越来越多的合同被使用。签订合同也是防止争端的重要措施，一份详细的合同要怎么去拟定呢？如果您想要看一篇较好的文章不妨看看“采购合同”，建议你将这个网站保存到书签中方便日后使用！此外，您还可以浏览范文大全栏目的关于自纠整改报告怎么写。
甲方(买方)
乙方:(供应商)
甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定，经平等友好协商，具体条款如下:
第一条:
乙方应提供产品名称、品种、规格和质量、产品名称、原出厂编号、型号、数量、金额、交货时间和数量；产品名称、品牌和商标、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、交货时间和数量等。
第二条:产品质量要求和技术标准:
1.根据国家标准。
2.没有国家标准又有部颁标准的，按照部颁标准执行。
3.没有国家或部颁标准的，按企业标准执行。
4.如果没有此类标准，或尽管有上述标准，甲方仍有特殊要求，则按合同中甲乙双方约定的技术条件、样品或补充技术要求执行。
5.乙方应在其产品上标注商品标识，以方便识别，标识样式、内容和产品编号应符合甲方的要求。
6.乙方对原产品、完好产品和原标记产品的质量负责三包，三包期限为xxx
第三条:产品的交货期以甲方每月的订货传真或文件要求为准。本协议所指的交货期限是指乙方在甲方仓库的交货时间。延迟交货或提前交货应事先得到甲方的批准，否则，甲方有权拒绝接受货物和因违约造成的损失，并追究乙方的违约责任。
第四条:产品的托运手续由乙方负责，在甲方指定的交货地点按相关托运手续办理，乙方办理完托运手续即视为产品已交付；运输过程中如发生产品损坏或短缺，运输公司或承运人应负责赔偿，甲方对此不承担责任，但甲方可协助乙方处理相关索赔。
第五条:乙方收到货物后，应根据外观完整与否进行验收，并在收到货物后立即提出异议，以便及时向运输公司索赔。
第六条:甲方凭货运单、随附的货物清单、产品合格证和合同验收货物。甲方收到货物后如有异议，必须在收到货物后七日内以书面形式通知乙方(紧急情况下，提前电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为提出书面异议)，并附产品检验报告，否则视为货物已正确收到；如发现质量问题，乙方应及时免费更换不合格产品。
第七条:在本协议有效期内，如果交易产品的市场价格发生较大变化，且幅度超过xx%，双方应协商适当调整价格。
第八条:甲方应在每月10日前向乙方提供下月书面订单计划，以便甲方组织生产。甲方临时增加订单计划，交货日期由双方临时协商确定。
第九条:任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时将不能履行或不能完全履行的原因通知另一方，并在取得有关主管部门的证明后，允许延期、部分履行或不履行合同，并在事件发生后15个工作日内书面通知另一方；并可根据情况部分或全部免除违约责任。
第十条:甲方未能在供应商通知的日期或合同规定的日期提货的，应按中国人民银行延期付款的规定向乙方支付逾期交货违约金。
第十一条:因本协议产生的争议，由甲乙双方友好协商解决，双方同意向本协议签订地人民法院提起诉讼。
第十二条:以上协议未尽事宜，由双方协商解决，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十三条:本协议经双方盖章或签字后生效，协议期限自签字之日起一年，即一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
供方：签约地点： 需方：签约时间：
一、质量要求：供方须提供质保书或货产品化验单，其品质应符合以下要求：Fe≥68%、Sio2≤6%、AL2O3≤0.06%、P≤0.05%、货物以干基计算
二、Sio2、AL2O3含量每增加0.1%、扣减2元/吨；S、P每增加0.01%，扣减2元/吨；Fe含量低于68%时，每低0.1扣减2元/吨，如果Fe含量高于68%时，每高于0.1%增加2元/吨。
三、交提货地点、方式 需方指定地点
四、运输方式及到达站港和费用负担：汽运、运输费用由需方承担 。
五、验收标准、方法及提出异议期限：以需方过磅为准，货物运至需方院内后，需方在供方的监督下进行取样化验，如供方货物不能达到上述约定的确质量要求，需方有权按第二条款约定从供方货款中予以扣除，如果对化验结果有异议，应在化验单出来当天提出并送权威部门复检，复检结果为最终结算依据，提出异议方应承担皂民的复检费用。
六、结算方式及结算期限：
凭需方付磅单位、化验单位结算。七、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同的附件。 八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。 九、解决合同纠纷的方式：协商解决签约地法院诉讼。 十、其他约定事项：双方友好协商。
供方： 合同编号：20xx-1-15 需方：徐州市兴谭炉料厂签订日期：20xx年1月15日 质量商定标准： 签订地点：徐州利国
数量：
事项说明：
一、提交地点及数量：供方指定货场。每月2500吨。 二、运输及费用承担：运输费用由需方承担。 三、合理计算方式：以需方计量为准，供方来人监磅。 四、验收标准：以需方化验为准，双方共同取样。
五、结算方式及期限：现汇结算，20xx年3月15日前结清货款。 六、违约责任及解决方式：双方友好合作，签字盖章后生效。 七、本合同一式三份，供需双方各执一份。
八、本合同有效期：20xx年1月15日至20xx年3月15日。 九、其它约定事项：未尽事宜，双方友好协商解决。 供 方： 需 方：
单位名称： 单位名称：单位地址： 单位地址 ： 法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：帐号：帐号：电话：电话：
项目名称：ups不间断电源续保项目采购 甲 方：XXX公司 乙 方：XXX科技有限公司
合同签定地点：河北省石家庄市 合同签定时间：年月 日
委 托 方：XXX公司（以下简称为甲方）
受 托 方：XXX科技有限公司（以下简称为乙方）
甲方委托乙方进行ups不间断电源续保项目的采购，依据《中华人民共和国合同法》的规定，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经过协商一致，签订本合同。
一、项目名称
XXX公司ups不间断电源续保项目采购
二、ups不间断电源续保内容、数量、金额
1、续保详细内容
2、续保项目金额、数量
注：以上价格以人民币进行结算。
三、质量保证及维保服务要求：
1、乙方在中标成交后签订合同时须向甲方提供UPS系统续保1年证明原件、维保承诺书。
2、UPS系统所有硬件免费维护。
3、7*24 小时电话技术支持。
4、7*24 小时现场维修服务(报价已包含全部人工、差旅和备件费用）。
5、免费提供维保年度内一次定期的5x8预防性巡检服务。
6、乙方提供的设备、部件及维保服务必须是经合法途径取得的，以上条款涉及的维保服务均为原厂服务。
7、乙方负责免费将甲方apc不间断电源系统（包括：ups机柜及ups电源柜内所有设备）恢复至正常状态（如有损坏的设备、部件需更换为原厂正规备件）。
四、付款方式
乙方按招标文件及合同的规定，完成该项目，系统正常运行十日后，由双方技术人员共同进行验收。验收合格后二十日内，甲方向乙方支付项目全款。
五、违约责任
1、交货规定：除不可抗拒因素外，乙方交货期为签订中标合同日（含）二十日内；维保期最迟应于签订中标合同日后一天即开始计算。以上期限每逾期1天，乙方须向甲方支付违约金200元。
2、质量保证：乙方应严格按照招标文件和合同的要求供货，如有不符，甲方可以无条件退货，造成的损失由乙方承担。乙方提供的物品属假冒伪劣或非正规渠道的原厂产品，除无条件退货外，由乙方负担相应的一切责任并赔偿甲方相应的经济损失。
3．维保服务：乙方未按规定响应维保服务的，所造成的经济损失均由乙方赔偿。
4、乙方如不能履行招标文件及合同条款，甲方有权与乙方解除合同，一切损失由乙方负责。
六、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应及时通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同。
七、供需双方应严格遵守招标和投标文件及本合同约定的权利、义务。
八、招标、投标过程中，招标文件、投标文件及澄清文件等都是合同的组成部分，供需双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。
九、因货物质量问题发生争议时，以河北省技术监督局或其指定的技术单位质量鉴定结果为准。
十、本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决，协商不成产生的争议，双方均可向石家庄仲裁委员会申请仲裁。
十一、未尽事宜，按合同法有关规定办理。
十二、合同一经双方法人代表或委托代理人签字或加盖公章即为生效。合同一式六份，甲方四份，乙方两份，效力相同。
甲方： 乙方： 地址： 地址：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话：邮政编码： 邮政编码：
日期： 年 月 日 日期：年月日
甲方：
乙方：
根据国家现行的农副产品（茶叶）的收购政策、经双方商定，签订以下条款，以共同遵守执行。
一、乙方向甲方交售茶叶品名，数量如下：
品名项目
名茶鲜叶
春毛茶
夏、秋毛茶
细茶小计
粗茶合计
二、结算办法：批货批款、当天兑现。
三、交售地点：_________茶叶收购站或甲方所属收购站点。
四、甲乙双方必须严格执行国家的样价政策；在各基层收购站张榜公布国家规定的'评茶等级标准、价格和样茶；坚持对样评茶，按质论价，不得压级压价和提级提价。
五、乙方交售的茶叶，不得掺杂使假、要表里合一。
六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶，甲方将保证收购乙方生产的低档茶，如乙方不按合同执行，向它方交售茶叶，甲方可不收乙方的低档茶叶。
七、除不可抗拒的原因外，任何一方都不得违反本合同，如有违反按合同法有关规定，罚违约方未履行合同部分金额_________％的违约金。
八、本合同一式___份，甲乙方各执____份。乡政府和当地工商部门各___份。本合同自双方签字生效。_________年______月____日终止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
_________年____月____日
买方：（以下简称甲方）
卖方：（以下简称乙方）
双方在遵守《中华人民共和国合同法》的前提下，就甲方向乙方购买产品一事，经协商一致达成协议、、
第一条产品名称、材质、规格、品种和数量
1、产品名称、材料、规格、品种和数量见本合同附件一的采购清单
2、固定总价已经
包括产品生产、运输、安装、调试、维修和维护的所有税费，甲方无需为本合同支付其他额外费用。
第二条质量标准
本合同第一条所列产品的质量和技术标准应同时满足以下要求：
1、符合现行国家、行业和上海市相关质量技术标准；
2、符合标准；
3、以甲方签字确认的图纸为准。/图纸：此项无
第三条乙方对产品质量、保修期和售后服务的承诺
1、乙方承诺其提供的产品和服务不存在任何缺陷。
2、乙方承诺提供终身维护服务和年度保修期（自甲方书面验收后第二天起计算）。
3、在保修期内，如产品有质量问题（包括设备质量和安装质量），乙方应次；工作日内免费解决；如果乙方未能及时履行保修义务，甲方有权委托第三方代为履行，由此产生的费用从保修金中扣除。对于超出保修期的产品质量问题，乙方还应及时提供有偿维修服务，乙方只收取维修材料和人工费用。
4、无论是什么原因造成的质量问题，乙方都应及时修复，以恢复产品的'使用功能。
第四条包装标准、包装的供应和回收
产品包装应符合甲方的要求，因包装不良造成的产品运输损失由乙方承担。乙方负责产品包装的供应和回收。
第五条产品配件、备件和工具的数量及供应方式
乙方承诺向甲方提供必要数量的产品配件、备件和工具（如有）如出现短缺或质量问题，乙方应负责解决。
第六条合理损失标准及计算方法
本合同中列出的所有产品都是无损失的。
第七条产品的交付和安装
1、乙方收到甲方的预付款收到甲方通知后/个工作日内；在______个工作日内，甲方采购的所有产品应运送至甲方指定的地点（地址：）。所有运输费用由乙方承担、、
2、在___________________________________________________________________________________
3、所有产品交付至甲方指定地点后在_____个工作日内，乙方应负责完成甲方要求的产品安装、、/产品安装完成时间：无此项
4、所有产品安装完毕后，乙方应通知甲方组织产品验收。
第八条所有权转移
产品所有权自产品通过甲方指定的甲方代表书面验收之日起转移给甲方，但如果甲方未履行支付产品价款的义务，产品风险责任仍属于乙方、、
第九条受理标准、方式以及提出异议的期限和方式
1、验收标准和方法：
1）按照本合同第二条所列的质量标准进行验收。
2）产品质量证明书、产品装箱单、产品质量保证书、产品使用说明书、产品保修卡的完整性和符合性；
3）产品外观的完整性以及与图纸和样品的一致性；
4）产品满足其使用功能的适应性；
5）产品安装调制后，符合图纸技术要求。
2、异议的期限和方法：
1）如甲方在验收过程中发现产品的品种、型号、规格、数量或质量不符合上述检验标准，甲方可在七个工作日内以书面形式向乙方提出异议和解决方案。乙方应负责在收到甲方书面异议后五个工作日内予以处理；否则，视为乙方同意甲方提出的异议。
2）如甲方在提出书面异议后三个工作日内未收到乙方的回复，甲方有权要求乙方更换产品或退货。
第十条结算方式、地点和期限
1、结算方式为支票结算，结算地点为上海。
2、甲方应向乙方支付合同价款倍；%预付款，按人民币倍计算；人民币（￥倍；袁）；/预付款：该项目不可用
3、甲方应在_______________________________________________________%内将合同价款支付给乙方，金额为人民币（￥____________元）。
4、固定合同价格的倍；余额%作为质量保证基金，为工作日内支付给乙方（如有）。/质量保证基金：此项目不可用
第十一条违约责任
1、如乙方未按本合同第二条的质量标准进行制造，未按规定的进度交货，延误安装完工，或逾期未处理甲方提出的异议，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方全额退还甲方支付的合同价款，赔偿甲方损失。
2、如甲方无故不按期支付合同价款，每逾期一天，甲方应支付未支付合同价款的3permil向乙方支付滞纳金；逾期超过五天，乙方有权单方面终止本合同。
3、因产品质量或安装质量造成甲方或第三方人身和财产损失的，乙方应承担相应的损害赔偿责任。
4、甲方承担的所有赔偿（包括但不限于违约责任和侵权责任）的总额以合同价格的%为限。
第十二条解决合同纠纷的方式
因履行本合同而产生的任何争议应由双方协商解决；协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
第十三条附件
本合同附件包括：附件一”采购清单；
附件2"图纸。10附件二：本项目无
第十四条其他事项
1、乙方应向甲方提交营业执照和资质证书的复印件，以及产品质量证书或质量保证书、产品说明书、产品保修卡等原始资料。
2、对本合同的任何补充或修改应以书面协议的形式完成。本合同及其补充协议（如有）应由甲方授权代表签字并逐页签署。甲方在指定地点（包括缺口所在地）加盖公章或合同章，由乙方代表签字并加盖乙方印章后生效、、
3、甲方被指定为甲方代表，甲方代表经甲方书面授权后，应履行其在本合同项下的义务。
4、本合同及其附件均为中文。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，任何变更均无效。
5、本合同终止条件：本合同在双方终止本合同或本合同中的产品保修期满后终止。
6、合同金额用大写和小写表示，两者应一致；如有不一致，以大写为准。（下面没有文字）
甲方：（盖章）___________________授权代表：（签名）___________________
乙方：（盖章）___________________代表：（签名）____________________
_____年_____月_____日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确供需双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签订本合同以便供需双方共同遵守。
一、物资名称、厂家、数量、单价、金额、及交货时间:
1.以上表块石、碎石单价：包括块石、碎石的原材费、运、卸、运输车空回、原材自检费等全部费用，含税金等相关的一切费用。
2.以上表块石、碎石的市场价格，若在本合同履行期间发生变化，合同中的价格始终固定不变。
3.以上表中的数量仅作为签订合同的依据，实际结算数量以甲方验收合格后，签单认可的数量进行结算。
二、质量要求：(以需方试验室鉴定为准)
块石、碎石质量要求：达到设计标准，不得有风化石，无泥块，无水锈。
三、交货地点及供货日期：
1.交货地点： 施工工地 交货之前的一切风险均由供方承担。
2.供货日期：xx年8月5日
四、验收方式：
1.质量验收：块石、碎石应提前送检合格，且供料与检验样品一致。需方指派专人对所供块石、碎石的外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时，需方有权拒收。块石、碎石其它性能必须通过需方二次检验或试验，达到该工程的质量要求。如出现质量问题，由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方承担。
2.数量验收：
①以需方设置的地磅(或检尺、量方的方式)计量为准;
3.交货时供方应提供本厂开出的送料单。送料单一式 贰 份，需方签认盖章后，供方留 壹 份，交需方 壹 份。
4.送料单的签收，必须是需方指定的有效签收人。
五、运输方式及费用：
汽车运输。车源由供方负责组织，装、卸车、运输以及在此期间发生的所有风险和其他费用均已包含在材料单价中，由供方承担。
六、双方的责任和义务：
1.需方的责任和义务:
①根据工程进度用量，应提前 壹 天向供方报碎石或块石供应计划，注明物资名称、规格、数量、到货时间及地点。
②负责安排人员及时到现场做好验收工作。
③供方如因产品质量、运输等问题不能及时供货，需方有权中止合同并另选其它供应商。
2.供方的责任和义务：
①按照需方提供的需要数量、交货地点及交货日期，保证及时供应。如因供料不及时或因产品质量原因而造成需方的经济损失由供方承担。
②提供优质服务，保证所供材料符合合同要求，并配合需方做好验收工作。
③必须具有良好的组织协调能力，自行解决材料进入现场中的各种矛盾。
④运输车辆、运输途中所发生的安全纠纷问题由供方自负。
⑤必须保证在供货过程中遵纪守法，在需方施工现场内听从指挥，遵守安全环保规章制度，并对自己的行为所造成的后果负责。
⑥合同一经签认，供方不得转包给其他供应商，否则按违约处理。
⑦乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关安全施工、劳动保护、文明施工、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全文明施工要求，服从甲方安全、文明施工管理要求。
七、结算及付款方式：
1.本合同不付预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。
2. 如供方未提供国家正式税务发票，需方将不予办理付款事宜，因此而造成的损失由供方自行承担。
八、其它约定条款
1.如因特殊原因，需要临时性停工或更改材料供应单已明确的内容，供方应通知需方，并与需方协商确定新的供应计划。
2.如遇不可抗力的因素不能常履行合同时，免除承担违约责任。
九、违约责任
1.块石、碎石供应质量不符合技术规范及施工要求。供方应无条件运走,如供方不按时清场，需方有权自行处理;供方在未和需方沟通的情况下提前送货到现场，需方工地无处可存放该批材料，需方有权拒收，因此造成的损失由供方自行承担。
2.块石、碎石供应数量不能满足工程需要或块石、碎石供应未按需方计划的到货时间、材料规格、数量送货到需方工地指定地点，需方因此造成的停工损失供方均应承担全部的责任及发生的一切经济损失。并按规定扣除供方的履约保证金。到货时间、材料规格、数量、质量任何一项不能按合同履行，情节严重，造成需方停工，需方可以认定供方不具备供应能力，为保证工程进度及质量，需方在通知供方后有权单方面终止、解除合同，另行选择供应商。
3、安全环保：供方在运输过程中应注意安全，发生交通事故责任自负。进出需方施工场地的车辆必须慢行且保持清洁卫生，必须服从需方人员的统一指挥，凡供方疏忽大意、不听指挥而造成污染环境事件、酿成安全事故的责任自负，供方应承担所发生的一切费用，并保障需方免于承担与此有关的一切责任和相关的开支费用。
4、需方未按合同规定的条款履行的，应承担相应的责任，因业主的原因造成的不能按本合同履行的除外。
十、争议的解决方式
本合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决;协商不成时，依法向尽量约定为我单位住所地人民法院提起诉讼。
十一、附则
1.合同执行过程中，业主、监理、甲方所编制的材料用款计划及质量等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。
2.本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3.本合同经双方签字盖章后生效，一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，需方要求供方停止供应材料后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
编号：
甲方：
乙方：
一、服务内容、方式及要求：
1、乙方提供用友政务政府收支分类的改革升级版管理软件，软件模块包括：
2、乙方软件支持Win20xx、Win20xx、Winxp等微软系列操作系统。
3、乙方提供正版软件介质、使用说明书等共计 壹_套。
4、合同生效后,乙方负责软件的安装、调试以及培训，指导用户进行初始化工作和及时提供约定的日常维护工作以确保甲方软件的顺利应用。
5、乙方提供的软件通过相关部委（如财政部等）评审，并符合其规定的标准。
6、乙方所提供的软件确保甲方数据安全、准确。
7、在软件使用过程中，对于甲方反馈的疑难问题：一般性问题，乙方将及时电话告知解决方法，乃至提供上门服务；针对特别疑难问题，乙方在48小时之内予以响应和回复。
8、合同满一年之后的软件升级按软件厂商的政策执行，乙方无权随意更改损害甲方利益。
二、工作条件及协作事项：
1、乙方对甲方财务数据有保密义务，未经同意不能拷贝甲方数据。
2、乙方应为甲方培训 两 位专业操作人员，甲方负责安排培训时间、地点及人员，并及时通知乙方，但不得迟于 20xx年10月31日
3、乙方对甲方的日常维护工作以电话为主，电话告知但不能解决的，则必须提
供上门服务。
4、乙方定期和不定期以各种方式进行回访，并记录在案以了解软件运行情况和备查。甲方确定专人负责软件使用过程中与乙方技术服务部门的联络工作。
5、乙方所提供的软件甲方拥有终身使用权，甲方未经合法授权不得有违背版权法律法规的行为。
6、甲方提供乙方财务软件运行所需的系统环境：如果应向乙方购买数据库而未向乙方购买的，则由甲方自行提供数据库，乙方可以代为安装。
7、甲方操作人员应定期进行数据备份工作,每次备份都应正确命名并存储在两种不同的介质上：如硬盘结合光盘、软盘、移动存储器等。
8、甲方必须安排专人，积极配合乙方技术人员进行实施；实施过程中的数据录入工作由甲方承担，乙方仅负责技术指导。
三、乙方提供的有偿技术支持范围：
1、甲方要求乙方在甲方初始化工作阶段所提供的直接服务（包括代替甲方初始数据录入等）；
2、乙方代替甲方进行日常帐务模块的日常数据录入工作；
3、乙方代替甲方进行日常的报表编制及公式定义工作；
四、非乙方责任，乙方有权不予受理。其内容如下：
1、甲方因第三方软件（如操作系统等）故障所导致乙方软件无法运行、数据损坏或丢失；
2、甲方因硬件自身损坏或发生病毒破坏所造成的数据损坏或丢失；
3、甲方因误操作造成的数据损坏或丢失以及由此带来的软件重复工作。（如删除数据库文件、删除核算单位、删除有关目录、直接打开后台数据库、格式化硬盘、用已失效的备份数据进行恢复等）；
五、合同履行期限、软件价格及付款方式：
1、履行期限： 200 年___月___日——200 年_ _月_ 日；
2、合同总款计人民币：X万X零X佰X元整；
3、合同签定之日，甲方即支付合同总价的 50 %的货款，人民币大写金额为：X仟X佰X元X整。安装调试完毕后，甲方向乙方支付合同总价的 30%，人民币大写金额为：X仟X佰X拾元整，20xx年元月1日正式上线运行后，支付合同总价剩余的20%货款，人民币大写金额为：X仟X佰X拾X元整，即20xx年元 月31 日前支付给乙方。
备注：1、乙方服务内容：指乙方所销售的用友政务软件本身在运行过程中出现故障排除及甲方操作人员在操作用友政务软件过程中所遇到问题的咨询解答和解决办法的指导。
2、乙方提供的的财务软件支持国家最新公共财政收支分类的改革的要求和具备政府行政事业单位财务管理的功能及特性。
六、违约责任：
1、甲方不得有任何损害乙方利益或侵犯版权的行为，一经发现，乙方有权依法追究甲方的法律责任及经济损失赔偿；
2、乙方应承担违反本合同第一条及第二条（除第7、8款）约定带来的违约责任，承担方式和违约金额由双方协商解决；
3、违反本合同第二条第7款及第8款约定，甲方应自行承担违约责任；
4、因合同发生任何争议，当事人不愿调解、协商解决或者调解、协商解决不成的，申请贵阳仲裁委员会仲裁；
5、乙方通知甲方软件到达后，如果由于甲方原因造成所购软件一周内不能安装，则视为已安装，如因甲方问题致使所购软件在规定时间内不能正常使用或进行正常培训，则视为已正常使用或已培训完毕，如不按协议日期付款，则每日按合同未付款项的1%进行违约处罚。相反，由于乙方原因，未按时交货造成甲方工作不能正常开展，每日按合同已付款的1%进行违约处罚；
6、合同自签字盖章之日起生效。过错方除法律规定的不可抗力因素造成的违约外，需承担已约定的所有违约责任及所有相关的法律后果；
7、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲 方： 乙 方：
代表人：代表人： 通讯地址： 通讯地址：
开户银行： 开户银行：中国工商银行贵阳市枣山支行 帐 号： 帐 号：
联系电话： 联系电话：
签定地点： 签定地点：
签定日期： 签定日期：
合同编号：________
经询价采购______________(采购人以下简称甲方)，___________(供应商以下简称乙方)和XX市政府采购中心(以下简称鉴证方)同意按照以下条款和条件签订本合同(以下简称合同)：
1.合同文件
下列关于________项目____号的询价单是构成本合同不可分割的部分：
(1)XX市政府采购中心____号询价单
(2)乙方提交的报价单;
(3)售后服务承诺。
2.货物及数量
本合同所提供的货物和数量，详见乙方提供的报价单。
3.合同金额
本合同的总金额(大写)为____________元整人民币，单价详见卖方提交的报价单。
4.付款条件
本合同货物在规定的时间内安装，调试，交付使用后，由XX市政府采购中心(采购中心联系电话：________)支付货款。付款条件同询价单要求。
5.交货时间和地点
本合同货物的交付时间为：____________;交货地点为：____________ 。
6.质量保证
卖方所提供货物未有特别约定质量必须符合国家标准，保证货物是全新，未使用过的原装合格产品。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合国家有关规定或质量有缺陷，经查实后，乙方无条件接受甲方退货，并按原价退还货款，同时，按有关规定给予乙方处罚。
7.合同纠纷处理
本合同货物交付验收使用后所发生的合同纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由甲方直接与乙方进行处理;并按照国家和本省有关政府采购的规定进行处罚。
8.合同生效及其他
本合同经甲方，乙方，鉴证方法定代表人或授权代表签字盖章并在XX市政府采购中心收到乙方提交的足额履约保证金和中标服务费后生效。如有变动，必须由甲方，乙方，鉴证方协商一致后方可更改或补充。本合同一式叁份，甲方，乙方鉴证方各执壹份，均具有同等法律效力。
甲方(采购人盖章)：______ 乙方(供货商盖章)：______
法定代表人或 法定代表人或
授权代表签字：____________ 授权代表签字：____________
单位地址：________________ 单位地址：________________
电话：____________________ 电话：____________________
开户行：__________________
帐号：____________________
邮编：____________________ 邮编：____________________
日期：______年____月____日 日期：_______年____月___日
鉴证方(单位公章)：_____
XX市政府采购中心
代表签字：_______________
日期：______年____月___日
甲方： (以下简称“甲方”)
乙方： (以下简称“乙方”)
甲乙双方经过共同协商，本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则，就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见，为明确双方的权利义务，特签订本协议并共同遵守。
第一条 合作内容
乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务，乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。
第二条 产品质量要求
协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。
第三条 交货
3.1 乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章，详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。
3.2 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。
3.3甲方收到乙方货物时，如发现错装、缺件以及其他缺陷时，应及时通知乙方，乙方收到通知后应在2日内无偿更换及补齐，以达到协议中的标准。
第四条 报价和结算
4.1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。
4.2 结算方式： 货到验收后，甲方在15天内将货款汇入乙方指定账户。
公司全称：
开户行地址：
帐号：
第五条 采购内容及价格
第六条 协议的生效和期限
6.1 本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方授权代表签字并盖章后生效。
6.2 协议期限为 年，从 年 月 日至 年 月 日，签订日起立即生效。
6.3 乙方包年检一次，即第一次出厂年检时间到期后，免费年检一次，不收取任何费用 (非人为)。之后甲方如需要乙方继续为其年检， 乙方按实际情况收取年检费用。
第七条 合同的变更和解除
7.1 本协议经双方协商同意可以变更，就变更事项，双方应另立补充协议。
7.2 本协议经双方协商一致可解除。
7.3 协议中一方有以下违约行为，则另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。
①乙方无故单方面终止协议，中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。
②乙方供货的产品有质量缺陷，经甲方通知后，未在有效期内及时更换的。
③甲方无故终止协议，给乙方造成损失的。
第八条 质保期及售后服务
8.1本协议产品质保期自通过验收之日起12个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算，期限为12个月。
8.2乙方为甲方提供优质服务，对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务，每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约，乙方在一个工作日内到达。
8.3甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取，换药、维修后及时送还到甲方。
8.4甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表，一经开启，即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。
第九条 不可抗力
9.1 本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。
9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由，并在十五日内提供书面证明，经双方协商是否变更或延期执行协议。 9.3 因不可抗力造成的损失，双方协商解决。
第十条 违约责任
10.1乙方如延期交货或交货数量不足者，乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。
10.2 乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况，甲方有权拒绝办理收货手续，且无代为保管责任，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责;
10.3 在产品保质期内，乙方所供产品存在质量问题或发生损坏，乙方负责无偿修复或更换，但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
法定代表人(签章)：
法定代表人(签章)：
年 月 日
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据 《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着诚实守信，互惠互利的原则，经过双方充分协商一致，订立本合同. 工程名称：江口县20xx年桃映镇公助房建设项目。
工程地点：江口县桃映镇新寨村站前小区。
一、乙方送水泥目的地及送货方式：
1) 目的地为甲方施工现场。
2) 甲方根据工程进度，将所需材料需要通知给乙方，乙方须在接到甲方通知后按合同约定12小时内将材料送到甲方工地指定地点。规格、数量、要求到货时间以严格安装甲方计划供货。
3) 水泥到工地现场，按实际计量并开收货单给乙方，收货单作为乙方货款决算的原始依据。
二、供货材料规格及价格
1) 乙方承保所运水泥合格，不得弄虚造假，按甲方要求保质保量送到甲方施工现场，
2) 经双方协商所供水泥定价为：320元/t(运费+材料费+人工卸车费)。
三、材料的付款方式：
1) 实际决算的数量按甲方初量验收合格后专人认可的数量为准。
2) 经双方协商，乙方从供货之日起到主体封顶，乙方材料款全额垫资。
3) 甲方在主体封顶后，支付乙方实际材料款的二分之一，其余工程款等工程竣工验收办好决算后两个月内一次性付清剩余工程款。
四、双方约定条款及违约责任:
1) 甲方根据施工进度，提前向乙方提出供货需求通知，通知包括书面、口头、电话等。
2) 乙方按时送达材料后，甲方以及时初验，合格的及时确认，不合格的通知乙方换货或退货处理。
3) 乙方不能按照甲方所通知的时间供货，或者逾期交货，逾期交货的违约金为每次20xx元，罚款有甲方从工程款中扣除。
4) 乙方按合同要求及时保质保量供应材料。乙方未按照甲方质量要求或者提供不合格材料，造成甲方由此引起的工程质量事故，乙方必须承担一起经济、法律责任及相关费用损失。
5) 乙方接到甲方通知后，不管任何理由2天内材料不到现场的(不可抗力外)，为乙方违约，甲方有权解除合同，更换供货方，并由此引起的工期和一切经济损失，乙方必须给于赔偿。
6) 甲方需要的材料合格证、检测报告等资料，乙方应及时给于提供。
五、争议的解决方式
本合同如发生纠纷，当事人双方以当及时协商解决，协商不能解决时，任何一方可向所在地人民法院起诉。本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，双方都不得随意更改或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。
六、其他事宜：
本合同供三页一试二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，直到执行完成结束，甲方付清乙方货款自然终止。
甲方(盖章)：
甲方代表签字：
电话号码：年 月 日
乙方(盖章)：
电话号码： 年 月 日
乙方代表签字：
甲方（需方）：
法定代表人：
乙方（供方）：
法定代表人：
甲方因工程建设需要，暂由乙方临时为甲方提供甲方所需规格柴油，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经共同协商，为明确双方权利和义务，特订立本合同，以便共同遵守：
一、单价及数量：
品名
型号
单价
数量
总价
柴油
金额合计（大写）：
备注：型号、数量以实际加油型号及数量为准，并经双方现场签字认可。
二、卸货地点及要求：
在甲方提前一日通知乙方送油后，乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点，确保甲方机械的正常运转。
三、质量要求、技术标准：
以国家标准所规定的要求为准。
四、验收标准：
每次送油时，甲、乙双方指定专人对柴油的质量和数量进行验收。如质量不合格，甲方有权退货并终止合同，由此所造成的相应损失由乙方全部承担；当月由于乙方单次计量仪器有误，导致加油量不足时，甲方有权要求乙方将本次加油不足部分补齐；如一个月内累计发现三次计量仪器有误且给甲方造成损失时，按照当月三次计量缺少的比例，在月度累计结算时，甲方将以3倍的补偿扣除乙方结算货款并终止合同。
五、付款方式：
甲方以现金、支票、转账等乙方认可的方式付款，结算周期按甲方工程计量拨款周期支付。付款时乙方须为甲方提供有效燃油发票。
六、其他责任事项：
在柴油运输过程中，所发生的丢失、消防、运输安全等一切事故由乙方承担，甲方对此不承担连带责任。
七、本合同所订一切条款，甲、乙双方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，由修改合同方赔偿对方由此引起的一切损失。如甲、乙双方有任何一方违约，守约方可单方面解除合同。
八、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同在执行过程中如发生争议或纠纷，由甲、乙双方另行协商解决，如无法协商解决可向合同签订地人民法院起诉。
十、本合同一式____份，甲方___份，乙方____份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：
委托代理人：
日期：
乙方（公章）：
委托代理人：
日期：
扩展阅读
趣祝福的编辑为您挑选的“采买合同”一定能够让您找到所需，多阅读多思考是一个不断进步的过程欢迎大家参考下面的内容。随着我国的法律制度日渐完善，合同的重要性得到了更大的挖掘。出现违反法律，行政法规的强制性规定等内容的合同签订无效。
第一条商品名称请您认真阅读以下内容,确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。
对订购条件，
如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。
橱柜主体及配件品牌
品名产地材质颜色规格数量单价总价
地柜
吊柜
台面
燃气灶
抽烟机
水槽
龙头
配件
其他
备注
合计人民币(大写)拾万仟佰拾元角分(小写)：￥元
第二条设计及设计更改：
(一)卖方需要实地测量的，测量时间为：;
(二)卖方设计方案及相关尺寸经买方签字确认后，作为本合同附件及双方履行合同的依据;
(三)设计方案确认后不得单方更改，更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第三条交货及安装：交货方式：(送货/送货安装/买方自提);
送货时间：
交货地点：
选择送货安装方式的，买方应为卖方提供安装条件。
第四条验收及三包责任：对于商品的数量、规格、颜色与约定不符及有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件换货或补足;
对于其他质量问题要求三包的，按国家有关三包规定执行;
国家无三包规定的，对于内在质量问题的包修期限为年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检验不符合(约定质量标准/国家标准/行业标准)的，自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。
第五条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，设计出图认可后一次性支付余款;
第六条违约责任：
(一)一方迟延交货或提货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款%的违约金;
(二)卖方迟延交货超过日的，除按前款规定支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还;
已支付的定金，买方在不收取违约金的情况下可要求卖方双倍返还;
(三)买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第七条卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;市场主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
第八条争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;
协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条其他约定事项：
第十条双方可以书面形式对本合同予以变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的，仍以本合同为准。
买方(章)：
卖方(章)：
主办单位(章)：
住所：
联系电话：
委托代理人：
签订时间：
产方：_________________________________
购方：_________________________________
经产、购双方协商，订阅本合同，共同遵照执行。
1．产品数量：_________；单位：市斤、市亩
队名订购保证数量超出幅度参考面积生产队长
合计等内等外与青椒％合计春播夏栽签字
合计
2．等级标准
（1）一等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，内含自然水分不超过_____％，无霉变，黄稍不超过_____％，虫蛀不超过____％，破碎掉把不超过_____％。
（2）二等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，水分不超过___％，无霉变，黄稍、虫蛀各不超过___％，破碎掉把不超过___％
（3）三等：色全红，黄硝、虫蛀各不超过_________％，破碎不超过_________％，掉把不限，身干洁净，无霉坏变质。
（4）等外：等内不够，无青椒，色紫红或全红，稍有花斑，身干洁净，破碎掉把不限，白干椒不收。
（5）青椒：色青不霉，身干洁净，破碎、掉把不限，白干椒不收。
3．收购价格
一等：每市斤______角；二等，每市斤______角；三等，每市斤______角；等外，每市斤_____角；青椒，每市斤______角。
4．交货时间
_________年_________月至_________年_________月，只要符合验级干度，分好级，即可交售，购方不准拒收。
5．交货地点
本社收购点。各社收购的等内椒交外贸公司，等外椒与青椒交果品公司。
6．结算办法
产方凭购方收购单据，到购方办理开款。
7．工作责任
产方：要保证将所订椒干全部交售给购方。
购方：及时向产方结算兑现，产方所订椒干保证全部收购。在收购中，严格掌握等级标准，不提级提价，也不压级压价。
8．违约处理
（1）产方如由于自销的原因完不成合同所订产品数量（人力不可抗拒的自然灾害除外），按欠交数量总值罚款____％，交付购方。
（2）购方如在未完成合同所订立产品数量之前，无故拒收产方合格产品，购方应赔偿产方拒收部分的经济损失，并按政策付给产方拒收部分的应奖化肥。
（3）当事人双方都违约的，应当各自承担相应的责任。当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。因不可抗力造成合同不能履行或不能完全履行的，可部分或全部免除责任。
9．附则
（1）本合同一式_________份，正本_________份，产方、购方_________各一份。副本_________份，交_________等各一份。
（2）本合同如有未尽事宜，按《合同法》及其它有关法规执行。
产方（盖章）：_________购方（盖章）：_________
代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_____________签订地点：_____________
供货方：_____(以下简称甲方)
购买方：_____(以下简称乙方)
甲乙双方就不锈钢板材的买卖，经友好协商订立如下购销合同：
一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额：按乙方订货清单要求，单价经双方协商后确定。
二、供方对质量负责的条件和期限：甲方保证供货质量，对商品使用中非人为因素而坏损的，三个月内包退换。
三、交(提)货方式及地点：由承运商运至乙方车站(港口);或乙方自带车辆到甲方仓库提货。
四、运输方式到达站(港)及收货单位：汽车或轮船运至某某站(港)，某某公司收。
五、运输费用负担：运至乙方车站(港口)的费用由甲方承担，到站(港)后，费用由乙方承担。
六、合理损耗计算及负担：在总重量的0、5%以内的运输损耗由乙方承担;超出部分由双方均摊。
七、包装费用负担：由甲方承担。
八、验收方法及提出异议的期限：货物到站(港)后，由承运商和乙方共同验收，如有异议，乙方应在货到当日内向甲方提出。
九、结算方式及期限：乙方订货后，现金支付一半货款，货物到站(港)验收后付清所剩货款。
十、违约责任：乙方订货后，十日之内如不提货，甲方有权在订货所交50%货款中扣除一半作违约金;乙方订货后，甲方发货延至十日后，乙方有权少付20%货款。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：_____(签字)
乙方：_____(签字)
签订日期：_____
甲方：___________________________
乙方：___________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方就乙方向甲方销售的生产资料及乙方收购甲方生产的农产品等事宜，签订本合同，供双方共同遵守。
第一条合同标的资料
1.1乙方向甲方销售的生产资料，包括但不限于：化肥、农药、种子(以下通称生产资料)
1.2乙方收购甲方生产的农产品，包括但不限于：棉花、地膜(以下称合同产品)
第二条生产资料的购货方式
2.1甲方根据其生产需要，按(年或季度)向乙方提出购货计划，该购货计划包括但不限于生产资料、规格、数量和具体交货时间。乙方应在收到购货计划后(时间内)根据合同向甲方提供有关生产资料;
2.2在同等的销售条件下，乙方优先向甲方供货。
第三条合同产品的购货方式
合同产品由乙方根据本合同收购，在同等的收购条件下，乙方优先收购甲方合同产品。
第四条生产资料及合同产品的价格
在同等的条件下，乙方销售给甲方的生产资料，不应高于向第三方销售上述产品的价格;乙方收购甲方生产的合同产品的价格，不应低于向第三方收购上述产品的价格。
第五条付款方式
5.1甲方购买生产资料，应于收到每批生产资料后一个月内支付生产资料的货款。逾期不付，甲方应向乙方支付所欠货款利息。利率按一年期银行贷款利率计算。
5.2乙方收购合同产品，应于收到每批合同产品后一个月内支付合同产品的货款。逾期不付，乙方应向甲方支付所欠货款利息。利率按一年期银行贷款利率计算。
第六条生效及有效期
6.1本合同自甲、乙双方签字盖章并经甲方之股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过之日起生效。
6.2合同有效期自_____年___月__日起，至_____年___月___日止。
甲方(盖章)：_______________
负责人(签字)：_____________
_________年_______月_______日
乙方(盖章)：_______________
负责人(签字)：_____________
______年____月___日
合同编号：_________
工程名称：_________
买方(甲方)：_________
卖方(乙方)：_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1、建设单位：_________。
2、施工单位：_________。
3、工程名称：_________。
4、工程地点：_________。
5、运距：_________。
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付
1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2、甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_________种方式办理价款结算确认手续。
(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行__《北京市建设工程预算定额》。
在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。
甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。
3、对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4、价款支付期限：_________本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5、甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务
1、甲方义务
(1)根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。
(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。
(4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
(5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。
(6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2、乙方义务
(1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(2)乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
(3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。
(5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任
1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2、甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_________向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3、乙方未按合同约定履行义务的，应按_________向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4、_________。
第七条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向_________申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第_________种方式解决：
(1)向_________人民法院提起诉讼;
(2)向_________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他约定事项
1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。
2、_________。第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。
补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同及附件一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，具有同等法律效力。
买方(签章)：_________
卖方(签章)：_________
签订时间：_________
签订地点：_________
甲方：_______________
乙方：_______________
经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：
一、订购产品名称及数量：
_______________。
二、产品规格及价格：
_______________。
三、产品包装要求及规格：
_______________。
四、质量标准：
1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。
2、_______________________________________________。
五、付款方式：
乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。
六、交货时间和地点：
20___年__月___日前乙方将货物送至____________。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
七、双方权利和义务：
1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等）。
4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金__________元。
八、特别声明条款：__________________________________。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均可向__________人民法院提起诉讼。
十、合同签订地：
甲方（盖章）：______乙方（盖章）：_______
代表人签字：________代表人签字：_________
电话：_______________电话：_______________
传真：_______________传真：_______________
开户行：_____________开户行：_____________
账号：_______________账号：_______________
签字日期：20___年__月__日签字日期：20_____年__月__日
以下简称甲方
以下简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,为明确双方的义务和责任,本着公平公正的原则,经甲乙双方协商一致,签署本合同.
一.合作概况
甲乙双方一致同意以安徽三建工程有限公司为投标人(以下简称投标人)就淮南市国库集中支付中心业务用房项目(以下简称招标人)的多联式空调工程的招标活动进行投标工作及相关事宜.二.甲乙双方的权利、责任和义务
1.甲方的权利、责任和义务
(1)甲方负责整个项目过程中和招标人以及有关各方的公关、洽谈等活动.
(2)中标通知书发出后,甲方全权转承并享有投标人与招标人签署的一切权益和责任的合同,由甲方全权负责整个项目的施工工作.
(3)甲方应按照招标文件及招标人要求,保质保量完成该项目的施工工作.非乙方原因造成的损失,由甲方全部承担.
(4)甲方与投标人签署转承合同并进场施工后,根据本项目进展,向乙方采购投标文件中所有的多联机设备(施工过程中如有对设备数量型号的变更,则按实际需要采购).多联机设备清单见投标文件,价格经双方协商为：4700000元(肆佰柒拾万元整)
(5)甲方向乙方支付150000元的合作费用，第一次提货付50000元，第二次提货付100000元。
(6)中标通知书下发后十日内甲方支付乙方花费费用157000元(壹拾伍万柒仟元整)，此项费用与中不中标无关。
2.乙方的权利、责任和义务
乙方配合甲方进行于安徽三建工程有限公司签订项目施工及管理等费用的合同。
(1)乙方负责按照工期要求向甲方提供全新的、符合招投标文件和设计要求的“美的”牌多联机空调设备.并向甲方提供设备全额发票和与设备相关的手续资料.保证验收合格.如因乙方供货等原因而造成甲方损失的,由乙方承担责任.
(2)乙方负责施工过程中所提供产品的技术支持,施工完成后乙方负责配合甲方进行系统调试.如果招标人要求对其相关人员进行技术培训，乙方要积极配合。
二，付款方式
合同签订后，甲方向乙方支付20万元做为货物订金，甲方根据实际需要分批提货，每批货提货前，甲方向乙方支付所提货物的100%货款，订金在最后一批货提货时扣除。供货方式及期限：
乙方收到货款后30日内根据甲方要求分批发货，乙方负责将货物运送到招标人施工现场。货物到达现场前一切风险和费用均由乙方承担。
三，售后服务
售后服务按照投标文件中的与售后服务相关的条款执行.
四，违约责任
甲乙双方除因不可抗力造成的违约外,因违约给对方造成经济损失的，由违约方全额赔偿给对方造成的经济损失,造成的损失数额不明确的,由第三方进行评估.
五、发生争议的解决方式
合同履行过程中,如果双方发生争议,应由双方友好协商解决,协商不成,双方一致同意向淮南市仲裁机关提请仲裁或向淮南市人民法院提起诉讼.
六、本合同签订之日起生效,20__年__月__日__与乙方签署的与本项目相关协议作废。未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力.本合同一式两份,甲乙双方各执一份.
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
需方(甲方):________________
供方(乙方):________________
经甲乙双方友好协商,依照《中华人民共和国经济合同法》签定以下合同条款并严肃履行
一：交货地点及时间:交货地为______________________,设备供货期为合同签订后______工作日.
二：乙方所安装的设备免费保修一年，甲方人为因素损坏不在保修范围，乙方有偿维修。过保修期后乙方负责维修，维修收取工本费。
三：结算方式：预付定金50%，在乙方将设备全部安装调试完毕后余款一次性付清。
六：违约责任;合同正式签订后双方应认真履行合同条款的各项规定,在甲方所有款项未全付给乙方前所有设备的产权归乙方所有。
七：解决合同纠纷的方式:协商。如协商不成，提交合同履约地人民法院裁决。
九：甲方现场应满足乙方的安装条件,水电应按乙方的要求提供到设备指定位置.本合同一式两份,甲方一份乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同编号：_________
甲方(买方)：_________
法定代表人：_________
公司注册地址：_________
联系电话：_________
传真：_________
乙方(卖方)：_________
法定代表人：_________
公司注册地址：_________
联系电话：_________
传真：_________
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1。产品的名称、品种、规格：_________(注明产品的牌号或商标)。
2。产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第(_________)项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)按部颁标准执行;
(3)按企业标准执行;
(4)有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1。产品的数量：_________。
2。计量单位、计量方法：_________。(按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。)
3。产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：_________。
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收：_________。(国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。)
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1。产品的交货单位：_________。
2。交货方法，按下列第(_________)项执行：
(1)乙方送货;
(2)乙方代运;
(3)甲方自提自运。
3。运输方式：_________。
4。到货地点和接货单位(或接货人)：_________。(甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。)
第五条产品的交(提)货期限：_________。(规定送货或代运的产品的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。)
第六条产品的价格与货款的结算
1。产品的价格：按下列第_________项执行：
(1)按物价主管部门的批准价执行;
(2)按甲乙双方的商定价执行。(逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。)
2。产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照_________银行结算办法的规定办理。(用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。)
第七条验收方法
1。验收时间_________;
2。验收手段_________;
3。验收标准_________;
4。由_________负责验收和检验;
5。在验收中发生纠纷后，应协商解决，协商不成的，选择以下第_________种方式解决：
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第八条对产品提出异议的时间和办法
1。甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应妥为保管，并在_________天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2。如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
3。甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4。乙方在接到需方书面异议后，应在_________天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。(甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。)
第九条乙方的违约责任
1。乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_________%(通用产品的幅度为1%～5%，专用产品的幅度为10%～30%)的违约金。
2。乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3。乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
4。乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
5。乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6。产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
7。乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条甲方的违约责任
1。甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_________%(通用产品的幅度为1%～5%，专用产品的幅度为15%～30%)的违约金。
2。甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的，按中途退货处理。
3。甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4。甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5。甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6。甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条不可抗力
1。如果本合同任何一方因受不可抗力事件(不可抗力事件指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的`，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、及其它自然灾害、交通意外、罢工、*动、*及战争(不论曾否宣战))影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2。声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后十五日内以手递或挂号空邮向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3。不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，甲乙双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
第十二条通知
1。一方根据本合同规定作出的通知或其它通讯应采用书面形式并以中文书写，并可经专人手递或挂号邮务发至以下规定的另一方地址，或传真至另一方规定的传真号码，通知被视为已有效作出的日期应按以下的规定确定：
(1)经专人交付的通知应在专人交付之日被视为有效。
(2)以挂号邮务寄出的通知应在付邮(以邮戳日期为准)后第7天(若最后一天是星期日或法定节假日，则顺延至下一个工作日)被视为有效。
(3)以传真形式发出的通知应被视作于传真完毕的时间作出，唯发件人应出示传真机就其所发出的文件而打印的报告以证明有关文件已经完满地传给对方。
2。若一方更改其通讯地址或传真号码，应尽快按本条规定书面通知另一方。
第十三条担保
如需提供担保，另立合同担保书、作为本合同附件。
第十四条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条其他
1。按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
2。本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第(_________)项方式处理：
(1)申请仲裁委员会仲裁。
(2)向人民法院起诉。
第十七条附则
本合同自_________年_________月_________日起生效，有效期至_________年_________月_________日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
合同编号：_____________
工程名称：________________________
买方(甲方)：____________________
卖方(乙方)：_____________________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1.建设单位：______________________
2.施工单位：______________________
3.工程名称：______________________
4.工程地点：______________________
5.运距：__________________________
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。
(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行20xx《某某市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。
3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4.价款支付期限：
本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务
1.甲方义务
(1)根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。
(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输
搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。
(4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
(5)应遵守国家、某某市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。
(6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2.乙方义务
(1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(2)乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
(3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。
(5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任
1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_______向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3.乙方未按合同约定履行义务的，应按某某市预拌混凝土普通买卖合同(附件)向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4.__________________________
第七条争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向__________________申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第_______种方式解决：
(1)向_______人民法院提起诉讼;
(2)向________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他约定事项
1.在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方
2._______________________
第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
甲方：(以下简称“甲方”) 乙方：(以下简称“乙方”)
甲乙双方经过共同协商，本着互惠互利、平等交易、共同发展的原则，就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见，为明确双方的权力义务，特签订本合同并共同遵守。
第一条 基本信息
产品名称：
签约地点：
合同执行期间： 年 月 日至 年 月 日
第二条 质量要求
乙方保证所供产品为合格产品，符合国家产品质量法律的规定或双方的特殊约定。甲方保证按照乙方提供的产品安装使用说明书或者用户手册配置、使用、安装并维护本合同项下采购的产品，否则甲方应对由此导致乙方所遭受的损失承担责任。
第三条 产品交货及验收
1.乙方供货时须按报价单详细填写所有产品名称、数量、单价、金额。
2.乙方应在合同签订后及时将货物运至甲方指定的交货地点。
3.交货时甲方应对合同约定产品进行检验，如有异议应于收货当日以书面形式向乙方提出。逾期未提出异议视为符合合同约定。
4.乙方配合甲方进行产品所需的系统调试及行业主管部门的检测验收，非标定制产品的验收标准，按双方确定的质量标准执行。
第四条 报价及结算
1.乙方所供的产品价格依据所附报价单执行。产品总金额为人民币(大写)：。
2.结算方式：甲方在收到产品并验收合格后，按合同约定按期支付全额货款至乙方指定账户，延期支付货款乙方有权收回产品并要求甲方支付30%违约金。
账户名称：
开户行：
账号：
第五条 合同的变更和解除
1.本合同经双方协商一致可以变更，就变更事项双方应订立补充合同。
2.合同中一方有以下违约行为，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。
①甲方无故单方面终止合同，拒绝收货给乙方造成损失。
②乙方供货的产品有质量缺陷，经甲方通知后未在有效期内及时更换。
第六条 质保期及售后服务
1.本合同产品质保维保期自交货验收合格之日起个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算，期限为个月。
2.乙方为甲方提供优质服务，对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务。甲方如有需求或询问可随时电话预约，乙方在一个工作日内到达。
3.甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取，换药、维修后及时送还到甲方。
4.甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表，一经开启，即使喷出不多或压力表低于绿线区必须
及时重新充装维修;必要时可通知乙方指导。
第七条 不可抗力
1. 本合同中所指不可抗力是指签订本合同时不能预见、不能避免或不能克服的事件。
2. 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由，并在十五日内提供书面证明，经双方协商是否变更或延期执行合同。
3. 因不可抗力造成的损失，双方协商解决。
第八条 违约责任
1.乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况，甲方有权拒绝办理收货手续，并要求甲方更换合格产品。
2.在产品保质期内，乙方所供产品存在质量问题或发生损坏，乙方负责修复或更换，但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。
3.甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，严重违约乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
4.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
第九条 争议解决
所有因本合同或执行本合同引起的争议，双方友好协商解决，协商不成，则任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 附则
1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2.结算时以实际发生的'标的物型号、数量为准。
3.报价单及其他附件与本合同具有同等的法律效力。
4.其他约定：
甲方(签章)：
乙方(签章)：
法定代表人(签章)：
法定代表人(签章)：
年 月 日
处理大量文档是我的工作的主要任务之一，当你觉得文档很难处理时，就需要运用范文。范文可以让我们了解到合理科学的写作方法，你身边的朋友和老师向你推荐过范文吗？以下是我们为您搜集的与“采购求职信”有关的相关资料。
尊敬的领导：
您好！
感谢您阅读此信并考虑我的求职要求！我叫XXX，写此封求职信应聘贵公司招聘的采购员职位，
我很荣幸地在XX招聘网站获知你们的招聘信息，并一直期望能有机会加盟贵公司。
今年六月份我将正式于xx大学xxxx信息技术学院物流管理专业。在校期间学到了很多专业知识，如物流、仓储管理与实务、供应链管理、第三方物流管理、物流管理、现代物流专业、及SAP等课程。通过学习这些知识，让我更加系统地掌握了物流学理论，为以后在物流事业的发展奠定了坚实的基础。
在校期间，我不仅在学习上刻苦努力，而且还加入了学院的xxx虚拟公司，并担任xxx校园代理的项目虚拟经理。主要从事该项目合同的谈判与协商，文件的制定与落实，以及参与公司新员工的培训工作和业务实际操作，在这个项目管理过程中带领整个项目团队不断进取，善于沟通与多方面合作，得到了学院和老师的.充分肯定。
本人还具备一定的宣传策划能力，在虚拟公司工作期间曾策划过多方校园快递合作和民办高校招生策划等项目。通过项目的策划，使我的思想和认知具备了一定的深度，能高角度地考虑各种问题。此外，本人熟悉各种，熟悉英语，能用英语进行基本交流。通过在校的三年锻炼，我深信可以胜任贵公司采购员之职。
采购与人生一样，我们不断追求的是人与人之间的一种平衡，采购追求的是供需之间的一种平衡。我愿意为贵公司的发展作出自己的贡献。
及相关材料一并附上，希望您能感到我是该职位的有力竞争者，期盼回复！我的联系电话：xxxx
此致
敬礼！
求职者：xxx
20xx年x月x日
尊敬的各位领导
您好
我叫艾虎，已经在人川总公司工作三年了，在这两年期间里，在各位领导的指导下，在每个员工辛勤的工作下公司取得了飞跃的发展，我也学到了很多知识，为了更好的提高我的工作能力，我想更进一步的向前发展，我今天来应聘采购员这个职业。
采购员这个个职业，我认为它是属于工作的一线，它遵循着八大环节，第一个环节是制定采购计划，计划确定后进入第二环节，询价和还盘，就是制定价格，价格制定后拟定合同和订单，确定合同和订单后就发货，同时进入跟踪货物，组织接货，验货，入库，最后结算，这八个环节环环相扣，紧密连接，说起来很简单，但是对公司来说非常重要，这就是我对采购员的理解，如果我被公司录用，我会遵循以下原则进行工作。
第一：认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时，适用，合理降低物资积压和采购成本，对购进物品做到票证齐全，票务相符，报账及时
第二：熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进
第三：严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题
第四：加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失
第五：完成领导交办的其它各项工作
如果我没有被录选，我也不会气馁，我会在公司的领导下更好的发挥我的能力，更好的做好本职工作的同时继续努力学习，提高自己的水平，我相信是“金子总会发光”
谢谢领导在百忙之中的聆听
此致
敬礼!
xx
20xx年x月x日
尊敬的领导：
您好！感谢您百忙中阅读此信并考虑我的求职要求！
我叫xxx，通过查看到贵公司的招聘信息，自信较为符合岗位招聘要求，故发送此求职信应聘采购专员一职，期望能有机会加盟贵公司。我会用自己全身心的热情，投入到工作中，为企业的发展注入自己的力量。
在校期间学到了很多专业知识，如物流企业管理、仓储管理与实务、供应链管理、第三方物流管理、国际物流管理、现代物流专业英语、财务管理及SAP等课程。通过学习这些知识，让我更加系统地掌握了物流学理论，为以后在物流事业的发展奠定了坚实的基础。
毕业后，我在xx公司从事采购工作。通过在校的学习和工作的积累，我在具备丰富采购经验的同时，也兼备一定的物流管理经验，并且具有较好的语言表达能力，善于与合作商沟通。我的团队协作能力也不错，能较好的配合企业内部同事的工作，认真的听取他们的意见，并结合实际情况组织、协调、分析，最后做出最终决断。
本人热爱采购职业，性格外向活泼，受过企业管理、采购供应管理、成本管理等相关知识培训，具有较强的信息获取能力、分析能力、计划能力、沟通能力、应变能力，另外熟悉基本办公软件操作，熟练应用ERP。如果可以的话，请给我一个面谈的机会，我会把自己最优秀的一面展示出来。
采购与人生一样，我们不断追求的是人与人之间的一种平衡，采购追求的是供需之间的一种平衡。我愿意为贵公司的发展作出自己的贡献。
尊敬的领导：
您好！
首先感谢您在百忙之中拔冗阅读我的求职信。扬帆远航，赖您东风助力！我毕业于物流管理专业。看到贵司正在招聘新员工，通过对贵公司的了解，我十分想到贵单位供职。希望与贵单位的同事们携手并肩，共扬希望之帆，共创事业辉煌。故冒昧地给您写信自荐。
我在大学里不断努力学习，充分利用学校优越的学习条件和浓郁的学术氛围，了解物流行业相关政策法规，认真学习基础课程和专业知识，取得了良好的成绩，具备了一定的理论知识。我校有国家重点建设的现代化物流基地，在基地实训操作中，学习了物流供应链管理、储存管理、采购管理、配送管理、成本控制管理、企业战略管理、商品养护、财务管理、制单和跟单、信息管理系统等技能知识及业务流程。在校实训操作中提高了我的实践能力。为了扩大知识面，除了学习专业知识和技能外，还辅修了国际贷代、报关、报检、国际贸易、商务谈判、ISO9000等相关课程。
大学期间获院单项奖学金，通过了全国高校计算机一级，全国英语三级等级考试，普通话三级考试。利用课余时间学了计算机的基本操作，熟悉windows操作系统，熟练掌握office20xx办公软件等。学习固然重要，但能力培养也必不可少，因此我积极参加社会实践。在社会实践工作中，积极投入，团结同学，吃苦耐劳，很好地完成了实践工作，表现出较强的组织能力、与人密切合作能力和良好的环境适应能力。
毕业后在一家公司采购中心工作。主要从事过现场改善管理、调度、计划、配套采购、采购跟踪和供应商售后等工作。在工作期间，接受了公司组织的采购供应管理、企业管理和成本控等培训。在工作中不断发现问题，提出整改意见，部分意见被采纳并实施，取得了较好效果。之后我在一家建材销售公司从事材料采购工作，参加了采购成本分析、采购成本控制、商务谈判技巧和沟通等培训。对建材市场较为熟悉，能独立完成工作任务。
现今人才的竞争日趋激烈，机遇与压力同在。深知学海的无涯，因此我在工作中以不断提高自身素质的'标准来要求自己。我相信只要奋斗和信心不止，前进的动力不衰，凭着对未来的追求和探索，对事业的执着和热爱，我自信能在一个文明、团结、进步的集体中，竭尽所能，再添辉煌。
上面是我的一些简单个人情况，现在工作经验方面仍有不足的缺憾，但我相信以我平时养成的勤奋、踏实工作和团结协作的品质，我能战胜任何困难。简单的几页纸只是我的“包装”与“广告”，“产品”的“质量”和“性能”有待于您通过实践去证明。
我恳请贵公司给我一个机会，让我有幸成为你们中的一员，我将以百倍的热情和勤奋踏实的工作来回报贵公司的知遇之恩。
热切期待您的回音！
此致
敬礼！
求职人：xxx
20xx年x月x日
尊敬的领导：
您好！
我叫xxx，目前是xx学院物流管理专业大四学生，有幸在xx招聘网上得知你们正在招聘采购员，特写此求职信，来应聘贵公司的采购员职位。
大学在校四年间，我很好的完成了本专业知识的学习，通过对本专业知识的学习，我已经系统地掌握了物流学的理论，为以后物流工作的发展奠定了坚实的基础。
在校四年期间，我除了在学习上刻苦努力，学完了本专业的知识外，还还加入了学院的xxx虚拟公司，并担任xxx校园代理的项目虚拟经理。主要从事该项目合同的谈判与协商，文件的制定与落实，以及参与公司新员工的培训工作和业务实际操作。在这个项目管理过程中带领整个项目团队不断进取，善于沟通与多方面合作，得到了学院和老师的充分肯定。本人还具备一定的宣传策划能力，在虚拟公司工作期间曾策划过多方校园快递合作和民办高校招生策划等项目。通过项目的策划，使我的思想和认知具备了一定的深度，能高角度地考虑各种问题。
此外，我还对各种办公软件非常熟悉，能用英语、粤语进行基本的交流。我深信自己可以胜任贵公司的采购员职位。
我真诚的希望加入贵公司，与公司一起努力，一起创造辉煌！静候您的佳音！
此致
敬礼
求职人：
时间
尊敬的领导：
您好！首先感谢你在百忙之中抽出宝贵的时间阅读我的求职信！为一位满腔热情的大学生打开一扇希望之窗。
我是XX职业学院20XX年经济管理系物流采购与供应链专业毕业生。真诚热情是我的人道，踏实谨慎是我的处事风格。在大学期间，我十分珍惜在校的学习时间，不断从各方面完善自己。
在师友的严格教益及个人努力，我具备了扎实的专业基础知识，系统掌握了物流管理物流配送物流运输物流仓储等有关理论并通过考试获得四级物流师资格证书，企业人力资源师四级，还有国家英语B级证书能够熟练使用wordexcelpowerpoint等office软件。期末考试获得优良的成绩。
作为一名即将毕业的学生，我即将走完我的求之路，大学的生活不仅培养了我科学严谨的思维方法，更造就了我积极乐观的生活态度和开拓进取的创新意识。为了让自己的视野更广我课余的时间都在图书馆看书，尽量向“与时消息与时偕行与时俱进”。
我还积极地参加各种社会活动，曾担任校学生会网络信息部部长，抓住每一个机会，锻炼自己。大学四年，我深深地感受到，与优秀学生共事，使我在竞争中获益；向实际困难挑战，让我在挫折中成长。祖辈们教我勤奋、尽责、善良、正直；安徽财经大学培养了我诚信博学、知行统一的作风。我热爱贵公司所从事的事业，殷切地期望能够在您的领导下，为这一光荣的事业添砖加瓦；并且在实践中不断学习、进步。
我是一个正直忠诚勤奋求实性格开朗活泼自信的人，因此，人际关系和谐，适应能力较强。我的爱好是看书丰富自我打篮球培养我的团队合作精神。
“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，我真诚地希望贵公司给我一次机会，我定会以饱满的热情和坚韧的性格勤奋工作，与同事团结合作，为贵单位的发展尽自己的绵薄之力。
此致
敬礼！
求职人：
XXXX年XX月XX日
尊敬的：
您好！
您好！本人从事三年多业务跟单经验，产品的采购及跟进，商品进入商场的管理，及商品的销售促销，分析各商场的销售业绩，与卖场之间的协调，管理好商品的销售。熟悉办公软件，工作细心，认真负责，有条理性和协调能力；有良好的团队合作，责任心强，能以积极的心态承受一定的工作压力；希望可以成为贵公司的一员！
工作经验：
公司产品的采购及跟进,商品进入商场的销售状况及库存的数据库管理；针对不同季节对商品的销售状况作出促销,及地跟进销售数据，针对商品款式在不同店销售差异，予以调整优化，货品追加与调价促销建议；分析各商场的销售业绩,与卖场之间的协调,管理好商品的销售；货品发、退、调、退、存工作，公司库存的数据库管理。
主要工作有安排设计师的设计图稿，生产出样衣，联系客户了解客户对产品的点评，以便进行修改；精确的计算样品的物料分析；调研及了解市场的价格，进行合理用料；协助厂务合理的安排生产时间。
此致
敬礼！
xxxx
xxxxx
尊敬的采购招聘审核人员:
得知贵司正招聘行政采购专员，本人本着对采购一职的浓厚热爱前来应聘。
由于父亲是军人，从小在“勤俭节约”的大环境下长大，自小在节约成本这块有着本能的思考能力，正因为这个特有的优点，不管在公司的现任职位是什么，我都能在行政采购一块有所贡献。
20xx年世博会这段时间是我第一次察觉到自身在采购方面的潜力，虽当时应聘的时候是礼宾部主管，但是在工作期间一次偶然的“顶班”经历使我在此后馆内采购工作方面贡献不小，大大为场馆节约了相关成本。
同样的事情发生在现在的任职公司，大多数公司的绿化环境都是靠租聘绿化公司的植物，成本颇高，发现这个情况后我向本部提出了建议， 采购相对养殖简单的植物，员工负责养护，目前上海办公区域的绿化租聘成本大大下降。
现所在公司考虑过把我调往行政部，但由于目前的工作所属业务重大等原因，一直没能变动职位。
鉴于工作能力在现属公司无法得到发挥，故希望得到xxxx一次试用或面试的机会，我将用实际行动为公司带来不可估量的利益。
此致
敬礼!
求职人：xxx
20xx年x月x日
个人基本资料
姓名：
性别：女
出生年月：1973年7月
联系电话：
民族：
婚姻状况：
学历：本科
专业：
住址：
电子信箱：
求职意向：
现在从事行业：
贸易·进出口采购经理·主管
欲从事岗位：
批发·零售贸易·进出口家居·室内设计·装潢耐用消费品(服饰·纺织·家具）
贸易·物流·采购·运输类商业零售类
工作经历：
20xx/08-
上海xx电动工具有限公司采购经理/采购部
汇报对象：总经理
直接下属人数：2人
工作职责和业绩：
1.根据公司的利润要求在中国大陆进行园林电动工具，家用电动工具及零配件的采购.
2.监督供货商按时完成定单,准时装运.
3.根据公司要求协助供货商进行新产品的开发
4.新项目的搜寻,报价..
5.解决海外客户的投诉
6.协助总部采购与工厂进行有效的沟通.包括工厂参观及评估,合同谈判.
7.供货商管理,开发潜在供货商,维护供应链的完整。
离职/换岗原因：希望有更好的工作舞台及空间
20xx/06-20xx/08
GLOBALEASTAUTOPARTS采购经理/采购部
公司简单描述：公司主要业务为汽车配件及汽修工具的出口业务（售后市场＋ＯＥＭ）及国内汽配的采购咨询．
公司性质：外商独资．外企办事处
公司规模：1-49人
工作地点：上海
汇报对象：总经理
工作职责和业绩：
我的主要工作为：
1.供货商管理：在每一工作年度结束时根据电脑管理系统的数据报告对国内核心供货厂商进行评估然后进行年度合同谈判．新供货商的引进评估及合同谈判．
2.成本控制：采购成本分析、价格控制、价外成本控制
3.采购小组的管理工作：根据销售报告拟订年度国内采购工作计划，总结采购小组年度采购及出口工作．优化采购流程，降低价外采购成本．根据销售情况，制定有效定单，优化库存管理，减少滞销库存，达到合理的库存周转率．
4.负责国内工厂与海外采购机构的协调工作：解决质量投诉．陪同海外采购人员到国内工厂进行参观，评估．负责定单的下达管理，产品数据库的及时更新．负责国内新品的开发及采购．
业绩：
1.建立了采购的ＳＯＰ（标准操作规程），明确规定了采购小组人员的岗位责任和工作完成标准．
2.规范了采购的物流流程，减少采购的价外成本达１５％．
3.优化库存管理，根据销售和定单的情况来确定库存，减少了滞销库存，剩余库存，使库存周转率更加合理．
4.订立供应商管理制度其中包括供应商评价体系，使供应商和采购之间的沟通渠道更加通畅，有效；供应商评价体系更加合理，完善．
20xx/036-20xx/11
家居装饰建材中心连锁商店有限公司采购经理/采购中心
公司简单描述：家世界家居公司是１９９６年建立的全国第一家大型建材连锁仓储式超市．在全国拥有１２家连锁店，公司创立之初得到过美国大型建材仓储卖场ＨＯＭＥＤＥＰＯＴ协助，所有采购管理人员均经过ＨＯＭＥＤＥＰＯＴ采购培中心培训．我在该公司采购中心的五金(家用电动及手动工具,家用小五金)及门窗建材部工作过，该公司现已被HOMEDEPOT全线收购.
公司性质：中外合营(合资．合作)
公司规模：1000人以上
工作地点：天津
汇报对象：采购总监
工作职责和业绩：
工作内容：
1.负责部门采购小组年度采购、销售计划的预算和总结。
2.商品结构的建立和核心商品的展示确定．
3.采购成本的核算和管理．其中包括：库存及价外成本的管理、采购价格管理．
4.根据公司的开店要求，制定本部门的新店开业跟进计划
5.核心供货商的合同谈判，评估．
6.新品引进及销售．
7.采购系统的维护。
8.市场调研及店内销售考核。
业绩：
1.发员工动本部门店内员工编写了本部门的产品知识手册，让各店员工系统全面的掌握本部门建材知识，提高了销售效率。
2.根据实际情况重新调整了本部门的商品结构。
3.成功建立了青岛店、天津红旗路店、友谊路店，河东店；北京西四环店，分钟寺店的门窗及基础建材部。
4.建议并协助公司编写了供货商须知，明确了供货商管理规则，便利了与采购及店面的沟通。
离职/换岗原因：
尊敬的领导：
您好！感谢您百忙中阅读此信并考虑我的求职要求！
我叫xxx，写此封求职信应聘贵公司招聘的采购员职位。我很荣幸地在xx招聘网站获知你们的招聘信息，并一直期望能有机会加盟贵公司。
明年六月份我将正式毕业于xxxx软信息技术学院物流管理专业。在校期间学到了很多专业知识，如物流企业管理、仓储管理与实务、供应链管理、第三方物流管理、国际物流管理、现代物流专业英语、财务管理及sap等课程。通过学习这些知识，让我更加系统地掌握了物流学理论，为以后在物流事业的发展奠定了坚实的基础。
在校期间，我不仅在学习上刻苦努力，而且还加入了学院的sovo虚拟公司，并担任宅急送校园代理的项目虚拟经理。主要从事该项目合同的`谈判与协商，文件的制定与落实，以及参与公司新员工的培训工作和业务实际操作。在这个项目管理过程中带领整个项目团队不断进取，善于沟通与多方面合作，得到了学院和老师的充分肯定。本人还具备一定的宣传策划能力，在虚拟公司工作期间曾策划过多方校园快递合作和民办高校招生策划等项目。通过项目的策划，使我的思想和认知具备了一定的深度，能高角度地考虑各种问题。此外，本人熟悉各种办公软件，熟悉英语，能用粤语进行基本交流。通过在校的三年锻炼，我深信可以胜任贵公司采购员之职。
采购与人生一样，我们不断追求的是人与人之间的一种平衡，采购追求的是供需之间的一种平衡。我愿意为贵公司的发展作出自己的贡献。
个人简历及相关材料一并附上，希望您能感到我是该职位的有力竞争者，期盼回复！我的联系电话:15999999999
此致
敬礼！
求职人xxx
20xx年1月26日
尊敬的领导：
您好！
我叫xxx，我具备较强的文字功底，三年半的办公室工作已使自己掌握了办公流程及采购流程。 同时具备较强的执行力，能及时有效地贯彻执行领导决定、公司制度等； 其次具备较强的组织协调能力及实际应变能力，能积极有效地建立沟通渠道，协调内外部关系。
工作上认真负责，积极主动，自觉服从公司纪律，责任心强，对公司忠诚，待人热情，真诚！充分发挥企业团结精神；对企业大中小型设备及零星采购内容熟悉，积累一定的采购经验；与供应商能够建立良好的供应关系。
思想上，我品行端正，谦虚谨慎，吃苦耐劳，综合素质较好，交际，沟通能力较强，拥有创新思维、有团队精神并能承受较大的工作压力，自学能力较强，求知欲强。
期待得到贵公司的面试机会，感谢您的阅读，期待您的答复！
此致
敬礼！
求职人：xxx
20xx年x月x日
合同编号:
项目名称:
货物名称:
买 方:
卖 方:
签署日期:
合 同
(买方) (项目名称)中所需 (货物名称)经 (招标人)以 号招标文件在国内 (公开/邀请)招标.经评标委员会评定 (卖方)为中标人.买,卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国合同法》,在平等自愿的基础上,同意按照下面的条款和条件,签署本合同.
合同文件
下列文件构成本合同的组成部分,应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充.组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:
a. 本合同书
b. 中标通知书
c. 协议
d. 投标文件 (含澄清文件)
e. 招标文件 (含招标文件补充通知)
2,货物和数量
本合同货物:
数量:
3,合同总价
本合同总价为 元人民币.
分项价格:
4,付款方式
本合同的付款方式为:
5,本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间:
交货地点:
6,合同的生效.
本合同经双方全权代表签署,加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效.
买 方: 卖 方:
名 称:(印章) 名 称:(印章)
年 月 日 年 月 日
授权代表(签字): 授权代表(签字):
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
开户银行: 组织机构代码:
开户银行:
账 号: 开户行号:
账 号:
合同一般条款
1 定义
本合同中的下列术语应解释为:
1.1 "合同"系指买卖双方签署的,合同格式中载明的买卖双方 所达成的协议, 包括所有的附件,附录和构成合同的其它文件.
1.2 "合同价"系指根据合同约定,卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格.
1.3 "货物"系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备,机械,仪表,备件,包括工具,手册等其它相关资料."服务"系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服 务,如运输, 保险及安装,调试,提供技术援助,培训和其他类似的服务.
1.5 "买方"系指与中标人签属供货合同的单位(含最终用户).
1.6 "卖方"系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人.
1.7 "现场"系指合同约定货物将要运至和安装的地点.
1.8 "验收"系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定,确认合同项下的货物符合合同规定的活动.
2 技术规范
2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致.若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准.
3 知识产权
3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权, 著作权,商标权和工业设计权等的起诉.如果任何第三方提出侵权指控,卖方须与第三方交 涉并承担由此发生的一切责任,费用和经济赔偿.
4 包装要求
4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律,法规的规定.包装应适应于远距离运输,防潮,防震,防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场.由于包装不善所引起的货物锈蚀,损坏和损失均由卖方承担.
4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证.
5 装运标志
5.1. 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:
收货人:
合同号:
供货商：________________________
需方：__________________________
审核情况：______________________
审核人：________________________
审核时间：______________________
为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循（项目名称）（招标编号：__________________）招标文件、“______市政府采购供货协议”中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、合同采购的产品所需资金来源构成为
预算内；预算外；自筹。
付款方式为：会计核算中心支付。
以上按实际情况打“√”确认，涂改无效。
二、空调品牌、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额
序号
空调品牌
型号规格
数量
基准价
优惠率
协议供货价格
小计
合计：人民币（大写）
注：
1．若单次采购金额大于人民币_________元，采购单位必须按有关规定报政府采购监督管理部门重新确定采购方式。
2．优惠率=（1-投标报价/基准价）×100%
三、保修期
上述产品的保修期为_________月；免费更换时间为交货后_________月
故障响应时间为：_________小时内；故障排除时间为：_________小时内；
备品备件提供时间为：_________小时内。
四、交（提）货时间、地点、方式：供货商于______年_____月______日前将货物送至以下指定地点交由采购单位指定收货人：
1．供货商应在交货前向采购单位提供交货计划；
2．运输、保险和装卸的费用由供货商承担；
3．协议定点采购单位均免费送货上门。
五、验收标准及提出异议时间
验收标准：
1．《__________________市政府采购供货协议》第三、五、八、十二、十三条。
2．装箱单；
3．供货商保证一次开箱合格率大于_________％（百分之_________）。
六、货款结算：采购单位在货物验收合格后_________工作日内全额支付给供货商货款。（最长不超过15个工作日）
七、违约责任
1．供货商逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购单位每日偿付合同总价万分之三的滞纳金；供货商逾期30日不能交货的，应向采购单位支付合同总价百分之五的违约金，并且不再退还履约保证金。
2．采购单位逾期支付货款的，自逾期之日起，向供货商每日偿付合同总价万分之三的滞纳金；采购单位无正当理由拒付货款的，应向供货商偿付合同总价百分之五的违约金。
3．供货商在协议供货有效期内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收履约保证金，损失赔偿不足部分，按本合同第七条处理；在协议供货有效期外发生质量问题的，按本合同第七条处理。
八、因合同执行而产生问题的解决方式：（可多选）
（1）双方协商解决；
（2）向供货商指定协调人反映；
（3）向采购中心反映；
（4）向政府采购管理部门投诉；
（5）提请仲裁；
（6）向人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项
（1）采购单位凭“______市政府采购协议供货通知和验收结算单”与供货商签定本合同，“供货结算单”应作为合同的附件。合同中采购产品的品牌、型号、数量等应于“供货结算单”上所限定的相一致。
（2）______市政府采购中心空调政府采购协议供货项目（采购编号：_________）招标文件以及投标文件、询标纪要、“______市政府采购供货协议”、“______市政府采购协议供货承诺书”是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。
（3）本合同一式3联，供货商、采购单位、招投标中心各1联，由供货商每月在结算时统一向县招投标中心汇总上报。
（4）本合同需经县招投标中心政府采购审核并加盖专用章后方为有效。
（5）本合同经供货商和采购单位签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
采购单位：（签章）_______________
地址：___________________________
电话：___________________________
开户银行：_______________________
账号：___________________________
供货商：（签章）_________________
地址：___________________________
电话：___________________________
开户银行：_______________________
账号：___________________________
合同签订日期：___________________
合同编号：
买方： （以下简称甲方）
卖方： （以下简称乙方）
甲方因 需要，就甲方向乙方购置 事宜，经双方经协商一致签订本合同。
一、 供货范围及价款
2、本合同范围内所供货物总价款为元整）
二、 随货资料
1、 乙方在交货时应向甲方提供一套交货清单、产品使用说明书、产品合格证等随货资料（如有），且提供的随货资料必须完整、真实，如无相关（应有）随货资料甲方将不予验收。
三、 合同单价调整
（1） 本合同总金额及单价不作调整。
四、 本合同所供货物的交货时间、交货地点及交货验收：
1、 交货时间：本合同范围内所有货物必须在月日前交货。
2、 交货地点：。
3、 交货验收：乙方按甲方本合同指定的交货地点交货，并由甲方指定的收货人 ，与乙方交货人共同对货物进行质量及数量的交接，同时办理货物的移交验收手续，作为交货结算凭证。
五、 质量保证
1、 乙方必须按照《中华人民共和国产品质量法》和相关产品国家标准的规定提供合格的、全新的货物，其质量保证和性能必须符合本合同的技术规范。
2、 乙方应保证所供应的货物，在所有权移交给甲方时除符合上述
第1款要求外，还应符合甲方质量要求。
3、 如果发现由于乙方责任造成任何货物缺损，或所交货物不符合其特性和技术规范要求，甲方有权根据本合同第八条的约定向乙方提出索赔。
4、 货物的质量保证期为货物验收合格后，甲方扣留本合同总价款的作为乙方所供货物的质量保证金，在质保期满并无乙方未能解决的产品质量问题的前提下，甲方在质保期满后七日内结清余款（可根据所供货物具体情况确定是否需要约定本条并留质保金）。
六、 售后服务
1、乙方应提供并按承诺的售后服务条款执行，乙方的售后服务承诺书（须乙方签字盖章）作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
七、 货款结算与支付据双方约定的具体货款结算支付方式确定）。
2、 若本合同履行过程中遇甲方资金紧张，乙方无条件接受甲方按合同约定付款期限适当延期 付款。
3、 乙方在向甲方交货后、办理货款结算支付前，必须向甲方提交所供货物的足额税务发票。乙方向甲方提交的票据必须符合国家税票管理的要求。
八、违约责任
1、如果由于乙方的原因未能按照合同规定的交货期交货，乙方延迟交货7天以内（含七天）的，每天（不满1天按1天计算）按迟交货物价款的 向甲方交付违约金，最高不超过合同总价的 。乙方支付迟延交货违约金并不解除乙方继续履行交货的义务。
乙方迟交货物达7天以上时，甲方有权解除本合同，并可对乙方已供货物按部分或全部退货处理。乙方无条件接受并承担由此而给甲方造成的一切费用和损失。
2、如果乙方所供货物在数量、品种规格和技术规范等方面不符合国家标准和本合同规定，乙方应根据甲方书面通知要求按照以下方式处理：
（1） 乙方负责用符合国家标准规定和甲方要求规格、质量和性能的新货物更换有缺陷的货物，并承担由此而发生更换费用及给甲方造成的一切损失（包括运杂费、检验费、仓储费、装卸费以及为更换有缺陷合同货物所造成的施工拆除费误工损失费等其他费用）。
（2） 乙方无条件接受甲方验收不合格货物的退货（包括货物数量不符、货物型号不符、经检验货物存在质量缺陷、随货资料不全等），并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
乙方在收到甲方上述书面更换或退货通知后7天内未作出书面答复的，则应理解为乙方已接受甲方的通知要求。如收到甲方上述书面更换或退货通知后7天后10天内未按照甲方要求的上述任一方式来人（来函）处理相关事宜，则甲方有权确定单方解除合同，将乙方已供货物放置于甲方认为合理的位置，并理解为乙方已接收退货。由其而造成的货物毁损、灭失责任均由乙方承担，乙方同时应向甲方承担迟延交货的违约责任，并赔偿由此而给甲方造成的一切经济损失。
九、乙方未经甲方事先的书面同意，不得将合同履行义务全部或部分进行转让或分包。
十、不可抗力
1、 签约双方中的任何一方由于战争及严重的洪水、台风、地震、塌方等不可抗力事件而影响合同的执行时，应及时通知对方请求延迟相应受影响部分的履行期限，延迟的时间应相当于事件影响的时间。不可抗力事件系指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服和无法避免的。
2、 对于本合同中未受不可抗力直接影响的其他义务，义务方应按合同继续履行。如不可抗力事件延续到10天以上时，双方可通过友好协商解决合同是否继续履行问题。
十一、仲裁
1、 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方可将争议提交本合同交货地法院或仲裁委员会裁决。
2、 在诉讼或仲裁期间，除提交裁决的争议事项外，甲方要求乙方 四
仍继续履行合同的其他交货义务，乙方应无条件继续履行。 十二、终止合同
1、 合同各项条款按约定履行完毕。
2、 因乙方违约，甲方按本合同第八条的约定通知乙方终止合同。
3、 因情势变更（如甲方所购施工专用货物因工程项目取消）导致 本合同甲方所购货物失去实际意义时，甲方应及时通知乙方协商办理相应的合同结算及终止事宜。对此双方均不属违约。
十三、其他
1、
2、
3、 本合同由双方法人或法人授权代表签字盖章后生效。 本合同一式份，甲乙双方各持 本合同若有变更双方均应以书面形式通知对方，并形成书面补充协议作为本合同附件，与本合同具备同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表：法人代表：
授权代表：授权代表：
时间：年 月 日
时间：年 月 日
地址： 地址：
电话： 电话：
传真： 传真：
签约地点：
编号： 版本：
合同编号： 签订地点： 需 方：供 方： 项目名称：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，供需双方经友好平等协商，签订本合同，并信守下列条款，共同严格履行。
一、在签订合同前，需方对供方产品已充分了解与认可，确认满足需方要求。 二、合同标的
三、交付约定
1、发货时间：
2、交付地址：。（准确、详细） 3、收货单位： 4、收 货 人： 联系电话：。 5、运输方式：由供方指定。运费由供方负责。如需方有特殊要求，另行约定。
6、合同中以上发货信息无法确定的，需方应在发货前3日内将详细的信息以书面形式通知供方，并加盖公章。
7、供方按约定交运货物，如果需方变更到达地点及收货人的，应在发货前3日内以书面形式通知供方，并加盖公章，否则由此产生的费用和风险由需方承担。
四、付款方式
□一次性结清，款到按约定时间发货。 五、产品质量标准和质保期限
１、质量标准：符合国家标准，行业标准和企业标准。
２、质保期限：质保期为发货之日起12个月，质保期内供方负责产品的质量责任，但不包括以下原 因造成的产品不能正常使用的情况：未按说明书操作；现场维护及保管不善；人为更改及损坏产品等非质量
问题的原因；不可抗力的因素。
六、验货
1、设备运抵现场后，需方应目测检验外包装，如无破损，应签收。签收后应妥善保存设备。 （备注：收货人如遇外包装严重破损情况可拒收，并及时与供方联系。）
2、设备的开箱检验应由合同双方共同确认。如果在联合开箱检验中发现货物有严重缺陷或与合同规定不符，双方代表签署一份详细说明，作为退换货依据。如果确认为供方责任，供方应尽快补充或替换设备。 3、如供方不提供现场服务，需方自行开箱检验的，发现货物有严重缺陷或与合同规定不符，应立即联系公
司销售人员，协商解决。
七、安装调试与验收 □供方负责安装调试
1、设备安装前需要现场应具备一定的安装条件。具体见本合同附件。需方应在装条件。之后与供方销售人员联系安装事宜。供方提供一次免费安装调试服务。 2、需要供方配合需方验收的，应提前一周以书面形式通知供方。
3、需方应在收货三个月内应做环保验收，超期不验，供方则视为验收合格。
八、售后服务
1、质保期内发生的供方产品质量问题，一般情况下由供方为用户提供服务。确实需要支持的，供方在8小时内作出响应，进行技术指导，若有必要应在约定时间内赶到现场并提供免费的维修及更换配件服务。属于非供方产品质量责任的，供方可提供有偿服务，服务费用由双方协商确定。
2、质保期满后，供方可提供免费的技术咨询和相应的有偿服务。 3、售后服务热线：400 606 5300 010-67874255 传真：010-67876033 九、违约责任
供需双方未按合同执行并给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。
因需方原因造成合同履行延误问题，责任由需方承担；除按合同约定时间支付货款外，需方每天还应按合同总额的5‰支付违约金给供方。
因供方原因造成的损失，责任由供方承担；除尽快履行合同外，供方每天还应按合同总额的5‰支付违约金给需方。
十、解决合同纠纷方式
1、合同履行中，如一方需要修改或终止，必须征得对方同意。合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决。协商不成时，任何一方均可在合同签订地人民法院起诉。
2、任何一方违反本合同条款，均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。 十一、不可抗力
受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48小时内通知对方，并在其后8小时内提供有效证明文件。
十二、合同效力
本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章后生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同含有的补充协议、技术协议视为合同的一部分，具有法律效力。
本合同需提供原件，一式四份，双方各执两份。 十三、其他约定
供需双方对本合同约定的内容负责。超出合同范围的事项，双方协商解决，所涉及的内容及费用协商一致后签订补充协议。
甲方：(需方) 乙方：(供方)
本着互利互惠共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及其它法令，法规，甲、乙双方平等友好协商，经双方协商一致，特制定本协议，具体条款如下：
第一条：乙方须提供产品的名称、品种、规格和质量，产品名称、原厂编号、型号、数量、金额、供货时间及数量 ;产品名称 、牌号商标、 规格型号、 计量单位 、数量 、单价 、金额、 交提货时间及数量等，如下图：所采购配件具体情况
第二条：产品的质量要求、技术标准：
1.按国家标准执行。
2.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行。
3.无国家和部颁标准的，按企业标准执行。
4.没有上述标准的，或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
5. 乙方应当在自己的产品上标注商品标识便于识别,标识样式、内容及产品编号按甲方的要求为准。
6.乙方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限为
第三条： 产品的交货期限以甲方月度订货传真或单据要求为准 ，本协议所指交货期限指乙方在甲方仓库交货的时间，逾期交货或提前交货要事先经甲方同意，否则，甲方有权拒绝接受货物和违约造成的损失，并追究乙方的违约责任。
第四条：乙方应负责产品的运托手续，按甲方指定交货点的有关托运手续办理，乙方办妥托运手续视为产品已交付;如在运输过程中出现产品毁损、短缺问题，由运输公司或承运方负责赔偿，甲方对此概不负责，但甲方可协助乙方办理有关索赔事宜。
第五条：乙方收到货品后，按外观是否完整或是否短缺验收，若有异议在收货时立即提出，以便及时向运输公司索赔。
第六条：甲方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。甲方收货后如有异议，必须在收货后七日内以书面形式通知乙方(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，并附产品检验报告，否则即视为收货无误;若产品检测出质量问题，乙方应及时免费更换不合格产品。
第七条：产品的价格在本协议期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过%时，双方协商适当调整价格。
第八条：甲方应在每月的10号前向乙方书面提供下一个月订货计划单，以便甲方组织生产。甲方临时追加订货计划，交货日期由甲、乙双方临时协商再定。
第九条：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并在事件发生后15个工作日内，及时以书面形式通知;并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条：甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金。
第十一条：甲、乙双方因本协议产生争议应友好协商解决，解决不妥甲、乙双方一致同意在本协议签订的所在的人民法院提起诉讼解决。
第十二条：以上协议如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十三条：本协议经双方盖章或签字后生效，协议期限自签订之日一年，即自年月日起至年月本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
税号： 税号：
本协议签订地点： 签订日期：
甲方：
乙方：
今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同。
一、采购产品名称、价格。
甲方向乙方定购的电脑配置(详见附件：电脑配置单)。共计：壹佰贰拾台;单价为：贰千玖百元;总金额为：叁拾肆万捌千元。
二、产品的验收、售后服务及质保
1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。
2、验收合格标准：所有产品部件均为合同附件之约定的部件。
3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。
三、货款结算。
乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后将电脑交付给甲方。甲方需在一个月内将货款付给乙方。
四、甲方的权利和义务
1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时乙方说明。如果乙方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。
2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。
3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其他损失，由甲方承担责任。
随着法律在人们心中的地位越来越重要，合同已经不知不觉间地走进了我们的生活。合同需要我们如何撰写呢？以下是栏目小编为您准备的最新关于“购房合同”的范文，本文章内容仅供您参考学习！
甲方（卖方）：______________ 身份证号：____________________________
乙方（买方）：______________ 身份证号：_______________
第一条
甲方自愿将房屋出售给乙方，乙方已充分了解房屋的具体情况并自愿购买。房屋具体情况如下：
（1）位于________，建筑面积为??__________平方米（此面积不包括地下室面积）；
（2）待售 房屋产权证号为__________________；
（3）房屋平面图及四看房产证；转移。
房屋的相关权益随房屋一起转让。
第二条
模板购房合同甲方保证如实说明上述房屋所有权状况及其他具体条件，并保证：房屋不受他人合法性约束。追索权。
第三条
乙方应在_______之前向甲方支付押金（RMB），（大写）______________元，（小写）___________元。
上述押金将在乙方最后一笔付清房款时由甲方退还给乙方。
第四条
房屋协议价为（RMB）（大写）____________元，（小写）_________元。
房价的支付方式及支付时间为：_____________________
第五条
__________;甲方应在房屋正式交付前腾出房屋。
2、双方拟于__________日前向有关部门申请相关配套设施及相关权益的更名手续。
第六条
甲乙双方确认，虽然房屋所有权证上没有记载，但享有共同所有权的权利人房主已依法书面同意将房屋出售给乙方。
第七条
双方同意，自本合同生效之日起__________天内，共同向房屋所有权登记机关申请房屋所有权转让；领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请房屋土地使用权变更。
房屋土地使用权变更手续按以下约定办理：
a．房屋的土地使用权以转让方式取得，土地使用权证包含权利及相关转让合同。权利和义务一并转让给乙方。
b.房屋的土地使用权以划拨方式取得。根据有关规定，转让应当缴纳土地出让金或者土地收益金；双方同意，费用由甲方承担。
c.除本条第二款规定外，办理上述手续应缴纳的税费，按国家规定由甲乙双方承担。
第八条
甲乙双方向房屋所有权登记机关申请办理过户登记，经登记机关批准登记的，那么双方申请的时间就是房屋权利的转让时间。
第九条
房屋损坏和灭失的风险自权利转让之日起转移给乙方。
第十条
本合同自双方签订之日起生效。
甲方（签字盖章）：______________联系方式：__________________________
乙方（签字盖章）：______________联系方式：_______________
合同主体认定不明购房者由于缺乏法律常识，往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表，或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者，这些都是可能导致合同无效的问题。
新农村购房合同范本一
购 房 合 同 出卖人(以下简称甲方)：
_________身份证号码：______________________ ______ 甲方为___ ___省__ ___市__ ___区/镇____ ____居民 甲方配偶: _________身份证号码：_________________________ ___ 房屋地址：__ 买受人(以下简称乙方)：
_________身份证号码：______________________________ 乙方为________省________市______区/镇__________居民 根据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国土地管理法》 及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信 用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：
第一条 房屋情况 该房屋农村集体土地使用证号：
__________________________ 房屋座落：
______ 市 ______ 区 _______ 村。设计用途 房 ， 建筑结构 该房房土地来源为：
农村集体土地划拨 年使用至今为______年。
第二条 该房屋价款规定 该房屋按照协商以总价计算，价款为30万元，计叁拾万元(大写) 第三条 房屋交付日期 经双方签订合同后，乙方付清甲方房款_5_日内方可交付。甲方 在将房屋交付乙方时如遇不可抗力 (如自然灾害及其他不可抗力) 时， 且不能履行合同，双方同意按下列第_2_种方式处理：
1、 变更合同 2、 解除合同 居民自住用 ， 建筑层数为____层。
建筑面积_____平方米。， 房屋建于_________ _ 农村集体土地使用证号码：_________________________ _ 3、 ____ 第四条 乙方付款形式及付款时间 __。 如甲方无异议，乙方将在合同签订_5_日内按一次性付款形式付 款。
第五条 甲方逾期交付商品房的处理：
如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述约定，追究甲方违约 责任，约定为：
合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲 方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止， 按银行同期贷款利 率计算。此外，甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约 金。
第六条 乙方逾期付款的处理 如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述约定，追究乙方违约 责任，约定为：
合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定 乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计 算。此外，乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。
第七条 房屋质量及保修责任 甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的 承诺(特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要 求) ，未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。乙方在房屋 主体结构完好情况下，承担维修责任。
第八条 房屋及其土地使用权力延伸的规定 该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有，且甲方于 _______年_____月____日按照合同规定将所属房屋售于乙方。
乙方作 为购买者享有该房屋及其土地使用的一切权利， 且双方需声明乙方在 购买该房屋后， 拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利 (包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均 由乙方所得，与甲方无任何关系，且甲方后代不得对乙方及其后代进 行追偿) 。
该合同由双方所在村委会给予认可， 甲方应将该房屋的农村集体 土地使用证转交于乙方，乙方在法律规定和适当机会下将其作废，并 在村委会的证明和市/区政府规定的条件下重新办理乙方对于该房屋 的农村集体使用证。
第九条 公证人的规定 本合同在 ________ 省 ________ 市 ________ 区 ________ 村村委会 的公证下签订，双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。 公证人(签章) ： 甲方： 乙方： _____年_____月____日 _____年_____月_____日
得,与甲方无任何关系,且甲方后代不得对乙方及其后代进行追偿) . 该合同由双方所在村委会给予认可,甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙 方,乙方在法律规定和…
甲方：
乙方：
年 月 日
新农村购房合同范本二
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等，自愿的原则，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。
一、 甲方与双鸭山市棚户区改造管理办公室签订房屋拆迁产权调换协议书，甲方被安置在南市区8号地块24号楼2单元1层01侧 69.76平方米房屋。此协议与被安置在同一楼房的02侧房屋70.16平方米房屋在同一安置协议中。现甲方将01侧69.76平方米房屋出售给乙方，售价17.5万元，大写壹拾柒万伍仟元整。
二、 此合同签订后，甲方将此房屋安置协议交给乙方，并向双鸭山市棚户区改造管理办公室交齐全部的楼房款及变更后的楼房安置面积差额款，甲方并将交纳上楼款的票据交给乙方，乙方向甲方交纳买楼款壹拾柒万伍仟元整。则乙方享有01侧的房屋所有权。并享有合同签字后的房屋所有收益，包括但不限于逾期交楼产生的加倍临时安置补助费。涉及该楼房交付前及办理房照产生的费用均由甲方承担。(过户费用乙方承担)
三、 甲方应当保证该房屋无任何瑕疵，保证该房屋的完全拥有。
四、 作为出售人的合同附随义务。甲方应当负责办理房屋安置后的产权办理。应当向乙方交付房屋产权证书。并根据乙方的要求，在7日内协助乙方到房产管理机关办理房屋产权变更手续。
五、 此合同双方签字时生效，任何一方不得违反，如违反，应当向另一方承担违约金5万元，违约金不足以弥补损失的，守约方还有权继续主张损失。
甲方：
乙方：
年 月 日
所谓草签，只是售房人员让你们尽快签字的一个借口，合同只要经双方当事人签字，就成立并产生法律效力。不过你们签订的这份合同，违约金约定过高，且对你们明显不公平，如果真产生纠纷，你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是，撤销合同的期限是1年，自你们签订该合同起，因此，如果感觉会有纠纷，建议及时诉诸法律
正式合同未出来之前，草签合同具有同样的法律效力的
草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统，有合同编号)的一种说法。
从合同效力角度，草签合同与网签合同都有同样的合同效力，但不能对抗第三人。
《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标的物相同，双方发生争议，都主张享有对该标的物的权利时，有登记的一方就可受法律的保护，优先享有权利。
问：20xx年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同，请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢?
回复：1、开发商告诉您现在只能草签合同，可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来，或者是其他原因。
2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本，双方签完后，还得到建委进行备案。
3、草签表示您们双方有房屋交易的意向，网签就是正式签订的合同了
问：以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样.
回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签，草签的只表示你们有房屋交易的意愿，并没有履行合同必需的要件，所以您的利益很难保证;
2、现在房子暂停了网签，并且停工了，中间必定有问题，建议您考虑将全部房款要回来。
问：我也想要.但是我该从哪几个方面跟开发商协商,将房款要回呢? 我想开发商不会轻易把钱给我的.并且我也确实想买房子,将来会发生什么,我不清楚.但是他确实是五证齐全的.停止网签的原因是土地问题.
回复：1、既然土地有问题，这种房子您都敢要?
2、可以开发商目前的状态为理由将房款要回来;
3、看你们草签的那份合同，是否有在什么情况下，可以返回房款的约定? 注：网签是正规的受房管局监督的，经过网签、就不可以一房二卖了，并且也能确定此房是可以依法销售的房子，如果开发商不同意网签，说明其中有一些问题。
房屋买卖合同怎么签，签订房屋买卖合同要注意什么? 购房者在签了认购书交了定金以后，就要签订正式的房屋买卖合同了，房屋买卖合同怎么签，签订房屋买卖合同要注意什么?在我国商品房交易的惯例中，一般是由开发商手持所有合同文本，这样，开发商当然可以随心所欲地添加对自己有利的条款了。房屋买卖合同怎么签才能维护购房者的权益，请您阅读下面的文章。
(一)购房者要注意关于定金的约定。
因何种原因退房以及后果如何?购房者与开发商签订认购书后，就要交一定额度的定金，这是无可非议的。但有时购房者在交付定金后因种种原因得不到银行的贷款而无法购买该房产时，发展商一般都只退购房款而不退定金，理由是购房者没有履行合同，所以没收定金。
(二)购房者要看清合同主体是谁。
购房者由于缺乏法律常识，有时会忽略这样一些问题，比如代表发展商签约的人并不是开发企业而是中介，或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者，这些都是可能导致合同无效的问题。
(三)购房者要小心开发商的补充协议。
有的发展商在与客户签约时，会主动向客户出示一份补充合同，主要目的在于表明由于某些特定原因造成不能按期交房的免赔责任以及面积丈量误差率差异过大在哪些情况下能免赔，这是发展商为了保护自己在一些非人力能控制的情况下造成违约规避风险的一种方式。签补充协议在购房交易中很有必要。但是要提醒购房者的是，一定要看清楚开发商提供的补充协议。
(四)注意开发商约定的费用是否该缴纳
房地产开发对资金的要求很高，但并不能以此为理由要求购房者提前交纳不该交的钱。而在合同或是补充协议中，开发商常会将一些不该预先交纳的费用写进去，要求购房者提前交纳，这是显失公平的。比如有些发展商在尚未确定物业
管理公司及服务标准、收费情况的前提下，就要求买家在预售契约中承诺接受物业管理服务，并接受相关约束，这对消费者是不利的。
(五)购房者要注意把自己提出的补充协议写进去
前面说了，开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议，购房者同样也可以出具一份对自己有利的补充协议，最好将开发商在其广告宣传中的条款和楼书里关于装修、物业管理中的承诺都签进补充协议中，不要怕麻烦。也不要轻信开发商的口头承诺，一定要将这些内容明确写进合同。
以上就是签订购房合同时需要主义的问题，大多数的中国人是拿自己一生积蓄来买房，这就意味着，签购房合同时一定要小心再小心、谨慎再谨慎。除了要做到本文的介绍之外，还要具体问题具体分析一番，多动脑子，多看多听多想，您要是做到这些，一定可以顺利地签好购房合同。如果对于开发商提供的合同条款不能把握，一定要咨询律师后在签，避免因为理解错误是自己的权益受到损害。
一般来说，签订购房合同要注意考察如下事项：
一、开发经营企业资质问
开发商应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书。
二、开发经营企业经营销售房预售应当向消费者出示商品房预售许可证 售楼广告和说明必须载明商品房预售许可证的批准文号。如果是现房需注意其是否具有房地产产权证(大产证)。
三、要明确注意合同条款注明
房产面积、交房时间、付款条件、违约条款及相关配套设施，如要购买地下车库应注明地下车位的范围、车位号、预售面积、预售价款等情况。
四、消费者要注意自身付款能力
买房一定要充分考虑自己的付款能力，量力而行，不要盲目攀比。
五、注意附近相关楼盘的价格及周围的规划
更要注意楼盘小区内的规划及配套是否与广告说明相符。
此外，在商品房预售情况下，企业应当与消费者签订商品房预售合同。预售人应当在签约之日起三十日内持商品房预售合同向县级以上房地产管理部门和土地管理部门办理登记备案手续。消费者应注意新建商品房应取得《住宅交付使用许可证》后方可交付使用，此点在预售合同中应予明确交付时间。无《住宅交付使用许可证》的，公安部门不予办理入户手续。
专家提醒，房地产开发企业在商品住宅交付使用时，应当向消费者提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，并按《住宅质量保证书》的约定承担保修责任。
房子在任何中国人的心中都代表一种多情感的符号，它是家、是父母，指示着温馨和安全。因此，签订购房合同注意什么，如何签买房合同，怎么签?意义重大，一定要竭尽全力签订一份尽量完美的合同，完美合同是完美家园的第一步。如果您实在不放心，可以聘请专业房产律师帮您打理一切，构建一个幸福祥和的家。
一、签订购房合同前的注意事项
首先我们要明确一个问题，购房合同指的是购房者与开发商之间约定权利义务的合同，所以签订购房合同，应该是跟房地产开发商签定。但现在很多开发商会让中介公司代理，中介公司是不能以自己的名义签定购房合同的。所以在此提醒您，如果您是和中介公司签订购房合同，一定要注意看中介公司有没有开发商的授权。除此之外，还要注意下面几个问题：
(一)审查开发商是否“五证”齐全
在签定合同之前，购房者需要仔细审查开发商的资格和“五证”，也就是建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、国有土地使用证、商品房预售许可证。如果是现房，根据规定发展商已经不需要办理销售许可证了需要去产权登记部门办理产权登记。
这里要特别提醒您，最主要的是两证，是国有土地使用证和商品房预售许可证。一定要看准确，是预售许可证是决定你们双方买卖合同是否成立，国有土地使用者则决定后面能不能办理到房屋产权证。还有，购房者在查看五证的时候一定要看原件，复印件很容易作弊。
(二)查看合同的具体内容：
购房合同是出现纠纷时最直接的法律依据，因此合同的内容尤其要注意，在签订正式的商品房买卖合同时要注意看以下合同条款：
1、房屋基本信息是否与认购书中一致，合同约定的房屋是否就是你所要购买的房屋;
2、付款方式以及如果没有依约付款的责任怎样承担等问题;
3、看清约定的违约金是如何表达的，是千分之几、是万分之几、还是百分之几，是按日计算的、是按房屋总价款计算的、还是以实际付款作为基数的，这
些问题很重要，没违约就好，一旦发生违约情形，开发商总会拿约定条款不明确来为自己找推脱理由。
4、房屋交付使用的期限问题，一定要明确具体，不能是含糊不清的，如果开发商到期没有依约交付，就是可以据此承担违约金赔偿;
5、产权登记的期限，看清楚违约责任是以是“日”还是“工作日”为依据，因为如果用“工作日”，必然会使实际交付时间延长;
6、看清楚争议解决的方式。仲裁一般是开发商乐意选择的争议解决方式，因为实践中，仲裁委很多情况下都在偏袒开发商，所以在选择这一方面时，作为购房者，一定要把诉讼约定在里面，给自己留一条退路。
在此提醒您，合同的内容已经涉及专业的法律知识了，我们普通购房者对其中的名词可能都很难把握，最好邀请专业的律师陪同，将合同条款具体解释清楚，确定自己可以接受在签订购房合同，避免日后出现纠纷。
二、签订购房合同还要注意哪些问题?
(一)签订补充协议，把售楼书和其他广告宣传的内容写进补充协议里去，以防收房时发现房子与广告宣传有天壤之别，却没有依据要求开发商退房或者承担相应的责任。
(二) 明确贷款办不下来的话，双方的责任。现在贷款办不下来的原因比较复杂，有购房者的原因，也可能有房地产开发商的原因，甚至也有一些是银行方面的原因，要明确责任划分，避免出现纠纷无据可依。
(三)办理产权证的时间也要明确在合同里，避免开发商拖延办理。
(四)应该明确装修标准，如果开发商广告的是精装修，或者样板间是品牌的，那么就必须对装修的标准予以明确。不要含糊表述为使用进口品牌，或请注明装修公司，一定要明确使用什么品牌，什么装修公司来装。提醒您一定要注意这一点，以免精装修变成“惊装修”。
(五) 关于公摊建筑面积，有些开发商经常在公摊上做文章，所以要和开发商约定清楚，不仅要有一个笼统的公摊面积的数字，而且要约定公摊的是哪部分，确定公摊的位置。开发商有很多赠与购房者的情况，实际上有时是公用的面积。
(六)退房的责任。一旦退房，由于开发商的原因，必须写明开发商是什么样的责任，写明在确定的日期内要求开发商退还全款，包括银行的利息、违约金等。
最后，还需要提醒您注意，如果您购买的是现房，在办理房屋产权证时 ，一定要注意看清开发商销售的房子是否就是你认购、并且所要买的房子。
卖方：_______________（简称甲方）
身份证号码：_____________________
地址：__________________________________________________________
买方：_______________（简称乙方）
身份证号码：_____________________
地址：__________________________________________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。
乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产（住宅），该房地产建筑面积为______平方米。
单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）
（一）甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
（二）甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。
（三）税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方承担。
甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款（不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
1、甲方是____________共______人。
2、乙方是____________共______人。
在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
__________________________________________________________________________________________________________________
出卖方（甲方）_________________（手印）
身份证号码：__________________
地址：___________________
邮编：___________________
电话：___________________
购买方（乙方）__________________（手印）
身份证号码：__________________
地址：___________________
邮编：___________________
电话：___________________
鉴证日期：_______年____月____日
鉴证日期：_______年____月____日
甲方(卖方)：______________________________________________;
注册地址：___________________________________________________;
营业执照号码：_______________;资质证书号码：_______________;
法定代表人：_________________;联系电话：___________________;
通讯地址：___________________________________________________;
邮编：_______________________________________________________;
委托代理机构：______________________________________________;
注册地址：___________________________________________________;
营业执照号码：_______________;资质证书号码：_______________;
法定代表人：_________________;联系电话：___________________;
通讯地址：___________________________________________________;
邮编：_______________________________________________________.
乙方(买方)：______________________________________________;
住所(址)：_________________________________________________;
国籍：___________;性别：___________;出生年月：___________;
身份证/护照/营业执照号码：_______________________________;
从古至今，衣食住行就是人们的四大基本需求。
现如今，人们的衣食都有了保障，便越发关心起了住房问题。
而一拨又一拨的购房热，买家往往失去理智，自觉不自觉地钻进了不法房地产商设置的各种陷阱。
面积缩水、虚假广告、延期交房、拖延办证、“零风险投资”等让购房人吃亏上当的事屡屡发生，从而引发大量的商品房买卖合同方面的纠纷。
那么，在实践中开发商到底设置了哪些陷阱呢?总结我们的实践经验，主要表现在以下几个方面：
为了卖掉房子，开发商往往会在售楼广告中(包括沙盘、售楼书等)对绿化、会馆、学校、幼儿园、游泳池、健身房、车位、超市、容积率、楼房间距等配套设施做美好的描述，但对于这种承诺又不写在合同里。
结果当出现规划变更、绿地变停车场、房屋底下有大水泵、道路开通遥遥无期等情况，买房人要求有一个说法时，开发商却以规划变更已经通过规划部门批准为由，推卸责任，或以合同约定不清搪塞，消费者一般很难得到补偿。
房地产开发商或代理商就是利用购房者想当然地以为广告内容都会写入合同的心理，瞒天过海。
结果，发生争议、对簿公堂时，法官一般会以合同条款作为依据判断是非曲直，而不完全是广告。
中国人买东西向来有跟风凑热闹的从众心理，一听说哪个楼盘观者如潮，那些想买房的人便跃跃欲试了。
正是抓住了消费者的这种盲从心理，开发商就给买房人设下了陷阱：
其一，以小利诱之，在拿到预售证之前搞内部认购。
内部认购是指房地产开发商小规模、不公开地预售商品房。
由于内部认购的商品房价格相对较低，对那些买房人自然有吸引力。
在此过程中，买房人认为自己得到了便宜，开发商也借此机会筹到了资金。
然而，内部认购的商品房是在开发商未取得《商品房预售许可证》的情况下销售的，其销售行为是不合法的，因此，一旦出了问题，购房者的合法权益往往无法受到法律的充分保障。
这样，买房人的投资就充满了风险。
其二，制造假象，在房子数量、户型、朝向等的推出和价格的制定上做文章。
前者关系到售楼进程的快慢，后者决定了售楼利润的厚薄。
开发商的做法是推出预售房屋总量的四分之一或三分之一，并且对所推出的单元进行精心搭配。
通常是选最差的户型和楼层先出手，这样一方面可声称那些好的单元已经“名花有主”，另一方面还可以避免这些“丑女”到最后“待闺中”。
当然，这其中也要混杂一些好房型，否则会造成目标客户的流失。
在价格的制定上，则会根据前期所推单元的销售情况，对其余单元的定价进行调整。
一般而言，刚开始销售(开盘)时，开发商往往一般总会把价格定得低一些，以所谓的“最低价”(通常是该楼盘楼层、朝向最差的一间)来吸引客户，而一旦有客户来购房，那个“最低价”也就不翼而飞了。
在实践中我们会看到，只要销控和销售现场布置以及广告炒作成功，价格都会节节升高，甚至从开盘时的三四千元暴涨到收盘时的五六千元都不稀奇。
其三，大力营造现场道具和售楼气氛。
为了制造一种销售兴旺的假象，开发商(售楼人员)往往会找来一些亲戚、朋友到销售现场做“托儿”，在销售业绩示意图上伪装得一片红?红色标识代表已售单元?，让人觉得楼盘好卖、销售兴旺，从而引发客户的购买欲望。
其四，设置订金陷阱。
我们经常会碰到这样的情况，一旦客户看中某种户型、表现出一点点购房的意向，售楼人员就会告诉你说这个户型就只有一套了，如果不交付订金别人就会买走，要求客户马上交付订金。
如果客户说没有带够订金，售楼人员就会要求客户先交五百到一千元的“小订”，签订认购协议书，然后要求客户次日交齐“大订”。
而一旦客户把“大订”也交了，售楼人员也就完成了把客户套住的任务。
因为，我们看到的认购协议书经常会有这样的条款：“如果在约定的时间内未能签约，所付订金不予退还”。
有许多客户在签署认购协议书后，经过再三考虑不想购买已经认购的房子时，考虑到认购协议书约定不签约就不退还订金，为了避免订金的损失，就会签署自己并不愿意签的合同，从而给自己带来更大的损失。
一个合法正规的房地产开发商，必须具备齐全的“五证”、“二书”。
所谓“五证”，是指《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》?也叫建设工程开工证?、《商品房销售?预售?许可证》;“二书”是指《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，这也是法律对销售方的基本要求。
但在实践中，有些开发商(售楼人员)为了掩盖虚假情况，经常找借口不出示这些文件的原件，要么说正拿着相关文件在报批某项手续，要么就说文本放在离售楼处很远的公司本部。
售楼人员往往会先要求客户签订认购书或合同，而客户一旦交完订金或购房款，再有什么问题，开发商(售楼人员)便会即刻变脸，客户再也见不到售楼人员在推销房屋时那充满春意的笑脸。
几经斟酌后，客户便要决定购房了，因此得与开发商签订《商品房买卖合同》。
一般情况下，开发商(售楼人员)会递给客户一份拟好的合同，合同会有许多空白的地方，有些地方是有待双方确定后注入相关内容的，而有些选择性填写处可能还空着。
这时，购房者往往以为该说的都已注明了，合同就算是完成了，殊不知就是这些空白处为开发商日后作弊提供了条件。
比如，标准合同第十五条迟延办理产权证的，违约金每日按已付房款的万分之三计算，但您一不留神，开发商(售楼人员)便将此条款设计成按购房全款的万分之三承担违约责任。
或者在不能按时办理好时，干脆让购房人退房。
还有的合同中写明的违约条款表面上貌似公平，实际不公平。
例如：约定任何一方解除购房合同都要支付总房款40%的违约金。
这实际上只是限制购房人，开发商自己一般不可能将卖出去的房子再收回不卖。
以上，我们对购房陷阱的几种情况做了简单归纳，实践中还有许许多多的陷阱，我们在此就不再一一列举。
为避免购房人吃亏上当，我们提出防止陷阱的对策如下：
第一，要有强烈的法律意识。
对于购房人来说，挑选所购房屋的位置、压低价格固然重要，但我们认为更重要的是要时刻警觉。
我们要看到在尚不规范的房地产市场中，陷阱无处不在。
因此，学习了解有关法律、法规，向专业人士(特别是专业律师)咨询、了解有关购房方面的法律规定、知识是十分必要的，惟有此，才有可能较好地维护自己的合法权益。
其次，要充分行使法律赋予的权利，在交易过程中始终坚持平等互利、协商一致的原则。
平等交易是一个法律原则。
目前在房地产交易过程中，开发商(售楼人员)处在强势地位，与购房者之间信息极不对称，存在种种开发商(售楼人员)以强凌弱、做霸王买卖的现象。
为此，消费者要摆正心态，不畏强权，购房时要把问题搞清、搞细，对合同条款有异议、约定不明确、不满意的，就坚决不签，坚决不买;该坚持的原则就一定要坚持，不要图一时之快，随便妥协，从而给自己带来无穷的烦恼和巨大经济损失。
再次，要认真签约，保留好证据。
在购房过程中，不要轻信开发商(售楼人员)的花言巧语。
在签署合同时一定要认真审查每一个条款，把相关问题问清楚、搞清楚;您希望得到的一切承诺，和双方业已形成的协议内容，务必以书面形式记录下来，以免日后空口无凭。
收楼时和入住后，一旦发现问题，应保存好各种证据，必要时对相关事实可以通过办理公证的方式保留证据，以证明侵权事实的存在。
最后，要学会依靠专业人士、拿起法律武器维护自己的权利。
房屋买卖不同于一般消费，涉及工程、质量、合同、物业管理等多个领域，有关法律法规比较复杂。
购房人即使经多方考察，一般也很难通过个人的努力搞清问题的症结所在。
因此，如果发生了对您不利的事情，或者您预料到风险可能到来时，为有效地维护自己的`正当权益，就应及时和该领域专业人士、法律界人士、中介机构、维权组织取得联系，以求得帮助。
卖方：
联系方式：
买方：
联系方式：
卖方公证人：
联系方式：
买方公证人：
联系方式：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产，达成如下协议：
第一条：房屋基本状况。
甲方所售房屋位于，号楼，东单元六楼东户，主房建筑面积平方米，储藏室平方米，水电暖及通信设施均齐全。
1、甲方自愿将房屋出售给乙方。
2、乙方自愿购买上述房屋。
4、甲乙双方公证人系与双方无任何血缘关系的中华人民共和国合法公民，且对该房屋买卖的有关事项清楚明确。
第二条：房屋价格。
甲乙双方约定房屋的成交总价格为元整。该价格包括附属设施及其他配套设施的转让费用。
第三条：房屋付款及过户等相关相应费用的缴纳。
4、截至本合同签订之日，甲方因使用该房屋产生的各项未结费用应有甲方承担。
6、待房产买卖手续办理完后，水表、电表、煤气表、天然气表、有线电视等相关设施的更名手续应由甲方协助办理。
第四条：甲乙双方需充分认识的相关条款，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同。
6、本合同未进事宜应由甲乙双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
第五条：甲乙双方的违约责任：
5、甲乙双方对本合同规定的第四条：甲乙双方需充分认识的相关条款无异议，若甲乙其中一方由此产生异议视为该方违约，另一方有权追究该方的刑事责任，并要求该方赔偿损失。
第六条：本合同履行如发生争议，由甲乙双方在公证人的公正下友好协商解决，协商不成的，可向市中区人民法院提起诉讼。
第七条：本合同自买卖双方及双方公证人签字或盖章之日起生效，合同一式四份，双方及双方公证人各执一份。
第八条：买卖双方约定的其他事项：在双方可以办理房产过户手续时，甲乙双方应另行签订一份房屋买卖合同报房产管理部门。
第九条：甲乙双方及双方公证人签章：
卖方签章：买方签章：
卖方公证人签章：买方公证人签章：
年月日年月日。
附属合同。
甲方售出房产的房产证明表示该房产的现有储藏室应为号储藏室，该储藏室甲方父母正在使用，由于储藏室的所有权在房产证明上无法更改，现甲方与乙方协商将同楼的号储藏室与本房产的号储藏室交换使用一段时间，甲乙双方协商甲方将此储藏室整理完毕后，即可换回储藏室使用权，在交换储藏室使用权期间双方不得干预另一方对自方享有使用权的储藏室的正常使用，甲乙双方均不得以此向另一方索要费用，若期间公司要求或允许置换房屋，乙方享有房产证明的现有号储藏室的置换福利，甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同，特此证明!
卖方签章：买方签章：
卖方公证人签章：买方公证人签章：
年月日年月日。
在当前社会，人们对契约精神的重视程度不断提高，因此在市场经济活动中，合同已经无处不在。合法签订合同是保护我们权益的基石，那么如何起草一份有效的合同呢？希望本文能够得到您的喜爱。
出卖人： 签订地点：
买受人： 签订地点：
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间标的名称品种产地商标计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计，合计人民币金额(大写)： (注：空格如不够用，可以另接)
第二条 质量标准：
第三条 包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：
第四条 合理损耗标准及计算方法：
第五条 标的物的所有权自 时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于 所有。
第六条 交(提)货方式和地点：
第七条 运输方式及到达站(港)和运输费用负担：
第八条 检验标准、方法、地点及期限：
第九条 检疫单位、方法、地点、标准及费用负担：
第十条 结算方式、时间及地点：
第十一条 担保方式(也可另立担保合同)：
第十二条 本合同解除的条件：
第十三条 违约责任：
第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十五条 本合同自 生效。
第十六条 其他约定事项：
出卖人：
出卖人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份证号码：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
邮政编码买受人：
签订日期： 年 月 日
买受人：
买受人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份证号码：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
邮政编码买受人：
邮政编码鉴(公)证意见：
鉴(公)证机关(章)：
经办人：
签订日期： 年 月 日
卖方：_________合同编号：_________
买方：_________签订时间：_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国种子法》及有关规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致签订本合同。
一、农作物种子的种类、品种、质量、数量、金额：
略
二、种子生产许可证号：_________种子经营许可证号：_________
种子检疫证书号：_________
三、主要栽培技术要求：_________
四、交货时间、地点、方式：_________
五、结算方式、期限：_________
六、买卖批量种子，当事人(是) (否)取样封存，封存期限为_________。
七、违约责任：
1.买方应当按照种子主要栽培技术要求种植，因买方过错或者不可抗力造成损失的，卖方不承担责任。
2.因种子质量问题造成损失或者可能造成损失的，买方应当及时通知卖方，并到有关部门申报，否则造成无法勘验损失程度或者造成损失扩大的，卖方不承担责任。
3.卖方保证提供合格种子，因种子质量问题造成损失的，由卖方承担责任。
4.在发生争议时，卖方应当及时协助买方到有关部门解决。
八、争议解决方式：
(1)协商解决;
(2)调解解决;
(3)由_________仲裁解决;
(4)诉讼解决。
九、其他约定：_________
本合同一式两联，双方各执一联。 签订地点：_________
卖方：签字_________ 买方：签字_________
甲方(买方)：__________________
乙方(卖方)：__________________
甲乙双方本着平等、互利的原则，经双方充分协商，就原木购销事宜特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条数量、价款：
乙方向甲方供应原木材料一批，数量351.5吨，单价3600元，总价值1265400元;合计人民币金额(大写)：壹佰贰拾陆万伍仟肆佰元整。
第二条交货地点、费用：
1、乙方负责送货至甲方指定的地点;
2、装车费用由乙方承担，运费及送达指定地点的.卸车费用等其他相关费用由甲方承担。
第三条结算方式：
双方盖章签字后合同生效，20xx年5月22日前甲方预付货款1020xx0元(人民币壹佰零贰万元整)，余款245400元(贰拾肆万伍仟肆佰元整)甲方须于20xx年11月15日前全部付清，汇入乙方指定账户。
第四条交货时间：
乙方收到预付款1020xx0元后，六个月内把货物送至甲方指定的地点。
第五条违约责任：
1、乙方未能按时足量供货，甲方有权取消合同，乙方须在回收所有货品的一个月内退还所收款项;
2、甲方未按合同约定的时间付款,给乙方造成经济损失的，由甲方承担责任，每延迟一天按合同总价的1%向乙方支付滞纳金，滞纳超过一个月，乙方有权回收所有货品。
第六条合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他
本合同自乙方收到预付款日起生效。合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购方： (以下简称甲方)
供应方： (以下简称乙方)
甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方采购电线电缆材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
第二条 交货时间、地点：
1、第1批订单在20xx年 月号运至 甲方指定地点，其余按采购计划执行。
2、验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方承担。达到收货要求的，甲方应及时进行签收。
第三条 质量要求
1、乙方必须保证所供材料为合格产品，符合现行国家标准。乙方应提供厂家资质、检测报告、产品合格证等证明资料，若不能满足以上要求，甲方可采取拒收、退货等处理方法，并追究违约责任。
2、乙方所供材料及证明资料应符合本工程监理的验收要求。
第四条 支付及结算方式
1、支付方式：银行转帐
2、结算方式：货到付清款。支付货款时，乙方提供相应正规的发票。
3、甲方使用剩余的不影响使用或未拆封的电线电缆，以原价退回给乙方。
第五条 违约责任 (一)乙方应负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应负责包退、包换。
2、按订单交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
3、乙方供应甲方使用材料必须保证质量，承担质量问题引起一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。
第六条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力不能履行本合同时，应及时赂对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第七条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决。 第八条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条 其他约定事项。
1、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。
甲方：
乙方： (公章) (公章)
法定代表人：
法定代表人：
甲方地址：
乙方地址：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
联系电话：
联系电话：
甲方：___________________?
乙方：__________________?
见证方：
__________受___________(甲方)委托，江苏省政府采购中心(见证方)就“甲方”所需的___________在定点范围内进行了询价，甲乙双方根据___________询价采购结果，经协商一致，达成如下货物购销合同：
一、货物及其数量
________________________________________________
二、合同金额
________________________________________(人民币)。
?
三、质保期
__________________________________
四、交货时间
__________________________________
五、交货地点
__________________________________
六、联系人
__________________________________
七、付款：由甲方按有关规定办理支付手续，验收合格交付使用后支付全部合同货款;
八、处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲、乙双方协商处理。
九、合同生效：本合同由甲、乙、见证方三方签字盖章后生效。
十、组成本合同的文件包括：
1.合同通用条款(与省级集中采购机构和定点供应商签订的合同条款一致)和本专用条款;
2.甲方收到的乙方“省级计算机及空调定点采购询价单”报价文件;
3.甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同一式五份，甲方持二份，乙方持一份，见证方持二份。
甲方：__________________________
地址：__________________________
法定(授权)代表人：____________
__________年________月________日
见证方：江苏省政府采购中心
地址：__________________________
法定(授权)代表人：____________
__________年________月________日
乙方：__________________________
地址：__________________________
法定(授权)代表人：____________
__________年________月________日
开户银行：______________________
帐号：__________________________
采购编号：_________
项目名称：_________
甲方：_____市______区血站
电话：___________________
传真：___________________
地址：___________________
乙方：_________(成交人)
电话：___________________
传真：___________________
地址：___________________
根据__________市__________区血站之采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、货物内容序号商品名称品牌、规格型号、配置(性能参数)产地数量单价(元)金额(元)合计总额：元;大写：合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
二、质量验收标准及相关要求
1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2.交付验收标准依次序对照适用标准为：
①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;
②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;
③货物来源国官方标准。
3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4.货物为原厂商未XX封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
三、交货时间、地点乙方在合同生效后__________天内负责将货物运至甲方所在地，双方代表必须进行现场验核。在__________天内安装调试完毕并可交付验收使用。
四、付款方式货物(设备)交验均合符质量验收标准采购要求且运行正常，设备安装验收合格后__________个工作日内付合同金额的_____%，余款验收合格________年后__________个工作日内付清。
五、质保期及售后服务要求
1.本合同的质量保证期(简称质保期)为________年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。
2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.对甲方的服务通知，乙方在接报后__________小时内响应，__________小时内到达现场，_______小时内处理完毕。若在_____小时内仍未能有效解决，乙方须提供同档次的设备予甲方临时使用。
六、提出异议的时间和方法
1.甲方在验收中如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起__________天内向乙方提出书面异议。
2.乙方在接到甲方书面异议后，应在__________天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方不予接受。
七、违约责任
1.成交人交付的货物不符合采购文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且成交人须向采购人方支付本合同总价__________%的违约金。
2.成交人未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3的数额向采购人支付违约金;逾期____个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交人承担。
3.采购人无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，采购人向成交人偿付本合同总的'10%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的__________向成交人偿付违约金。
4.其它违约责任按《民法典》处理。
八、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
九、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为仲裁解决依据。如双方未能通过友好协商解决，应向____市有管辖权的人民法院提起诉讼。因货物质量问题发生的争议，统一由本地产品质量监督检验所进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。
十、效力相关
1.本合同所有附件、报价文件、承诺函、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖X或确认之日期。
十一、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，违约方应承担相应责任。
十二、合同一式四份，采购人、成交人双方各执一份，__________市__________区财政局采购管理办公室一份，____市______区直属行政事业单位会计结算中心一份。自双方签字盖XX日起生效。
甲方(盖X)：_____市___区血站
代表：____
日期：________年____月____日
乙方(盖X)：________________
代表：____
日期：________年____月____日
开户名称：____________________
银行帐号：____________________
开户行：______________________
按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲方为满足办公用品需要，需从乙方购买办公用品，乙方承诺保证甲方的正常使用，兹订立合同条款如下：
三、合同价款（人民币）：
4.1 办公用品预定后先支付该批货物货款的_____%，全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的_____%。
4.3乙方在申请每笔款时，应及时向甲方提出申请并提交合法的正式发票。第一次付款时若乙方暂不能开票，甲方可暂扣当次款额之_____%，待乙方税票完善时再付，后续付款需发票齐全。
5.1采购办公用品采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成办公用品损坏，一切责任由乙方承担。乙方有义务保证货物包装的完好无损，甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。
5.2办公用品出厂并运抵甲方指定交货地点后，由甲方签字验收，一切办公用品储放和保管事宜均由甲方负责。
由乙方送货到甲方指定地点，相关费用（包括运费、装卸费等）由乙方承担，乙方负责免费卸货。在运输过程中应注意不得超载超高，危险品运输应按照有关规定执行，并准时《中华人民共和国道路交通法》的有关规定，做到安全运输。乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。
9.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同_____%的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。
9.3若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。
9.4乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的_____%，延误超过_____天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的_____%作为违约金，且甲方有权单方面书面解除合同，由乙方承担合同总价款_____%的违约金。
9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同规定付款，甲方每逾期一周付款，按应支付额的3‰支付违约金。延期超过_____天以上除按天支付_____%违约金外，还需支付总价_____%作为违约金。因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。
所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
本协议壹式贰份，甲方执_____份，乙方执_____份。本协议自双方盖章后生效。
甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
国际采购招标合同书是一种非常重要的商业法律文书，可以用于国际采购项目中，以确保双方在商业交易中能够达成双方都能满意的协议。由于国际采购涉及的业务范围较广，所以合同书的起草要相当细致，以确保涉及到的各个方面都能够得到充分的考虑。
首先，国际采购招标合同书应该包含所有必要的细节，如采购的物品或服务的数量、质量、价格和交付时间。这样可以确保采购商能够得到其所需的物品和服务，同时为供应商提供足够的明确信息，让其能够根据需求准备和生产产品。
其次，国际采购招标合同书应该明确规定各方的责任和义务，以便双方在签署合同后都能遵守其中的条款。例如，如果供应商无法按时或按要求提供所需的产品或服务，则其可以被视为违反合同，有可能要承担额外的费用或损失。反过来，如果采购商未能按规定的方法支付款项，则可能要付款违约金或负担其他惩罚。
此外，国际采购招标合同书还应该包含有关可能的风险和责任的条款。这些可能包括供应商的责任，例如弥补采购商的损失，以及采购商的责任，例如缺货或其他不可预见的延迟等。
最后，国际采购招标合同书还应该包含解决纠纷的条款。以确保在合同履行过程中出现问题时，各方都能够按照协议解决问题，减少不必要的纠纷。这种情况下，可以通过仲裁、调解、诉讼或其他形式的争端解决来维护各方的利益。
总之，国际采购招标合同书是商业交易中不可或缺的一部分。它能够帮助双方确保合同履行，并为可能的纠纷提供解决方案。因此，在处理国际采购业务时，任何一方都应该非常重视签订合同书。
供方：________ 合同编号：________
需方：________ 签定时间：________ 年________ 月________ 日
一、名称、规格型号、数量、单价、金额
名 称类型单位数量单价金额备注
________合计
合计________人民币
二、质量要求、技术标准：供方对质量负责，其标准按需方要求。
三、交货时间：收到预付款后两个月内完成交货
四、运输方式及费用负担：供方将货物送到需方，费用由需方负责
五、合理损耗及计算方式：按需方实际收货数量为准
六、结算方式：需方在双方签订合同后支付给供方全部货款的 %当定金，剩余货款将在供货完成验收合格后付清
七、包装标准：包装物的供应与回收适应运输方式及包装，包装物不需回收
八、违约按《中华人民共和国民法典》执行。
九、解决合同纠纷方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，提交原告所在地人民法院诉讼解决。
十、本合同自双方签字盖章后即生效，一式两份，双方各执一份。
十一、本合同解决条件：供需双方货、款两清后本合同自然解除。
需方：________ 供方：________
单位名称(章) ________单位名称(章)________
单位地址：________ 单位地址：________
法定代表人：________ 法定代表人：________
委托代理人：________ 委托代理人：________
电话：________电话：________
传真：________ 传真：________
开户银行：________ 开户银行：________
账号：________ 账号：________
邮政编码：________ 邮政编码：________
钢材采购合同 04-24
桃树日记 09-06
朋友名言 09-06
电灯的作文 09-06
台风天气 09-06
踏青唯美句子 09-06
