装配过程中的自然损耗率)。
第四条?交货条件
有关设备、仪器,fob_____交货。元件、器件和包装物料运抵佛山的运费由乙方承担(卸货费用由甲方负担);甲方承担将装配成品运抵_____或九龙交货,卸装费用由乙方负担。
第五条?交货期
为使甲方能正常、持续生产,乙方提供的元件、器件和包装物料应于生产月前15天运抵甲方工厂;装配成品的交货期在每批合同中具体规定。
第六条?责任问题
如因装配技术而发生的产品质量与合同规定不符或因延期交货而引起的损失,由甲方负担;如果元件、器件、包装物料不合格、不配套或不能按时运交甲方而引起的产品质量不合格或因延期交货而引起的损失由乙方负担。
第七条?技术交流
本协议签订后,乙方在接到甲方通知时,须尽快派出工程技术人员到佛山市XX一厂负责设备安装和装配技术指导,直至该厂能全部掌握设备安装和装配技术进行正常生产时为止。
第八条?协议有效期限
本协议用中、英文书就正本各一式二份,甲、乙双方各执一份,两种文本具有同等效力,自1998年9月22日起正式生效,有效期限为10年。任何一方如须延长本协议,则须提前半年向另一方提出,经双方协商确定。
第九条?本协议如有未尽事宜,须经双方友好协商一致后,方得进行必要的修改和补充。
甲方,????????乙方,
中国轻工业品进出口总公司???amerex?inter
____省分公司?????national
____市无线电一厂????(h.k.)ltd
hongkong
_____有限公司
建 房 合 同
房主人(甲方): 承建人(乙方):
甲方委托乙方承建民房一幢,为明确双方承建过程中的权利、义务,经双方协商同意,签订本合同。
一、建筑项目:甲方私人住宅三层半楼主体工程。
二、承包内容:甲方从开挖基础进行施工,含主体工程,内外搓沙,一楼毛地坪层顶覆盖工程。
三、承建方式:
1、甲方将其住宅主体工程以包工不包料的方式承包给乙方承建。
2、甲方负责提供施工用的水源、电、钢材、水泥、砖、沙子、石子、木材、圆钉、铁丝、灰桶、框子等建筑材料,以免影响乙方正常施工进度。乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、吊机、震动棒等应用工具,乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。
四、建筑规格及质量要求:乙方必须按甲方的设计图为准,确保建筑工程质量。
五、不含改建工程,不含所有下车费,不含填方,材料全部到工地。
六、承建工资价格:单包工,每平方米按200元计算,雨棚、天沟阳台都算全面积,楼顶前后檐两块砖算半层计算,如在加砖算整层。
七、施工安全要求:乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由自身安全措施不到位造成的事故的责任和因此发生的一切费用和责任与甲方无关,乙方自负。
八、付款方式:地圈梁倒好后甲方预付乙方工资壹万元,乙方每倒现浇一层,甲方付乙方工资壹万元,楼顶盖瓦后甲方付乙方工资壹万元,每粉刷一层甲方付乙方工资壹万元,主体工程全部竣工后,一次性付清。
九、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商。本合同经甲乙双方签字后,任何一方不得随意更改或单方面执行终止合同。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同签字之日起生效。
以上合同,双方共同遵守执行。
甲方签字: 乙方签字:
签字时间: 年 月 日
中国_________省_________市_________公司(以下简称甲方)与_________国(或地区)_________公司(以下简称乙方),本着平等互利的原则,经过充分协商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________省_________市加工(或装配)成品达成协议,根据中国有关法律、法规订立本合同。
第一条 合同双方
甲方:_________省_________市_________公司
法定地址:_________
法定代表:_________
开户银行及账号:_________
乙方:_________国(或地区)_________公司。
法定地址:_________
法定代表:_________
开户银行及账号:_________
第二条 双方责任
甲方责任:
(一)提供加工(或装配)生产厂房_________平方米;
(二)招聘工人_________名;
(三)提供厂内加工生产所需要的水、电及设备,费用由甲方支付;
(四)按照本合同规定按质、按量、按时向乙方交付成品;
(五)协助乙方办理驻厂人员暂住户口、入出境申报手续;
(六)协助乙方办理加工所需原材料的进口和加工成品的出口手续;
(七)乙方要求甲方协助办理的其他事宜。
乙方责任:
(一)为甲方进口_________套加工生产所需要的先进的机器设备(详见附表一),其价格应经双方协商认可,所需费用由乙方垫支。逾期交付订作物,应当向甲方偿付违约金 元;应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向甲方偿付违约金)以酬金计算的。
(二)为使加工生产正常化,由乙方无偿提供生产所需要的其他专用设备、测试仪器、检验工具等。这部分器材,所有权仍属乙方所有,只在合同期限内由甲方保管使用,损坏和丢失由甲方负责修理或赔偿,但正常维修由乙方负责。合同期满后,由乙方自行处理。
(三)按照本合同规定的数量、规格、质量及时间要求,提供加工生产的原材料(或零部件和元器件)和包装物料、辅料(或辅件)。
(四)甲方要求乙方协助办理的其他事宜。
第三条 加工(或装配)的项目、成品的名称、规格、质量和数量 (注:根据实际情况逐项逐个列出)_________。未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换,补齐的。
在合同期内,乙方如需改变加工项目,增加或减少加工(或装配)的数量,必须提前一个月以书面形式向甲方提出要求,经双方协商同意后,另立补充合同,才能进行生产。
第四条 原材料(零配件和元器件)和包装物料的名称、规格、质量和数量(注:根据实际情况逐一写明)
_________。
第五条 来料(或来件)时间和交接手续
乙方每月必须分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生产所需要的原材料(或零配件、元器件)、包装物料等运到生产场地,并办理交接手续。
甲方对乙方送来的原材料(或零配件、元器件)等必须派专人负责验收和保管。经验收不符合规格、质量要求的原材料(或零配件、元器件)或包装物料,或数量不足时,甲方应及时通知乙方更换或补足。
第六条 原材料损耗率
乙方提供的料、件损耗率分别按下列规定计算:(注:根据各种料、件的不同情况,逐类规定)
_________。
第七条 交付产品的时间和交接手续
甲方每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在甲方厂区或仓库向乙方移交加工成品。并按下列方法办理交接手续:
(一)双方必须派专人参加;
(二)交接的产品必须是在包装前经过双方检验合格的成品或半成品;
(三)双方代表必须在交接清单上签字盖章。
第八条 产品质量
(一)产品质量,以乙方提供的并经双方商议确定的样品为标准;
(二)加工生产应在双方技术人员指导下进行,以工艺比较复杂、技术要求较高的产品,乙方必须派出常驻技术人员,对生产进行具体的检查指导,发现问题及时解决,以保证产品质量;
(三)产品质量检查应有双方的技术人员参加;
(四)技术要求较高,人工无法检查的产品,应以机械测试检查为准;
(五)不合格的产品,若纯属甲方加工质量问题,甲方负责免责返修;若是原材料本身质量问题,或是技术设计等原因造成,则乙方应负担返修费用。
第九条 工缴费
来料加工的工缴费应包括工人和管理人员的工资、厂区的水电费、国家税收、固定资金折旧费、各项管理费和合理利润等。收费办法为:
(一)试产期(包括对职工培训)为_________天,采取计时工缴费,工人每人每天(八小时)工缴费为_________港元;
(二)试产期满,采取按件计算方式收取工缴费。甲乙双方根据加工的品种、规格、款式或工艺繁简不同进行定价,并在每批加工合同中订明,以港元支付。
第十条 结汇方式
结汇应以乙方已签收的合格产品数额为依据,采取D/P即期结汇或_________方式结汇。产品交付一次结汇一次,每月总结一次。
乙方逾期支付工缴费,应按银行贷款利率向甲方加付延期利息,如连续_________天不支付,甲方有权停止交付产品。乙方必须参照甲方提供的板袋自行制作合格纸格,并须提供产前板,经甲方确认无误后,方可过行大货生产;出口加工成品是对外加工装配业务中一个中心问题,当事人双方的权利义务也多围绕这一问题展开。这类条款是加工装配合同的主要条款,所以要详细订明。
第十一条 运输
乙方提供的加工机械设备、原材料、包装物料等,以及甲方加工的成品提供的运输工具和付出的费用,由乙方负担。
第十二条 保险
甲方的厂房、设备等,乙方的加工物料、设备和加工成品等,由甲、乙双方分别向_________市保险公司投保,所需费用各自承担。
第十三条 税收
双方均应遵守中国的有关税法规定,按时缴纳各自应该缴纳的税款。
第十四条 违约罚款和损失赔偿
(一)乙方应按本合同规定的规格、质量、数量和时间要求进料,并及时结汇,如因乙方的原因造成停产或其他经济损失,乙方应负责赔偿;
(二)甲方应按本合同规定的成品数量、规格、质量和时间要求向乙方交货,如违背合同的规定造成乙方的经济损失,甲方应负赔偿责任。
第十五条 不可抗力
因地震、台风、水灾、火灾或战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力的事故,致使合同一方不能履行时,事故方应尽快将事故情况通知对方。本合约期限自 年 月 日起至 年 月 日止,合约到期前 日甲乙双方得就本合约之内容重新检视。
甲方:
_____年____月___日
乙方:
_____年____月___日
需方:
供方:
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的有关规定,按照公正平等、诚实信用原则,为明确供需双方的权利义务,经双方充分协商达成一致意见,特签订本合同。
一、产品名称及清单
二、合同总金额:
壹拾柒万元贰仟捌佰贰拾肆元整(¥172824整)以实际供货为准,按实际金额结算(此价格为总包干价格,含损耗、运杂费、施工费及其它相关费用等)。
三、付款方式
收到订货合同后25天内货到现场安装,验收合格后一次性付全款。
四、交货方式及地点
1、交货日期:合同签订后 25 天内交货。
2、交货地点:
五、运输方式及费用的承担运费:
由供方承担。
六、验收标准与方式
1、该批货物均按国家技术标准验收,应随货备有合格证、原产地证明、质保书等证明文件。
2、供方按照需方要求,分品种提供样品交需方封存,收货时以封存样品核对验收。
七、服务承诺
1、全部货物送到需方验收后,供方应及时听取需方意见,如在使用过程中出现非人为的质量问题,由供方负责在24小时内,按破损数量、型号全部换新。
2、货物经需方验收入库,如发现有破损、气泡、变形等质量问题,由供方负责无条件更换。
3、质量保证期限:保修终身。
4、咨询服务:供方应满足甲需方提出该批物资的各类咨询。
5、供方应备好一定数量相同品牌、规格、型号的货物库存,以备需方补货。
八、违约责任
1、如果供方所供地毯质量检验不合格,供方应无条件退货、运走,如供方不按时清场,需方有权自行处理。
2、如供方未按需方计划的到货时间、材料规格、数量、质量送货到酒店工地,因此给需方造成损失的须赔偿总货款的10%作为违约金。
3、因供方原因,影响需方正常开业,一切责任由供方承担。
九、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,一方或双方均可依法向需方所在地人民法院起诉。
十、本合同一式肆份,签字盖章后生效,供方持贰份,需方持贰份。
需方:
法定代表人(签章):
地址:
联系电话:
签订日期: 年 月 日
供方:
法定代表人(签章):
地址:
联系电话:
签订日期: 年 月 日
本人于2012年6月毕业于西华大学水利水电工程,2012年7月至今就职于四川凉山水洛河电力开发有限公司。
在水洛河公司工作近6年的时间里,本人对工作积极、认真、负责,认真遵守各项规章制度,虚心向领导和同事请教,努力学习各项业务知识,通过不断学习,不断积累,使工作效率和工作质量有了较大提高。在公司领导的指导、关心培养下,在同事的支持帮助、密切配合下,我不断加强专业技能学习,对工作精益求精,较为圆满的完成了领导交办的各项工作任务。
一、工作方面
2012年7月至2015年6月,在公司公共项目建设管理部担任工程管理员,主要完成工程结算报表审核、变更及索赔文件审核、宁朗营地建设现场管理、成都集控中心装饰装修等工作。在施工现场工作两年多,除了感受到宏达的施工场面之外,也熟悉了标准的施工管理流程,严谨的安全管理思路,认真的质量管理态度;看到过人和设备通宵达旦不停的劳作,深切的感受到勤恳的劳动精神和伟大的建设场面;耳濡目染了缆机、拌合站、冷却站,各种加工厂的工作现场,熟悉了水电站基坑开挖、边坡支护、大坝浇筑、金结制安、洞室开挖支护等水电站建设工艺流程。
2015年7月-2018年2月,在公司公共项目建设管理部担任合同管理专责,主要负责公司公共项目建设管理部的公路、线路、营地等的工程合同管理及进度结算及支付工作;负责相应的变更项目的审核工作;负责各完工项目完工结算资料的审核及送审工作;负责部门管辖范围内合同台帐维护及数据统计工作。
2018年3月至今,在公司计划合同部担任技经专责,主要负责水工部撒多尾工竣工结算工作;负责固滴、新藏、博瓦电站、公路、线路工程变更费用审核、进度结算及支付工作;
参加关于公共分摊的宁朗、撒多电站竣工结算工作,通过督促宁朗、撒多电站各施工单位整理并上报变更、索赔资料,然后逐份审核,完善流程,并报送审计单位。由于宁朗水电站项目主体大多采用超低价中标。开工以来,因主要人工工资及材料价格上涨幅度较大、大电网停电、村民阻工等多方面因素,导致招标及合同边界条件发生了较大的变化,承包人索赔意向很强烈。另外,建设初期由于管理模式原因,一是大量变更未及时处理,导致后期集中处理可能造成部分项目出现审核控制不精细的问题;二是各类合同管理及工程管理台帐不全或是根本没有,造成管理难度大幅增大,以至于不能及时跟踪检查等等原因,宁朗电站竣工结算工作难度较大。
2012年至今,共完成40余项完工项目的竣工结算审核及送审工作。
严格按照国家法律法规、行业标准及上级公司变更管理办法,对每一份变更,都认真研究合同,秉着对不满足结算条件的项目,坚决不结算的负责态度,严格审核变更项目。在审核承包单位上报的变更项目过程中,认真查阅合同文件,了解变更前后的边界条件。对于变更项目单价,利用周末休息时间去建材市场对原材料进行询价,然后根据施工工艺选用合适的定额字目,并选择对应的取费标准,最终确定单价。对于变更工程量,承包单位会争取自己的利益最大化,可能会存在虚报工程量的现象,丝毫不敢马虎。对有疑问的地方,带着工具,组织监理代表一起到施工现场对照施工蓝图进行仔细核对。针对量价方面,跟承包单位存在分歧的地方,首先耐心听取对方意见,而后,沉着冷静的解释自己的依据和原因,用事实说话,直至对方心服口服。至2018年度共审核变更文件800余份,审减额度达1000多万元。
二、其他方面
2014年5月参加“第71期水电工程造价培训班”,并最终取得全国建设工程造价员资格证书和水电工程造价专业人员资格证书。
工作六年来,我在领导和同事的帮助和支持下,取得了较大进步,专业技术水平、组织和管理协调能力得到了较大提高,虽然取得了一定的成绩,但在今后的工作中坚持做到戒骄戒躁,不断加强理论学习,深入实践,不断调整自己的思维方式和工作方法,在实践中磨练自己,机选为更高目标奋进。