在现实生活中，人们对于合同的认可度不断提升。合同双方都要平等地享有各自的权利，同时也要履行各自的义务，并承担违约所带来的责任。您是否了解不同合同之间存在的差别呢？如果您正在寻找一篇优秀的文章，编辑强烈推荐您阅读一下“用电合同”。如果您觉得这个建议不错，欢迎您将其分享给您的社交圈！此外，关于范文大全，您还可以浏览保险培训总结六篇。
甲方：河北建设集团有限公司
乙方：
为明确甲乙双方在电力供应和使用中的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、用电地址
1、用电地址：
2、装表地址：
3、用电用途：
二、用电容量及方式
1、用电容量：
2、用电方式：
三、用电计量
1、用电计量装置的记录数据是甲方向乙方计算电费的依据。
2、乙方的计量装置的安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封以及连接线等均由乙方负责办理，乙方按甲方指定位置接线，甲方进行监督。
四、电价及电费结算方式
1、计价依据与方式
甲方根据用电计量装置的记录，定期向乙方结算电度电费及公用配电设施的电能损耗公摊费用。
2、电费结算方式
（1）甲方于 每月15 日抄表，乙方在 每月20 日内交纳电度电费和公摊损耗费用。
乙方支付电费及公摊损耗费用计算公式：2.0元/度乘以乙方实际用电量；
（2）乙方按期全额交纳交清上述费用，交费方式为：现金。
（3）乙方接线前，一次性向甲方支付捌佰元接线配合费。
（4）乙方接线前，向甲方支付电费押金伍仟元，押金待用电结束及乙方结清电费后，甲方无息退还给乙方。
3、乙方不得以任何方式、任何理由拒付电度电费及公摊损耗费用，如果不交，甲方有权停止供电。乙方对用电计量、电费及公摊费用有异议时，应先交清费用，然后双方协商解决。
五、其他事项
1、为保证供电、用电的安全，甲方有权对乙方的用电情况进行检查，乙方应予以配合。
2、安装在乙方的用电计量装置由乙方维护管理，乙方负责保护其完好和正常运行，如有异常，乙方应及时处理。
3、乙方需增加用电容量、变更用电时，应事先向甲方申请，经甲方同意后方可进行变更。未经甲方同意乙方改变用电的，甲方有权断电。
4、乙方用电超负荷或其他影响甲方生产用电的情形发生的，甲方有权断电。
5、因上级电力部门及泵站内线路调整时断电时，对乙方造成的损失，由乙方负责。
六、违约责任
甲方在收取电度电费和公摊损耗费用时，乙方不按期交清的，3日内应承担未交清费用的每日按5% 违约金缴纳给甲方，超过3日甲方有权停止供电。
七、争议的解决方式
甲乙双方因履行本合同发生争议时，应协商解决，协商不成的，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成的，可诉诸工程所在地法院进行解决。
八、合同效力
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
签署日期： 签署日期：
买方：
住所地：
法定代表人：
职务：
卖方：
住所地：
法定代表人：
职务：
本买卖合同由买方和卖方共同签订，买方同意买入和卖方同意售出以下商品，并遵照以下条款和条件执行。
1、商品名称、数量、型号和价格：
1.1商品名称：电梯。
1.2商品数量、型号和单价：共部电梯，具体型号与单价见附件一《居住小区电梯统计表》;
1.3合同总价：共部电梯，总价为。此价格不含安装、维修费。
2、商品规格：
2.1详细规格见附件二《电梯参考规格表》，如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时，以买方认定的施工图为准;
2.2如经买方同意电梯规格变更，费用和交货期另议。
3、制造者和部件原产国家：
3.1本合同所指的全部电梯的制造商为。
3.2电梯主要进口部件产地见附件三《电梯进口部件清单》。
4、包装：
4.1卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装，使用长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装，若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2在每个包装箱表面，应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上，在箱面上须标明重心和起重点，以便装卸和搬运。
5、电梯设备的交货、货物保管：
5.1交货方式以及地点：卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货，交货地点：_______。电梯设备的运输、装卸等费用，均由卖方负责。
5.2交货期限：
5.2.1本合同项下部电梯的交货，为分期交货。
5.2.2本合同签订之后，卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于_______年_______月_______日之前交付买方，买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后日内予以书面确认或提出书面异议;卖方在收到买方书面确认通知后最迟在个月内将全部运到买方指定地点交货。
5.2.3若买方需要延迟收货，应提前天通知卖方，但延期不得超过天。
5.3货物保管：买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前，将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。
5.4本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。
6、电梯设备的货到验收、安装、安装验收：
6.1货到验收：在本合同第5.2.2款规定的交货时间内，在每一期设备到达交付地点后个工作日内，买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收。卖方必须保证货物与装箱清单数目、规格一致，若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时，应由卖方无条件补齐或调换;在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除卖方对此的保证责任。
6.2卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。
6.3安装：货物经开箱验收合格后，由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件五《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。
6.4安装验收：在电梯安装完毕后日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报检，买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的，卖方有义务在该结论被出具之日起日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的，由此产生的买方损失由卖方承担。
6.5有关开工申报，电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。
6.6电梯产品未经验收合格并发放准运证之前，买方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由买方负责。同时，电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。
6.7电梯经验收合格并发放准运证后，买卖双方办理电梯移交手续。电梯保修期从电梯移交给买方之日起算。
7、本合同总价款的支付方式：
7.1本合同签订后日内买方向卖方支付合同价款总额的%作为定金，即。
7.2在本合同第5.2.2款规定的《住宅小区电梯分期交付进度表》中约定的各批次电梯交货时间之前个月内，买方向卖方支付应当交付的最近一个批次电梯价款总额的%。
7.3在本合同第5.2.2款规定的《住宅小区电梯分期交付进度表》中约定的各批次电梯交货时间之前个月内，买方向卖方支付应当交付的最近一个批次电梯价款总额的%。
7.4在本合同第5.2.2款规定的《住宅小区电梯分期交付进度表》中约定的各批次电梯货到合同指定工地、并经双方拆箱清点确认无误后天内，买方向卖方支付该批次已经到货的电梯价款总额的%。
7.5在各批次电梯经当地电梯质量检查部门验收合格、颁发准运证后天内，买方向卖方支付已经领取准运证的该批次电梯价款总额的%。
7.6本合同价款总额的%留作质量保证金，有效期至电梯保修期结束。
7.7本条规定各笔款项的支付方式可通过银行承兑汇票或银行转帐。
7.8卖方在每次收款同时应向买方开具等额的正式发票。
8、技术文件：每台电梯应具备以下整套技术文件并经妥善包装随货物一同发运，若有任何文件遗失，卖方须在15天内将这些资料邮寄给买方：
8.1装箱清单;
8.2一整套操作和维修手册;
8.3品质证书。
9、质量保证：
9.1卖方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。卖方保证所出售的商品在卖方安装、用户正常使用和卖方的维护下，有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同规定的质量标准。
9.2卖方保证卖方提供的电梯均按电梯技术规范、中国的电梯制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准设计制造。设计寿命为年。
9.3电梯保修期自电梯经验收合格、移交给买方之日起个月。在电梯保修期内，卖方将对除由于买方使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件负责维修、更换。经卖方维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，卖方还应当作出赔偿。
9.4如双方对质量问题的认定有争议，由设备安装地技术监督局或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。
9.5电梯保修期满后，卖方仍对所供电梯具有永久维修服务的责任，具体约定见本合同附件六《永久维修服务承诺书》。
9.6电梯保修期满后，卖方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件。本合同附件七《备品、备件清单及费用》中的报价在电梯保修期结束后年内有效。
10、违约责任：
10.1买方因其过错若没有按照本合同第7.1款——第7.5款之规定支付合同价款，则交货期限相应推迟。同时，买方因其过错若没有按照本合同的规定延期支付任何一笔合同价款，均应每延期日按应付而未付的款项金额的千分之五向卖方支付违约金。
10.2卖方因其过错若未能在本合同以及其附件约定的期限内交付货物或交付的货物经拆箱验收后发现不符合本合同约定的，则应每延期日按延期交货货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。同时，买方对下一期的付款期限可以相应推迟。
10.3若因卖方原因导致货物无法通过安装验收或者安装验收拖延的，则应每延期日按延期通过验收货物价款总额的千分之五向买方支付违约金。
10.4若因卖方未能及时安装、调试、维修、调换而造成买方工期延误或对买方造成其它损失的，则卖方应承担由此产生的全部责任。
10.5在保修期内，卖方在收到买方通知的合理期限内未能提供维修、调换服务的，买方有权委托第三方进行维修，维修费用由卖方承担，直接从卖方的质量保证金中扣除。
10.6本合同生效后，任何一方若不符合本合同约定或者民法典律的约定单方面解除合同，均应按照本合同价款总额的百分之五向另一方支付违约金，并赔偿给另一方造成的实际损失。
10.7不可抗力：凡因发生地震、台风、暴雨、火灾等其它不能预见、不能避免也不能克服的原因导致合同不能按照约定履行时，则遭遇不可抗力的一方，应在该不可抗力事件发生后15天内以书面形式通知另一方，并提供不可抗力的证明事件的证明。因遭遇不可抗力而不能按照合同约定履行的一方，可免除违约责任，但该方仍有责任采取必要措施以尽可能履行自己的义务。
10.8本合同正本一式份，买方份，卖方份，各合同文本具同等法律效力。
买方：_______
法定代表人或授权代理人：_______
卖方：_______
法定代表人或授权代理人：_______
签署日期：_______年_______月_______日
签署地点:_______
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守：
一、工程概况
二、承包范围
根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险(物价上涨)等以合同价综合单价包干的形式进行承包。
三、承包方式
1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险(物价上涨)等以综合单价包干的形式进行承包。
2、由甲、乙双方协定造价为￥50万元(人民币大写：伍拾万圆整)结算，合同价应包括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用(含电缆主材及辅材)、架空线架设费用(含主材)、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。
3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证在结算中调整。
4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整;
四、合同工期
1、本工程开工时间为20xx年月日;竣工时间为20xx年月日;
2、本合同约定方可顺延工期。
五、双方责任
1、甲方责任：
1)按时按合同约定方式付款;
2)委托专职现场代表，检查、监督工程质量，处理施工中的设计、变更、签证等工作;
3) 提供必要的施工条件(如水、电及土建现场);
4)工程竣工供电部门验收合格后，及时提供办理通电手续所需资料。
2、乙方责任：
1)确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格;
2)查阅施工图纸，提出施工方案，按期、按有关技术规范进行施工;
3)乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的.有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违规而引起的一切后果由乙方负责，确保施工安全，并负安全责任;
4)乙方在施工期间，必须做到文明施工，积极按照甲方监理要求进行专业施工;
5)如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备，由乙方负责;
6)及时办理送电手续和送电。
六、付款方法：
合同签订后3日内甲方支付合同价的30%的预付款，主设备进场安装后10日内支付合同价的50%，工程竣工通电并验收合格后10日内支付合同余款15 %，本合同工程造价5%作为质保金，乙方在保修期内无违约行为，在保修期届满并办理保修终结手续后十日内，甲方一次性向乙方付清余款(无息)。
七、材料设备供应
1、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。如一方对材料设备有异议，需进行检验。如检验合格，检验费由持有异议一方承担，否则由采购方承担。如供电部门对材料设备有异议，需进行检验，费用由乙方承担。
2、本合同附表中的报价已含运输费、吊装搬运费、税金、检测费等一切费用，即为外电设备到现场安装调试并达到竣工验收要求的包干价格。
八、竣工验收
1、送电手续由乙方按当地供电局有关规定及标准进行办理。
2、工程验收以经当地电主管部门审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及深圳市供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及深圳市供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。
3、隐蔽工程在乙方自检合格后填制相关记录表，持表通知供电部门检查。经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。若供电部门未验收或验收不合格，乙方自行进入下一道工序施工，事后供电部门提出复查，复查费用及迫修费用由乙方承担，工期不顺延。
4、工程竣工验收，甲方应会同供电主管部门进行，并以供电主管部门验收合格为准。
九、保修期
1、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。保修期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起2天内，应无条件予以维修。若乙方因此拖延维修或知而拖延，则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。
2、保修期内非乙方原因造成的质量问题，乙方也需在接甲方通知之日起2天内到现场负责维修，甲方负责承担更换零配件的工本费。
十、工程主材归属
乙方安装的所有的SCB10-2×500KVA箱式变配电设备设施及电缆的所有权归甲方。
十一、违约责任
1、工程竣工后甲方在能力内必须协助乙方办理工程验收有关手续，若因甲方不能及时配合乙方办理验收手续，超过施工期限而造成的损失，由甲方负责。
2、甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任;如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
3、如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权予设备不送电，催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的千分之三，且因此造成的一切损失将由甲方负责。
4、如乙方不能按期履行本合同所规定的责任，乙方应向甲方交纳罚金，为甲方按照本合同约定已向乙方支付的款项的千分之三。如乙方逾期一个月仍未履行该义务，甲方有权解除本合同，收回甲方按本合同已向乙方支付的全部款项及赔偿甲方一切损失。
5、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约方在十天内未予签复，视为批准该项索赔。
十二、在施工过程中所发生的争议，双方应首先协商解决，不能协商解决的，由深圳市仲裁委员会仲裁。
十三、本合同一式肆份，经甲乙双方签字后生效，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，双方签定此合同。
第一条：工作范围及内容
1、两台315KVA台式变压器的安装，供电部门指定高压拨接点至台变的线路铺设及相关工作，并通过供电部门验收，正式供电。
2、按甲方要求，一期为一台315KVA台变的安装并投入使用。二期安装视甲方需求，按甲方要求进行第二台315KVA台变的安装并投入使用(如甲方不再需求使用，不视为违约)。
工程地点：x项目施工现场。
第二条：开竣工时间
开工时间：年月日
竣工时间：年月日
第三条：合同价款及付款方式
1、合同总造价：人民币xx万元整(.00元)
本合同为总价包干合同，乙方在合同总价中已包含人工、材料、安装调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素以及供电部门的相关手续。
2、付款方式：工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付一期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。二期安装工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付二期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。
第四条：双方责任
甲方责任：
1、负责提供相关资料及台变的位置，并配合乙方施工。
2、本着为甲方负责的原则，一切与电业部门有关事宜，甲方应首先通知乙方再做决定。
3、甲方应划定乙方工作范围及现场，禁止无关人员进入，以防设备的损坏及施工工具的丢失。
乙方责任：
负责包工、包料、包质量、包工期。负责办理临时施工用电许可证执照。负责协调供电局按期送电，并手续完备。负责向供电局办理工程验收、挂表、送电等一切手续。负责工程竣工后，将表前的工程移交供电局维护。负责由本工程引起的竣工后与供电局协调工作。
注：在办理临时用电手续时，涉及到正式用电规划，甲方理解为只方便临时用电手续办理的需要，与正式用电无关，以将来正式用电申报为准。
第五条：施工质量及设备质量
1、按图纸设计要求及行业标准结合地方电业部门的规定，施工质量要一次达到能够验收的标准，如出现质量问题，乙方无条件整改，延误工期每日按工程总造价的0.5%赔偿。
2、乙方保证按合同的规定提供优质的、全新的、全套设备齐全的、无损的产品，产品除符合国家有关技术标准外，还应符合本合同的技术规格和行业标准。
3、交货时，乙方须同时提供产品质量保证书、出厂合格证、使用说明书、检验报告、技术指标等产品出厂附带资料。设备到场必须经甲方验收，验收过程中如发现质量、规格、型号有问题，应按甲方要求退换，由此引起的.费用和工期延误由乙方赔偿，赔偿的标准为工程总造价的0.5%。
4、设备安装调试标准必须按国家相应规范执行，并能通过电业部门的验收。
5、台式变电站的系统要求：两台315KVA台变及相关配件、计量器具等。
第六条：违约责任及解决方式
因甲方原因造成的损失由甲方负责，因乙方原因不能按甲方要求及时送电，从而延误甲方施工进度，甲方可以提出相应赔偿，并设定最后期限，如不能完成，乙方按甲方要求赔偿，并无条件按甲方要求柒日内撤出工地，因此造成的一切经济损失由乙方承担。
第七条:不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及洪水、地震、飓风等方面的自然灾害。
第八条：其它
1、乙方应负有向甲方提供产品行业技术及服务支持的责任，如甲方需要，乙方须在收到甲方通知后2日内，指派有专业资质证明的技术人员到甲方指定地点，无偿培训甲方指定的安装操作人员;
2、与本合同签订有关的产品方案、产品样本、产品技术性能参数和技术规范、有关产品出厂合格证及出厂附带材料等，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同如有未尽事宜或甲方发生设计变更，双方应及时签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同如发生纠纷，甲乙方应及时友好协商解决，协商不成时，双方均有权向本工程所在地人民法院起诉。
6、本合同自双方签订之日起生效，一式陆份，甲方执三份，乙方执三份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
________________________（以下简称甲方）
________________________（以下简称乙方）
甲方主要生产国虎品牌环保家用电器（内衣消毒柜、衣物消毒柜、餐厨垃圾处理机），通过精心的市场调研，乙方对国家发明专利和新型环保产品的'市场前景充满信心，自愿代理经销甲方系列家用电器。
根据乙方的经济能力和市场开发能力，甲方同意授权乙方作为上述产品在省、区、市的独家代理经销商，授权期限为年、月
一、区域
甲方授权乙方在本协议授权期限内，代表甲方从事上述专利产品的广告、产品销售和售后服务。乙方积极推广专利产品，监管市场假冒产品，及时反馈给甲方，协助打假取证。
1、授权期内，除乙方外，甲方不得在授权区域内设立其他经销商，且甲方不在该区域内，应设立自己的经销点，否则一切责任由甲方承担、、
2、乙方应积极发展以加盟店和零售店为基础的配送网点，并及时向甲方反馈加盟店和零售店的经营情况、、
3、甲方应免费向乙方提供相应的产品资料，配合乙方进行销售，并为营销和售后服务提供必要的培训和技术支持。
4、在销售过程中，乙方应及时向甲方提供所售产品的型号、序列号及用户相关信息。
5、乙方应事先书面向甲方申请在本协议范围以外的地区经营与本产品有关的任何事宜，并经甲方批准。
6、如果乙方管辖范围内的客户直接向甲方进货，甲方将无条件介绍给乙方，乙方与之签订购销合同。
第二，价格
1、第一次进入&ldquo内衣消毒柜服装消毒柜厨房垃圾处理机价格优惠，价值一万元，共有产品。具体价格以后根据价格表执行。
2、国家统一供应价格，具体为含运费的产品价格，由甲乙双方根据物流运输费结算，否则由乙方支付运费。
3、出口产品、产品改进、按成本增加等。·协商提高产品价格，根据原材料的涨价和降价，协商提高或降低产品价格，具体按照新的价目表执行。
三、质量问题及处理
1、甲方向乙方提供的产品必须符合国家及相关标准。
2、乙方应在收到货物后进行检查。如有质量问题，乙方应妥善保管产品并做好原始记录，由甲方负责更换，费用由甲方承担，否则后果由乙方自行承担。如果乙方有意制造质量问题，损失和费用由乙方承担、、
3、如果产品在一年内确实存在质量问题，乙方负责小修，甲方负责大修、更换、退货。
4、在销售过程中，乙方应负责赔偿因乙方造成的损失、、
5、保修期满后，甲方对配件进行赔偿，乙方负责维修。
四、定额及奖励（单位：万元）（本条暂不执行）
环境保护
家用电器
系列收藏
返还利润
动词（verb的缩写）购买、支付和结算
1、乙方应直接通过传真或电话通知甲方，购买品种、规格和数量应在双方确认付款后十天内交付。
2、产品运输由甲方负责，货物运输至乙方工商注册所在地，运费及装卸费由乙方承担。
3、货款采用银行结算或货到付款的方式结算，财务上直接与甲方结算，或由甲方指定专人书面收款。乙方不得以现金或个人汇票的形式直接支付给甲方业务员及其他人员，否则后果自负。
不及物动词宣传费用和物质支持
为协助乙方发展区域业务，乙方首次进货时，产品价格优惠，用于展台、广告等。销售厨房垃圾处理机，免费展示洗涤柜一个值300元。
七、首次购买和退货
1、最初购买金额为人民币1万元。
2、协议期限内，乙方销售12个月后，认为产品不适合当地市场，有权退货或换货。退回的产品必须包装完好，并确认完好无损，不影响二次销售。甲方收到的货物将在十五天内退还给乙方，或换货，运费由乙方支付、、乙方退货或停止销售&ldquo厨房垃圾处理机，价值300元的陈列&ldquo洗涤柜一起回到甲方。
3、如果乙方恶意损害甲方利益，甲方有权不退货，一切损失由乙方承担、、
八、区域保护
乙方不得在代理区域外设立销售网点，或跨地区跨境销售商品。否则，甲方有权扣除乙方下次购买货款的50%。如果乙方有第二批货物跨境，甲方有权取消乙方的代理资格，并拒绝退货或换货。
九、其他人
1、本协议以双方签订协议为前提生效，双方执行协议中约定的首购金额。
2、未完成事项：_________________________________________。
4、在乙方销售过程中，甲方只为乙方提供产品及相关服务，如乙方有相关问题，责任与甲方无关、、
5、本协议执行过程中如发生争议，双方应主要通过协商解决，诉讼地点为甲方所在地。
6、本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章。本协议在首次购买后15天内有效。
甲方：
乙方：
年月日
为明确供电企业（以下简称供电人）和电力用户（以下简称用电人）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国电力法》、《_____》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经供电人、用电人协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、用电地址和用电性质
1.用电地址：_________________________________________。
2.用电类别：________________________________________。（大工业用电、非工业用电、普通工业用电、农业生产用电、非居民照明用电、商业用电、部队用电）
二、供电方式、用电容量及产权分界
1.供电人向用电人提供三相交流电源，其额定频率为50ｈz，采用（单/双/多）电源，（单/双/多）回路向用电人供电。
2.主供电源
（1）供电人由______（变电所/变电站/开闭所），以_____千伏，（专/公用）线向用电人变电所（配电房）供电。
（2）用电容量为________千伏安，其中变压器______千伏安/台，_______千伏安/台；受电高压电动机_______千瓦/台，千瓦/台。
（3）供电人与用电人的资产分界点在：
资产分界点属于_____，资产分界点电源侧的资产属供电人，资产分界点负荷侧的资产属用电人（但在用电人处的电能计量装置、负荷控制装置为供电人资产）。附供电接线及产权分界示意图。
3.备用电源
（1）供电人由_____（变电所/变电站/开闭所），以_____千伏，（专/公用）线向用电人变电所（配电房）供电。
（2）备用电容量为（千伏安/千瓦），其中变压器_____千伏安/台，千伏安/台；受电高压电动机千瓦/台，千瓦/台。
（3）供电人与用电人的资产分界点在：
资产分界点属于，资产分界点电源侧的资产属供电人，资产分界点负荷侧的资产属用电人（但在用电人的电能计量装置、负荷控制装置为供电人资产）。附供电接线及产权分界示意图。
4.保安电源
（1）供电人由_____（变电所/变电站/开闭所），以_____千伏，（专/公用）线向用电人变电所（配电房）供电。
（2）保安用电容量为_____（千伏安/千瓦），其中变压器_____千伏安/台；受电高压电动机_____千瓦/台。
（3）供电人与用电人的资产分界点在：_____处。资产分界点属于_____，资产分界点电源侧的资产属供电人，资产分界点负荷侧的资产属用电人（但在用电人的电能计量装置、负荷控制装置为供电人资产）。附供电接线及产权分界示意图。
5.保安措施
用电人采取下列电或非电的保安措施，防止电网意外断电对安全生产的影响：
（1）自备发电机_____千瓦，安装地点__________。
（2）非电保安措施是__________。
（3）供电电源与自备电源闭锁的联锁方式（电气/机械），用电人不得自行改变或撤出联锁装置。
（4）用电人的正常运行方式：（两路同时供电互为备用一供一备/一路主供一路保安/两路供电第三路保安/两路同时供电互不备用）。
（5）主供电源与（备用电源/保安电源）之间的切换方式采用先断后通。电源之间的联锁采用（电气/机械）联锁，并安装在下列设备上：__________，未经供电人同意，用电人不得自行改变或撤出联锁装置。
（6）未经供电人许可，用电人不得擅自引入（供出）电源或私自增加自备电源。
（7）供电人依据电网安全、经济运行原则调整供电方式时，用电人应当服从安排，并予以配合。
三、供用电质量
1.在电力系统正常状况下，供电人按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电人供电。
2.用电人的功率因数应达到《供电营业规则》第四十一条规定，且谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等对供电质量产生的干扰与影响不得超过国家控制范围，否则供电人无义务保证电能质量。
3.在电力系统正常运行的情况下，供电人应向用电人连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供用电秩序，供电人按规定通知的停电，用电人应当予以配合。
四、用电计量
1.供电人按国家规定，以受电点为计费单元按电价类别分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录作为向用电人计算电费的依据。
2.用电计量方式、计量点及安装情况如下：
计量点电价分类及装置情况计量方式
主供电源
备用电源
保安电源
3.设在用电人的用电计量装置的安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及连接线等均由供电人办理，用电人应提供工作上的方便。
在用电人新装、换装及现场校验后的用电计量装置应加封，用电人应在工作凭证上签章，并对用电计量装置负责保管。
4.供电人应按规定对用电计量装置进行校验、更换。用电人发现用电计量装置不准或有故障时应及时通知供电人，由供电人负责处理。
5.因（主供电源/备用电源/保安电源）的用电计量点与产权分界点不一致，由（供电人/用电人）按国家标准（增加/减少）其变压器损耗电量；线路损耗由（供电人/用电人）负担，每月（增加/减少）%用电计量装置记录电量的线损电量；并分摊到用电人各类用电量中计算电费。
6.供电人对难以装表计量的用电量采用（定比/定量）方式计算。即每月按计算。并依据用电人用电构成比例和数量的变化，供电人每年至少对其核定一次，用电人应予以配合。
五、无功补偿及功率因数
1.用电人功率因数应达到《供电营业规则》的第四十一条规定。
2.用电人应按无功补偿就地平衡的原则，合理装设和投切无功补偿装置。用电人送入供电人的无功电量视为吸收供电人的无功电量计算月平均功率因数。
六、电价及电费结算方式
1.计价依据与方式
（1）供电人根据有管理权的物价主管部门批准的电价、用电计量装置的记录及分摊的线损和变压器损耗电量，向用电人定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内，发生电价和其他_____项目费率调整时，按调价文件规定执行。
（2）用电人的电费结算电价：受电点单一（两部）制电价变压器容量/最大需量力率考核标准
主供电源___
备用电源___
保安电源__
2.电费结算方式
（1）供电人应按规定日期抄表，按期向用电人收取电费。
（2）用电人应在供电人规定的期限内全额交清电费。交付电费方式为：
a.供电人电费通过银行向用电人（划拨/收取）电费。每月分次（划拨/收取）。即每月日，划拨%；日，划拨%；日，划拨%；日，划拨%；并于每月日划拨剩余的全部电费。具体电费划拨事宜由供电人、用电人、银行另行签订电费划拨协议。
b.用电人直接向供电企业交付电费，每月分次交付。即每月日交付上月电费的%；每月日交付上月电费的%；每月日交付%；每月日交清剩余的全部电费。
3.用电人不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电人对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，则按照本合同第十一条处理。
4.用电人在交付逾期电费时，应首先支付违约金，剩余部分不足以付清欠费时，所欠部分电费从到期应付之日起继续计收违约金。
5．用电人应向供电人交纳一个月的电费押金。在用电人发生欠费时，供电人有权用电费押金冲抵欠费及违约金。
6．当用电人发生欠费后，供电人有权要求用电人增加电费押金金额，押金金额最低不小于历史最高月份电费金额。
七、调度通讯
1.供电人、用电人均应执行《电网调度管理条例》的有关规定。双方约定，用电人设备由供电人调度，具体调度事宜由供电人、用电人另行签订电力调度协议。
2.双方约定以下列方式保持相互之间通讯联系：
供电人采用：。
用电人采用：。
八、供电设施维护管理责任
1.供电人、用电人按本合同第二条的产权分界各自负责设备的维护管理。
2.用电人受电开关继电保护装置应由供电人整定加封，用电人不得擅自更动。
3.供电人、用电人分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意，不得操作和更动。如遇紧急情况（当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏）而必须操作的，事后应在24小时内通知对方。如遇违约用电、窃电、欠费、抄表困难、城市拆迁等原因，供电人可根据实际情况更动或操作用电人的供电设备。
4.在用电人受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由供电人维护管理，用电人负责保护并监视其正常运行。如有异常，用电人应及时通知供电人。
5.在供电设施上发生的事故引起的法律责任，按《供电营业规则》第五十一条规定处理。
九、约定事项
1.按国家规定，供电人应在用电人安装电力负荷管理装置。用电人应当予以配合。
2.为保证供电、用电的安全，供电人有权按《用电检查管理办法》对用电人的用电情况进行检查，用电人应当予以配合。用电检查人员在执行查电任务时，应向用电人出示《用电检查证》，用电人应派员随同并配合检查。
3.用电人应按期进行季节性安全检查和电气设备预防性试验，发现问题及时处理。发生重大设备事故时，应及时向供电人用电检查部门报告。供电人应参与事故的分析并协助用电人制定防范措施。
4.用电人在受电装置上作业的电工，必须持有电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》，方准上岗作业。
5.用电人对受电装置一次设备和保护控制装置进行改造或扩建时，应到供电人处办理手续，并经供电人审核同意后方可实施。
6.用电人需装有不并网自备发电机组应向供电人申请并经批准，用电人应采取保安措施，防止在电网停电期间向电网倒送电的可能性。对需并网运行的，必须经供电人检验合格，双方签订并网运行协议后，方可并网运行。
7.用电人需增加用电容量、变更用电（减容、暂停、暂换、迁址、移表、暂拆、更名、过户、分户、并户、销户、改压和改类）时，应事先到供电人用电营业场所办理申请手续。
8.供、用电双方任一方改变法定地址、开户银行、帐号、税务登记号应及时采用公告或书面形式告知另一方。
9.用电人户外放置的变配电设备必须做好防触电措施，定期维护，以免发生人生触电事故。
10.用电人存于供电人处的电费押金数额低于应交的标准值时，视同拖欠电费，用电人需承担本合同第十条第三款的.违约责任。
十、违约责任
1.供电人违约责任
（1）供电人的电力运行事故，给用电人造成损害的，供电人应按《供电营业规则》第九十五条有关规定承担赔偿责任。但对有下列情况之一的，供电人不承担赔偿责任：
a.因电力运行事故引起开关跳闸，经自动重合闸装置重合成功的；
b.用电人有自备电源和非电保安措施的；
c.多路电源供电只停其中一路电源，而其他电源仍可满足保安需要的；
d.由于不可抗力引起电力运行事故的。
（2）供电人未能依法按规定的程序事先通知用电人停电，给用电人造成损失的，供电人按《供电营业规则》第九十五条第1项承担赔偿责任。
（3）供电人责任引起电能质量超出标准规定，给用电人造成损失的，供电人应按《供电营业规则》第九十六条、九十七条有关规定承担赔偿责任。
2.用电人违约责任
（1）由于用电人的责任造成供电人对外停电，用电人应按《供电营业规则》第九十五条有关规定承担赔偿责任。但不承担因供电人责任使事故扩大部分的赔偿责任。
（2）由于用电人的责任造成电能质量不符合标准时，对自身造成的损害，由用电人自行承担责任；对供电人和其他用户造成损害的，用电人应承担相应的损害赔偿责任。
（3）用电人不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约金按下列规定计算：
a.当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算；
b.跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。
经供电人催交，用电人仍未付清电费的，供电人可依法按规定的程序停止部分或全部供电，并追收所欠电费和电费违约金。
3.用电人未经供电人许可，擅自安装（引入）自备电源，按《供电营业规则》第一百条第六款承担违约责任。
4.其他违约责任按《供电营业规则》相关条款处理。
十一、争议的解决方式
供电人、用电人因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时，提请宁波市电力管理部门行政调解。调解不成时，向宁波_____委员会申请_____，_____裁决为终局，双方均应自觉执行。
十二、供电时间
用电人新建改建的受电装置经供电人检验合格，且本合同生效后，供电人即依本合同向用电人供电。
十三、合同的变更和解除
1.本合同的变更和解除应按《供电营业规则》第九十四条办理。
2.在双方签订变更、解除合同的书面协议之前，本合同继续有效。
3.本合同有效期内，经双方协商同意的有关修改合同的文书、电报、传真和图表也是本合同的组成部分。
十四、本合同效力及未尽事宜
1.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国电力法》、《_____》《电力供应和使用条例》、《供电营业规则》、《用电检查管理办法》、浙江省电力局《供电营业规则》补充规定等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整修改时，则按新规定执行。
2.本合同有效期自年月日起至年月日止。合同到期后，如供、用电双方无异议，并经双方书面确认后，本合同继续有效。
3.本合同自供电人、用电人签字，并加盖公章后生效，此前双方签订的供用电合同或协议自行终止。
4.本合同正本一式份。供电人、用电人各执份。副本一式份，供电人、用电人各执份。
5.本合同于年月日在签订。
6.本合同附件包括：
a.供电接线及产权分界示意图。
供电人：（盖章）___________________用电人：（盖章）
法定地址：______________________法定地址：
法定代表（负责）人：_________________法定代表（负责）人：
或其委托代理人：___________________或其委托代理人：
联系人：_______________________联系人：
电话：________________________电话：
传真：________________________传真：
邮编：________________________邮编：
开户银行：______________________开户银行：
帐号：________________________帐号：
税务登记号：_____________________税务登记号：
营业执照号：_____________________营业执照号：
供电方：
用电方：
用户编号：
为明确双方在电力供应与使用中的权利义务，依据《供电营业规则》和《广西壮族自治区供电用电办法》等规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 用电地址： ，用电性质：居民生活用电
第二条 用电容量： 千瓦;供电方由 线路 变压器低压侧经低压供电线路，向用电方供电。
第三条 用电计量： 配 2.0 级 电能表一块。
第四条 电价、预付费支付及结算方式、电费查询方式：
(一)电价：供电方按物价部门批准的电价收取电费，如遇电价或其他收费标准调整，按调价文件规定执行。
(二)用电方同意采用“先支付电费后用电”电费结算支付方式。
1、首次办理预售电业务用户，为防止发生接电后立即停电的情况，用电方应结清已使用电费，并按不低于约定的预存金额预存电费。
2、供电方定期按合同约定的电价标准测算乙方剩余电费余额，用电方有义务根据供电方提供的各类服务渠道查询用电信息，了解测算电费余额，在余额不足时及时续交电费，确保测算电费余额充足。由于用电方未及时续交电费引起停电，造成的一切后果和损失由用电方承担。
3、当用电方测算电费余额低于约定的停电阀值时，供电方可对用电方实施停电。用电方续交电费后，当测算电费余额大于停电阀值，通知供电方恢复供电。
4、用电方可根据日常用电情况，填写以下内容(以下币种均为人民币)：
(1)用电方首次预存金额：________元(不低于50元)。
(2)用电方预警阀值：○30元 ○50元 ○100元○200元。
5、用电方停电阀值：_零_元。6、如用电方已签订《银行代扣协议》，当测算电费余额低于预警阀值时，每次自动代扣的预收金额为：○50元○100元 ○150元 ○200元，○400元，其他：________元。
(三)结算周期及抄表例日：供电方原则上实行固定结算周期和抄表例日，但如遇特殊情况，供电方可适当调整结算周期及抄表例日，用电方应予以配合。结算周期及抄表例日如有变化，以供电方通知为准。
(四)电费结清期限：若抄表时间为当月20日前，用电方应于当月抄表之日起10日内结清当月电费;若抄表时间为当月20日及以后，用电方应于月末前结清当月电费。
(五)对于预存电费，供电方可根据用电方需要，按充值金额开具收款凭证，待抄表周期结算电费后，可开具电费发票。
(六)电费查询方式：用电方可选择开通短信提醒服务、关注“南方电网95598”南方电网公司官方微信公众号、登陆95598网上营业厅( )、拨打95598热线电话或营业厅柜台服务等方式查询电费。
(七)用电方对用电计量、电费有异议的，应当先结清电费后再协商解决。
第五条 通知：双方约定以下列方式保持相互之间通讯联系：
(一)供电方通讯方式：市话通讯、号码：95598
(二)用电方通讯方式：市话通讯、号码：手机1： ，联系人：
(三)依据本合同或有关法律规定，供电方向用电方发出的相关通知(包括催交提醒、停电通知等)，供电方可选择用电方提供的上述任何一种通讯方式向用电方进行通知，包括但不限于短信、通话、电视或报纸公告、用电地址所在社区公告等。用电方应保证上述提供的通讯方式畅通、有效。如上述通讯方式任何一项变更的，用电方应在三个工作日内到供电营业厅办理变更手续。否则，供电方仍按以上方式通知的，视为已履行通知义务，由此而引起的一切后果由用电方自行承担。
通知或者法律文书被视为有效送达的日期应按如下方法确定：1.电话或手机短信通知的，应于电话或手机短信发送成功之日视为已有效送达;2.以公告方式通知的，应于公告刊登或发出之日视为有效送达。
第六条 供配电设施产权分界点及维护管理责任：
(一)双方确认按下列情况之一界定供配电设施产权分界点和维护管理责任：
用电方用电地址所在地供配电设施产权属于供电方的，供配电设施产权分界点设在计费电能表出线端子处。计费电能表(包括电能表箱)和分界点电源侧供配电设施属供电方，由供电方负责更新改造、维护管理;分界点负荷侧受电设施属用电方，由用电方负责更新改造、维护管理。
(二)提请用电方注意事项：
1.供配电设施(包括一户一表设施)由产权方维护管理。产权移交供电方手续办理完毕前，由产权所有方维护管理;产权移交供电方手续办理完毕后，由供电方维护管理。
2.安装在用电方的用电计费电能表由供电方维护管理，用电方应负责妥为保护，不得在表箱前堆放影响抄表、计量准确、安全的物品。计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏的，用电方应及时告知供电方，以便供电方采取措施。
3.如因供电方责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的，由供电方负责换表，不收费用;其他原因引起的，用电方负责赔偿。
第七条 约定事项：
(一)在用电方远程自动化系统正式投入运行后，以远程自动化系统计量电量为准;远程自动化系统未投运或出现故障影响计量准确的，以现场抄表读数为准。
(二)用电方应对供电方用电检查和计费电能表轮换、试验、故障处理、抄表提供方便。
(三)若用电方未能及时充值导致自动断电后，用电方须确认用电设备处于关闭状态，做好安全措施，不要随意触摸电路及电器可能带电部分。
(四) 由于用电方原因未能如期抄录电表读数的，供电方通知用电方待期补抄或暂按上一次用电量计收电费，待下次抄表时一并结清。
(五)若居民用户房屋变更业主或用电方因买卖、出租、分立、合并、承包经营、租赁经营等而在同一用电地址变更用电人的，应当向供电方办理变更用电手续、清偿拖欠的电费。
(六)用电方不得以任何方式实施窃电，用电方窃电的，供电方有权当场中止供电，并要求用电方按供电营业规则向供电方承担窃电责任。构成犯罪的，供电方依法提请司法机关处理。
(七)用电方未经供电方同意，私自转供电、私自改变用电性质、私自引入其他电源，以及私自迁址、更动用电计量装置等均属违约用电，供电方将按《供电营业规则》第一百条规定予以处理。
(八)用电方需变更用电性质、增减容量、暂停用电、移表、迁址、更名、分户、并户、销户、改压的，应事先到供电方用电营业部门办理手续，其中变更用电性质、增加容量、迁址、更名、并户、改压应另行签订合同。
(九)为保障电网安全和制止违法用电行为，供电方有权依法进行用电检查工作，该用电检查权的行使与否不影响、减轻或免除用电方对其用电设施和设备的安全维护之责。用电方应积极予以配合，不得阻挠、拖延或拒绝。
(十)用电方连续6个月不用电，也不申请办理暂停用电手续的，供电方有权销户，终止用电方用电。用电方需再用电时，按新装用电办理。
第八条 违约责任：
(一)用电方未按约定的期限内交清电费时，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从电费结清期限届满次日起计算至交纳日止，每日按欠费总额的1‰计算，违约金总额不足1元的按1元收取。经供电方催交，用电方仍未付清电费及违约金的，供电方可按照法律法规规定中止供电并酌情将欠费情况反馈至中国人民银行征信中心。
(二)因供电方电力运行事故引起用电方家用电器损坏的，供电方应依照《居民用户家用电器损坏处理办法》的规定向用电方赔偿损失,供电设施产权不属于供电方的除外。
(三)用电方擅自迁移、更动或操作计费电能表的，用电方应依照《供电营业规则》第一百条第5项的规定向供电方支付每次500元的违约使用电费。
(四)对伪造、套用他人主体资格申请用电、变更户名或提供虚假的报装资料，一经查出并核实，供电方有权终止对用电方供电、解除合同，并追究用电方责任。
(五)用电方应与供电方结清债务后，才能解除供用电关系;不申请办理过户手续而私自过户的，新用户应承担原用电方所负债务。经供电方检查发现用电方私自过户时，供电方应通知用电方补办手续，必要时可中止供电。
(六)用电方应遵守《电力设施保护条例》和《电力设施保护条例实施细则》，用电方违反该条例或细则并危及或危害电力设施的，供电方有权制止并要求用电方改正、采取措施消除隐患或者赔偿损失。确已危及电力设施或随时可能发生危害电力设施，且用电方未改正或未消除隐患的，供电方可对用电方中止供电。
(七)其它违约责任依照《供电营业规则》和《广西壮族自治区供电用电办法》有关条款处理。
第九条 合同有效期：本合同全部条款已经双方详尽阅读和理解，自双方签字、盖章之日起生效，有效期5年。若任何一方有异议，须在合同期满前15日内以书面形式提出，经双方协商一致重新签订供用电合同;双方均无异议的，本合同自动延续同一期限。
第十条 本合同一式贰份，供电方、用电方各执壹份，具有同等法律效力。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决，或由用电行业主管部门调解。协商、调解不成时，任何一方均应向供电方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规、地方政策或标准执行。本合同的有关条款因国家法律法规、地方政策或标准调整而不适用时，按新的国家法律法规、地方政策或标准执行。
★用电方声明：用电方已详尽阅读和理解本合同条款(包括合同中加粗体条款部分)，供电方已应用电方要求对上述条款及有关法律、法规、规章、规定做出相应的说明，用电方无异议。
供电方：(盖章)
代理人：(盖名)
签约时间： 年 月 日
用电方：(签字)
身份证号码：
签约时间： 年 月 日
供电合（）字第________号
供电方：_______________________营业执照号码：_______________________
用电方：_______________________营业执照号码：_______________________
为了保证供用电的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《_____》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。
一、供电方电力可供量，用电方计划用电量，用电时间
电力可供量（千瓦小时）
计划用电量
（千瓦小时）
单位
（千瓦小时）/元
金额
用电时间
电费：________共计人民币（大写）万仟佰拾元角分
二、设备安装费用的负担
_________________________________________________________________________
三、电费的计算和结算方法
_________________________________________________________________________
四、双方协商同意的其他条款
_________________________________________________________________________
五、违约责任
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
七、本合同在执行中发行纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解_____，也可以直接向人民法院起诉。
八、本合同有效期：________从双方签章之日起到________年________月________日止。
九、本合同一式________份，供、用方各执一份，副本送________银行、________工商局（所）各一份备案。
供电方：________（盖章）________________
代表人：________________________________
开户银行：______________________________
帐号：__________________________________
用电方：________（盖章）________________
代表人：________________________________
开户银行：______________________________
帐号：__________________________________
居 民 供 用 电 合 同 (示范文本)
(征求意见稿)
用电人：
身份证号码：
住所：
供电人：
法定代表人：
住所：
根据《中华人民共和国民法典》、《电力监管条例》等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 用电地址、用电容量和用电性质
(一)用电地址： 。
(二)用电容量： 千瓦( 安)。
(三)用电性质: 居民生活用电。
用电人不得擅自改变用电性质用电、向用电地址外转供电力，并不得超过上述容量用电。
第二条 供电方式、供电质量
(一)供电人以交流50赫兹、电压 伏(单相/三相)电源向用电人供电。
(二)在电力系统正常的状况下，供电人供给用电人的供电质量应当符合国家标准或者电力行业标准。
因故需要中止供电的，供电人应按下列要求采取有效方式事先通知用电人或进行公告：因供电设施计划检修需要停电时，供电人应提前7天通知用电人或进行公告;因电网发生故障或者电力供需紧张等原因需要停电、限电的，供电人应当按照批准的应急预案或有序用电方案执行。引起停电或限电的原因消除后，供电人应尽快恢复供电。不能尽快恢复供电的，供电人应向用电人说明原因。
第三条 用电计量
供电人应当在供电设施与受电设施的产权分界处或供用电双方协商同意的地点，安装计量检定机构依法认可的用电计量装置。用电人使用的电力电量以用电计量装置的记录为准。
双方都有保护用电计量装置完好的义务。用电人不应在表前堆放影响抄表或计量准确及安全的物品。如发生用电计量装置丢失、损坏、封印脱落或过负荷烧坏等情况，发现方应及时通知对方。因用电人责任致使用电计量装置出现故障或灭失的，由用电人承担维修或更换费用;其他原因引起的，由供电人负责维修或更换，不收费用。用电计量装置出现故障或灭失期间用电量，由双方根据正常结算周期内用电量协商确定。
如发现用电计量装置记录失常，双方均有权向合法计量检定机构申请检定。如检定合格，检定费用由提出请求方负担;如不合格，该费用由供电人负担。在申请检定期间，用电人应先按正常结算周期内用电量交纳电费，检定结果确定后，供电人应按国家有关规定，退补相应电量的电费。
第四条 电价及电费结算
(一)用电人选择执行以下第 种电价：1.居民生活用电电价2.居民生活用电峰谷电价。
(二)供电人应当按照国家核准的电价和用电计量装置的记录，向用电人计收电费，并采用 等简便有效方式，便于用电人查询电价、用电量、电费和支付情况等信息。
(三)用电人应当按照国家核准的电价、双方约定的结算周期和结算方式，在 日前足额交付电费。
第五条 用电安全
用电人应当安装符合国家标准的防触电、漏电的剩余电流保护器，并负责运行维护。
第六条 供用电设施维护责任
供用电设施维护责任分界点为 (见附图)。分界点电源侧电力设施供电人产权部分由供电人负责运行维护管理，分界点负荷侧电力设施由用电人负责运行维护管理。
第七条 合同变更、转让和解除
在合同有效期内，经双方协商同意，可以变更、转让或解除合同。用电人需要增加、减少用电容量，变更户名、改变用电性质、另行选择电价、迁移用电地址、移动表位、过户等的，应先行结清电费，并携带有关申请和证明文件，到供电人用电营业场所办理手续。
供电人在本合同外以公告等书面形式公开做出的服务承诺，自动成为本合同的组成部分，但为用电人设定义务或不合理地加重责任的除外。供电人公开做出的承诺标准低于本合同约定的，以本合同为准。
第八条 合同有效期限
本合同有效期为 ，经双方签字、盖章后，自供电人装表接电之日起生效。合同期满后，双方未提出书面异议的，本合同继续有效。
第九条 违约责任
(一)用电人
1.用电人逾期未交付电费的，供电人可以从逾期之日起，每日按照欠费总额的1‰加收电费违约金，自逾期之日起计算超过30日，经催交仍未交付电费的，供电人可以按照国家规定的程序中止供电。
2.用电人发生违约用电行为和窃电行为的，按有关法律规定处理。
(二)供电人
1.供电人未保证供电质量或者未事先通知用电人中断供电，给用电人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
2.因电力运行事故引起居民家用电器损坏，依照有关法律规定处理。
第十条 争议解决方式
因履行本合同发生的争议，双方应先行协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下第 方式解决争议:
(一)向 仲裁委员会申请仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 其他
(一)本合同一式 份，双方各执 份。
(二)
第十二条 附件
(一)
(二)
上述附件作为合同的组成部分,具有同等法律效力。
供电人：(签章) 用电人：(签章)
委托代理人：(签章) 委托代理人：(签章)
年 月 日 年 月 日
附图：
供用电设施维护责任分界点示意图
供电合（）字第号
供电方：营业执照号码
用电方：营业执照号码
为了保证供用电的正常进行，协调关系，明确各自的责任，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，结合供用双方的实际情况，经协商一致，订立以下条款，共同信守。
一、供电方电力可供量，用电方计划用电量，用电时间：
───────┬───────┬────────┬────┬──────
电力可供量│计划用电量│单位│金额│用电时间
(千瓦小时)│(千瓦小时)│(千瓦小时)／元││
───────┼───────┼────────┼────┼──────
││││
───────┴───────┴────────┴────┴──────
电费：共计人民币（大写）万仟佰拾元角分
────────────────────────────────────
二、设备安装费用的负担：
三、电费的计算和结算方法：
四、双方协商同意的其他条款：
五、违约责任：
六、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。
七、本合同在执行中发行纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
八、本合同有效期：从双方签章之日起到一九___年___月____日止。
九、本合同一式份，供、用方各执一份，副本送银行、工商局（所）各一份备案。
供电方：（盖章）用电方：（盖章）
代表人：代表人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
扩展阅读
感谢阅读趣祝福小编为你整理的“电脑销售合同”，请您认真阅读本文并考虑收藏保存。当企业之间进行交易和经济往来的时候，大家都越来越重视签订正规的合同。签合同是具有法律约束的行为。
买方：
卖方：
一、买方订购以下产品：
货物一览表
单位：元
型号配置数量单位保修期台三年
是将每台电脑的主要部件名称、数量等内容详细列出。
合同金额(人民币大写)：
二、质量
卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。
三、交货方式、时间、地点
卖方须在本合同签订后日内交货，由买方到卖方公司所在地提货，当场交货。
四、验收
货物到达后，由卖方完成对的货物安装调试，由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验，如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符，货物由买方验收合格并运走后。
自货物交付后的_________日内完成检验，若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出，并且妥善保管质量瑕疵货物，等待协商处理。
五、货款支付
买方首交订货款（大写）：30%货款（即人民币：圆整）。在卖方交货，并安装完毕，买方验收合格后，三日内买方一次性支付全部余额（大写）：70%货款（即人民币：圆整）。
六、售后服务
本合同所指的货物自验收合格之日起，按三年内免费保修，具体实施办法见产品保修卡；免费上门服务；如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务。
经检验，若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权，乙方仅解除不合格部分的，合同其余部分有效。
七、违约责任
买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额百分之十的滞纳金；买方有权拒收；卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。
条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。
八、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。
九、合同生效
本合同一式两份，卖方与买方各执一份。合同自双方签字之日起生效，
购买日期：年月日。
十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。
买方：（签章）卖方：（签章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
卖方： (以下简称甲方)
买方： ____________________________ (以下简称乙方)
第一条 乙方向甲方订货总值为___________元的电脑，其配置标准、规格、总价等见下表：
名称：组装机
第二条 定货、交货及验收
1、定货日期为本合同签订之日。
2、交货日期: ____________________________
3、交货地点: ____________________________
4、付款方式：签订合同时，乙方向甲方交付：
(1)预付款_______元整。
(2)安装完毕，验收合格必须全部付清________元整。
6、验收方式：甲方向乙方说明电脑的配置，核对电脑配件品牌、型号和编号，开箱检验，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期。
本合同所指的货物自验收合格之日起，按修，具体实施办法见产品保修卡;人为损坏或非硬件本身原因不在保修范围;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击等方面的问题，需上门服务的，卖方收取一定的服务费;送修免费。
第三条 质保规定
1、甲方对其所配置的电脑产品各选配件，按生产商提供的质保期为准，向乙方提供质保服务。
2、整机三包有效期内出现质量问题，甲方负责在______日内免费维护、修理，并保证修理后的商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期内出现故障。
违约责任电脑销售合同买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额百分之;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。
3、自售出之日起7天内，售出的计算机整机或配件出现性能故障时，乙方可选择退货、换货或修理，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。
买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后。
无论哪一台售出的计算机整机或配件出现性能故障时，乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时，甲方负责______日内为乙方调换新的同型号同规格商品;同型号同规格商品停产时。
合同作为种法律文书来说，合同的内容是指据以确定合同当事人权利、义务和责任的合同条款。一起来看看小编为大家精心整理的“个人电脑销售合同范本”，欢迎大家阅读，供大家参考。更多内容还请关注哦。
本合同一式二份，未尽事宜双方协商解决，如解决不成，可在当地法院起诉。
联 系 电 话(甲方)：_______________________________ 联 系 地 址(甲方)：_______________________________ 联 系 电 话(乙方)：
年月日：
甲方：______________________
乙方：______________________
今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同，电脑的购销合同格式。
一、采购产品名称、价格和要求
1、甲方向乙方定购的电脑配置，（详见附件一；电脑设备配置单）共计_______台，单价为：__________元；总金额为：__________元。
二、产品的验收、售后服务及质保
1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。
2、验收合格标准：所有产品部件均为合同附件之约定的部件。
5、软件故障不属于乙方维修范围，但乙方可以根据甲方提供的软件母盘，对需要软件维修的电脑进行无偿服务，交通费由甲方提供。
三、货款结算
1、合同签署后，甲方首先向乙方交定金_______万元整；
2、乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后甲方将货款万元整一次_____付给乙方，乙方同时将电脑交付给甲方，合同范本《电脑的.购销合同格式》。剩余的5%货款，将作为质量保证金在电脑验收_______个月后支付。
四、甲方的权利和义务
1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时乙方说明。如果乙方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。
2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。
3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其他损失，由甲方承担责任。
五、乙方的权利和义务
乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货而支付的实际费用。乙方确保本协议中的安装、维修工作的及时到位，并根据双方约定的安装维修工作单进行工作。
如果因为乙方的原因给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。
六、争议的解决
本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、附则
1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。
2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。
甲方签字：_____________________
___________年________月_______日
乙方签字：_____________________
___________年________月_______日
电脑监控系统软件销售合同书
一、甲方（销售方）：
公司名称：
公司地址：
联系电话：
法定代表人：
营业执照号码：
乙方（购买方）：
公司名称：
公司地址：
联系电话：
法定代表人：
营业执照号码：
二、产品信息
产品名称：
产品型号：
主要功能及特点：
三、交付及安装
1. 甲方负责产品的交付和安装。
2. 乙方需提供相关场地及设备，确保产品正常安装和运行。
四、软件维护
1. 甲方将提供一年免费的软件维护服务，包括更新升级及故障修复。
2. 乙方可选择继续购买软件维护服务，具体费用双方可协商确定。
五、价格及支付方式
1. 总价款：人民币（大写）_____________（小写￥_______）。
2. 甲方与乙方同意将总价款分为两次支付：
第一次支付：人民币（大写）_____________（小写￥_______），于合同签订之日起的三个工作日内支付。
第二次支付：人民币（大写）_____________（小写￥_______），于产品交付及安装完成之日起的三个工作日内支付。
六、违约责任
1. 任何一方违反本合同约定的，应依照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于违约金的支付、损失的赔偿等。
2. 如果因不可抗力或合同约定外的其他原因，导致无法履行合同的一方，该方应尽快通知对方，并提供相应的证明文件。
七、争议解决
1. 双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；如果无法协商解决，则提交至甲方所在地的人民法院解决。
八、其他约定事项
1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 未尽事宜由双方协商解决并作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同自双方代表在合同上签字盖章之日起生效，并存入双方所在地的工商注册机关备查。
甲方（销售方）： 乙方（购买方）：
公司名称： 公司名称：
公司地址： 公司地址：
联系电话： 联系电话：
法定代表人： 法定代表人：
营业执照号码： 营业执照号码：
日期：________年___月___日
买方：
卖方：
一、买方订购以下产品：
货物一览表
单位：元
型号配置数量单位保修期台三年
是将每台电脑的主要部件名称、数量等内容详细列出。
合同金额(人民币大写)：
二、质量
卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。
三、交货方式、时间、地点
卖方须在本合同签订后日内交货，由买方到卖方公司所在地提货，当场交货。
四、验收
货物到达后，由卖方完成对的货物安装调试，由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验，如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符，货物由买方验收合格并运走后。
在包有效期内，选购件出现性能故障，甲方负责在 日内为乙方免费调换新的选购件。选购件更好两次后仍不能正常使用的，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。
五、货款支付
买方首交订货款（大写）：30%货款（即人民币：圆整）。在卖方交货，并安装完毕，买方验收合格后，三日内买方一次性支付全部余额（大写）：70%货款（即人民币：圆整）。
经检验，若产品质量合格率为_________ %以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施：要求退货、要求修理、要求更换。
在包有效期内，乙方凭发货票和三包凭证办理修理、换货、退货。如乙方丢失发货票和三包凭证。
六、售后服务
本合同所指的货物自验收合格之日起，按三年内免费保修，具体实施办法见产品保修卡；免费上门服务；如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务。
条 甲方为乙方提供自售机之日起 年内城区用户免费上门硬件维修服务，实行 小时内响应，乙方如需软件上门服务，按每台 元/次收取服务费，软件由乙方提供。
七、违约责任
买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额百分之十的滞纳金；买方有权拒收；卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。
条 本合同所订切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除，如一方单独变更、修改或解除，对方有权拒绝，并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。
八、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。
九、合同生效
本合同一式两份，卖方与买方各执一份。合同自双方签字之日起生效，
购买日期：年月日。
十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。
买方：（签章）卖方：（签章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
卖方（以下简称甲方）：
买方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《微型计算机商品修理更换退货责任规定》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
本合同所指的货物自验收合格之日起，具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务。
为使合同内容具体确定，请在选定项目前打√，空置内容请划去。
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品，各商品的具体配置详见随机清单：
□台式计算机
1、品名数量台；
2、型号配置：小计元；
以上所选商品的总价款为：人民币（大写）元，即（小写）元。
二、支付方式
双方约定采用下列方式付款：
即时结清货款：合同标的交付时，以□现金□支票；
其他方式：
三、商品验收与交付
（一）验收方式：由甲乙双方共同验收。
甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号和编号，包括附件和赠品，通电调试，保证商品能运行预装的系统软件，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经乙方确认后，验收完毕。
货物到达后，由卖方完成对的货物安装调试，由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验，如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符，货物由买方验收合格并运走后。
买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失。
（二）交付方式请在选定项目前打√，空置内容请划去。
□自提，提货地点：；
提货/送货地址：运费由方承担。
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务；随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》，按照该标准执行。
本合同所指的货物自验收合格之日起，具体实施办法见产品保修卡；如是硬件本身的故障，免费上门服务；如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务。
合同签订之日起按月付给甲方代维费元整，共计________元，大写：
五、甲方承诺
（一）所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。
买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收；卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失。
乙方应及时交纳代维费，逾期将收取10%滞纳金。乙方中途中断此合同，乙方应付给甲方签约期限内的所有代维费，人民币：
（二）商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
买方订购以下产品：货物一览表单位：
关于手电脑销售的合同你知道是怎样的吗？下面是的小编为大家整理的“二手电脑销售合同范本”
六、乙方须知
（一）开票后15天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
为了保证货币交换双方的利益，很多时候我们都要用到销售合同哦!下面是由小编为大家整理的“
些大型的销售工作，我们都是要签合同的，因为涉及的金额太大，为了也是双方的利益，一下是我的合同模板！下面是由小编为大家整理的“
（二）品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、特别约定
在接受硬件维护前，乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失，责任由乙方承担。
如若甲方因特殊情况不能赶到，应向乙方商妥，如若在商妥期间内不能到达现场。
依据《___________________》及《知识产权法》相关法律规定，甲乙双方根据实际业务需要。
甲方特别承诺：在服务过程中，未经乙方允许，不得复制或泄露硬盘中的信息；商品更换回收后，对原硬盘不进行数据恢复。
乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，在机箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障。
甲方未经乙方许可不得拷贝和复制该软件。甲方所购产品仅限甲方本身使用，不得转售或者转让。甲方不得传播本软件产品。
八、违约责任
（一）若乙方采用分期支付货款方式的：
1、甲方未按约定时间交货，每日按合同总价的%向乙方支付违约金。甲方逾期日未交货的，乙方有权解除合同，甲方应返还乙方全部已付款项，并赔偿乙方所受损失。
人为损坏和其它非自然原因造成的电脑不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担。
验收货物送达后，由卖方完成对的货物安装调试，由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验，如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符，货物由买方验收合格后。
2、乙方无故拒收商品的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方所受损失。
（二）甲方违反本合同第五条的，乙方有权要求退货及返还全额货款；
（三）甲方违反本合同第七条第二款，并对乙方造成损害的，乙方有权要求甲方进行赔偿。
（四）开票后15天内，若乙方要求退、换商品，但不能提供商品原包装的，由乙方承担相应的包装费。
九、争议解决方式
合同履行中若发生争议，由双方协商解决，或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，可按下列方式解决：
（一）向白山市仲裁委员会申请仲裁；
（二）向白山市人民法院起诉。
十、合同的生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。
十一、其他约定
卖方（签章）：买方（签字）：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
年月日
合同编号：_________________签订地点：_________________
供货方(甲方)：_________________联系人：_________________电话：_________________
定货方(乙方)：_________________联系人：_________________电话：_________________
一、产品名称、型号配置
产品名称
型号
配置
数量
单价
总价
总金额(大写)
人民币：_________________
￥：_________________
二、付款期限：乙方承诺在_________________年_________________月______________________日前将上述总金额货款付至甲方指定账户上。乙方若有违反，同意以违约金额的千分之一每日累计向甲方支付违约金。
三、交货方式：同城由甲方负责送至乙方指定地点，外地由乙方指定运输公司，甲方负责代办托运，所需费用由乙方承担。如需保险，乙方应明确通知甲方并承担相应保费。
由违约方按照逾期交货或逾期付款金额的日千分之五承担违约责任，但违约金不得超过逾期交货或逾期付款金额的10%。由于此批货物是卖方专为买方而准备的，买方无故拒绝接受符合合同约定货物的(包括买方中途退货)，视为买方单方违约。
四、验收方式：对照销售清单，认真清点货物，若对所收货物有异议，请在收货当天以传真形式说明具体情况;否则，即表示乙方已根据合同的销售清单进行了验收，并予以了确认。
如买方未能在合同约定的付款期限付清应付给卖方之款项，卖方有权收回货物，并不返还买方已付款项。
五、支付方式：定金，发货前再预付，交货时再付，交货后3个月内付清尾款。
六、其他约定：_________________
七、合同纠纷的解决：本合同依法签订，具有法律效力。双方如有纠纷，协商不成，由甲方所在地的仲裁机构或人民法院受理。
本合同须买卖双方盖公章或合同章后方可生效，双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方应就变更事项达成书面协议并盖公章或合同章确认，方可确认变更有效。
八、本合同双方各执一份(传真件、复印件有效)。
供货方(盖章)：_________________定货方：_________________(盖章)
代表签字：_________________代表签字：_________________
日期：_______________年_____________月____________日 日期：_____________年______________月______________日
随着人们对于法律的理解更加到位，合同成为了我们密不可分的好伙伴。因此签约合同是一个非常重要的环节，合同要怎么写才好呢？别忘了将这个链接保存以后要用得上。
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，达成如协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围及承包方式
3#楼的所有电梯门套安装。
三、承包方式：
电梯门套按实际个数结算。
四、工程期限
从_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日前竣工。
五、承包单价及付款方式
1、承包单价：固定单价，电梯门套按每个门套150元计算。
2、工程款的支付：花岗石到处付材料款和加工费，工程完工后按实际收方结算，结算完成后15天内凭发票支付工程款，开具发票的税款由甲方支付。
六、甲、乙双方的权利及义务
（一）甲方
花纹的确定。
进度进行监督检查。
（二）乙方
1、乙方应按甲方的施工方案施工。
安全操作、防火安全规定。
颜色以及工序等。
存档的图纸及相关资料。
七、工程质量及验收的'约定
、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ的国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。原材料进场时，必须抽检送样，经检验合格后方可进行施工。
乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收，若验收不合格，返工费用有乙方承担，工期不顺延。
4、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后3日内组织验收，并办理验收移交手续。
八、安全生产责任和防火的约定
1、甲方提供的施工图或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火规范。
《建筑安装工人安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它的相关法规及规范。
3、在施工过程中的一切安全事故由乙方负责，甲方不负任何责任。
九、违约责任
甲、乙双方任何一方违约，违约方应按合同金额的千分之五向守约方支付违约金，乙方若不能按时交工则每天向甲方赔偿损失费人民币2000元。
十、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响过程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
十一、其它
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字生效。
甲方签字：
_____年_____月_____日
乙方签字：
_____年_____月_____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：
一、工程概况：
安装电梯，数量（大写）xx台，安装电梯，数量（大写）xx台。
二、工程总金额
RMB:元，￥元。
2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。
三、结算方式：
一次性付清。（亲子活动安全协议书）
四、工期
安装时间：天
五、质量验收依：
根据国家标准GBGB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。
六、甲方责任：
1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。
2、提供安装过程中的技术支持服务。
3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。
4、提供安装施工图纸及资料。
5、负责出厂产品的制造质量和发货质量
七、乙方责任：
1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。
在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。
4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费
汇合营销
5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。
6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。
7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。
8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。
不准与用户物理争吵，若因此造成甲方形象损坏或经济损失的，则乙方应承担赔偿责任。
除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。
在进场施工前3天，必须向发包方提供所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。
八、文明施工要领：
1、安装人员必须持证上岗，安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。
2、严格遵循用户及现场安全生产要求，做到文明操作。
设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。
4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。
九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。
甲方：乙方：
经办人：经办人：
电话：电话：
签订日期：
签订地点：
需方：
供方：
需、供双方于，需方因经营调整，现要求将GX—Y01半圆形观光梯改为乘客电梯，经双方友好协商，特签定如下补充协议。
一、取消GZ—Y01半圆形观光梯的定货，已生产出的该梯由供方另行处理。
二、将观光电梯改为乘客电梯，其型号、参数如下：
2、型号：FVF—P13—CO60
，主板模块预留1、2楼开门接口。
。
及M—01标准小门套，轿厢地面使用3mm厚PVC材料，下面使用3mm厚钢板作支撑面。
功能与原合同一致
三、金额及付款方式：
现减为：叁拾柒万伍仟元整（￥，由供方提供税务发票，需方已付款贰拾壹万元整（￥，供方已于20××年10月将另一台方形全透明观光电梯交付需方使用。
；电梯设备到工地后支付柒万元（￥，凭供方提供的两台电梯税务发票支付）；电梯安装完毕并经技术监督局验收合格后三日内支付叁万元整（￥，余款伍仟元整（￥，在电梯验收合格交付需方次日起满一年后三日内付清。
四、交货时间及条件
起35天电梯设备应到达工地。
，安装后的功能达到合同规定的`要求否则需方有权拒绝支付货款。因此而迟缓竣工由供方承担责任赔偿需方每日1000元。电梯设备在交付需方前由供方负责保管，需方不承担任何责任。
，否则交货日期顺延。
4、货到工地13天安装完毕并具备验收条件，迟延交货则每日由供方支付违约金500元。电梯安装完毕后时间不超过10天，否则赔偿需方每日1000元。
五、本协议属原合同（编号：FLD之补充协议，补充协议除修改了原合同的条款外，原合同的其他条款对双方仍具有约束力。本协议一式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力。
需方：
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方通过友好协商，按照公平、诚实和信用原则，共同订立本合同。
一、产品型号及价格
1、甲方经严格选型，决定向乙方订购_________部。
2、主要参数和价格如下表：
（1）电梯型号：
（2）规格型号：
（3）载重KG：
（4）层/站/门：
（5）速度m/s：
（6）单台设备价：
（7）单台运费：
（8）数量：
（____________________元整，小写：____________________万元
二、合同生效及付款方式
1、本合同经双方签章生效, 至双方圆满履行完毕本合同的各项条款之日为止。
汇款□、银行支票□支付的方式付款。甲方同意不用现金直接支付给乙方任何个人，否则作无效付款。
__________________________佰元整（￥_____________万元整）作为定金。乙方收到货款和经双方确认并签章的井道布置图纸之日起计算交货日期。
__________________________佰元整（￥_____________万元整）。若超过规定的应付款日期，乙方将顺延交货日期。乙方按期收到合同约定款项后，将合同产品按期交付甲方。
三、交货日期及方式
后30个工作日。
2、交货地点：
3、货物到达地点:
，其他□；卸车费用由甲方负责。
四、产品包装
按国家企业标准规定和保障产品符合正常运输要求的木箱、扎件包装。
五、产品质量保证及执行标准
技术规格要求设计制造。
梯产品，质量与技术符合中国国家标准要求，并对产品质量负责。
梯设备的安装、维修由制造企业负责或其书面委托有资质的单位进行。在签订本合同的同时，甲、乙双方必须签订《电（扶）梯设备安装合同》，否则由于甲方自行处理安装引起的质量和安全责任与乙方无关，并且乙方保留由于甲方自行安装或寻找其他单位安装造成乙方的任何损失的补偿和诉讼权。
个月，但最长不超过从发货之日起十八个月。
防潮、防窃和防强光的保管措施。
修改或找第三方复制或修改。
六、产品验收
1、本产品规格详见双方确认的电梯规格参数表
2、设备从运交到甲方后的三天内，甲方应检验设备的包装箱数量和包装状况是否完好无损并书面通知乙方是否有缺少破损情况。双方及时约定共同开箱日期，如果没有乙方的代表在场，甲方擅自打开包装箱，则乙方对设备的丢失或损坏不承担任何责任。
损坏情况，且甲方要求对此缺件、损坏件进行补发或更换，甲方应在发现时经乙方参加开箱人员共同确认，三天内以书面形式通知乙方，乙方将依情况负责补发或更换缺失件。
七、违约责任
乙双方任何一方要求变更合同时，应在本合同约定的交货日前30天以书面签章形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因任何一方原因引起的合同变更需增加的费用由变更方承担。
2、甲方未按合同规定期限付清货款，或乙方未按合同规定期限交货，违约方按国家经济合同法规和中国人民银行的`有关规定，向守约方支付逾期部分货款总额每天万分之四的违约金。
3、除不可抗力外，本合同生效后，任何一方不得擅自解除合同，否则应按合同总价款的30%向守约方支付违约金，违约金不足以赔偿经济损失时，违约方对不足部分还应承担补偿责任。
八、其它约定
1、因甲方原因延迟提货或延期委托代办托运，乙方自合同交货日起为甲方免费保管______天，自免费保管______天后起，甲方按约定向乙方支付仓储保管费：______元/台/天，每______天结算一次。如果储存时间超过______个月，视作甲方放弃履约合同的权利，乙方有权处置该设备。
2、无论在何种情况下，甲方没有付清本合同全部款项时，包括已经在使用的富士电梯产品，该产品的所有权归属乙方所有，甲方不可另行转让和作任何处置。
3、甲方未按国家相关规定与乙方签订电梯维保合同，并由此造成第三方在维保过程中出现电梯产品质量隐患 或造成甲方损失时，由甲方承担全部负责。
4、本合同和合同附件凡有选择项以“√”示选定，以“×”示否定。
5、合同条款的更改应在“另行约定事项”中约定，并由双方签字以示生效。
6、双方发生争议时，应通过友好协商解决。如协商不成，可提交原告起诉方所在地人民法院诉讼解决。
7、本合同一式肆份，甲，乙双方各执贰份，双方签字盖章起生效。
九、其它事项
1、本合同为双方之间的完整协议并替代双方在这之前所有书面或口头的磋商，如果附件与本合同特别约定条款不一致，以本合同约定条款为准。
2、本合同附件经双方确认，是不可分割的合同组成部分，享有供货合同同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
电梯合同是一种具有约束力和规范性的文件，它是关于电梯相关业务的重要法律文件。在现代社会中，电梯已经成为人们生活不可或缺的一部分。为了保障人们的生命财产安全，电梯合同的签订显得尤为重要。
电梯合同应当具体详细地规定电梯的各项技术参数和性能指标。例如，电梯的起升速度、最大载重量、运行速度、安全装置等参数都应该在合同中清晰明确地列出，以便双方在合同履行过程中能够依据这些技术参数来进行检验和验证，确保电梯的正常运行。
电梯合同应当对电梯的维保和维修等事项做出详细约定。电梯是一个复杂的机电设备，日常的维护保养和定期的检修工作至关重要。在合同中，应当明确规定双方的维保责任和义务，包括定期维护的次数、内容、费用等具体细节，以免因维保不及时或不到位导致电梯安全隐患。
电梯合同还应明确规定电梯的使用管理制度。电梯是一个公共设施，涉及到大量的人员进出，因此在合同中应当规定电梯的使用规则、管理制度等，并约定违反规定的处罚措施，以确保电梯的安全畅通。
电梯合同还应当规定在发生电梯故障或事故时的处理程序。电梯是一种高风险设备，一旦发生故障或事故，可能会造成人员伤亡和财产损失。电梯合同中应当规定双方在紧急情况下应当如何处理，包括报警、紧急救援、事故责任认定等程序。
电梯合同是一份具有重要意义的法律文件，它不仅是保障双方权益的依据，也是确保电梯安全运行的重要保障。在签订电梯合同时，双方应当充分考虑电梯的特点和风险，做到合同具体、详细、生动，以确保电梯的正常运行和使用安全。
电梯广告通用版合同
甲方：________________
法定代表人：________________
地址：________________
联系电话：________________
传真：________________
乙方：________________
负责人：________________
地址：________________
联系电话：_______________
传真：________________
甲、乙双方经友好协商，就甲方在乙方________________楼宇内的电梯厢内安装装饰镜框，用于环境装饰及刊登商业广告等事宜达成如下协议。
小区基本情况：
项目名称：________________
楼宇性质：________________
地址：________________
邮编：________________
电梯数量：__________
一、使用范围及安装数量
1、乙方可以安装装饰镜框用于刊登商业广告的范围为：____小区楼宇内的____部电梯的电梯厢。
2、安装数量：每部电梯厢内安装____块，共计____块。
二、镜框规格及材质要求
宽____、厚度____ ;
2、镜框材质要求：环保人造大理石。
三、费用及支付方式
乙双方商定装饰镜框的维护保洁费为：每部电梯厢____元年，共____部电梯，每部电梯共安装____块装饰镜框，全部电梯厢合计每年支付____元年。
2、支付方式：具体交纳时间为：________________
3、如由于乙方原因致使甲方未能按本协议约定的数量安装，则维护保洁费按实际可以安装的数量计付。
4、如由于甲方自身原因，未能按本协议约定的数量安装，则维护保洁费按本协议的约定计付。
四、合作期限
乙双方合作期限为________年。自________________至________________，含安装期一个月，该安装期自________________起至________________止。
乙双方如想继续合作，则需另行签订协议。
乙双方的'合作终止，甲方不得继续使用电梯厢，并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。
五、履约保证金
甲方应在本合同正式签订日，向乙方支付保证金____元，用于保证甲方按本协议约定履行义务。本协议期限期满时，甲方如无违反本协议之行为，且在合同期满后____日内完成将装饰镜框及镜框中的内容进行清除等工作，则该保证金予以返还，但不计利息。
六、甲方的权利和义务
(一)甲方权利：
1、甲方负责装饰镜框的制作，并按双方认定的安装方式及位置进行安装(见附件2)，装饰镜框的产权归甲方所有。
画面布置形式、内容享有决定权。
3、为保证装饰镜框装饰效果，甲方将定期派员工进入电梯厢更换画面，以及对装饰镜框进行维护与保养，乙方应对甲方人员出入小区提供便利。
4、本协议期满后，乙方如想继续和他方开展此项合作，在同等条件下，甲方有优先权。
(二)甲方义务：
1、甲方保证装饰镜框安装方式具备安全性，不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏。
2、甲方保证装饰材料符合人体健康要求，不对电梯用户构成不良影响。
3、甲方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规，广告刊登的界定及承诺(见附件1)。
4、甲方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。
5、装饰镜框内没有刊登商业广告时，甲方应在装饰镜框内做公益宣传，以美化环境。
6、甲方应按本协议约定支付维护保洁费。
建筑物及其他财产遭受损失，甲方应负赔偿责任。如乙方赔偿损失后，有权向甲方追偿全部赔偿额。
七、乙方的权利和义务
(一)乙方权利：
1、甲方安装装饰镜框时，乙方有权要求甲方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。
2、在甲方安装过程中，乙方有权对甲方安装进行监督，如发现甲方安装方式违反本协议的，乙方有权责成甲方修改安装方案。
3、甲方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养，违反本协议规定的，不符合人体健康要求的，乙方有权责成甲方限期改正。
乙双方协商后由甲方实施改进方案。
5、乙方有权要求甲方按本协议约定支付维护保洁费。
(二)乙方义务：
1、在本协议有效期内，乙方承诺不与任何第三方在太阳园小区进行相同或类似的合作，乙方授权甲方独家享有电梯厢镜框广告发布权。
掉落、毁损，应及时通知甲方，由甲方负责维修或重新安装。乙方不承担任何责任。
翻建不能正常使用时，应提前通知甲方，由双方共同协商解决方案。
4、乙方应向甲方提供授权书(见附件3)。
八、违约金
甲、乙双方应按本合同约定履行义务，任何一方有违反本协议约定之行为，应支付违约金，违约金为____元。
九、争议解决
甲、乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向____人民法院提起诉讼。
十、其他事项
乙双方另行签订补充协议。
盖章后生效。
3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：________________
乙方：________________
法定代表人：________________
法定代表人：________________
经办人：________________
经办人：________________
________年____月____日
附件1.广告刊登内容的界定及保证：
一、我公司选择的广告客户以国内、外着名品牌企业为主，都具有良好的商业信誉。
二、广告刊登的内容：不违反中华人民共和国的相关法律法规，遵守社会公德和职业道德，有利于人民身心健康，促进商品和服务质量的提高，保护消费者合法权益，不与合作方有利益冲突。
三、广告画面保证优美、大方，与所在楼宇的环境及档次相协调。
四、我公司在广告刊登前，将广告发布内容提交工商行政管理部门指定的广告审查人员审查备案，以保证广告刊登内容的合法性。
如今社会中人们越来越相信法律，合同也在我们的生活中频繁出现。合同协调着人与人，人与事之间的关系，您是否不知道合同应该要包括哪几个部分呢？趣祝福小编精挑细选的这篇文章名为“电器合同”非常值得一读，我们后续还将不断提供这方面的内容！
买方：________________
法定住址：___________
法定代表人：____________
职务：________________
委托代理人：____________
身份证：________________
通讯地址：____________
编码：________________
联系人：____________
传真：________________
帐号：________________
电子信箱：____________
卖方：________________
法定住址：___________
法定代表人：____________
职务：________________
委托代理人：____________
身份证：________________
通讯地址：____________
编码：________________
联系人：____________
传真：________________
帐号：________________
电子信箱：____________
鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权;
鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料;
鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的
本合同标的为用于_________项目的_________设备。
1.设备名称、型号、规格、数量_________.
2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。
3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。
4.卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格
1.合同总价为人民币_______元(大写_________元)。
2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。
3.合同总价的分项价格如下：
(1)设备和材料费用：_______(大写_________元)。
(2)辅助设备费用：__________(大写_________元)。
(3)设计和技术资料费用及培训费用：___________(大写_________元)
(4)技术服务费用：_________(大写_________元)。
4.本合同价格为固定不变价。
5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款
本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。
1.合同总价的_________%计￥_________(大写：____元)，在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方。
(1)卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本_________份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件_________份。
(2)_________银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的_________%不可撤销的保证函正副本各_________份。
(3)金额为合同总价的形式发票一式_________份。
(4)即期汇票一式_________份。
(5)商业发票一式_________份。
上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天提交。
2.合同总价的_________%，计￥_________(大写：____元)，在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天，将每批交货总价的_________%支付给卖方：XXX
(1)全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港_________公司”的海运提单正本_________份，副本_________份;
(2)商业发票一式_________份;
(3)即期汇票一式_________份;
(4)详细装箱单一式_________份;
(5)质量合格证一式_________份。
3.合同总价的_________%，计￥_________(大写：____元)，在买方收到下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方：XXX
(1)商业发票一式_________份;
(2)双方代表按本合同规定签署的_________交接验收证书的影印本_________份;
(3)即期汇票一式_________份。
4.合同总价的_________%，计￥_________(大写：____元)，在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方：XXX
(1)商品发票一式_________份;
(2)双方代表按本合同规定签署的_________保证期结束的确认书影印本_________份;
(3)即期汇票一式_________份。
买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。
四、逾期付款
如果买方不能在合同规定期限付款，则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________%计违约金￥_________(大写：____元)付给卖方：XXX如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天_________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
五、设备交付
1.交付时间：XXX卖方应于本合同生效日后_________个月分_________批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门/铁路部门/水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。
2.交付地点：XXX所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为_________机场(车站、港口)。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
3.卖方应于交货日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。
(1)合同号;
(2)机组号;
(3)设备备妥发运日;
(4)设备名称及编号和价格;
(5)设备总毛重;
(6)设备总体积;
(7)总包装件数;
(8)交运车站/港口/机场名称、车号/船号/飞机号和运单号;
(9)重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。
(10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
六、资料交付
1.卖方应于本合同生效日后_________个月，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运/邮寄等方式交付给买方。
2.技术资料采用空运方式的，_________机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_________日将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料_________日将收到单据复印件寄送给卖方。
3.在技术资料发运后的24小时(或48小时)，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。
七、包装
1.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。
2.卖方对包装箱和捆的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。
3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：XXX
(1)合同号;
(2)目的站/码头;
(3)收货人;
(4)设备名称、机组号、图号;
(5)箱号/件号;
(6)毛重/净重(公斤);
(7)体积(长__宽__高，以毫米表示)。
4.对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。
5.每件包装箱，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱应有产品出厂质量合格证明书，技术说明(如有的话)各一份。
6.卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述容：XXX
(1)合同号：XXX
(2)收货人;
(3)目的地;
(4)唛头标记;
(5)毛重/净重(公斤);
(6)箱号/件号。
(7)每一包资料应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。
7.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
八、验收
1.货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规和质量。买方应在开箱检查前(14)天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场(3个月)后仍不开箱，产生的后果由买方承担。
2.现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据;如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担;如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。
3.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。
4.保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最终验收证书)或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起(36)个月(签最终验收证书)二者以先到日期为准。在保证期，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或/和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险(货物到达目的港后的风险由买方负责)。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后_________个月。
九、风险负担
1.货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2.因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3.卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
4.卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
5.因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
6.货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十、不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
十一、合同的解除
1.本合同在下列任一情形下解除：XXX
(1)一方进入解体或倒闭阶段;
(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)双方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
2.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
3.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
4.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限仍未履行;
5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
十二、声明及保证
买方：XXX
1.买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.买方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.买方为签署本合同所需的部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
卖方：XXX
1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.卖方为签署本合同所需的部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十三、通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(XX、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：____.
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限(书面通知发出_________天)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1.本合同受中华人民国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：XXX
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败X承担。
仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
(2)依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
十七、合同的解释
本合同未尽事宜或条款容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十八、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十九、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
买方(盖章)：________卖方(盖章)：________
授权代表(签字)：____授权代表(签字)：____
委托代理人(签字)：____委托代理人(签字)：____
_______年____月____日_________年____月____日
签约地点：____________签约地点：________
购销合同，是指一方将货物的所有权或经营管理权转移给对方，对方支付价款的协议。购销合同包括供应、采购、预购、购销结合及协作、调剂等形式。下面是关于电器购销合同范本五篇，希望对你有所帮助。
电器购销合同范本
(一)
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守，签下如下合同：
1、 乙方于________年____月____日至________年____月____日(或________年____月31)期间,给予甲方鹿港小镇花园橱柜电器订单四十五套以上
2、 甲方给乙方橱柜电器价格为：吸塑板为1150元米，防火板为1000元米，此价格包括地柜、台面、吊柜、以及以上报价五金材料，附加五金另外收费(如拉蓝)，电器价格为：1700元套，上海XX冠品牌，烟机型号：C-200-11，炉头：20.2-02A,消毒柜：D-100A
3、 橱柜最少五套出货一次,下订甲方先收50%费用,安装完毕现场量尺寸付尾款，电器货到付款最少十套出货一次
4、 橱柜成交后，从复尺后次日算起____日至____日内到现场按装,按装工期1至2天(除特殊情况外).。
5、 上页报价未含税金，税金按实际发生须要由乙方交纳，乙方所支付的各项结算工程款均凭甲方开具的盖有甲方财务章的收据为依据
6、 不含管理处收费(电梯使用和水电费、垃圾外运费等)，管理处收费按实际发生须由乙方交纳，甲方只承担管理处的各项管理要求。
7、 在合同规定的有效期内，若物业管理处规定节假日或双休日不允许施工，或增加项目太多，或因停电、停水、天气恶劣等人力不可抗菌素以及乙方工程进度款等不能及时到位造成无法正常进行施工的，则工期相应延迟。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
电器购销合同范本
(二)
供方：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
需方：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》，经协商一致同意签订本合同，家用电器购销合同范本大全。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
品名
规格、型号、牌号、商标
产 地或厂家
质量标准
包装要求
计量单位
数量
单价
总金额
交(提)货时间及数量
备注
执行记录
合计人民币(大写)
二、供方对质量负责的条件和期限：____
三、交(提)货方式及地点：____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位：____
五、运输费用负担：________________
六、合理损耗计算及负担：____________
七、包装费用负担：________________
八、验收方法及提出异议的期限：____
九、结算方式及期限：________________
十、违约责任：____________________
十
一、合同附件：____________________
十
二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自________年____月____日至________年____月____日。
供方(盖章)________________________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
开 户 银 行：____________
帐 号：____________
电器购销合同范本
(三)
方：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
需方：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
品名、规格、型号、牌号、商标、产地或厂家
质量标准
包装要求
计量单位
数量
单价
总金额
交(提)货时间及数量
备注
执行记录
合计人民币(大写)
二、供方对质量负责的条件和期限：____
三、交(提)货方式及地点：____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位：____
五、运输费用负担：________________
六、合理损耗计算及负担：____________
七、包装费用负担：________________
八、验收方法及提出异议的期限：____
九、结算方式及期限：________________
十、违约责任：____________________
十
一、合同附件：____________________
十
二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自________年____月____日至________年____月____日。
供方(盖章)：________________________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
开 户 银 行：____________
帐 号：____________
电器购销合同范本
(四)
需 方(以下简称甲方)：
供 方(以下简称乙方)：
为保障甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，就甲方向乙方购买电器产品事宜，甲乙双方经认真友好协商，签订本合同，以兹共同遵守执行。
第一条 合同总金额共计人民币(大写)：(小写)：： 元
第二条 购买产品详见如下明细清单。
注：以上报价含税、含运费，含卸货搬运费及安装费。
第三条 交货日期：
第四条 结算方式：
第五条 交货地点：
第六条 品质保证：
1、甲方对订货产品必须运输、安装就位。所提供的产品必须是原厂原包装产品。
第七条 运输及安装
1、包装必须适应运输、装卸要求，需防震、防雨;
2、包装物的供应与回收由乙方负责，且乙方应当承担因其包装或任何防护不当而引起的货物的锈蚀、损坏产生的费用或责任。
3、货物在交付甲方并验收前，一切风险及责任均由乙方承担。
4、乙方为甲方安装调试电器。
第八条：违约责任：
1、甲方不能按期交货时，应向乙方偿付违约金。违约金为每延期交付一天应向乙方支付合同总价款的0.5%违约金，但不能超过合同金额的30%。
2、乙方无故中途退货，应向甲方偿付退货部分货款30%的违约金,同时乙方要承担退货货物产生的全部费用，包括运杂费、装卸费、安装、税费等所有费用，不论是否列在合同文本中。
3.合同生效后，甲方单方面终止合同应向乙方支付合同价款30%的违约金，并退还乙方已支付的货款。
第九条：本合同解除的条件：
1、在甲、乙双方一致同意的前提下，双方可签订书面协议解除本合同;
2、合同解除后双方的权利和义务，应在合同解除协议中界定清楚。
第十条：合同争议的解决方式：
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2、本合同自甲、乙双方签字盖章后起生效
第十一条：其它约定事项：
1、按合同规定应偿付的违约金和各种经济赔偿，应当在明确责任后10天内结清。
2、合同实施过程中如遇乙方更改部分货物数量，乙方应书面通知甲方，甲方配合乙方制作。
3.合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方签署的会议纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十二条 本合同一式 2 份，需方执 1 份，供方执 1 份，未尽事宜双方协商处理
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
电器购销合同范本
(五)
甲方(采购单位)：
乙方(供货单位)：
甲乙双方经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。
一、产品型号、数量、合同价格、金额：
二、交货地点：
乙方负责安排运输，运输费乙方承担。 ⑵交货地点：
三、付款方式：
⑴合同以人民币付款;
⑵甲方应在签订合同,产品入库后30天里付清货款。
四、甲乙双方承诺：
⑴甲方产品采购，只用于银行业务礼品赠送及信用卡积分兑换。
⑵甲方采购乙方产品，对外报价不得低于499元。
⑶乙方向甲方提供的英菲克7产品是正品。
⑷乙方向甲方提供英菲克7产品相应的产品资料(产品质量检验报告及3C认证)。
五、保修事项：乙方承诺对所供产品全部按国家行业标准及工厂承诺执行保修。
注：因不可抗力因素、甲方工作环境恶劣或甲方私自拆修造成的损坏或故障不在保修范围内
六、违约责任
⑴如果乙方没有按照合同规定或甲方同意延长的时间交货，甲方可以要求乙方支付违约赔偿金，赔偿费按迟交货物的计价金额每迟延一周0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物计价金额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付的，甲方可考虑终止合同。
⑵甲方不能及时支付款项的，乙方可以要求甲方比照本款第⑴条规定的方式承担违约责任。
七、合同生效及其他
⑴合同一经双方签字并加盖公章即为生效。
⑵本合同一式肆份，以中文书写。甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。 ⑶本合同未尽事宜，以国家规定为准。
八、合同变更
合同生效以后，任何一方当事人不得擅自对其条款进行更改。对合同的变更必须由双方当事人协商一致，并须签订书面的修改协议。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
甲方(买方)：
住所：
乙方(卖方)：
住所：
根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就蜂产品原料买卖的有关事宜达成如下协议。
第一条产品基本信息及交货时间
第二条产品的各项指标及质量要求
水分：18%10-羟基-2-癸烯酸(王浆酸)：40%乙醇可溶物：75%
色泽：水白色(或者特白色、白色、浅琥珀色、琥珀色、深琥珀色)。
气味：有蜜源植物的花的气味，没有酸或酒的挥发性气味及其它异味。
滋味：甜(或者甜润、甜腻、微苦、涩)。
状态：常温下呈黏稠流体状态，或部分及全部结晶。不应有发酵征状。
杂质：不应含有蜜蜂肢体、幼虫、蜡屑及其它正常视力可见外来杂物
结构：密实，折断时断面不整齐。
硬度：20℃—40℃时有粘滞性，低于20℃时质硬。
对产品质量的其他约定：
未做特别约定的有关指标，应参照下列标准：《中国蜂产品协会团体标准蜂蜜》(T/CBPA0001-20xx)
第三条蜜蜂饲养及产品采集、包装、保存、运输的具体要求
1、(1)非零售包装：非零售包装的包装钢桶应符合GH/T1015-1999要求。钢桶包装内涂层和内胆有破损不得使用，也可使用其它带盖的食品包装容器。不应使用盛装过药品、燃料油、食用油或其它化工产品的包装容器。塑料包装容器必须符合国家食品安全卫生要求。包装容器在使用前应清洗干净，并吹干或晾干。包装场地应清洁卫生并远离污染源。灌装人员在操作前应洗手消毒，并穿戴洁净的工作衣帽。容器内应保留适当空隙，防止蜂蜜受热溢出。灌装后应立即盖好桶盖。
(2)预包装：接触蜂蜜的包装容器和材料应符合国家食品安全卫生要求。包装应严密。应采取可靠的方式，使其他人员能够识别该容器在包装后是否曾被开启。
2、保存场所应清洁卫生，防高温，防风雨，避免日光直射，远离污染源。不得与有毒、有害、有腐蚀性、有异味、易挥发的物品同场所保存。
3、运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有腐蚀性、有异味、易挥发的货物混装运输，防曝晒、防风雨。
4、双方其他约定：。
甲方应为乙方提供相关的技术指导。
第四条交付和货款支付
1、交付方式按下列第项办理：
(1)实行送货的，乙方应送至。
(2)实行提货的，甲方应到提货。
2、货款的支付按下列第项执行：
(1)交付之日，即时结清。
(2)甲方应于每批蜂产品交付之日起日内结清该批货款。
(3)合同签订后，甲方支付乙方定金人民币元(不得超过总价款的20%)；乙方交付该批蜂产品后，甲方应于每批蜂产品交付之日起日内结清该批货款，至最后一批货物交清时，定金抵作货款。
第五条验收
甲方应于收货当日自行或者委托检测机构对蜂产品的质量进行检测，检验标准为，检验地点。
第六条合同的变更
1、交货时如市场价格高于或低于合同约定价格的%，双方可对蜂产品价格进行重新协商。
2、因气候发生重大变化或不可抗力等因素造成无法按合同约定的.时间交货的，双方可另行协商。
第七条违约责任
1、交付的蜂产品质量不符合合同约定的，乙方应在日内负责调换，无法按期调换的，应扣除不符合约定的蜂产品的相应价款，并按该价款的%向甲方支付违约金；交付蜂产品的数量低于合同约定的，应在天内负责补齐，无法在该期限补齐的，按欠交蜂产品价款的%向甲方支付违约金；交付的数量超出合同约定的，超出部分，甲方有权选择是否接收，甲方同意接收的，则按合同约定的单价计算。
2、乙方延迟交货的，每延迟一日，应支付甲方约定批次价款额万分之的违约金；甲方逾期提货的，每延迟一日，应支付该批次价款额万分之的违约金。
3、甲方不按约定收购蜂产品的，应向乙方支付该批蜂产品价值的%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的蜂产品变质等实际损失。
4、甲方逾期支付货款的，每延迟一日，应支付延迟货款额万分之的违约金。
5、因包装物质量不符合要求造成的损失由包装物提供方承担。
第八条合同争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；
(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
第九条附则
1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
2、本协议经各方签署后生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
联系人： 联系人：
联系方式： 联系方式：
地址： 地址：
签署时间： 签署时间：
供方(以下简称甲方)：
法定(或授权)代表：
住所：
联系方式：
需方(以下简称乙方)：
法定(或授权)代表：
住所：
联系方式：
经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方购买 电器产品事宜达成如下协议：
本协议有效期为签订之日起至 年 月 日止。
一、购买产品清单
产品名称 规格型号 数量(台) 单价(元) 小计(元)
合计： 元，(人民币大写)： 元整
二、甲方的权利和责任
1、甲方保证所供货物质量符合乙方要求。
2、甲方负责更换已经损毁的电器，不再收取任何费用。
三、乙方的权利和责任
1、乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。
2、乙方应按照本合同规定的条款进行验货。
四、运输和安装
甲方负责将设备运输至乙方指定的地点，并负责安装更换，相关费用由甲方承担。
五、付款方式
款到发货，收款指定账户：
姓名：
开户行：
账号：
六、验货
1、验收标准依照本合同附件内规定的技术条款执行(合同附件的技术条款需要由本公司技术人员确认)。
2、整机设备在提货前由甲方先作验收。
3、甲方应在货到乙方 日内负责到乙方现场调试服务，由乙方在调试过程中作总体验收，如调试验收不合格则由乙方出具书面通知，并责令甲方限期整改。如乙方不签署调试完工单亦无其他书面通知而自行投入生产则视为本机器调试合格。
七、售后服务
甲方销售之产品，质保期为 年。
甲方销售之产品，如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。
以上条款若属乙方使用不当或由不可抗力因素造成，则不属于质保范围。
甲方销售之产品实行 年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。
八、违约责任
甲方产品安装调试后节电率达不到预期效果，节电率每下降一个百分点，售价也同比例下调。如果甲方不按时交付货物的'，乙方可请求其赔付未交付电器货款的 %的违约金。
乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，甲方有权拆走设备，乙方必须赔付合同金额 %的违约金给甲方。
九、其它事项
本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。如果协商不成的，可以提请 (人民法院/仲裁委员会)解决争议。
本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，各合同文本具有同等效力。
十、备注条款
除法律另有规定外，双方不得将协议内容及通过签订或履行本协议获得的对方商业信息泄露给任何第三方单位及个人。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
出卖人(乙方)：
买受人(甲方)：
签订地点：
签订日期： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。
1 标的物(详细描述)
1.1 品名:
1.2 规格型号:
1.3 产地:
1.4 制造商:
2 数量
2.1 数量:
2.2 供货内容：
3 质量要求和技术标准
3.1 质量要求:
3.2 技术及设计制造标准:(可详见技术附件)。
4 价款和支付
4.1 合同价款:
小写:
大写:
4.2合同价款构成：
4.3验收合格后 日内，乙方应携带相关资料到甲方办理付款履行审查审批手续。付款履行审查审批过程中，一个审查审批部门审查完毕后 日内，乙方应将相关资料提交甲方下一个审查审批部门审查。
4.4外部合同、非封闭结算关联交易合同付款履行审查审批程序：
4.4.1 网下审查程序：买受人所属单位承办部门→买受人所属单位价格管理部门→买受人所属单位审计部门→买受人概预算与定额管理中心→买受人审计处(需审计处审查项目)网下审查需出卖人提交：合同结算资料网下送审记录表、结算资料。
4.4.2网上审查程序：买受人所属单位业务主管部门→买受人所属单位财务部门→买受人所属单位合同主管部门→单位领导(机关职能处室、直属部门已经领导审批的不经过此步骤)→买受人企管法规处(需企管法规处审查项目)
网上审查时，出卖人应在买受人所属单位承办部门网上提交结算资料后将相关资料送交至买受人所属单位合同主管部门。
4.5乙方逾期办理付款履行审查审批手续或因乙方原因延误甲方办理付款履行审查审批手续时，每逾期一日或延误一日应当承担合同价款 %的违约金。违约金的支付由甲方合同主管部门直接扣除。
4.6本买卖按下列第 项方式支付
4.6.1 一次总付：验收合格，甲方在付款审查审批手续完成后 日内向乙方全额付款。
4.6.2 分期支付：验收合格，甲方在付款履行审查审批手续完成后 日内支付合同价款的 %，其余 %作为质量保证金，质保期满且无任何质量问题后 日内支付。
4.6.3本买卖封闭结算关联交易管理范畴，按《辽河油田关联交易封闭结算管理暂行办法》中的规定付款。
4.7甲方向乙方支付价款前，乙方应先将符合甲方财务要求的发票提交给甲方。
4.8 乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责，甲方不承担此信息外的任何责任。
开户银行：
账 号：
5 交付
5.1 交付方式:
5.2 交付时间和内容:
5.3 交付地点:
5.4 出卖人应提供的单证和资料:产品合格证、质检证、说明书、商检证 。
5.5 随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：随机备品详见清单。
5.6 合理损耗标准及计算方法：
6 包装
6.1 包装标准:
6.2 包装物的供应与回收及标识的具体要求:
6.3 包装费用由出卖人承担,双方另有约定除外。
6.4 包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由出卖人承担相应责任。
7 运输
7.1 运输方式:
发货地点:
到达地点：
收货人:
7.2 运费及相关费用承担:
7.3 出卖人交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由出卖人承担。
7.4 出卖人按照约定将货物交运后,买受人变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由买受人承担。
8 验收与安装调试
8.1 验收
8.1.1买受人应在货到后 日内，确定验收日期，并提前 日通知出卖人，出卖人应委派人员参加验收。如果出卖人接到买受人通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意买受人单方进行验收并接受验收结果。如果买受人逾期未进行验收，视为已完成验收。
8.1.2验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。
8.1.3 验收结果与合同约定不符，出卖人应负责 。
8.2 安装调试
8.2.1出卖人免费安装与调试。
8.2.2出卖人应在验收后 日内完成对设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运转。买受人在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。
8.2.3安装工作完全符合合同要求和标准，并且运行成功，双方代表可在 日内现场签署安装竣工书。但不免除出卖人在安装调试过程中和质量保证期内所应承担的责任。
8.2.4 设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标,经双方代表签字确认后，即完成了对全部设备的最后验收。
8.3 在安装调试期间，如果出卖人提供的设备、材料有缺陷或由于出卖人技术人员的指导错误或出卖人提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成买受人设备、材料损坏，出卖人应采取必要的补救措施，并赔偿买受人的损失。
8.4 双方对验收与安装调试过程中因设备技术和质量等方面出现异议，应提交 产品质量和技术监督机构进行鉴定。
9 质量保证
9.1 质量保证期限自完成8.2.4约定事项之日起 个月。
9.2质量保证期内，由于出卖人责任导致设备停用时，则质量保证期应按实际停用时间相应顺延。
9.3质量保证期内，出现质量问题，出卖人不能按买受人的要求无偿返修或返修后质量仍不符合约定的，质量保证金将不再返还。
9.4买受人派员或委托第三方监造设备,并不替代或解除出卖人对产品质量的责任。
10 保密
双方因本合同所知悉的商业秘密承担保密义务。未经对方同意,不得以任何形式泄露给第三方或使用。
11 技术服务及培训
11.1出卖人负责买受人进行与本机电设备有关的技术培训。培训的目的是保证设备能够正常运行，使买受人掌握设备的整体结构和操作规程，达到能够独立进行设备管理及日常维护，具有初级故障诊断与处理能力的技术水平。
11.2培训内容
11.2.1 为维护及安装工作所必须的全部工作文件的讲解;
11.2.2 设备的安装和测试;
11.2.3 设备的操作和维护;
11.2.4设备的结构及与系统有关的知识。
12 违约责任
12.1 出卖人未按期交付货物，每逾期一日，应向买受人支付迟延交付部分货款金额 %的违约金，同时负责赔偿给买受人造成损失。
12.2 买受人未按合同约定付款，每逾期一日，应向出卖人支付未付货款金额 %的违约金。
12.3 如发生15.3.3情形, 买受人有权要求出卖人支付 违约金，如给买受人造成损失的，出卖人还应承担赔偿责任。
12.4 出卖人未在约定的期限内完成对设备的安装调试,应赔偿由此给买受人造成的损失。
12.5 一方违反本合同第10条约定,应向对方承担赔偿责任。
12.6 发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。
13 不可抗力
13.1 由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一
方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后 小时内及时通知对方，并在其后 日内向对方提供有效证明文件。
13.2 受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。
14 争议的解决
14.1因合同发生争议，双方应协商解决。
14.2如协商不成，可选择下列第 项确定：
14.2.1向 仲裁委员会申请仲裁;
14.2.2向 人民法院提起诉讼;
14.2.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，提交双方上级协商解决。如仍不能解决，可选择仲裁方式解决。
15 合同的生效、变更、解除和终止
15.1 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章后生效。
15.2双方协商一致，可变更或解除合同。变更或解除合同应采用书面形式。
15.3 发生下列情形之一的,一方可以解除合同:
15.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能实现;
15.3.2 出卖人未按合同约定期限交货,经催告后 日内仍未交货，买受人有权解除合同;
15.3.3 货物质量不符合约定，且出卖人未按买受人要求采取必要补救措施的，买受人有权解除合同;
15.3.4 买受人无正当理由拒绝接收货物的，出卖人有权解除合同。
15.4 发生下列情形之一的，本合同的权利义务终止：
15.4.1 合同已经按照约定履行;
15.4.2 双方解除合同;
15.4.3 法律规定的其它情形。
15.5 合同变更、解除或终止,不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
16 其他约定
16.1 标的物所有权自交付并经买受人验收合格之时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于 所有。标的物的毁损、灭失的风险随标的`物所有权的转移而转移。
16.2 出卖人就交付的标的物负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务。如第三人就标的物向买受人主张权利，应当由出卖人负责处理由此发生的争议，并承担由此给买受人造成的全部损失。
16.3 买受人能够证明第三人可能就标的物主张权利的，可以中止支付相应的价款，直至出卖人依法提供相应的担保。
16.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。
16.5 合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本合同不一致,以本合同为准;如补充协议与本合同不一致，以补充协议为准。
16.6 本合同一式 份，买受人执 份，出卖人执 份。
买受人(合同专用章)：
法定代表人： 年 月 日
委托代理人 年 月 日
住所地：
联系电话/传真：
邮政编码：
开户行及账号：
出卖人(合同专用章)：
法定代表人： 年 月 日
委托代理人：： 年 月 日
住所地：
联系电话/传真：
邮政编码：
开户行及账号：
合同编号：HDRJ-2013230
需方（以下简称“甲方”）：
供方（以下简称“乙方”）：
甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买家用电器和厨房用品事宜，达成以下协议,双方共同遵守：
一、产品名称、规格、数量、价格、金额（详见附表）
卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。
三、交货
1、交货日期：甲方支付预付款后20个工作日。
2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。
3、交货地点：。
四、卖方对质量负责的条件及期限
1、设备自安装、调试合格之日起保质期1年。
在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后4小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。
2、乙方提供 1 年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后4小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。
3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。
五、设备的包装、发运及运输
1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。
3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。
六、设备的安装、调试及验收
1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。
2、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。
七、 付款方式
合同书一经签订，乙方委托 为合同负责人和货款结算负责人，按照甲乙双方认可的报价单价格订货后，第一批货到乙方指定的地点，并经乙方指定人员凭甲方出库单对账入库后，先把甲方总货款的90%一次性汇入账号内（开户银行： 账号：），余额作为质量保证金待合同解除时结清，甲方根据首批进货量的10%，分别作为四大节日（五一、十一、元旦、春节）的优惠赠送。
八、违约责任
1、逾期交货、调试合格或付款的，每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、 甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价10%的违约金。
3、乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金。
4、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，乙方必须无条件退回全部货款，向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。
九、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权：
1、乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。
2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由签约地法院起诉解决。
十、其他：
本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表人或授权代表：
法定代表人或授权代表：
电话：
电话：
开户行：
开户行：
帐号：
帐号：
年 月日
年月日
附表：
甲方：xx有限公司（以下简称甲方）
乙方：xx电器有限公司（以下简称乙方）
鉴于xx电器有限公司是中国商业企业的领先者，经营商品涵盖传统家电、消费电子、百货、日用品、图书、虚拟产品等综合品类，是中国大型的商业零售企业之一
，XX有限公司在精装房电器采购项目中希望和XX电器有限公司希望在电器产品销售领域开展深入长期的合作，特选定XX电器有限公司为公司项目精装房装修工程供应商之一，在精装修项目工程开展后同等条件及价位下优先采购乙方电器产品。
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲、乙双方经平等协商一致，特签订本合同以供双方共同遵守。
第一条
产品标的和价格
1、在本合同有效期内，甲方可以依本合同约定条件向乙方购买电器产品，乙方按约定向甲方提供乙方整个销售链中最优的价格和服务。
2、本合同不涉及数量与总金额，甲方可按照表中商品价格先行购买样板房所需电器（详见附件《采购订单》。后期装修工程如需购购产可按以下价格执行，如因停产或下市等原因造成不能供货的，双方可另行协商更换产品。
3、以下产品单价含税、含运费，包安装，实际安装过程中如需增加配件等需另计费，价格详见备注，最终材料费用以实际发生数量结算，材料费结算时间为验收合格后七日内
品牌
品名
型号
单价
备注
第二条
采购事项
1、本合同签订后，甲方每次采购需要下采购订单。采购订单需加盖甲方公章和甲方业务对接人
签名确认方可生效，订单的送达意味着双方对本合同的无条件接受，每一张订单的内容均受本合同之约束。
2、本合同指定乙方业务
对接人为：，
电话：，
甲方业务对接人为：，
电话：，
如有变更，双方需及时通知对方。
第三条、产品交货时间及地点
1、供货时间：接甲方每次下达的采购订单后合理时间供货，乙方配合甲方项目进度协调安装工作。
2、交货地点：负责送货、卸货至甲方指定地点。
第四条
质量标准和验收：
乙方提供商品应符合以下标准：
1、质量符合国家强制性标准，没有国家质量标准的按行业相关技术标准和规范执行，双方有特别约定的还需符合特别约定；
2、商品及其配件等附随物为原厂、原装，且未经使用的、全新的产品，并完全符合约定的质量、规格和性能的要求，能够满足本合同目的；
3、商品包装是符合国家相关规范和标准，满足产品在运输过程中的保护要求；
第五条
产品的安装
乙方负责组织安装人员进行施工安装，并免费调试所安装的产品，但甲方应配合提供必要的安装条件（包括但不限于人员配合、安全电源及水等设备接口的提供、物业协调等）。乙方提供免费
安装服务。实际安装过程中如需增加配件等需另计费，价格详见备注，最终材料费用以实际发生数量结算。
第六条
保修及售后服务
1、货物保修期自甲方验收合格之日起计算。
2、保修期内的售后服务严格按照国家“新三包”规定执行，国家没有规定的按行业标准执行。保修期满后，乙方提供有偿维修、保养等售后服务
3、在使用中如因使用不当、自行维修、自行更换或修理而引起的故障，乙方不负保修责任。此种情况下，乙方可以提供更换或修理服务，但甲方需承担相关费用。
4、乙方售后服务热线电话4008365365。为保障居民的正常生活，如果产品的故障已影响到居民的正常生活，除特殊情况外，供方应在接到需方通知后4个小时内响应，并于8个小时内完成一般故障的维修；在其他情况下，除存在不可抗力的情况外，需方应在接到供方通知后
8个小时内响应，并于24内完成相关故障的维修。
第七条
违约责任
1、乙方未按甲方要求期限供货及安装，每拖延一天支付拖延部分货品金额0.5%的价款作为违约金赔付给甲方。甲方未按期支付货款，每拖延一天支付欠款金额0.5%给乙方，若由于法定不可抗拒因素造成的交货延迟，乙方不承担责任。
2、乙方提供的产品与合同不符或不符合国家、地区、行业及本合同的相应质量技术标准时，应及时更换，提供符合要求的产品给甲方。每拖延一天支付拖延部分货品金额0.5％的价款作为违约金赔付给甲方
3、因乙方不能履行合同（如延期交货超过30天以上或者自身原因不能交货）而造成合同撤销时，乙方应退还甲方已付的全部货款，并支付合同金额10％的价款作为违约金赔付给甲方。
4、当甲方发现乙方不具备合同上所要求的供货能力（延期交货时间超过30天以上）以至于严重影响甲方的利益时，甲方有权将其清除出场，且一并解除合同，所造成的损失全部由乙方承担。
第八条
解决争议的方式
若甲乙双方就本合同有任何争端，双方应友好协商；若协商不能达成一致，则提交甲方所在地法院诉决。
第九条
其他事项
1、在乙方送货过程中，甲方负责与其他施工单位进行协调。
2、本合同一式七份，甲方执五份乙方执两份，具有同等法律效力。
3、本合同未经买卖双方书面同意，不得转让给第三方。
4、本合同经双方签字并盖章后生效。
5、本合同履行过程中，任何对合同的修改，增加，删除需经双方协商一致，并加盖双方单位公章，否则无效。
甲
方：
乙
方：
法人代表（授权委托人）
法人代表（授权委托人）
签
章：
签
章：
日期：20xx年x月x日
日期：20xx年x月x日
题 目】汽车电机电器产品购销合同
【颁布单位】国家工商管理局经济合同司
全文
签订日期：XXX____月____日 签订地点： 合同编号：（ ） 字第 号第 页
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 交提货时间及数量 ｜
序｜产品｜规格｜适用｜牌号｜计量｜数｜单｜金｜－－－－－－－－－－－｜ 合 同 条 款
号｜名称｜型号｜车型｜商标｜单位｜量｜价｜额｜一季｜二季｜三季｜四季｜１．质量要求及技术标准：８９年以前设计的产品按b2261-77“汽车拖拉机用电
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜度 ｜度 ｜度 ｜度 ｜ 气设备基本技术条件”执行；８９年后设计的产品按b35001-87“汽车电器
－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜ 设备技术条件”执行。
１｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜２．供方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为XXX。
－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜３．交货地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。交货方式：＿＿＿＿＿。
２｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜４．运输方式：＿＿＿＿＿路运输。运杂费负担：运费及市内运杂费、保险费由需方
－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜ 负担。
３｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜５．合理损耗及计算方法：
－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜６．包装纸箱按gb6544-86瓦楞纸板，gb6543-86瓦楞纸箱b237-86标准，
４｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 木箱按b238-86。泡沫包装按XXX。包装费用由供方负担。包装物不
－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜ 回收。
５｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜７．需方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。需方收货后如有异议，必
－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜ 须在收货后____日内通知供方，并附商检报告。否则即视为收货无误。
６｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜８．结算方式：托收承付，验单付款或验货付款。＿＿＿＿。结算期限：＿＿＿＿。
－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜９．变更或解除合同必须于合同履行前二个月通知对方，经双方协商同意后，方可
７｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 变更或解除合同，否则合同继续有效。其他变更事宜，依法律规定。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
８ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 条、第三十六条的规定承担违约责任。
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜１１．执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由
９ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜ 又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
１０｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜１２．其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
１１｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
１２｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
１３｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
合计人民币金额（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
供 方 ｜ ｜ 需 方 ｜ （章） ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
地 址 ｜ ｜电报｜ ｜ 地 址 ｜ 省 市（县） ｜鉴（公）证意见：
－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
电 话 ｜ ｜ 电 话 ｜ ｜电 报｜ ｜到 站｜ ｜
－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－－－－－－－｜经办人：
开户行 ｜ ｜帐号｜ ｜ 开户行 ｜ ｜帐 号｜ ｜鉴（公）证机关（章）
－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜XXX____月____日
法定代表人｜ ｜XX｜ ｜法定代表人｜ ｜付款方式｜ ｜
－－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜ ｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－｜
委托代理人｜ ｜编码｜ ｜委托代理人｜ ｜XX编码
买方：________________
法定住址：___________
法定代表人：____________
职务：________________
委托代理人：____________
身份证：________________
通讯地址：____________
编码：________________
联系人：____________
传真：________________
帐号：________________
电子信箱：____________
卖方：________________
法定住址：___________
法定代表人：____________
职务：________________
委托代理人：____________
身份证：________________
通讯地址：____________
编码：________________
联系人：____________
传真：________________
帐号：________________
电子信箱：____________
鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权
鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料
鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的
本合同标的为用于_________项目的_________设备。
1.设备名称、型号、规格、数量_________.
2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。
3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。
4.卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格
1.合同总价为人民币_______元。
2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务、质保期保障等的全部费用。
3.合同总价的分项价格如下：
设备和材料费用：_______。
辅助设备费用：__________。
设计和技术资料费用及培训费用：___________
技术服务费用：_________。
4.本合同价格为固定不变价。
5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款
本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。
1.合同总价的_________%计￥_________，在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方。
卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本_________份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件_________份。
_________银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的_________%不可撤销的保证函正副本各_________份。
金额为合同总价的形式发票一式_________份。
即期汇票一式_________份。
商业发票一式_________份。
上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天提交。
2.合同总价的_________%，计￥_________，在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天，将每批交货总价的_________%支付给卖方：___
全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港_________公司”的海运提单正本_________份，副本_________份
商业发票一式_________份
即期汇票一式_________份
详细装箱单一式_________份
质量合格证一式_________份。
3.合同总价的_________%，计￥_________，在买方收到下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方：___
商业发票一式_________份
双方代表按本合同规定签署的_________交接验收证书的影印本_________份
即期汇票一式_________份。
4.合同总价的_________%，计￥_________，在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方：___
商品发票一式_________份
双方代表按本合同规定签署的_________保证期结束的确认书影印本_________份
即期汇票一式_________份。
买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。
四、逾期付款
如果买方不能在合同规定期限付款，则卖方有权延期交货如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________%计违约金￥_________付给卖方：___如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天_________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
五、设备交付
1.交付时间：___卖方应于本合同生效日后_________个月分_________批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门/铁路部门/水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。
2.交付地点：___所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
3.卖方应于交货日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。
合同号
机组号
设备备妥发运日
设备名称及编号和价格
设备总毛重
设备总体积
总包装件数
交运车站/港口/机场名称、车号/船号/飞机号和运单号
重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备必须标明重心和吊点位置，并附有草图。
对于特殊物品必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
六、资料交付
1.卖方应于本合同生效日后_________个月，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运/邮寄等方式交付给买方。
2.技术资料采用空运方式的，_________机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_________日将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料_________日将收到单据复印件寄送给卖方。
3.在技术资料发运后的24小时，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。
七、包装
1.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。
2.卖方对包装箱和捆的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。
3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：___
合同号
目的站/码头
收货人
设备名称、机组号、图号
箱号/件号
毛重/净重
体积。
4.对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。
5.每件包装箱，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱应有产品出厂质量合格证明书，技术说明各一份。
6.卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述容：___
合同号：___
收货人
目的地
唛头标记
毛重/净重
箱号/件号。
每一包资料应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。
7.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
八、验收
1.货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规和质量。买方应在开箱检查前天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场后仍不开箱，产生的后果由买方承担。
2.现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。
3.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。
4.保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起个月二者以先到日期为准。在保证期，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或/和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后_________个月。
九、风险负担
1.货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2.因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3.卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
4.卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
5.因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
6.货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十、不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
十一、合同的解除
1.本合同在下列任一情形下解除：___
一方进入解体或倒闭阶段
一方被判为破产或其它原因致使资不抵债
本合同已有效、全部得到履行
双方共同同意提前解除合同
按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
2.因不可抗力致使合同目的不能实现的
3.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的
4.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限仍未履行
5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
十二、声明及保证
买方：___
1.买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.买方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.买方为签署本合同所需的部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
卖方：___
1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.卖方为签署本合同所需的部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十三、通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：____.
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日，以书面形式通知对方否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：___
提交_________仲裁委员会仲裁
仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败_承担。
仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
十七、合同的解释
本合同未尽事宜或条款容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十八、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十九、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
买方：________卖方：________
授权代表：____授权代表：____
委托代理人：____委托代理人：____
_______年____月____日_________年____月____日
签约地点：____________签约地点：________
合同编号：_________
买方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
卖方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权;
鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料;
鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的
本合同标的为用于_________项目的_________设备。
1.设备名称、型号、规格、数量_________.
2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。
3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。
4.卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格
1.合同总价为人民币_______元(大写_________元)。
2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。
3.合同总价的分项价格如下：
(1)设备和材料费用：￥_________(大写_________元)。
(2)辅助设备费用：￥_________(大写_________元)。
(3)设计和技术资料费用及培训费用：￥_________(大写_________元)
(4)技术服务费用：￥_________(大写_________元)。
4.本合同价格为固定不变价。
5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款
本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。
1.合同总价的_________%计￥_________(大写：_________元)，在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方。
(1)卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本_________份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件_________份。
(2)_________银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的_________%不可撤销的保证函正副本各_________份。
(3)金额为合同总价的形式发票一式_________份。
(4)即期汇票一式_________份。
(5)商业发票一式_________份。
上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天内提交。
2.合同总价的_________%，计￥_________(大写：_________元)，在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天内，将每批交货总价的_________%支付给卖方：
(1)全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港_________公司”的海运提单正本_________份，副本_________份;
(2)商业发票一式_________份;
(3)即期汇票一式_________份;
(4)详细装箱单一式_________份;
(5)质量合格证一式_________份。
3.合同总价的_________%，计￥_________(大写：_________元)，在买方收到下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方：
(1)商业发票一式_________份;
(2)双方代表按本合同规定签署的_________交接验收证书的影印本_________份;
(3)即期汇票一式_________份。
4.合同总价的_________%，计￥_________(大写：_________元)，在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方：
(1)商品发票一式_________份;
(2)双方代表按本合同规定签署的_________保证期结束的确认书影印本_________份;
(3)即期汇票一式_________份。
买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。
四、逾期付款
如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________%计违约金￥_________(大写：_________元)付给卖方：如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天_________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
五、设备交付
1.交付时间：卖方应于本合同生效日后_________个月内分_________批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门/铁路部门/水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。
2.交付地点：所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为_________机场(车站、港口)。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
3.卖方应于交货日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下内容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。
(1)合同号;
(2)机组号;
(3)设备备妥发运日;
(4)设备名称及编号和价格;
(5)设备总毛重;
(6)设备总体积;
(7)总包装件数;
(8)交运车站/港口/机场名称、车号/船号/飞机号和运单号;
(9)重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。
(10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
六、资料交付
1.卖方应于本合同生效日后_________个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运/邮寄等方式交付给买方。
2.技术资料采用空运方式的，_________机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_________日内将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料_________日内将收到单据复印件寄送给卖方。
3.在技术资料发运后的24小时(或48小时)内，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。
七、包装
1.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。
2.卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。
3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：
(1)合同号;
(2)目的站/码头;
(3)收货人;
(4)设备名称、机组号、图号;
(5)箱号/件号;
(6)毛重/净重(公斤);
(7)体积(长×宽×高，以毫米表示)。
4.对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。
5.每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书，技术说明(如有的话)各一份。
6.卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述内容：
(1)合同号：
(2)收货人;
(3)目的地;
(4)唛头标记;
(5)毛重/净重(公斤);
(6)箱号/件号。
(7)每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。
7.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
八、验收
1.货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规范和质量。买方应在开箱检查前(14)天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场(3个月)后仍不开箱，产生的后果由买方承担。
2.现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据;如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担;如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。
3.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。
4.保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最终验收证书)或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起(36)个月(签最终验收证书)二者以先到日期为准。在保证期内，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或/和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险(货物到达目的港后的风险由买方负责)。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后_________个月。
九、风险负担
1.货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2.因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3.卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
4.卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
5.因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
6.货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十、不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
十一、合同的解除
1.本合同在下列任一情形下解除：
(1)一方进入解体或倒闭阶段;
(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)双方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
2.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
3.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
4.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
十二、声明及保证
买方：
1.买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.买方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
卖方：
1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十三、通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________.
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。
仲裁费用由败方承担。
仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
(2)依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
十七、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十八、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十九、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
买方(盖章)：_________卖方(盖章)：_________
授权代表(签字)：_________授权代表(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签约地点：_________签约地点：_________
机器买卖的合同范本
立契约人x x x(以下简称甲方)x x x(以下简称乙方)兹就机器买卖事宜，甲方卖出、乙方买进。
第一条 甲乙双方约定有关后记机器的买卖事宜甲方卖出，乙方买进。
第二条 买卖总金额为x x元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。
(1) 本日(订约日)先交付定金x x元整。
(2) 甲方必须在x x x x 年x 月x日前将后记的机器安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款，俟交货时一次付清。
第三条 甲方于第二条第(2)项乙方支付余款同时，应将后记机器的所有权移转予乙方。
第四条 在甲方尚未将机器交付予乙方之前，若有故障、毁损或遗失时，应由甲方负责。亦即乙方免除支付价金义务。
第五条 甲方保证后记机器所具有的性能与说明书相符，并须在第三条交付前先行试机，以证明其性能。
第六条 有关后记机器的品质、性能，由甲方对乙方保证，并以三年为限。在此期间，若非乙方的过失而发生自然故障，甲方负有赔偿损失及修理的义务。
第七条 若发生第六条的情形，虽经甲方修复，而机器仍然无法操作，或其性能降低长达一个月，乙方可依据下列方式选择其一，向甲方提出要求。
(1) 换取同种类机器。其条件为乙方须就已使用该机器的时间长短支付货款，每一年乙方应支付甲方相当于第二条总金额五分之一款项。
(2)退还机器。但甲方得扣除乙方使用机器所应付如前(1)之款项，其余定金退还予乙方。有关使用机器的时间，其计算方法则无论乙方是否使用，规定从第三条甲方交付机器日始至乙方提出退还机器要求之日止，为使用时间。
第八条 乙方若未能在第二条日期前支付余额以交换机器，则甲方无需催告，本契约视同作废，甲方得将该机器搬回。
有关前述甲方的机器搬运费、安装费、以及搬回时所需的一切费用，应由乙方负担。甲方除上述权利外，尚可将定金没收，作为损害赔偿。
第九条甲方若未能在第二条所列日期前交付机器，乙方得向甲方催告，于十日内交付机器。在此期限内，甲方若仍然无法交付，则本契约视同作废。乙方得请求甲方退还第二条之定金、以及与定金同额的损失赔偿。
本契约一式三份，当事人及见证人各执一份为凭。
卖方(甲方)：x x x
地址：
身份证统一号码：
买方(乙方)：x x x
地址：
身份证统一号码：
见证人(丙方)：x x x
地址：
身份证统一号码：x x x x年x 月x日
供方 (以下简称甲方)：
需方 (以下简称乙方)：
经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方购买快思聪继电器产品事宜达成如下协议：
一、购买产品清单：
合计(人民币大写)：壹拾贰万伍仟元整
二、甲方的权利和责任：
1、甲方保证所供货物质量符合乙方要求。
2、甲方负责更换已经烧毁的继电器，不再收取任何费用。
三、乙方的权利和责任：
1、乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。
四、运输和安装：
甲方负责将设备运输至乙方指定的地点，并负责安装更换，相关费用由甲方承担。
五、付款方式：
1、乙方需预付合同总金额的60%，合计RMB:75000.00元给甲方，设备到场经甲方验收合格之后。再付总货款的30%，合计RMB:37500.00元，剩余20%，待甲方安装调试完成之后，3日内支付完毕，合计RMB:25000.00元给甲方。
六、售后服务：
甲方销售之产品，质保期为一年。
甲方销售之产品，如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。
以上条款若属乙方使用不当或者由不可抗因素造成，则不属于质保范围。甲方销售之产品实行10年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。
七、违约责任：
甲方产品安装调试之后节电率达不到预期效果，节电率每下降一个百分点，售价也同比例下调。
乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，甲方有权拆走设备，乙方必须赔付合同金额30% 的违约金给甲方。
八、其它事项：
本合同双方签字盖章之后生效，未尽事宜由双方协商解决。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
九、备注条款：
甲方：乙方：银行帐号：银行帐号：开户银行：开户银行：电话： 电话：
公司地址： 公司地址：
合 同 章：合 同 章：
签 订 人： 签 订 人：
日期： 日期：
简单的写个书面合同怎样写？合同被需要使用的范围和场合就更加多了。签订合同可以便于双方协调配合，特别为您挑选的“电子合同书”希望能够满足您的需求，本文希望为您提供有用的帮助信息让您更好地掌握某些技能！
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点：
1.2 工程内容及做法：
，承包人施工所需装修主材须在发包人指定主材供应商处提货，价格不能高于发包人指定的最高限价；其他装修材料应使用发包人指定品牌（见附件2），材料质量达到合格且符合国家标准。
1.4 工程工期天，开工日期： 年月 日，竣工日期：_年月 日。
：壹拾肆万柒仟叁佰肆拾肆元伍角伍分（￥。
第二条 发包人代表
本工程发包人代表为 。
第三条 工程现场质量监督
本工程由发包人设置工程现场质量监督员，具体负责工程现场质量管理工作，本工程现场质量监督员为 。
第四条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第 （1） 种方式提供:
（1） 发包人自行设计并提供施工图纸；
（。
第五条 发包人义务
陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。
电源：
装修施工队与录像监控等其它专业施工队之间的关系。
5.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
5.5 施工期间发包人如仍需部分使用该场所的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作。
竣工验收。
第六条 承包人义务
；
防火规定、施工图纸和招标文件要求、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
6.3 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保护好原居室内的家具和陈设，保护好居室内上下水管道的畅通；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
空调等相关设备或设施的安装；依据工程进度适时通知材料供应商备货送货及消防、科技等工种进场施工。
6.5 未经发包人同意及有关部门批准，承包人施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6.6 工程竣工未移交发包人之前，由承包人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第七条 工程变更
双方商定工程变更采取下列第（1） 方式进行：
（1）在施工过程中，因施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的，或发包人实际需求变化对工程量进行增减的，并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价，增减的工程项目单价按承包人投标的综合单价执行。
（承包人投标价、当地公布的市场价孰低执行。发包人在施工中未对工程量提出增减，而施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的，以施工图纸标注的工程量为准，发包人不再增减工程总价。
第八条 材料的提供
承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验，待发包人验收同意后方可使用。承包人对材料的使用负最终责任，不按规定使用发包人指定材料的，造成损失由承包人负担。
第九条 工程延误
9.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人书面确认后，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）发包人同意工期顺延的其它情况。
9.2 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；
9.3 因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第十条 质量标准
10.1 双方约定本工程施工质量标准：合格。
施工过程中双方对工程质量发生争议时，由 当地质量监督站 对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证费过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证费过程支出的相关费用由发包人承担。
第十一条 工程验收及保修
11.1 双方约定本工程在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
（消防部门进行安防、消防项目竣工验收；
（消防部门验收合格后发包人进行装饰工程竣工验收。
承包人应提前三天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收表。
11.2 工程竣工后，承包人应书面通知发包人验收，发包人应在接到验收通知后
三天内组织验收，经发包人验收合格后，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
11.3 由于工程存在隐性暇疵，发包人在工程验收时未发现质量问题，但经使用
后出现质量问题或达不到发包人设计标准，影响发包人正常使用等情况的，发包人有权要求承包人修复和更换相关符合发包人质量要求的设备和材料，费用由承包人自行承担。经维修和更换仍无法满足发包人质量要求的，发包人可要求承包人赔偿损失的相关内容。
11.4 本工程自验收合格双方签字之日起，保修期按附件4《房屋建筑工程质量保修书》执行。验收合格签字后，填写工程保修单。
第十二条 工程款支付方式
12.1 本工程合同生效后，待工程竣工，验收合格，发包人将在30个工作日内将工程款支付给承包人。
12.2 工程款结清前，承包人应向发包人开具正式统一发票。
12.3 工程款支付方式：银行转账，所有工程价款必须转到承包人在工商银行开立的账户。
户名：
账号：
开户行： 工商银行崇左市支行
第十三条 违约责任
法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
13.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
13.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
13.4 发包人未按期支付工程款的，每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之计元/天。
13.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责返工修理和更换符合发包人质量标准的设备和材料，返工费用由承包人负担，工期不顺延。
13.6 由于承包人原因导致工期延误，每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之 计元/天。延误的工期超过累计30天，发包人有权单方面解除合同并且不承担任何违约责任。
第十四条 合同争议的解决方式
14.1 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决。
（1）提交 仲裁委员会仲裁。
（2）依法向发包人所在地人民法院提起诉讼。
第十五条 几项具体规定
15.1 因工程施工产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，费用由承包人承担。
。
第十六条 其它约定事项
或有权签字人签字（章）并加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后终止。
16.2 开工日期以发包人实际通知进场时间为准。
16.3 竣工日期以承包人通知发包人验收且通过发包人的检查验收为准，因质量不合格的返工日期也包含在内。
16.4 发包人协助承包人做好施工安全管理工作，若因承包人原因导致发生安全事故损害第三人权益的，由承包人承担赔偿责任。
第十七条 附则
17.1 本合同签定工程不得转包。
甲方：
乙方：
签约时间：
甲方，___________________乙方，___________________
身份证号码，_____________身份证号码，_____________
联系电话，_______________联系电话，_______________
因甲方与乙方因原因目前不能缔结婚姻，但甲乙双方愿意于同居之时约定为双方共同财产，故双方同意并邀请______________作为甲乙双方的证人，订立本共同财产协议，遵守条件如下，
第一条男女双方自愿自_____年_____月_____日开始同居生活。甲乙双方每月领取工资后按双方工资比例提取各自实收工资的________%作为储备金，剩余工资可各自保管并享有完全处分权。
前款所说的储备金除经双方协商同意外，任何人不得擅自占有、使用、收益、处分。储备金应当单独存入经双方同意办理的银行卡中，并由____方保管。
第二条所有的家务以双方共同承担，分工负责，互相配合，互相制约为原则。在一方确有困难且征得另一方同意的情况下，可以由一方完成部分家务，但特殊情况除外。
第三条用于双方共同生活的费用按照双方的工资比例平摊。用于娱乐、休闲、过节等特殊情况需要花费的费用可根据具体情况各自予以支配或AA制，若有分歧以协商解决为主，如果双方不能达成一致意见，取消产生争议费用的事项。
第四条用于双方共同生活而产生的债务由双方按照工资比例共同承担;一方为满足自己需要而产生的债务由该方自己承担。
第五条同住期间遇到重大、复杂、疑难的事情需经双方协商决定，若任何一方未经协商擅自决定造成的后果，由行为人自己承担，另一方愿意共同承担的除外。
第六条双方因自愿分手结束恋爱关系或自愿解除本协议的，以任何一方提出此要求时的储备金数额为限按提取时的工资比例予以返还。前款所说的储备金仅指本协议第一条规定的储备金。
第七条若同住期间因男方的行为导致女方怀孕的，男方因以尊重女方的决定为原则与女方协商解决怀孕问题，协商不成的，以女方的决定为准。
第八条女方怀孕后(包括自然流产、人工流产)，因男方的原因致使双方结束恋爱关系或男方提出分手的，女方有权要求男方予以赔偿。赔偿费用以因怀孕造成的直接损失和第三条中约定的储备金为限。
第九条本协议的期限为年，经双方协商同意可以延长协议的期限。
第十条协议履行期间对协议内容异议，需要变更或补充的，任何一方可以主动提出经双方协商同意后可对本协议予以补充或修改，次数以两次为限，补充或修改后的内容经双方签名之日起生效，并与本协议具有同等法律效率。
第十一条本协议一式两份，自双方签名或盖章之日起生效，男、女双方各执一份。
第十二条法律适用与纠纷解决方式
1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决，
(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十五条 甲乙双方订立本协议后，应在3日内到公证机构申请公证。
甲方，_____________________乙方，_______________________
住址，_____________________住址，______________________
联系电话，_________________联系电话，__________________
_________年____月____日_________年______月____日
签订地点，_________________签订地点，__________________
甲方：
女方：
双方于____年____月____日在________的民政部门登记结婚，现因男女双方感情不和，自愿离婚，经双方协商一致，对有关事项，依照《婚姻法》的规定达成如下协议：
一、男方____与女方____自愿离婚。
二、子女的抚养：双方于____年____月____日生育有____，取名____，离婚后____直接抚养生活，由____每月给付抚养费（包括生活费、教育费、医疗费）1500元，在每月1日前付清，直到孩子完成高中教育，高中教育阶段后的有关费用双方日后重新协商。
三、夫妻共同财产的分割：夫妻双方婚后购有________，离婚后，该套房屋归女方所有。夫妻双方共有房屋内的家用电器及家具等，离婚后归____所有。
四、债权债务等夫妻无共同债权及债务。
五、离婚后，由____补偿____人民币____元。
六、双方各自名下的其它私人财产（如首饰、衣服等）归各自所有。
上述协议事项，双方保证切实履行，协议资料如有隐瞒、欺骗，职责自负。
立协议人：
男方：_______女方：_________
（本协议一式三份，当事人双方各执一份，交婚姻登记机关存档备案一份）
___年___月___日
签约地点，
委托人(甲方) ，
代理人(乙方)，
鉴于，
1.甲方是一家从事电子产品制造与销售的出口商及相关设备、原材料的进口商;
2.乙方是一家具备经营资格和经营能力的、从事国际货物运输代理服务的货代;
3.双方签署本合同时，对本合同相关条款的意思已完全清楚和理解，并清楚签署本合同的法律意义。
为此，根据国家相关法律法规等规定， 就甲方委托乙方办理甲方进出口货物运输代理等事宜，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵守和明确双方权利义务。
第一条 委托服务事项
甲方同意委托乙方为甲方进出口货物的装卸短驳、内陆运输、租船定舱、委托空运、中转交接、仓储保管、报关报验和单证办理等服务;乙方同意接受上述委托。
第二条 服务方式和流程
1.甲方在产生货运需求时，向乙方发出询价，乙方根据甲方询价内容向甲方反馈船期和价格信息;
2.甲方选定船期后，向乙方发出货物运输委托书，货物运输委托书将载明该单业务的货物名称、数量、金额、目的地、运输期限、运输方式、运费等相关事项，货物运输委托书应由双方盖章或授权人签署;
3.乙方在收到甲方货物运输委托书后，按照甲方要求进租船和订舱，并将租船和订舱结果和相关信息和单据反馈和交付给甲方;
4.甲方将进出口货物的相关信息和单据交付乙方，由乙方代为办理货物进出口前的报关、报验、出口核销等事务;
5.乙方根据约定的船期安排集装箱车辆互甲方处或甲方指定位臵装车并负责在中国内陆期间的运输;
6.乙方将货物办理装船或装机，并办理完成进出口全部审批和备案手续;
7.甲方将海运费和空运费支付给乙方，乙方将货运提单正本及办理出口退税和外汇核销等所需的相关单证交付甲方;
甲方 ，
乙方，
年月日
甲方(供方)：
乙方(需方)：
甲乙双方根据各自的优势，为共同拓展行业市场，经友好协商，同意乙方作为甲方 品牌 区域代理，并承诺共同遵守协议中各项条款：
一、甲、乙双方的权利和义务
1、乙方作为甲方的经销商，应尽经销商的责任。在所属区域应按甲方销售策略销售要求，尽最大努力将甲方产品销售。甲方也应保证供应足够的货源。
2、产品的型号由订单、收货单确定，最终以收货单为准。
3、甲方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换，但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责，甲方不负任何责任。
4、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送货单上注明，并请送货的部门签名作证;乙方有义务提供有关单证给甲方，以便甲方向保险公司索赔，如乙方没有注明或不履行提供单证义务的，甲方视乙方为全部签收正确。
5、销售任务：乙方应完成总的销售额为： 贰佰万(人民币) / 季。如连续不能达成相应销售任务，将重新评估代理商等级。
6、甲方负责为乙方提供全面的技术支持，负责为乙方培训售后服务人员(培训设在甲方公司所在地)。
二、乙方的特别义务以及奖励
1、保持甲方产品所有规格一个月销售的库存，甲方有权要求乙方进行库存增减调整。
2、价格控制：乙方可享受甲方的经销商供货价，乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时，乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者 ( 二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知 )
3 、对乙方的优惠：乙方作为
销售业绩特别出色，甲方将给乙方更大的优惠，具体优惠措施由甲方另定。
三、合同的变更及终止
1、乙方如连续三个季度不能达到甲方所定下的最低销售目标，甲方视乙方为自动终止本协议。
2、本协议期满后，由甲、乙双方协商是否续签本协议，乙方具有优先续签本协议的权利。
四、定货、交货及验收
产品的名称、规格型号、数量都按照甲方传真过来的经过乙方确认后的订单为准，单价与金额按当时的市场行情双方协商。(注：以后所有甲方订单都按此合同执行)。
1、产品的质量标准：
按甲方产品出厂检验标准执行。
电子认证服务协议
电子认证服务协议
在申请、接受或使用全球服务器数字证书之前，您必须先详细阅读本全球服务器数字证书订户协议(以下称订户协议)。若您不同意本订户协议之条款，请勿申请、接受或使用全球服务器数字证书。
本订户协议将于您向指定的发证机构交付证书申请的当日开始生效。藉由交付本订户协议(与证书申请)，即表示您要求发证机构签发全球服务器数字证书予您，亦表示您已同意本协议中的条款。北京_______电子商务服务有限公司(下称_______)的公共认证服务受_______认证业务声明(以下称「认证业务声明」)所规范，认证业务声明将不定时修改，且视为本订户协议之一部份。认证业务声明公布于_______网站的资料库，网址为和，
也可以通过e-mail：___________获得。认证业务声明之修订条文也公布于_______的资料库中，具体网址为。
您必须同意，完全按照认证业务声明及本订户协议的条件使用全球服务器数字证书及相关的发证机构服务。您还必须同意，在信赖全球服务器数字证书、安全服务器证书或发证机构签发的其他证书的时候，明确遵守_______的「信赖方协议」和认证业务声明第8章的规定。该信赖方协议也公布在_______的资料库中，网址为。除遵守认证业务声明及信赖方协议所载内容外，您还赞同并接受以下1-7部分。
附加信息及条款和条件：
1.出口许可
全球服务器证书的出口将符合中国相关法律法规的的规定。您必须符合上述有关规定，_______才会签发给您全球服务器数字证书。
2.全球服务器数字证书
全球服务器数字证书使您能使用128位的rc4或idea，56位的des，双密钥triple-des加密技术，或_____可能采用的其他加密技术来建立ssl或tls会话。
3.合格的申请者
在满足适用的中国法律法规的前提下，_______有权独自决定是否向您提供全球服务器证书。
4.地理限制
根据本协议的条款，_______有权独自决定是否允许您在中国以外的某个国家安装和使用全球服务器证书。
5.使用限制
5.1软件平台限制
您必须保证，您的全球服务器数字证书，只能用于在_______网站页面上所列的全球服务器数字证书软件平台(软件)上建立ssl或tls会话路。如果软件不是在注册表上特别注明的、则您在该软件上安装您的全球服务器数字证书之前，有责任确保该软件的使用符合相关的出口规定。
5.2仅单一使用
您的全球服务器数字证书禁止在下列情况下使用：
(1)为了或代表其他机构而使用;
(2)用任意域名和/或组织名称，而不是您注册时提交的域名和组织名称来执行私钥或公钥操作;
(3)一张服务器数字证书在同一时间在一个以上的具有不同域名的服务器上使用。如果您选择安装及展示安全站点标记(securesiteseal，下称标记)，对该标记的安装及展示仅在符合安全站点标记许可协议(参见：)(下称安全站点标记许可协议)的条件下方可进行。
5.3吊销 如果您的机构名称和/或域名发生改变，您需立即通知_______，_______将吊销您的证书。如果您安装了标记但并未履行安全站点标记许可协议赋予您的任何义务，_______有权吊销您的全球服务器数字证书。
5.4数字证书吊销或期满之义务当您的全球服务器数字证书期满或您收到全球服务器数字证书吊销的通知时，您应立即把该证书从所安装的服务器中永久删除，且往后在任何情况下不得使用;如果您已安装了标记，您还应按照安全站点标记授权协议中规定的要求删除此类标记。如果违反上述规定，_______保留依法追究的权利。
6.附加陈述
通过提交本订户协议和证书申请，您声明下列陈述是真实的，并保证在本订户协议的有效期间内这些陈述仍将是真实的。
6.1本订户协议和证书申请由证书申请中所列的机构(下称申请机构)的授权代表或有权官员递交，以保证申请机构已经或将会全部符合本订户协议(和证书申请)中设定的条件。
6.2申请机构在获得和使用全球服务器证书时，完全遵守了适用于_______的出口方面的法律法规。
6.3您必须在有效控制下运作已经安装了您的全球服务器证书的计算机系统(服务器)。
6.3.1有效控制指的是：1)您可取得由服务器传递的所有交易数据，并将按照依法授权的证明或法院命令或合法机构的要求，向服务器所运作的辖区的政府机关披露数据;以及2)您有权修改和控制服务器，包括拥有在发证机构依合同要求或依法律规定而终止本协议时，使全球服务器数字证书无法使用的权力。
6.4如果您在任何时候不再符合合格申请者的定义，您应当吊销您的全球服务器数字证书。
7.不合格的申请者
您不是如第三部分所定义的合格申请者，您仍可能适合购买和使用全球服务器数字证书。申请机构可以在个别批准的出口许可安排下获得并使用全球服务器数字证书。
如认证业务声明所述，发证机构只提供有限的保证，但不提供除此之外的所有其他保证，包括适销性保证或适用性保证;发证机构承担有限责任，拒绝除认证业务声明中所述的有限责任之外的所有附带性的、结果性的以及惩罚性的损害赔偿责任。重要细节请见认证业务声明。
于下列情形(任一情形先发生)时，您表示了解并接受本订户协议的条款：
(i)向_______提出全球服务器数字证书的申请;或
(ii)使用该数字证书。
男方，_________________ ，____ 族，生于 _______________年 _______________月 _______________日，住址，_________________ ，身份证号码，_________________ ，联系电话，_________________ 。
女方，_________________ ，____ 族，生于 _______________年 _______________月 _______________日，住址，_________________ ，身份证号码，_________________ ，联系电话，_________________ 。
男女双方为兑现承诺,互相督促履行夫妻之间的忠实义务,经双方平等、自愿协商,根据中华人民共和国民法典等法律法规以及司法解释的规定，自愿订立以下协议，
一、因男方在婚姻关系存续期间已经有过出轨行为，该行为给女方带来了巨大伤害，故男方做出如下保证，
1、 自协议签订之日起，删除第三者的所有联系方式，断绝与第三者的所有往来;
2、 不得有任何赠与第三者钱财和物品的行为;
3、 不得再有任何出轨行为。
二、双方自婚姻关系建立之日起,以及存续期间，应当互相遵守忠实义务,若任何一方有下述行为之一,视为对本协议第一条规定的违反。
1、与异性的偶然的性行为。
2、与异性的长期通奸、同居行为。
3、出现非双方共同所生的一方血缘关系子女。
4、非经双方同意另一方不得单独一人出远门。
三、若任何一方有下列行为,可推定为对本协议第二条规定的违反，
1、一方与异性在非合理场合存在明显超出正常交际的亲密行为，例如接吻、拥抱等。
2、一方与异性在非正常时段、单独相处在封闭、隐秘场所,同时明显无法给予合理解释的情形。
3、一方与异性在非正常时段,长期、频繁的存在有通讯联系,同时明显无法给予合理解释的情形。
4、有异性出现,主动承认自己为第三者，并且能提供相关证据予以直接证明的。
5、一方与异性长期存在赤裸淫秽言语、图片、视频信息往来,经另一方劝阻过一次不予悔改的。
四、夫妻双方必须忠诚对待对方，不得欺骗对方感情。男方保证管理好自己的情绪,不乱发脾气。任何一方不得对另一方实施暴力、虐待等有损对方身体健康、精神健康的行为。
五、签订本协议目的是为了挽救濒临破碎的家庭，让夫妻双方和睦相处，互敬互爱，给子女营造良好的成长环境。
六、若男方违反本协议约定致双方解除婚姻关系的,男方应同时承担以下不利后果，
1、 男方名下的所有个人财产中的_____的份额归_____方所有;婚后男方享有的夫妻共同财产部分的_____财产份额归_____方所有。
2、 双方婚姻关系存续期间生育的婚生子女,姓名_______________,(身份证号码，__________________________)孩子的抚养权归属于女方。
3、 男方若有违背上述忠诚协议的行为，女方有权要求男方向女方一次性支付补偿金__________________元。
4、 本协议签订之后新增财产仍按照本协议处分原则，新增财产中______%的财产份额归女方所有。
七、若女方违背本协议约定致使双方解除婚姻关系的，男方有权要求女方向男方一次性支付补偿金_________________元。
八、双方确认,在签订本协议时冷静而理性,并一致确认上述约定是公平、有效的。
九、如本协议部分条款被认定为无效,不影响其它部分的效力。
十、本协议一式贰份,双方各执壹份,自双方签定之日起生效。
(以下无正文)
男方(签字/捺印)，_________________ 女方(签字/捺印)，_________________
日期，_________________ 日期，_________________
见证人(签名/捺印)，_________________
见证时间，__________年 _________月 __________日
2022电子版承包工程合同样式是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。电子版承包工程合同样式能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，经甲乙双方平等协商，甲方同意将本工程相关事项协商一致，订立本合同以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包方式：单包工，其中甲方负责大理石、水泥、沙及安装，负责水电供应，施工场地塔架材料。
六、工程单价（不含税）：墙体干挂人工费
元㎡，方柱干挂人工费米，角钢米
七、付款方式：甲方首先预付乙方进场费元。安装费按施工进度支付80%，余款待工程竣工验收后合格一次性付清。
八、工程期限定为合同签字之日起，乙方应在
天内按质按量完成。
九、工程按国家标准施工。
十、甲方责任
1、及时组织水电供应，及施工所需材料，不得影响施工正常运行。
2、提供生产用水、用电场地，提供乙方工作人员生活场地。
3、负责提供施工设计图给乙方，落实专人负责督促乙方按技术规范施工。对乙方施工存在问题提出调整意见，共同把关工程质量达到规定要求。
4、负责筹措工程资金按合同要求及时兑现工程款，保证工程施工正常进行，若甲方不及时兑现进度款或不及时提供施工材料，乙方有权暂停施工待料或等待工程款兑现。（二）乙方责任
1、负责有计划地组织按技术规范施工，确保工程按时、按质、按量完成。
2、按国家有关规定，对施工现场规范管理，做到文明施工，安全施工。十
一、附注：本合同一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜由双方协商解决。甲方： 乙方：代表人： 代表人：签订日期：
签订日期：联系电话：联系电话
男方，_______ ，____族，________年____月____生，身份证号码，___________ ，住址，___________ ，联系电话，___________ 。
女方，_______，____族，________年____月____生，身份证号码，___________ ，住址，___________ ，联系电话，___________ 。
现男女双方因情投意合而生活在一起.于________年开始同居，____年____月生育女儿(姓名，_________________)为避免纷争，爱情永固，双方确认各项个人财产、共同财产，债务的占有、使用、收益、处分等权利依相关法律、司法解释之规定，双方自愿达成如下协议，
一、个人财产，
同居后购买的登记在女方名下的房产归女方所有，属于女方个人财产，该房产位于 ，不动产权证号为___________，房屋面积为______平方米。
二、共同财产如下，
1、同居后购买的皮卡车，___________车牌号码________，品牌型号，_________________，
2、同居后开办的复印店，名称，___________________________，注册号，___________________________。
3、同居后开办的农村专业合作社，名称，___________________________，注册号，___________________________。
4、同居前购买的登记在男方名下的机动车，___________车牌号码________，品牌型号，_________________，同居后共同还贷;
5、同居后男方借他人名义在农村自建的一处自建房，该房产位于 ，宅基地号为_____ ______，房屋面积为______平方米。
6、登记在男方名下的一家广告公司，女方负责经营，名称，___________________________，注册号，___________________________。
7、上述财产都属于同居共同财产，属于男女双方共同所有。
8、另有登记在男方名下的一家果园，男方占股____%，女方占股____%，该果园位于________________，名称，_______________，注册号，______________，该财产按照份额约定。
三、债务;
1、女方名下多笔贷款均系用于共同生活和投资经营，属于双方共同债务，应由双共同偿还，_______万(大写，______________元)，________(________元)，________银行________万(________元)，信用卡________(卡号，______________________)，房屋(不动产权号，______________________)抵押贷款________万(________元)。
2、男方因投资向女方借款________万(大写，_______________元)，于________年____月____日写下借条，男方在具备经济能力时应积极偿还;
3、债务处理
①双方确认使用夫妻共同财产以对外借贷等形式产生债务的，需要双方一致同意，未经一方同意的，并致一方损失的，一方应承担赔偿责任;
②签订本协议后，男方未经女方授权无权处分女方财产，由于男方的原因造成女方损失，应承担赔偿责任。
③一方行为产生的任何债务不得归为共同债务，共同债务必须有双方共同承认。个人债务的清偿应以个人自身财产为限，不得涉及另一方财产。因一方负债导致另一方财产损失，应予以赔偿。
四、本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。对本协议所约定内容产生纠纷的，男女双方应本着应当信任、忠诚、相互理解与关爱的原则，友好协商解决。
五、双方均认可，签订本协议内容是自己的真实意思表示，并已向律师咨询了解过中国法律有关规定，也明确签订本协议的法律后果;双方也认可，在签订本协议时身体健康，神智清楚，具备完全民事行为能力。
六、协议在履行过程中，如有一方认为需要修改，需向另外一方提出修改建议和理由，双方协商同意后方可修改，并形成本协议的附件。如未达成新的修改意见，则原协议继续有效。
七、若因财产出现纠纷，双方可向任意一方住所在地法院起诉解决纠纷。
八、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力，本协议经各方签署后生效。
男方(签字捺印)，___________
签署日期，_________________年______月______日
女方(签字捺印)，___________
签署日期，_________________年______月______日
地址：______________________________。
电话：______________________________。
供货方（以下简称“乙方”）：______。
地址：______________________________。
电话：______________________________。
根据《民法典》的要求，本着平等互利的原则，经双方协商同意签订本合同。
1、商品名称：________________________。
2、单价：______________________________。
3、商品数量：________________________。
4、总金额：______________________________。
1、乙方提供的货品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。
2、乙方提供的货品必须是全新的机器（含零部件、配件、随机工具等）。
3、乙方对所供设备提供_______年的免费保修。在保修期内，如货品非因甲方的人为原因而出现的质量或故障问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的所有费用。乙方不能修理或不能调换，均按违反售后服务承诺处理。
1、交付使用时间：_______年_______月_______日前。
2、乙方应将所供货品的产品使用说明书、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。
3、交货地点：___________________。
4、货物的验收：设备现场安装过程，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。
1、甲方需支付乙方设备订金款项的_______%合计。
2、经验收合格后_______个星期内甲方一次性支付给乙方全部项目款的_______%。
1、甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货款总值的_______%的违约金。
2、甲方逾期支付设备款的，每逾期_______天，甲方向乙方偿付欠款总额的_______‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的_______%（因乙方原因造成甲方逾期支付的`，由乙方承担违约责任）。
3、乙方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备，乙方应向甲方支付货款总额_______%的违约金。
4、乙方逾期交货的，每逾期_______天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额_______‰的滞纳金，累计滞纳金额不超过逾期交货部分货款总额的_______%（逾期交货超过_______天，甲方有权终止合同）。
5、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可另行由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，并追究乙方的违约责任。
1、所有设备均由乙方免费送货上门并安装调试。
2、所有设备均由乙方提供终身保修服务。从验收合格之日起_______年内，由乙方提供的设备，如发生非人为故障，乙方免费上门维修或免费更换性能指标不低于原规格型号的新部件。
3、乙方接到报修通知后，在_______小时内派技术人员上门现场维护，并在_______小时内解决问题。如乙方不能及时到现场解决问题，甲方可委托其他单位维修，其相关费用由乙方负责。
任何一方由于诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震或其他不可抗力的事件使合同执行受阻，则合同执行由双方协商后相应延长。受阻方应随时采取所有合理步骤以减少因不可抗力事件所导致合同执行的任何延迟。
在发生合同终止情况时，任何一方均有责任将已执行中的合同部分执行完毕。
甲方:
乙方:
甲方拟建新房，水电安装同意由乙方承包，经协商特签如下合同。
一、 承包形式:按图施工，包工、包安装、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
二、 工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、、空调专线及弱电安装工程(有线电视线、电话线、宽带线等);
1、室内给水管网预埋及安装;
2、室内排水管网预埋及安装;
3、室内给水设备预埋及安装;
4、室内照明线路预埋及安装;
5、室内照明灯具、开关及电器线路预埋及安装;
6、室内有线电视线、电话线、宽带线预埋及安装;
7、弱电预埋及安装;
三、工程价格:按建筑面积(此建筑面积是按国家规定的建筑面积计算规则计算) 元/㎡计算，属总价包干(该总价包括:人工、机械、安装辅助材料、施工安装、调试、保险及风险各项费用)。
四、付款方式:分二次付款，工程竣工验收合格付90%;其余10%作保质金一年后付清(保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场维修好)。
五、工程期限:与建筑施工基本同步开工，建筑施工完工一个月内水电安装完工。
六、工程质量:1、水电安装方式为暗装，
①、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下
或天棚上，任何位置不得出现管、线外露现象。
②、不同电压，不同回路，不同信号的线路严禁穿在同一线管内;
③、为了将来导线的更新和维护，埋在墙、地下或天棚的穿线管
必须畅通无阻做到能随时将穿线管内的导线拉出，其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5-10倍;
④、禁止在穿线管内连接导线，即若导线长度不够需接长时，导线
的接头处不能在穿线管内，一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线;
⑤、严禁导线管把穿线管赌实，要留有足够的空隙;
⑥、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固，
走向正确，再做水压试验，试水一段时间后方可隐埋。
⑦、排水管横线管道应有一定的坡度，承插口连接紧密，确保无渗
漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固;
⑧、卫生器具的安装位置应准确，支、托架安装平整、牢固。地漏
应安装在地面的最低点，且凹入地面5MM。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶，不宜使用水泥。
⑨、冷、热水龙头的热水龙头应安装在左侧;
2、乙方必须安照国家电工标准(GB)要求安装，做到灯亮、水通、水电等安装过程中所有内容必须全部合符要求，验收合格。
3、任何位置(含卫生间)不得有漏水、漏电现象。
七、其它:1、乙方施工过程中必须注意安全，一定要做好防护措施，施工中造成人员伤亡，财产损失等事故乙方自负全责;2、乙方中途违约，甲方有权拒付乙方原施工所有工时费并赔偿甲方原材料损失。3、水电施工与建筑施工必须紧密配合，预埋好水电安装管道不得在建筑物中随意穿洞，未经甲方同意，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。4、注意水、电材料的合理使用，从甲方领出的材料与实际安装使用的材料要基本一致，以免造成不必要的浪费和丢失，由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费、材料费由乙方承担。5、食、宿自行安排，费用自理。6、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 7、本合同未尽事宜可另作补充协议，生效日期为签字之日起。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方签字: 乙方签字:
20xx年 10 月 日
经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议：
一、合同双方：
甲方：
乙方：
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。
11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。
四、承包款结算方法：
乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
签定地点：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。
第一条：工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
第二条：承包范围和内容
一、承包范围：
二、承包内容：
1、搭设脚手架(满堂红)。
2、上部制作安装。
3、加强焊接。
4、下料，组对，焊接。
5、骨架下料，组对，焊接。
6、除锈、喷漆。
7、内部聚乙烯衬板安装。
第三条：承包方式、工程造价及结算方式
一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等)，甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。
三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
四、本工程按项目一一制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。
五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付___万元。
六、工程质保期为两年，质保金为%合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。
第四条：施工准备：
一、发包方：
1、施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。
2、组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。
3、配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
4、防腐底漆、油漆由甲方购买。
二、承包方：
1、负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。
2、组织人员、设备、机械等进入施工现场。
3、乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
4、乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
第五条：工程期限
一、开工时间20__年月日
二、竣工时间20__年月日
三、本合同工期总日历天数0天
四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
1、不属包干系数范围内的重工程量变更，使施工工程量增加。
2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。
第六条：施工质量及安全施工
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导，严格执行《电力建设施工及验收规范》。
二、施工中要确保工程质量，达到优质工程施工标准。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
1、乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。
2、乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题，及时向甲方反映，共同解决。
3、乙方进现场前，应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定，施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度，按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工，不得野蛮施工，施工中发生一切设备损坏和人身伤亡，其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。
第七条：材料的供应及验收
一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外，材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点，必要时应梆材质复检，复检合格后方可使用。
二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划，并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。
第八条：施工与设计变更
一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件施工。
第九条：工程验收
工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。
第十条：违约责任
乙方责任：
一、若乙方工程质量验收不合格，按结算款的____%处以罚款，并负责返修达到合同约定的质量标准。
二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承担违约责任，工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。
甲方责任：
一、未按合同的规定履行自己应负的责任，工期得以顺延并承担由此造成的损失。
二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时，导致工程不能正常进行而延误工期，其责任由甲方负责。
第十一条：合纠纷解决
合同发生纠纷，应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。
第十二条：附则
一、本合同一式四份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。
二、本合同自双方代表签定，加盖公章或合同专用章即生效，合同保修期满，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则， 结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将 工程强电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。
一、工程概况：
1.1工程名称：
1.2工程地址：
1.3工程内容：强电安装
二、工程承包范围及方式
2.1承包范围：2#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。
2.2承包方式：分包(电缆线及卡表由甲方提供，乙方负责安装)
2.3机具供应：施工机具乙方自理
三、合同工期
3.1开竣工日期：开工日期为 年 月 日;竣工日期为 年 月 日。
四、工程质量
4.1工程质量标准：合格。
4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。
五、合同价款
5.1合同预算价格：材料款(148960元)、工程安装费(24000元)。
六、付款方式
乙方工人进场后，甲方支付乙方工程款的50%(除材料款)，乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方，余款在工程结束经甲方验收合格，一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款)，剩余5%作为保修金，半年内无质量问题后一次性付清。
七、甲方责任
7.1甲方满足施工用电量的需求。
7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。
7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。
八、乙方责任
8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位，以确保整个施工的顺利进行。
8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工，并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改，返工，直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理，材料费按预算价赔偿，并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故，给甲方造成经济上的重大损失，甲方将单方解除合同，并将从乙方工程费中扣回其损失。
8.3乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况，按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。
8.4乙方在施工过程中，必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工，切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故，所有费用及安全事故责任均由乙方自负，甲方概不承担。
8.5乙方应坚持文明施工，经常保持操作面及施工现场整洁，做到工完料净、场清。
8.6乙方应严格遵守甲方的规章制度，服从甲方的领导，不得中途减员及停工，否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
九、违约责任
9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
9.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
9.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。
9.4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。
9.5乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
十、合同纠纷的解决方式
10.1甲乙双方进行协商调解
十一、合同份数及生效日期
本合同未尽事宜双方协商解决，本合同一式两分，发包人、承包人各执一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将 工程的 分项工程承包给乙方。甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：
3、承包范围：
4、开竣工时间：
5、合同价款：
二、工程费用
按建筑面积计算： 元/每平米，即： 元× 平米= 元。
三、付款方式：
甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。
四、双方责任：
(一)、甲方责任
1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。
2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承担。
(二)、乙方责任
1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。
2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支付。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工。
4、乙方必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。
五、工程保修
本合同预留总造价 %的保修款。待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。
六、违约责任
1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。
4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。
5、本合同自双方签订盖章之日起生效。
6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、其他事项：
本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也不包括电视、电话、综合布线的安装。如施工过程中出现变更或者涉及图纸以外的安装甲方必须给乙方支付变更费用。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建筑承包合同范本
经双方协议，电气工程承包给电工作业班组，包价为元/M2，订立以下条款：
一、合同双方：
甲方：太和二建第一项目经理部
乙方：电工作业班组
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、双方责任：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资，不合格的一律返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权拒绝不合理的工作安排。甲方提供安全保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，班组作业完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
11、乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。
四、承包款结算方法：乙方在必须每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。
甲方签字： 乙方签字：
签约日期：签约日期：
需方/买方(以下简称“甲方”)：_____________
供方/卖方(以下简称“乙方”)：_____________
甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买电器产品事宜，达成以下协议，双方共同遵守：
一、产品名称、数量、价格
卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
产品名称
数量
价格
合计：
二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。在供货时附出厂说明书、合格证，作为本合同的有效附件。
三、卖方对质量负责的条件及期限：
1．设备自安装、调试合格之日起保质期2年。
2．因设备质量问题发生争议，由乙方所在地的技术单位进行质量鉴定。
3．产品的风险自发货之日起转移至买方，但产品的`所有权自买方付清所有款项之日起转移至买方，在买方付钱所有款项之前，本合同所述的产品的所有权归卖方。
四、违约责任
1．逾期交货的，乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2．甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价30%的违约金。
3．如一方违反本合同的约定，违约方除应承担本协议第八条的违约责任外，还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。
五、其他：
本协议自双方签字/盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：___法定代表人（签字）：___
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：_________
承包方：_________
根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着平等和公平的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同，以资共同遵守。
一、合同签订单位：
发包方：_________(简称甲方)
承包方：_________(简称乙方)
二、工程名称：_________
三、工程地点：_________
四、工程建设规模：10KV配电工程
五、工程合同承包范围：本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。
六、工程合同承包内容：
1、工程安装：10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋，包括电缆管道敷设以及电缆敷设。
2、工程物资：工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准，由乙方进行采购。
3、土建施工：红线范围内。
七、工程建设工期：甲方施工场地具备进场施工条件后_________天内完成工程施工，工程完工且具备送电条件后_________日内完成工程送电。
八、工程承包方式：按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料，包费用的大包干方式。
九、工程合同价款：包干费用为：_________万元整(￥_________万元整)
十、合同价款支付：
合同签订后3天内，甲方向乙方支付至工程合同价款(小写：￥_________万元整,大写：_________万元整)作为工程预付款。主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写：￥_________万元整,大写：_________万元整)。工程完工验收合格后3天内，甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写：￥_________万元整,大写：_________万元整)。
十一、合同价款支付方式：转账
十二、双方责任：
1、工程验收：
(1)验收组织方式：由乙方提出工程验收申请，甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。
2、验收标准：
(1)设计文件、施工图纸及设计变更文件。
(2)制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。
(3)国家和部颁的“规程”、“规范”、技术标准等。
(4)整套设备、线路带负荷正常运行，不能中断。
3、双方责任：
(1)甲方：
①按合同规定的时间和数量向乙方发放工程施工相关资料。
②负责审定线路停电过渡方案以及特殊施工工艺的技术措施。
③按合同规定办理工程款结算。
④负责工程停、送电协调工作。
(1)乙方：
①负责施工区域内的用电、用水、临时设施的施工。
②负责工程施工标准化作业指导书和“三措”的编写，并提交甲方审查。
③在工程施工过程中及时向甲方提出中间验收、隐蔽工程验收通知，并积极配合甲方做好此项工作。
④严格按国家、部颁的“规范”、“规程”、“标准”、供电方案进行施工，确保工程质量按合同规定的时间按期、保质量地完成并交付使用，并参与保电和保电前的工程物资保护等工作。
⑤负责工程物资质量(注：物资供应商应为国家电力行业的合格供应商)。
⑥负责对已完成的线路、设备移交前的保管工作。
⑦妥善处理施工关系，协调处理工程施工的相关事宜。
⑧承担工程施工中的一切安全和质量责任。
十三、其他：
1、甲方有权对工程质量、工艺存在问题的工作项目做出限期整、返工处理，造成的损失由乙方承担。
2、乙方如增加工程费用，需由甲方签证认可。
3、乙方应承担在工程物资移交前，工程物资被盗、损坏等所造成的一切责任。
4、甲方有权对工程施工过程中的安全进行监控，并处以处罚。
5、工程未经甲方验收提前使用，由此造成的质量或其他问题，一切责任由乙方承担责任。
十四、合同有效期：双方盖章签字后生效。
十五、合同份数：合同份数：本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。
十六、其它未尽事宜，双方另行协商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：
“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：江语城小区配电工程
2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田
3、承包方式：包工包料
4、工程内容：安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料
6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：()包干。
二、工期：
1、本工程总工期为：以建筑工程同步
2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、400KVA箱变一台，必需在年月日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在年月日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：
1、甲方责任：
(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：
(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。
(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。
四、工程价款支付：
合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400KVA箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。
五、争议和违约：
1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。
2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。
六、其它事项：
1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。
2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
3、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：
年月日
甲方：
乙方：身份证号码：
因公司发展需要，经过双方协商，本着平等、互利、自愿的原则，达成本协议：
一、乙方提供的注册电气资格证只作甲方办理企业资质用，不包括注册资质用。如果乙方需要对资格证进行注册，甲方应退还资格证(甲方优先享有乙方的注册权利)，(费用按实际使用时间计算)。
二、 聘用期：甲方聘用乙方的期限为 年。自交付注册电气工程师资格证起，自乙方需要注册时止，甲方按每年度60000万元支付乙方报酬(按实际时间结算)，个人所得税由甲方缴纳。。
三、乙方向甲方提供注册电气工程师师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书、身份证复印件、工程师职称证书、乙方一寸彩色相片5张(或电子版照片)。甲方收到乙方证书时，应一次支付乙方一年酬金60000万元整。
四、如果实行电气注册，甲方优先享有乙方的注册权利，乙方应协助甲方完成注册。酬金按注册后市场价调整。注册成功后，执业印章由乙方保管，所有原件(注册电气工程师证书、职称证书及证书在协议期内由甲方保管)注册完毕3日内归还乙方保管。
五、自成功注册之日(以建设部网站公示为准)2日内，甲方应即时支付给乙方当年度报酬 元 ，(此费用为注册后费用，上述金额包括了聘用工资等所有按国家法律法规应支付的费用)。
六、聘用期间，乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动，以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件，如条件允许，甲方将单独完成此项工作。乙方继续教育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。鉴于国家法律规定注册电气工程师必须要有业绩，为对乙方负责，乙方同意由甲方无偿安排合适的工程为作为乙方的工程业绩(安排前，甲方应征得乙方同意，乙方有权核实工程的安全状况及质量状况，工程中的所有法律责任有甲方承担); 否则由此导致的注册电气工程师因无工程业绩不能延续注册的责任由乙方承担。
七、聘用期内，乙方应承担以下责任和义务，否则承担违约责任。
1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效，保证在协议期限内甲方为注册电气工程师资格证书、注册证书、执业印章(均为原件)的唯一全权使用人，乙方不得再在第三方注册、使用;
2、未经甲方同意不得将证书信息变更，不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为;
3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要乙方提供相关俱证书原件的，甲方应提前七天通知乙方，由乙方根据甲方需要及时提供相关证件，不得有任何推诿行为。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的，甲方应提前七日通知乙方，乙方应根据甲方需要全力配合;所有差旅费由甲方支付，食宿由甲方提供，并给予每天二百元的补助。
4、乙方对所知悉的甲方的所有情况有保密的义务;
六、聘用期内，甲方承担以下责任和义务，否则承担违约责任：
1、妥善保管乙方资料和证件;确保资质证书及注册证书完好无损;如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销，甲方应赔偿乙方相关损失，其相关损失计算方法如下：资格证、注册证丢失：甲方承担重新的全部费用，并在补办过程中给予乙方全力支援;学历证书丢失的，甲方赔偿乙方经济损失XX0元;资格证、注册证因甲方过错被吊销的，甲方赔付乙方XX00元。如因乙方原因导致上述情况发生的，则甲方不承担任何责任。
2、按协议约定期限及时准额支付费用(本协议中的所有费用币种均为人民币);
3、协议履行完毕后，出具乙方解聘证明、完整归还证书;
4、未得到乙方书面认可，甲方不得将乙方的注册电气工程师资格证书变更注册到其他单位，不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的，全部责任应由甲方承担。
5、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件作其他用途;否则，由此出现的责任均由甲方承担。
七、履约期内，如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为)，应征得甲方同意并提前五天通知甲方，且在约定期限内归还。若证书正在使用，则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。
八、解聘、续聘：乙方要求提前解聘的，如不损害甲方的直接利益，甲方应予同意，并按照规定给予办理解聘手续，乙方须退还甲方已经支付的未到期费用。如甲方要求提前解聘的，则甲方不得要求返回已经支付的证书使用费。聘用期满，双方有意签订续聘合同时，具体条件由双方另行商议。如无法达成续约，甲方应退还乙方的执业证书、职称证书原件并按要求为乙方办理解聘证明以及办理建造师注册变更等相关手续。
九、双方应自觉履行本协议书的各项条款，否则，违约方应向另一方支付违约金 5000元并赔偿造成的其他直接经济损失，另一方有权随时中止本协议并无须支付任何费用。
十、本协议一式两份。双方各执壹份，自双方签字之日起生效，聘用期满自动失效。 未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方：乙方：
签订日期：
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分 工程概况及承包范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分 工期、承包及付款方式
1、 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分 承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式：包工不包料
采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分 双方一般责任
1、甲方驻施工现场代表姓名：
2、乙方驻施工现场代表姓名：
3、甲方工作：
⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、安全管理工作，负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分 质量与验收及其他
1、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。
2、安装完毕，并调试合格。
3、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：
乙方：
兹由甲方需要安装磨粉设备，经甲乙双方协商达成以下协议：
一、此安装工程包括基础工程、设备吊装、设备安装、直至可以调试运转。
二、工程总费用为贰拾叁万人民币（其中基础工程5。5万元，设备吊装2万元，设备安装15。5万元）。
三、付款方式：施工人员进场付伍万元人民币，主机吊装就位后付拾万元，余款待施工结束并经验收合格后扣除5%质保金后一次性付清。
四、施工过程中乙方应按相关规范操作施工，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。
五、施工过程中严格按图施工，否则造成损失由乙方承担。
六、自开工之日起45个太阳日完工。
七、未尽事宜，另行商议解决。
八、此合同一式两份，双方各执一份，若有违约需付对方伍万元违约金。以上合同经双方签字（盖章）后生效，双方不得违约。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
食堂用工合同 10-27
高一英语作文 10-27
生日女朋友句子 10-27
儿童节美好句子 10-27
心痛说说 10-27
旷课检讨书 10-27
合作合同协议书范本 12-08
有关祝生日快乐的句子 祝生日的句子 10-27
闺蜜结婚 10-27
父亲节精品句子 10-23
