买方： (以下简称甲方)
卖方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买苗木事项协商一致，特签订本合同，以资信守。
第一条 标的、数量、交货
1.1 标的名称、品种、型号规格、单价、金额见合同附件“货物清单”，乙方交付的货物必须与合同附件“货物清单”的内容要求相一致。
1.2 供货数量：本合同“货物清单”的供货数量是预计数，实际供货数量以每次甲方实际要求的供货数量为准。
1.3 交货时间和地点：以“货物清单”记载的时间和地点为准，且应至少提前 三 个工作日(可视路程另行约定调整)通知乙方。若临时变更时间和地点的应提前三个日历天通知乙方，并给予乙方充足的交货时间。
1.4 除技术规格另有规定外，计量单位使用公制。
第二条 价格
2.1 合同金额为：人民币(大写)
详见合同附件“货物清单”。
2.2 本合同总价格为预计数，实际价格按每次实际供货数量乘以本合同单价为准，本合同实际结算金额超合同暂定总额时，甲、乙双方签订补充协议。
2.4 货物的单价详见合同附件(货物清单)。
第三条 结算方式和付款方式
合同签订后，甲方应支付30%的预付款给乙方，作为定金。供花卉结束后，乙方凭甲方确认的“花卉验收单”及采购合同与甲方当日结算余款。本合同以人民币为货币单位，采用现金支付。
第四条 花卉质量要求
由甲方到乙方苗圃选苗并做好标记,乙方应按甲方选苗并做好标记的花卉进行供货，确保产品质量。
第五条 双方责任及义务
5.1 甲方责任：
⑴核实进场花卉的品种、规格、数量是否与“货物清单”相符，如不一致时，督促乙方及时调换。 ⑵按实际发货清单支付花卉款;
⑶负责合同履行，对货物质量进行验收等事宜;
5.2 乙方责任：
⑴保证花卉的质量达到甲方要求。
⑵按甲方的书面通知要求组织供货。
第六条 验收方式
花卉进场后，由甲方工地负责人与乙方共同验收，验收标准按本合同约定内容进行。花卉验收合格后，由甲方工地负责人开据“花卉验收单”作为乙方结算凭据。若乙方未按甲方做好标记的花卉送货，甲方可以退货，乙方必须迅速将缺少部分的花卉补齐。
第七条 违约责任
7.1若甲方无故拒绝收货或不按合同约定支付货款的，视为甲方违约，乙方有权单方面解除合同，并可要求甲方承担乙方一切经济损失和违约责任。(甲方逾期付款，按合同总金额支付给乙方每日0.5%的违约金，以此类推。)
7.2若乙方未在规定的时候内交货或货物质量达不到甲方的要求，需承担甲方的一切经济损失和违约责任。(按合同总金额支付给甲方每日0.5%的违约金，以此类推。)
第八条 合同终止
8.1因解除而终止
8.1.1、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应按合同约定承担违约责任。违约金不足以弥补乙方损失的，乙方可继续向甲方追偿。
8.1.2、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。
8.1.3、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
8.2有下列情形之一的， 合同权利义务终止：
8.2.1、本合同已按约定履行完毕;
8.2.2、本合同经各方协商一致而终止;
8.2.3、本合同因一方出现本条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知;
8.2.4、法律法规规定终止的其他情形。
第九条 争议的解决
因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商;协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由乙方所在地的人民法院管辖。
第十条 其它
13.1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
13.2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
13.3、本合同一式 二 份，甲乙双方各执 一 份，均具同等法律效力。
13.4、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知合同对方。
13.5、本合同条款中的货币形式均为人民币。
13.6、其他约定： 乙方更换完成后负责草花以及灌木的养护直至草花寿命结束。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：___________________
乙方：___________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方本着平等、自愿、互利的原则，经充分友好协商，达成如下协议：
一、预付款
双方签订合同后，乙方必须在合同生效前七天内将货款汇至甲方指定的银行账户。如果乙方付款未能在七天内到达甲方指定的账户，则视为乙方自动放弃，甲方有权解除合同。应付货款的预付款为人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
二、甲方负责几千块钱
1)负责设计和提供服装图纸
2)服装设计应在规定的时间内完成
3)在规定时间内交货
4)甲方必须向乙方提供有效的营业执照
三、乙方的责任
1)乙方不得改变或更改甲方货物的铭牌标签。
2)在规定时间内支付余额
3)乙方不能模仿甲方的商品做衣服
4)必须在规定时间内支付一定的货款预付款
5)乙方不得故意损坏货物
四、结算方式
1)甲方要求交货前必须预付货款，乙方必须在双方签订合同后七天内将货款汇至甲方指定的银行账户。
2)所有货物到达后，剩余款项应在七天内支付。
五、退换货法
1)质量问题：乙方收到货物后如发现质量问题，应在三天内以传真方式通知公司业务部。如果当时没有通知，将被视为正版，公司将不对任何损害负责。并在10天内退回(日期以寄、收货包裹票为准)，甲方无条件换货
2)数量问题：乙方收到货物后三日内提出异议，逾期甲方有权不予受理。
3)退换货：乙方可以在合同约定的退换货率内转让货物，退换的货物必须完好无损(包括标签)无污渍，不影响货物的转售，否则甲方有权不接受货物。
六、违约条款
1)甲乙双方必须严格遵守合同中的每一项条款。如果任何一方违约，违约方必须支付另一方货物总额的10%作为违约金。
2)除合同中的合同终止条款外，任何一方无正当理由擅自终止合同的，违约方可向对方支付货物总额的10%作为违约金。
七、合同中止
乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：
1)乙方购买后，损害甲方的声誉、信用和经济。
2)乙方未经甲方同意经营其服装。
4)合同期满或任何一方提出解除合同，必须提前一个月书面通知对方。
八、纠纷调解
1)本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2)如本合同涉及诉讼，双方同意以甲方所在地人民法院为第一管辖法院进行审理。
九、期限
本合同自___________________年___________________月___________________日至___________________年___________________月___________________日
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字，公司盖章后生效。
甲方：____________________
代理人：___________________
电话：___________________
签署日期：___________________
乙方：____________________
代理人：___________________
电话：___________________
签署日期：___________________
合同签订地：
合同签订时间：
甲方：
地址：
法人代表：
授权代表人：
联系方式：
乙方：
地址：
法人代表：
授权代表人：
联系方式：
甲方拟定期从乙方购买 供甲方使用，甲乙双方就甲方购买该货物，乙方长期提供货物的有关事宜达成一致，签订以下条款以兹共同遵守：
1.1 货物名称：。
1.2 货物规格，品牌等描述：
1.3 品种，数量，单价等依照每次甲方的订货确定，订货单参照如下格式：
订货单与本合同不一致的，以订货单为准，未作出约定的，以本合同为准：
2.1 合同期限为至。
2.2 合同期满，双方协商一致可协议书面续约，未书面续约的而双方继续履行合同的，依照本合同约定继续履行。
2.1 运输费由办理。
2.2 交付地点：
2.3 交付时间依据订货单确定。
4.1乙方应出具正式发票给甲方，否则甲方得拒绝付款。
5.1 甲方应按时付款；
5.2 乙方接到订单后应及时反馈能否接受该笔订货，甲方发出订货单三天内乙方未提出异议的，视为接受了订单的订货要求。
5.3 乙方供货数量每月不少于如下标准：少于上述标准三分之一以上的，甲方有权不对该月所供货物付款。
5.3 乙方应按照甲方订货单要求及时供货，迟延到货一天承担该批货物总值%的迟延违约金，超过天仍未到货的，甲方有权取消该次订货，不再接收该批货物，乙方承担该批货物总值30%的违约金。
5.4 货物到达交付地点后，乙方应按甲方要求每月对已供货物进行换货处理，换货依据货物价值公平协商确定，但乙方每次换货不超过以供货物总量的。甲方决定的换货物品由乙方运输处理。乙方不进行换货的，或以次代好，甲方不再对该月乙方实供货物进行付款。
5.5 乙方所供货物应满足如下质量要求：
不能满足如上要求的，甲方有权要求退货或换货，否则将不符合质量要求的货物总值在货款中扣除。
5.6 因产品质量问题引起的客户索赔等，由乙方负责。
6.1 乙方货物到达后，甲方对货物的数量，规格进行验收，乙方的送货单应保留在甲方处一份；验收不合格的，乙方应按甲方要求及时换货或退货，造成交付日期迟延的，按照5.3条处理。
6.2 货物到达后，甲方不对货物的质量进行验收，产品质量有问题的，乙方仍需负责。
因本合同产生的争议，由合同签订地人民法院管辖。
8.1 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等效力。
8.2 本合同所示双方地址，联系方式为双方指定联系方式、地址，双方联系方式、地址如有变更，应及时通知对方。未通知或变更通知晚于另一方函件发出时间到达的，未变更方按本合同地址，联系方式等发出通知、函件等，视为变更方已经送达。采用快递方式送达的，自快递发出后两个工作日后，即视为对方已经收悉函件内容。
甲方：乙方：
授权代表人：授权代表人：
日期：日期：
甲方：（卖方）：
住所：
邮编：
法定代表人：
联系电话：
乙方（预订方）：
联系电话：
住所：
邮编：
证件名称：
证号：
甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经协商一致，就乙
方向甲方预订商品房事宜，订立本协议。
第一条 乙方预订 区 街（路）号《 》项目 幢 层室（以下简称该房屋）。甲方已取得该房屋的商品房预售许可证（证书号：），并经 测绘机构
预测，该房屋建筑面积为平方米，套内建筑面积为 平方米。该房屋甲方定于年月 日交付给乙方。
第二条 乙方预订的该房屋每平方米套内建筑面积单价为人民币元，总房价为人民币元，乙方采取[一次性][分期]
[按揭方式付款。
第三条 乙方同意签订协议时，支付定金人民币元，作为甲、乙方双方当事人订立商品房买卖合同的担保，签订商品房买卖合同后，乙方支付的定金转为房价款。签订商品房买卖合同时，买卖单价应以本协议第二条约定的单价为准。
第四条 甲、乙双方商定，预订期为天，乙方于 年 月
超过预订期，乙方未与甲方协商签订商品房买卖合同的，甲方有权解除本协议。甲方解除本协议的，定金不予返还。
第五条 甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、模型、样板房所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房买卖合同的附件。
第六条 有下列情形之一，乙方拒绝签订商品房买卖合同的，甲方应全额返还乙方已支付的定金。
1、甲乙双方在签订商品房买卖合同时，因面积误差处理、户型结构、土地使用年限、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款存在分歧，不能协商一致的；
2、甲乙双方签订本协议后、签订商品房买卖合同前，由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。
第七条 有下列情况之一，乙方拒绝签订商品房买卖合同的，甲
方应双倍返还乙方已支付的定金；
1、甲方未以本协议第二条约定的单价作为商品房买卖价格的；
2、甲方未遵守第五条约定的；
3、甲方未告知乙方在签订本协议前该房屋已存在抵押、预租、查封等事实的。
第八条 除本协议第六条、第七条约定的情形外，乙方在预订期内提出解除本协议的，无权要求甲方返还定金。
第九条 其他约定： 。
第十条 甲乙双方签订商品买卖合同后，本协议自行终止。 本协议一式 份，甲乙双方各持 份，各执一份。
第十一条 本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第 种方式解决：
1、向
2、依法向人民法院起诉。
甲方：（签章）
年 月 日
乙方：（签章）
年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 标的、数量、价款
品名
品种
产地
规格
等级
单价(元)
总数量
总金额
合计人民币金额(大写)：
(注：空格如不够用，可以另接)
第二条 标的物的计量单位和计量方法：
计量单位：___________________ ;计量方法：_____________________
第三条 质量标准：_____________________________________________
第四条 包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：________________________________
第五条 合理损耗标准及计算方法：________________________________________________
第六条 标的物的所有权自________时起转移，但买方未履行支付款价义务的，标的物属于___________所有。
第七条 交(提)货方式、地点、时间、数量：
方式：_____________________________________________ .
地点：_____________________________________________ .
时间：_____________________________________________ .
数量：_____________________________________________ .
第八条 运输方式及运输费用负担：________________________________________________ .
第九条 检验标准、方法、地点及期限：
标准：_____________________________________________ .
方法：_____________________________________________ .
地点：_____________________________________________ .
期限：_____________________________________________ .
第十条 结算方式、时间及地点：_________________________ .
第十一条 本合同解除的条件：____________________________ .
第十二条 违约责任：
买方：_______________________________________ .
卖方：_______________________________________ .
第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可申请当地工商行政管理部门调解;调解或协商不成的，按下列 种方式解决：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条 本合同自____________生效。
第十五条 其他约定事项：___________________ .
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
合同正本一式二份，买卖双方各执一份;合同副本一式________份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章)：_______________ 买方(章)：_______________
住所：_____________________ 住所：_____________________
法定代表人：_______________ 法定代表人：_______________
居民身份证号码：___________ 居民身份证号码：___________
委托代表人：_______________ 委托代表人：_______________
电话：_____________________ 电话：_____________________
开户银行：_________________ 开户银行：_________________
账号：_____________________ 账号：_____________________
邮政编码：_________________ 邮政编码：_________________
________年_______月______日________年_______月______日
延伸阅读
说明事项
保证人（甲方）：___________________________
保修实施单位：_____________________________
通讯地址：_________________________________
邮政编码：_________________________________
报修电话：_________________________________
督电话：_________________________________
1．保证人保证在本保证书规定的保修范围和保修期限内承担保修责任。
2．在保修期间内属于保修范围内的质量问题，请业主填写《房屋质量问题通知书》投寄保证人或拨打报修电话。
3．在收到《房屋质量问题通知书》或接到报修电话后，保证人将及时派人调查核实；确系保修范围之内的，将在三天内安排人员人门维修。
4．若确系业主非正常使用以及超过设计要求承受能力的自然灾害造成的质量问题，保证人不负责保修；但可接受业主委托，提供维修服务。
5．保证人将对维修人员的服务质量和服务态度进行反馈跟踪。业主接受保修范围内的维修服务均可获得《维修完毕顾客意见单》一份，特殊情况可拨打监督电话举报。
附件6-3 质量保证书
卖方：____________
买方：____________
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，通过________方式，取得北京市________区________地块的土地使用块，土地面积为________平方米，土地使用年限________年，自_______年____月____日至____年____月____日止，国有土地使用证号为_________。甲方在上述地块上建设的____现已竣工，取得房屋所有权证。经北京市房屋土地管理局审核，准予上市销售，北京市商品房销售许可证号为________。乙方自愿购买甲方的________房屋，房屋用途为________。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。双方经协商，就上述房屋的买卖事宜，订立本契约。
第一条________房屋，建筑面积为________平方米，房屋状况详见附件，土地面积________平方米，土地使用期限自房屋产权过户之日起至__________年____月____日止。上述面积已经________房地局测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元，价款合计为____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整。乙方预付的定金________元，在乙方最后一次付款时转为购房价款。
第三条乙方同意在本契约签定________日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。甲方指定银行：____________银行帐号：____________第四条甲方同意在________年____月____日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。
第六条双方同意在签定本契约后三十日内，持本契约和有关证件到北京市________房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房地产权属证件。办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。
第七条本契约生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止，每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之____向乙方支付违约金。逾期超过________日甲方未交付房屋的，乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。
第八条本契约生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之____向甲方支付延期违约金。逾期超过________日乙方仍未付款的，甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还，甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。
第九条本契约自双方签字之日起生效，未尽事宜，双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议，为本契约不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条本契约在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第_________种方式解决纠纷。提交北京仲裁委员会仲裁。任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十一条本契约正本一式两份，甲乙双方各执一份，副本________份，房地产交易管理部门……各一份。
甲方：_________________法定代表人：___________________身份证号码：___________________地址：_________________________联系电话：_____________________邮政编码：_____________________代理人：_______________________联系电话：________________________________年_______月_______日
乙方：_________________法定代表人：___________________身份证号码：___________________地址：_________________________联系电话：_____________________邮政编码：_____________________代理人：_______________________联系电话：________________________________年_______月_______日
卖方（以下简称甲方）：_________
买方（以下简称乙方）：_________
甲方按照《_________市实施＜中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例＞办法》的规定，通过_________方式，取得_________市_________区（县）_________地块的土地使用权，土地面积为_________平方米，土地使用年限_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，国有土地使用证号为_________。甲方在上述地块上建设的_________，现已具备规定的预售条件，经_________市房地产管理局批准，准予上市预售，_________市商品房销售许可证号为_________。
乙方自愿购买甲方的_________房屋，甲方已于_________年_________月_________日收到乙方预购房屋的定金_________元。双方经友好协商，就上述房屋的预售预购事项，订立本契约。
第一条 _________房屋，房屋用途_________，建筑面积为_________平方米（含共有共用面积，房屋状况详见附件），土地使用面积_________平方米（含共有共用面积），土地使用期限自房屋产权过户之日起至_________年_________月_________日止。
上述面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以房地产管理部门实测面积为准。
第二条 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元，价款合计为（大写）__________________元整（小写：_________元）。房屋竣工后，第一条载明的暂测面积与实测面积误差在_________％以内的，不再结算；误差超过_________％的，超过部分按房屋售价进行结算。
付款方式见附件二，乙方按期将购房价款汇入甲方指定银行。乙方已支付的定金_________元，在乙方最后一次付款时转为购房价款。
第三条 甲方须于_________年_________月_________日前，将房屋交付乙方。除不可抗力外，甲主未按期将房屋交给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋应交付之日第二天起至实际交付日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_________日（遇法定节假日顺延）甲方未交付房屋的，乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约的终止后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。
第四条 乙方逾期付款，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日起至实际付款之日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_________日（遇法定节假日顺延）乙方未付款的，甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第五条 甲方交付房屋时，应提交建筑工程质量监督部门出具的《工程质量竣工核验证书》。
甲方交付的房屋经建筑工程质量监督部门核验不合格的，乙方有权终止本契约，甲方应在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金，并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方（利利息计算同第五条）。甲方交付房屋的装修、设备未达到本契约附件一规定的装修、设备标准的，甲方同意按未达到部门的双倍差价向乙方补偿。
第六条 甲方同意按《建设工程质量管理办法》的有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第七条 乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方认可的管理公司代管。
第八条 本契约由双方签字，在办理房屋预售预购登记后生效。预售、预购登记于本契约签订之日起30日内，由双方共同到_________局交易管理部门办理。
第九条 本契约生效后至房屋交用前，乙方不得转让所预购的房屋，如有特殊原因需转让，须报_________市房地产管理局批准。
第十条 双方同意房屋交付后30日内共同到预售登记的管理部门办理房屋买卖立契手续，并按有关规定申领房地产权属证件。
第十一条 办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。
第十二条 本契约在履行中发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 本契约未尽事项，在不违反本契约的前提下，双方可签订补充协议。
本契约的附件和双方签订的补充协议为本契约不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
第十四条 本契约本一式两份，甲乙双方各执一份，副本_________份，交房地产管理部门_________份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 代理人（签字）：_________
地址：_________ 地址：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
邮政编码：_________ 身份证号码：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
预售登记机关（盖章）：_________
经办人（签字）：_________
_________年____月____日
附件
一、房产平面图及装修、设备标准（略）。
二、付款方式（略）。
甲方交付该房屋时，应当向乙方提供附件6《质量保证书》和附件7《使用说明书》。
第十二条 房屋保修
第一款 保修期按甲方提供的《质量保证书》执行，但该《质量保证书》规定的保修期不得短于国家规定最低保修期。保修期自该房屋交付之日起计算。
第二款 该房屋在保修期内因质量问题造成乙方经济损失的，甲方按下列第_________种约定赔偿乙方：
1．乙方实际损失。
2．_________________________________________________________
注意：此处可约定实际损失的范围。第三款 该房屋在保修期内发生重大质量问题，严重影响正常使用的，经有关部门认定系甲方责任的，乙方有权解除本契约。
第十三条 物业管理
有关该房屋的物业管理约定见附件8.
第十四条 权利瑕疵担保
第一款 下述第三人对该房屋享有下列第_________项权利；甲方保证，该第三人已书面同意甲方将该房屋出卖给乙方：
1．_________（第三人）的抵押权。
2．承租人（第三人）：_________的权利。
3．_________________________________________________________
注意：
1．尽可能不购买存在权利瑕疵的房屋。
2．可以该房屋有对外出租，抵押的情形，应予明确。
3．可以补充约定如甲方隐瞒权利瑕疵情况下的赔偿责任。
第二款 甲乙双方按下列第_________种方式处理上述第三人权利：
1．（以下适用于抵押权）甲方应于本契约生效后_________天内取得上述第三人不向乙方主张上述抵押权的书面保证，并于办理该房屋产权交易过户手续前消灭该抵押权。否则乙方有权立即解除本契约，并要求甲方赔偿占总房款_________％的赔偿金。
（以下适用于承租人的权利）甲方应于本契约生效后_________天内征得上述第三人同意，从_________时起将甲方的有关租赁合同权利义务转让给乙方；并对预收租金按实与乙方结算。
2．双方约定的其他处理方式。
第十五条 产权转移手续
第一款 该房屋交付后90天内，甲乙双方应按有关规定准备完备的资料，协助对方输该房屋产权交易过户及申领有关权证手续。
第二款 如违反前款约定，则不协助方向对方承担上列第1种违约责任：
1．按每天_________元计处，不协助方向对方支付逾期期间的违约金。
注意：应约定如果甲方的原因现使乙方不能取得房地产证的情形如何处理及赔偿责任。
2．____________________________________________________________
第十六条 通讯
一方向对方发送的有关本契约的通讯，以本契约载明的通讯地址为送达目的地。若需变更通讯地址，应当及时通知对方；否则，造成有关通讯不能送达或送达不到的，在一定合理期限后即视为送达。
第十七条 期间
本契约关于期间的约定适用《中华人民共和国民法通则》关于期间的规定。
第十八条 生效条件
甲乙双方约定，本契约在南京市房地产市场管理处办理登记手续后生效。
第十九条 争议解决方式
因本契约的订立、效力、履行、变更和转让及终止等发生争议的，甲乙双方应协商解决；协商不成的，按下列第1种方式解决：
1．人民法院提起诉讼；
2．向南京仲裁委员会申请仲裁；
3．向_________仲裁委员会申请仲裁。
注意：解决争议的方式只能选择一种。建议选择向人民法院提起诉讼。
第二十条 附件及空格部分填写内容的效力
本契约未尽事宜，甲乙双方可签订作为附件9的补充协议。本契约的附件是本契约不可分割的组成部分，本契约及其附件内空格部分填写的内容与铅印部分具有同等法律效力。
第二十一条 文字
甲乙双方以本契约的汉语文本为正式文本；若其他文字文本与汉语文本有冲突，以汉语文本为准。
第二十二条 合同文本及留存
本契约一式五份；正本二份，甲乙双方各执一份；副本三份，甲方一份，乙方一份，南京市房地产市场管理处一份。
附件
附件1 总平面图（略）
注意：索要并粘贴总平面图，以防小区总体规划的随意变更。
附件2 公共配套设施
甲方应按照下列标准和时间交付与该房屋正常使用直接关联的公共配套设施：
1．名称：______________________________
标准：_________________________________
交付时间：_____________________________
2．名称：______________________________
标准：_________________________________
交付时间：_____________________________
3．名称：______________________________
标准：_________________________________
交付时间：_____________________________
4．名称：______________________________
标准：_________________________________
交付时间：_____________________________
5．名称：______________________________
标准：_________________________________
交付时间：_____________________________
6．名称：______________________________
标准：_________________________________
交付时间：_____________________________
附件3 套型及分层平面位置图（略）
注意：
1．套型图应当标明尺寸，以房屋结构随意变动。
2．层平面位置图应标明所购房屋的具体位置。
附件4 装饰装修及设备标准
注意：交付标准应尽量详细、具体，用材应当明确面非简单的“毛坯”、“豪华”等形容词。
地面：_________________________________
天花：_________________________________
单元防盗们：___________________________
分户门：_______________________________
内门：_________________________________
窗：___________________________________
内墙：_________________________________
外墙：_________________________________
厨房：_________________________________
卫生间：______________________________
附件5 付款方式及时间
注意：付款方式，时间应明确、具体，如选择按揭的应约定按揭申请，如不被银行接受怎么办。对已付房款及定金如何处理．
附件6-1 质量保证书
出卖人：(以下称甲方)
买受人：(以下称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》以及其他有关法律、法规规定，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条 房屋的基本情况。
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于______市______镇______路______从南至北第______号至______号共八个门面。
第二条 房屋面积的特殊约定。
本合同第一条所约定的面积以甲方实际建筑物为准。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
第三条 土地使用权性质。
该房屋相应的土地使用权取得方式为国有出让地;土地使用权年限以土地使用权证所载明的时间为准。
第四条 价格。
乙方按每个门面十万元价款支付甲方，共计______万元整。
第五条 付款方式。
本合同签订时，乙方将甲方购房款______万元整一次性付清。
第六条 交付期限。
甲方应于______年______月______日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将竣工验收并符合本合同约定的商品房交付乙方使用。
第七条 甲方保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担相应责任。
第八条 关于产权登记的约定
甲方协助办理“两证”(房屋产权证、土地使用证)，办证所需的费用由乙方承担。
第九条 本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向洪江市人民法院提起诉讼。
第十条 本合同自双方签字之日起生效。一式两份，具有同等法律效力。甲方、乙方各一份。
甲方：____________
乙方：____________
见证人：__________
______年______月______日
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、协商一致的基础上就商品房买卖达成如下协议：
第一条、交易房屋的基本情况
1、位于合肥市经济开发区徽园“绿色港湾”。
2、该房屋面积约为平方米，房屋类型为高层全框架结构，最终面积、结构和成交价格以单位公布的正式文件为准。
第二条、房款的支付方式及期限：
1交价格，另加人民币贰拾万元整（￥200000）的转让费为最终成交价格。乙方须于签定本合同后将人民币叁拾万零肆仟元整（￥304000）作为该房屋款转至甲方，以后补缴费用由乙方自付。
2、乙方付款后，甲方开具给乙方的收条的单位缴款收据作为已付款凭证。
第三条、房屋交接
1、单位正式公布商品房达到交付使用条件的书面通知，并移交房屋钥匙给甲方后，甲方通知乙方办理交付手续。
2房屋产权资料，该房不得出租不得转卖。
3、甲方因该房而造成一切经济损失（房屋的税收、退休后半价电费），由乙方负责补偿。
第四条、责任与权利
1、甲方获得该房屋的房产证后，甲方保证转让上述房产已征得其他产权共有人的同意。
2、乙方享受甲方单位对该集资房的部分优惠条件，（实物补贴除外）。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。
合肥附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内容，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同一式两份自双方签订之日起生效。
甲方： 乙方：
联系方式： 联系方式：
年 月 日
注意
1．如房屋为共有，共同购买人的名字要写全。
2．看清土地使用权的年限以避免权益受损。
3．此条为买卖契约标的的详细状况，应尽量详尽、明确，以便交付、验收时对照。
第一条 标的
第一款 乙方向甲方购买上述商品房中_________幢_________单元_________室房屋；该房屋使用功能为
住宅（住宅/办公/商业）
该房屋主体建筑总层数_________层，其中_________米以下_________层，_________米以上_________层；属框架框架/框剪/砖混）结构，层高_________米。
该房屋建筑面积_________平方米，其中套内建筑面积_________平方米，公用分摊面积_________平方米。
与该房屋正常使用直接关联的公共配套设施及其标准见附件2，该房屋的套型及分层平面位置见附件3，装修装饰及设备标准见附件4.
第二款 本契约所称“该房屋”，包括其占用土地范围内国有土地使用权，该房屋的土地面积在乙方办理国有土地使用权登记时由政府主管部门核定。
第三款 甲方已申领宁内销_________第_________号《南京市商品房销售/外销许可证》，依法可以销售该房屋。
注意
1．审查开发商的销售许可证所列房屋是否已包含所要购买的房屋在内。
2．不要疏漏层高，注明套内建筑面积及公用分摊面积。
第二条 价格
乙方购买该房屋以建筑面积计算单价为_________元/平方米，房款合计（大写______________元整）（小写：_________），币种为人民币。
注意：购房单价应以双方实际商定的价格为准，谨防出现多重价格，如有让利，应当明示。
第三条 定金及其处理办法
第一款 乙方应于_________年_________月_________日前向甲方支付定金（大写______________万）（小写：_________元），币种为人民币。
第二款 甲乙双方履行契约时，定金按下列第_________种方式处理：
1．在乙方履行附件5最后一次付款时，充抵房款。
2．在空白时，甲方一次性返还乙方。
注意：为使购房手续简化，此款建议选择第一种方式处理。
第四条 付款方式及时间
第一款 乙方按照本契约附件5载明的付款方式和时间向甲方支付房款。
第二款 如乙方违反本契约附件5的约定，乙方承担下列第2种违约责任；但甲方解除本契约的除外：
1．按照中国人民银行同期贷款利息，向甲方支付未付到期房款逾期间的违约金。
2．按照每万分之_________计算，向甲方支付未付到期房款逾期期间的违约金。
3．_________________________________________________________________
第三款 （以下适用于一次性付款）经甲方催告后____天内，乙方仍未支付到期房款，且未付到期房款的金额达到总房款式____％的，甲方有权解除本契约，并按下列第_________种方式处理：
1．甲方于解除本契约后15天内将已付房款退还乙方，定金不返还；乙方按总房款的_________％向甲方支付赔偿金．
注意：赔偿金的比例与甲方违约的情形应当对等，购房者更要考察甲、乙双方哪一方违约的可能性。
2．__________________________________________________________________
第四款 （以下适用于分期付款）经甲方催告后______天内，乙方仍未支付到期房款，且未付到期房款的金额达到总房款___％的，甲方有权要求乙方支付全部房款或解除本契约，甲方解除本契约时，按下列第1种方式处理：
1．甲方于解除本契约后_________天内将已付房款退还乙方，定金不返还；乙方按总房款的_________％向甲方支付赔偿金。
注意：提示事项同上
2．________________________________________________________________
第五款 （以下适用于分期付款方式）甲乙双方解除本契约时，按以下约定处理：
____________________________________________________________________
注意：
1．就付款方式的期限以及迟延付款所应承担的责任须明确约定，以防产生纠纷无约可依。
2．如果选择按揭的方式支付房款，注意约定如贷款不获银行批准时的解决办法和处理方式。
第五条 （本条适用于预售商品房）预售款的专用
第一款 该房屋竣工前，《_________》商品房的预售款应用于有关该房屋的工程建设，由开户银行监管。
第二款 甲方如将该预售款挪作他用，视为甲方可能丧失履行债务能力；乙方有权中止履行本契约，甲方在_______天内不提供相应担保的，乙方有权解除本契约，并按下列第_________种方式处理：
1．甲方应于本契约解除后_________天内将已收房款及双倍定金返还乙方；并按总房款的_________％向乙方支付赔偿金。
注意：赔偿金的比便应不低于乙方按揭贷款的利率，否则购房者的权益无法得以真正的维护，最终遭受损失的仍将是购房者。
2．__________________________________________________________________
第六条 房屋交付时间
第一款 甲方应于_________年_________月_________日前将该房屋交付乙方。
第二款 甲方逾期交付该房屋的，甲方承担下列第_________种违约责任；但乙方解除本契除外：
1．按照中国人民银行同期贷款利息计算，向乙方支付逾期期间已收房款的违约金。
2．按照每天万分之_________计算，向乙方支付逾期期间已收房款的违约金。
3．__________________________________________________________________
注意：
1．选择第2种方式处理的应注意违约金的比例与乙方逾期付款的违约金等。
2．有些开发商往往要会求购房者给予以3个月左右的交付宽限期，但并不承担违约责任，此处“陷阱”一定要防。
第三款 甲方逾期交付该房屋，经乙方催告后30天内仍未履行的，乙方有权解除本契约，并按下列第1种方式处理：
1．甲方应于本契约解除后15天内将已收房款及双倍定金返还乙方，并按总房款_________％向乙方支付赔偿金。
2．___________________________________________________________________
注意：
1．逾期交房的催告期不要约定太长。
2．在选择解约的情形下，违约金的比例应高于银行货款利率，以防开发商在房屋涨价时，不惜违约而另卖高价。
第七条 （本条适用于分期建设、分期验收交付的项目）公共配套设施的交付时间
第一款 甲方应按附件2载明的时间将与该房屋正常使用直接关联的公共配配套设施交付使用。
第二款 如甲方逾期交付上述公共配套设施的，甲方承担下列第_________种违约责任；但乙方解除本契约的除外：
1．按照每天万分之_________计算，向乙方支付已收房款逾期期间的违约金。
注意：此处应明确约定清楚，有些开发商经常将此处填为空白，而交房时，很多配套设施如道路、水、电、气等根本无法使用，以致房屋实际无法使用，贻害不浅。
2．双方约定其他处理方式。
第三款 甲方未按前款约定的时间交附件2中第1-6项公共配套设施，经乙方催告后30天内甲方仍未履行的，乙方有权解除本契约，并按下列第1种方式处理：
注意：明确注明，如道路、绿化、水、电、气、防盗系统等。
1．甲方应于本契约解除后15天内，将已将房款及双倍定金返还乙方，并按总房款的_________％向乙方支付赔偿金。
2．___________________________________________________________________
第八条 房屋交付标准
第一款 甲方应按第一条约定的标准交付该房屋。
第二款 第一条约定的该房屋建筑面积为甲方预测，如与实际交付的面积有误差，按照下列第______种方式处理：
1．按《南京市房地产交易管理办法》第17条规定的处理办法执行。
2．按建设部《商品房销售管理办法》的规定处理。
注意：面积误差选择按《南京市房地产交易管理办法》或建设部《商品房销售管理办法》的规定处理，不能选择按实际面积多退少补。
第三款 甲方交付该房屋与第一条约定标准不符合的，甲方承担下列第1种违约责任，但本条前款和第4、5款另有约定除外；乙方也可以解除本契约：
1．单价降低每平方米_________元，并一交付该房屋后30天内与乙方结算。
注意：此处交付的标准应包括房屋结构、层高、室内及公用分摊面积，如不符合要求，则乙方有权选择解除合同，甲方降价或甲方按总房款的百分之_________承担责任，并加倍赔还定金。此处用“空白”是不明智的。
2．_________________________________________________________
第四款 甲方交付该房屋的公共配套设施低于附件2约定标准的，甲方承担下列第1种违约责任；甲方低于附件2约定标准交付附件2中第_________项公共配套设施的，乙方也可以解除本契约：
1．单价降低每平方米_________元，并于交付后30天内与乙方结算。
2．采取补救措施使其达到附件2约定标准。
3．_________________________________________________________
注意：如甲方交付房屋的公共配套设施装饰装修低于约定标准，可根据具体情况约定由甲方进行补偿，直至解除契约。
第五款 甲方交付该房屋的装修及设备低于附件4约定标准的，甲方承担上列第1种违约责任：
1．按有关装饰装修及设备的重置价差价双倍赔偿乙方。
2．采取补救措施使其达到附件4约定标准。
3．_________________________________________________________注意：此处可约定，如争取补救措施仍不能达到约定标准的，则按重置差价双倍赔偿乙方。
第六款 乙方依本条上述约定解除本契约时，按下列第1种方式处理：
1．甲方应于本契约解除后15天内，将已收房款及双倍定金返还乙方，并按总房款的_________％向乙方支付赔偿金。
2．_________________________________________________________
第九条 工程质量验收
第一款 甲方取得有关工程验收合格证明文件后，方可将该房屋交付乙方使用。
第二款 该房屋交付后，如有关建设工程质量监督机构责令停止使用的，甲方承担下列第1种责任：
1．视同甲方自始未交付该房屋，并赔偿乙方因此蒙受的一切损失。
2．_________________________________________________________
注意：可选择甲方承担第一种责任。
第十条 房屋交接手续
第一款 甲方交付该房屋时，应书面通知乙方；乙方应在书面通知送达之日起30天内对该房屋进行验收并与甲方办理交接手续，甲乙双方交接钥匙，签署房屋交接单（见附件6），即为交付。
第二款 若乙方在上述书面通知送达之日起30天内未对该房屋进行验收的，按下列第_________种方式处理：
1．甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理费；该房屋毁损、灭失的风险由乙方承担。
2．注意：此处交接时间不宜太短且管理费不宜太高。
第十一条 质量保证书和使用说明书
原告：天津市xxx房地产开发有限公司
住所：天津xxxxxxxxxxx
负责人：xxxxxxxxxxxx 职务：董事长
被告：天津市yyyyyyyyyy置业有限公司
住所：天津xxxxxx，邮编xxxx
负责人：xxxx 电话：xxxxxx
被告：zzzzzzzzz公司
住所：天津市xxxxxxxx
负责人：xxxxxxx 电话：xxxxxxxxxxxxxxx
诉讼请求：
1、 被告天津市yyyyyyyyyy置业有限公司立即为原告办理商品房买卖合同登记备案手续、房屋产权登记手续;
2、 被告天津市yyyyyyyyyy置业有限公司向原告支付从20xx年x月xx日至房屋产权登记手续办理完毕之日的违约金，支付标准为总房款的10%/年(按约定)，二被告承担连带责任;
3、诉讼费用由二被告承担;
事实和理由：
20xx年x月x日，原告和被告天津市yyyyyyyyyy置业有限公司(下称“yyyyyyyyyy置业”)签署四份《天津市商品房买卖合同》，购买天津市xxxxx楼底商四套，合同编号分别为xxxxxxxxxxxxxx(以下统称“购房合同”)，同日，原告和二被告共同签署《商品房买卖合同补充协议》，约定买卖双方违约责任，并由被告zzzzzzzzz公司为被告yyyyyyyyyy置业提供连带保证责任。
20xx年x月x日，原告按照约定将总房款xxx万元支付被告，但被告yyyyyyyyyy置业至今没有给原告办理合同登记备案手续、房屋产权登记手续。20xx年x月xx日，原告和被告yyyyyyyyyy置业签订《补充协议》进一步明确被告yyyyyyyyyy置业的违约事实和违约责任，被告yyyyyyyyyy置业应当赔偿原告因此遭受的经济损失和权益，直至房屋所有权登记手续办理完毕。
以上事实，有购房合同、《商品房买卖合同补充协议》、《预售款专用收据》、《补充协议》等证据予以证明。根据我国《民法通则》及《合同法》等相关法律规定，原告依法被告履行合同义务，并承担违约责任。请求贵院查明事实，判如所请。
此致
天津市xxxx人民法院
具状人：
年 月 日
售房人(以下简称甲方)：
购房人(以下简称乙方)：
身份证号：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方于xx年xx月xx日在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房，达成如下协议：
一、乙方所购商品房位于
二、该商品房的具体幢号、建筑结、设计用途、建筑面积如下：该商品交付时如有面积差异，以房屋产权监理机关实测面积为准。
三、甲方应向同示所售房屋的下列证件：
1、国有土地使用证，编号：
2、房屋所有权证，编号：
3、商品房预售许可证，编号：
四、该商品房销售价格为：实得建筑面积(即套内面积)xx元/平方米(公摊面积按建造成本折算计入实利面积单价)，房款共计xx元，大写人民币：xx。
五、付款方式及付款时间甲、乙双方按下列第xx种约定办理。
1、乙方在合同签订之日起xx日内一次性付清全部房款，甲方给予乙方xx%优惠，即实付房款总额xx元。
2、乙方在合同签订之日起xx日内首付房款xx元，余款在xx付清。
3、甲、乙双方约定其他方式付款或乙方属贷款(按揭)购房，甲、乙双方就此项内容另订补充合同。
六、乙方如未按合同第五条约定给付房款，属乙方违约。甲方按下列第xx种约定追究乙方违约责任。
1、终止合同，乙方按应付房款的xx%向甲方支付违约金，甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
2、合同继续履行，乙方按xx向甲方支付违约金。
七、甲方须于xx年xx月xx日前将竣工验收(包括建筑工程质量验收和规定必须的综合验收)合格的商品房交付乙方，如因除甲、乙协商同意解除或变更合同外，甲方可据实延期。
八、除本合同第七条约定的特殊情况外，甲方如果未能按合同约定期限，将该商品房交付乙方，属甲方违约。乙方按下列第xx种约定追究甲方违约责任。
1、终止合同，甲方按乙方应付房款的xx%向乙方支付违约金，乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2、合同继续履行，甲方按xx向乙方支付违约金。
九、甲方所售商品房面积与产权监理机关实测面积差异在±%(含本数)至±%以内，按实测面积结算房款;差异超过±%(含本数)，乙方按下列第xx种约定办理。
1、终止合同，甲方在乙方提出终止合同要求之日起xx日内，将乙方已付房款退还乙方，并按xx利率给付利息。
2、合同继续履行，双方约定。
十、预售商品房在开发建设过程中，甲方对原设计方案进行调整和修改，必须在调整和修改的方案批准后xx日内书面通知乙方，乙方应在收到该通知之日起xx日提出退房或与甲方协商一致签订补充协议。乙方要求退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起内将乙方已付房款退还乙方，并按xx利率给付利息。
十一、甲方所售商品房在交付给乙方时，该商品房的配套环境和配套设施，必须符合甲方售房时所作的承诺和双方约定。该商品房的装假、装修、配套设施、设备的标准、保修责任和质量要求，必须符合附件《商品房使用说明书》和《商品房质量保证书》中所作的说明、规定和承诺。
十二、甲方将该商品房交付乙方后，应协助乙方在xx日内到房地产管理部门办理权属登记手续，如因甲方过失造成乙方不能在规定期限内办理权属登记的，乙方按下列第xx种约定办理。
1、终止合同，甲方须在乙方提出终止合同要求之日起xx日内将乙方已付房款退还乙方，并按乙方已付款房款的xx%支付违约金。
2、合同继续履行，甲方按xx向乙方支付违约金。
十三、甲乙双方在签订本合同时，应当依照政府相关规定，同时签订前期物业管理服务协议。
十四、本合同未尽事项，由甲乙双方另行议定，并签订补充协议。
十五、本合同边同附件及补充协议共xx页，一式三份，经甲乙双方签字后生效，双方各执一份，新都区房地产交易管理所备案一份，均具有同等法律效力。
十六、本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，甲乙双方同意按下列第xx种约定办理。
1、由仲裁委员会仲裁。
2、向人民法院起诉。
十七、其他约定：
甲方(签章)：
乙方(签章)：
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
卖方（以下简称甲方）：____________
买方（以下简称乙方）：____________
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，通过________方式，取得北京市________区（县）________地块的土地使用块，土地面积为________平方米，土地使用年限________年，自_______年____月____日至____年____月____日止，国有土地使用证号为_________。甲方在上述地块上建设的____现已竣工，取得房屋所有权证（证号为____）。经北京市房屋土地管理局审核，准予上市销售，北京市商品房销售许可证号为________。
乙方自愿购买甲方的________房屋，房屋用途为________。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。
双方经协商，就上述房屋的买卖事宜，订立本合同。
第一条 ________房屋，建筑面积为________平方米（含共有共用面积），房屋状况详见附件，土地面积________平方米（含共有共用面积），土地使用期限自房屋产权过户之日起至__________年____月____日止。
上述面积已经________房地局测绘。
第二条 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元，价款合计为（大写）____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写：_________元）。乙方预付的定金________元，在乙方最后一次付款时转为购房价款。
第三条 乙方同意在本合同签定________日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。
甲方指定银行：____________
银行帐号：____________
第四条 甲方同意在________年____月____日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：________。
甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条 乙方同意在小区物业管理委员会 或业主管理委员会未选定物业管理机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。
第六条 双方同意在签定本合同后三十日内，持本合同和有关证件到北京市________房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房地产权属证件的。
办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。
第七条 本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止，每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之____（大写数字）向乙方支付违约金。逾期超过________日（遇法定节假日顺延）甲方未交付房屋的，乙方有权终止本合同。合同终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同终止后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。
第八条 本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二天起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之____（大写数字）向甲方支付延期违约金。逾期超过________日（遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权终止本合同。合同终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还，甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。
第九条 本合同自双方签字之日起生效，未尽事宜，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签定的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第_________（大写数字）种方式解决纠纷。
（一）提交北京仲裁委员会仲裁。
（二）任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，副本________份，房地产交易管理部门……各一份。
甲方（签字）：_________________
法定代表人：___________________
身份证号码：___________________
地址：_________________________
联系电话： ____________________
邮政编码：_____________________
代理人：_______________________
联系电话：_____________________
___________年_______月_______日
乙方（签字）：_________________
法定代表人：___________________
身份证号码：___________________
地址：_________________________
联系电话：_____________________
邮政编码：_____________________
代理人：_______________________
联系电话：_____________________
___________年_______月_______日
甲方(出卖人)：
乙方(买受人)：
由于甲方已收到乙方预付的购房定金人民币(大写) ;￥ 元。双方同意就下列商品房买卖事项，订立本合同，共同遵守。
一、乙方所购商品房的基本情况。
甲方自愿将座落在 镇 路 楼第单元 层 号房，建筑面积约 平方米，地下室面积约 平方米的商品房出售给乙方。乙方已对甲方所要出售的商品房做了充分了解，愿意购买该商品房。
二、价款、付款方式及期限。
甲乙双方议定的上述商品房成交价格为人民币(大写) ;￥ 元。乙方由20xx年 月 日前分 3 次付清给甲方，购房定金作为购房的首付。付款时间、金额具体如下：20xx年 月 日前乙方向甲方支付人民币(大写) ;￥ 元。20xx年 月 日前乙方向甲方支付人民币(大写) ;￥ 元。20xx年 月 日前乙方向甲方支付人民币(大写) ;￥ 元。
三、移交期限。
双方同意于20xx年 月 日前由甲方将上述商品房移交给乙方居住。
四、违约责任。
乙方中途悔约，乙方不得向甲方索还定金，甲方有权另行处置该房。甲方中途悔约，甲方应在悔约之日起 30 日内将定金退还给乙方，另给付乙方相当于定金数额的违约金。
乙方不能按上述第 二 条向甲方支付房款，每逾期一日，由乙方向甲方给付相当于上述商品房价款千分之 十 的滞纳金。若逾期满 30 日即可认定为乙方中途悔约。甲方不能按期将上述商品房移交给乙方居住，每逾期一日，由甲方向乙方给付相当于上述商品房价款千分之 十 的滞纳金。若逾期满 30 日即可认定为甲方中途悔约。
五、权属登记
上述商品房办理权属登记所需资料由开发商提供给甲方，20xx年 月 日后由甲方提供给乙方，由乙方办理房产权属登记，房屋产权归乙方所有，费用由乙方承担。
六、甲方保证上述商品房权属清楚。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
七、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决。协商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
八、本合同未尽事项，甲乙双方可另行议定，其内容必须书写在第十一条后，补充事项内容与本合同具有同等法律效力。
九、本合同自双方签订之日生效。
十、本合同一式 三 份，甲乙双方各执 一 份，证明人存留 一 份。
十一、双方约定的其它事项：
1、合同后附甲方身份证复印件、乙方身份证复印件、证明人身份证复印件。
2、本合同涂改无效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
在人类经济活动的过程中，合同使用的频率越来越高。签订合同应当经过一定的程序或者方法，有效合同应该怎么写？建议你收藏本页和本站，以便后续阅读。
买方(甲方)：
卖方(乙方)：
签约地点：广东省市签约日期：年月日
买方：(甲方)广州欧申纳斯软装饰设计有限公司合同编号：卖方：(乙方)签约地点：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规之规定，本着平等、自愿、互利的原则，就(项目编号：)项目货物供应及相关服务的要求，经双方协议一致，签订本合同。
一、货物明细及附件：
1.1货物报价一览表：货物名称型号/定做产品描述数量单位单价金额
定制家具
1.2货物描述及附件说明：
甲方购买乙方提供的家具及相关服务，本合同中家具的类型、规格、颜色、材质、数量等有关描述详见合同附件：报价明细表。
二、标的：
合同总额(人民币)：元，大写;
三、付款条件：
3.1合同定金款：合同总额的30%即(人民币)：元(大写：)于支付;
3.2合同余款：合同总额的70%即(人民币)：(大写：)于甲方支付;
3.3以上款项均以方式(转账支票、现金、电汇)支付，所有款项均按乙方规范名称支付。电汇和支票应填写乙方单位名和开票日期，所有款项均由乙方书面指定的财务人员(非业务经办人)收取，未经书面确认，甲方不支付款项，若乙方未按本条款约定而造成损失则全部责任由乙方承担。
3.4报价含安装费(甲方只提供差旅费)，含40元/米布艺款。
3.5附则：家具的包装为乙方正常外省包装，如需特殊包装、木架等，乙方不得另收取费用)。
四、交货及验收：
4.1交货地点：甲方负责;
4.2交货方式：甲方负责;4.3交收货期：交货。
4.4甲方应在乙方到货后天内在货物验收单上签字确认(若分批送货，则分批签收)，逾期天以上未予签收，视为乙方已按全数交货;
4.5交货安装场地：为保证安装质量和工期等，由乙方负责代办物流运输，运费由甲方支付。
4.6验收按第五条有关规定质量标准进行验收;
4.7验收发现不合格的货物，甲方应提出书面异议，列明不合格的项目、数量及处理建议，对于验收后经双方确认为不合格的，乙方应视具体情况及时予以修理或更换。
五、产品质量标准及质量保证：
5.1乙方保证产品质量必需符合国家、行业标准和需方要求;
5.2乙方必须严格按照甲方所确认产品款式(包括材质、造型、色号、面料)、规格、数量、质量进行生产，生产物料不含人体有害物质并符合国家相关环保标准，否则乙方承担第三方给予甲方的违约责任;
5.3甲方对家具功能设计有特殊要求的，乙方应按双方设计人员技术交底的要求制造，使家具满足技术交底的要求;
5.4由乙方提供设计的定做产品或异形产品，应符合双方确认的设计图纸及相关的描述。甲方未予图纸等技术性确认的，按乙方设计标准生产。
5.5家具的质量保证期为壹年，质量保证期从家具验收合格之日算起，在责任期内，对于因产品本身质量问题造成的损坏，乙方负责免费维修(甲方只提供差旅费)，经三次以上不能修复或双方确认无法修复时，乙方予以更换。对于甲方使用不当或自行拆迁、搬移而造成的产品损坏，乙方负责维修或更换，只收取材料费。乙方应作好安全管理工作，在本合同执行期间，乙方工作人员发生的一切安全事故和意外由乙方承担责任。
六、双方责任：
6.1乙方所交付产品、型号、规格、质量不符合合同规定的，乙方应视家具具体情况予以修理或更换，并自行承担因修理、更换而造成的损失和费用;
6.2合同签订后，若乙方因自身原因未能如期交付货物，乙方须按合同总价的5%与累计延误天数相乘得之款项目赔偿需方，关承担连带损失。如大量产品质量均达不到供货标准，甲方有权单方解除合同，且乙方应双倍返回甲方已付的货款。如出现退货情况，全部责任由乙方承担;
6.3甲方未按规定的金额和时间向乙方支付货款，每逾期支付一天，应承担应付未付金额千分之三的逾期违约金。
6.4乙方在家具安装过程中，如家具在运输途中出现损坏、遗失，由乙方免费负责维修或按本合同要求免费重新制作。
七、免责条款：
若甲、乙双方的任何一方由于不可抗力(包括天灾、意外事故、交通运输、政府法令等特殊客观事件)原因造成不能及时履行或不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能及时履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况，免除相应责任。
八、因执行合同发生争议，由当事人双方友好协商，协商不成的提交乙方所在地的人民法院裁决或仲裁机构仲裁。
九、本合同自双方代表签字盖章之日起即生效，保修期满结清款项后失效。合同执行期内，合同如有未尽事宜，须由双方协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同附件为合同不可分割部分，经双方单位盖章或双方代表签字后与合同一并生效。自合同签订后，为方便高效工作，凡是关于产品设计、颜色、规格、款式以及关于送货安装及付款通知等有关需甲方书面确认的事项，经传真确认后均为有效附件。
十、本合同共份，甲方执份，乙方执份，均具同等法律效力。
十一、附则：
甲方(盖章):乙方(盖章):
办公地址:办公地址:
办公电话:办公电话:
传真:传真:
法人代表(签字):法人代表(签字):
手机:手机:受委托代表(签字):
受委托代表(签字):
电话:开户银行:
手机:
开户账号:签约
日期:年月日
签约日期:年月日
甲方：，法人代表：
乙方：，法人代表：
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲乙双方本着合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，特订立如下合同，以便双方互相履行。
第一条甲方自愿将其标准厂房出售给乙方，具体状况如下：甲方与温州市龙湾标准厂房建设开发有限公司签订《土地使用权租赁合同》：租期为十年，从20__年1月1日起至20__年12月31日止，租用地块位于温州市龙湾区标准厂房综合四区，土地占地总面积为9.775亩，其中分摊面积为1.275亩。
第二条出卖的总价款:
甲方将该地块上系自己建造且合法拥有的附着物作价￥万元卖给乙方。
第三条付款方式：
第一次付款：本合同签订之日，乙方支付￥万元
第二次付款：本合同签订十天内，乙方支付￥万元。第三次付款：
第四次付款：
注：乙方第一次和第二次付钱金额作为定金。甲方保证通过验收。
如无法通过验收或验收日子拖延的，支付违约金
第四条特别约定：
1、债务明晰
2、乙方应配合甲方到各有关部门单位办理有关手续。
4、甲方配合乙方到有关部门办理相关的变更手续。
第五条该标准厂房交付后由乙方自行处置，甲方不得干涉。
第六条如遇国家建设需要被政府征用，________________
第七条违约责任
1、乙方不按本合同约定期限交付的情况，怎么约定违约责任
2、甲方收取定金，在规定期限内，标准厂房未能按期通过政府相关部门验收合格的，怎么约定违约责任
3、甲乙双方不按本合同条文执行的，一切后果责任由违反方负担。并且，一方有权要求违反方支付违约金。
第八条争议的解决
因履行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成的，由当地人民法院受理解决。
第九条本合同自甲、乙双方签字盖章后即日生效。本合同生效后，买卖双方不得反悔。
第十条本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，永存为照。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
联系电话：联系电话：
年月日
卖方：____(简称甲方)
身份证号：___________________
地址：____
联系电话：____
买方：____(简称乙方)
身份证号：____
地址：____
联系电话：____
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条甲方将自有座落于淄博市张店区美食街西首南侧房屋出售给乙方，乙方对甲方出售房屋已作了解并愿意购买。
第二条甲方出售房屋属私有产权房，用途商业，结构钢混，总层数4层，间数____间，房屋建筑面积____平方米，土地使用权面积____平方米。房产证号：____土地证号：____甲方确保该房屋的合法性、真实性、可靠性，未在该房产上设置任何抵押、质押，未有任何债务纠纷。乙方有权在交易前查档，验证该房屋权属。
第三条房屋固定装修应保持原状，房屋内附属设备等祥见屋内设备清单随房屋一并转让给乙方。
第四条依据国家法律、法规、政策，甲方取得该房屋时缴纳的公共维修基金随房屋一并转让给乙方。
第五条甲乙双方议定上述房产买卖总价款（含装修、屋内设备和公共维修基金）为人民币（大写）____万元整工作日内，甲乙双方共同到市房屋交易管理部门对甲方的房产证查档验证。查档验证通过之日，乙方通过银行转帐方式向甲方支付售房款总额％首付款，即____元人民币；
3、甲方在收到首付款当日，将房产证原件以及办理权属转移所需的买卖合同、税票、身份证复印件等交给乙方并协助乙方到市房屋交易管理部门办理房屋交易过户手续。
4、乙方取得市房屋交易管理部门颁发的房屋权属证书和土地权属证书之日起工作日内，乙方通过银行转帐方式向甲方支付第二期售房款总额____％，即____元人民币
5、房屋尾款元人民币，乙方承诺于20____年____月____日之前付清。乙方根据付款进度将售房款打入甲方账户，甲方收款后给乙方出具收条。
第八条违约责任若甲方房屋产权有问题不能过户，甲方退回乙方支付购房款，并赔偿乙方同期贷款利息，若乙方延期付款按对等原则承担违约责任。
第九条本合同一式三份，甲乙双方签字生效。甲、乙双方各执一份，第三份交房屋交易管理部门。
第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
出卖方(甲方)：_____________
购买方(乙方)__________________
____年____月____日
买卖合同
买方（下称甲方）：地址：
法定代表人：身份证号：电话：
卖方（下称乙方）：地址：
法定代表人：身份证号：电话：
甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、规格和数量
1.名称：热熔胶
2.商标、型号、规格、颜色：
3.数量：
4.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：以对方出库为准，合理磅差在千分之三内。
第二条产品质量要求
1.乙方严格按照甲方提出的质量要求制作样品，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存。
2.国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，依照封存样本的要求。按照封样样品标准销售的产品，甲方不得拒收。如果有质量异议，双方应共同选择由鉴定资质的机构进行鉴定。
第三条包装方式和包装品的处理
第四条交货方式
1.交货期限：。
2.交货地点：。
3.运输方式：_________；运费由甲负担。
4.与买卖相关的单证的转移：_________。
第五条验收
1.验收时间：_________。
2.验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条价格与货款支付
1.单价：_________人民币；总价：_________（大写）：。
2.货款支付：
货款的支付时间：_________；
货款的支付方式：_________；
运杂费和其它费用的支付时间及方式：_________。
3.预付货款：_________
第七条提出异议的时间和方法
1.甲方在验收中如发现货物的型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后_________日内向乙方提出书面异议；在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_________日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条声明及保证
甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第九条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十条甲方违约责任
1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的_________％作为违约金。
2.甲方如需提前收货，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的_________%作为补偿；甲方因特殊原因必须逾期收购的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
3.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_________计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的_________%向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。
5.乙方因甲方错填到货地点、接货人等原因导致不能依约履行合同的，乙方不承担逾期责任；甲方应承担乙方因此所受到的实际损失。
6.其它约定：_________。
第十一条乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款_________％的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方交货少于合同规定的，如甲方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期少交部分货物总值的_________%的违约金；如甲方不需要的，乙方应按应交部分货款总值的_________%付违约金。
4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之_________计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交货，有正当理由的，甲方可考虑同意接收，并仍可按合同约定的付款时间付款；无正当理由的，甲方有权拒收。
6.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
7.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
8.其它：_________。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（传真、邮件、EMS、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条其它事项
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后_________日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
第十五条争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____2____种方式解决：
（1）提交仲裁委员会仲裁；
（2）依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十六条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十七条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十八条合同效力
本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。合同有效期限年，自年月日至年月日止。
第十九条其他约定：
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
授权代表（签字）：_________
授权代表（签字）：_________
______年____月____日
______年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
需方：
供方：
需方因公司食堂之需，特向供方定制快餐桌椅一批，根据《中华人民共和国经济合同法》，经供需双方协商，本着互惠互利的原则签定合同，条款如下：
八人餐桌主要参数：主架采用马钢国标1。2mm厚50X50mm直径方管，经焊接，打磨、抛光、酸洗、磷化、喷塑处理。主架外表光滑、无结疤。毛刺、假焊、虚焊。结实耐用。
餐桌面板：规格220X60，采用上海优质富美家25mm厚防火板。经过加工后具有防火、防水等功能。比原来老产品要耐用两倍以上。颜色灰白。
坐凳：采用广东优质玻璃钢看台座椅。结实耐用。美观大方
一、交货期限及地点：
1、在需方履行合同的前提下，供方定于_20xx年9月_23日交货（本合同生产周期为7天）。
2、交货地点：江苏科力普汽车部件有限公司。
3、需方所订快餐桌椅由供方负责运送、安装，运费由供方承担，送到需方指定地点（江苏科力普汽车部件有限公司）。
二、结算方式及期限
1、本合同签定后需方立即支付定金人民币1056元整给供方，本合同以预付定金到帐后的次日生效。如预付定金延期到帐，本合同所订交货日期顺延。
2、供方所供快餐桌椅发货到需方指定地点验收合格后，并支付剩余货款人民币壹万元整给供方；货到后，剩余货款一次付清。
三、售后服务
根据国家有关规定，供方对所供产品执行″一年保修″的原则，即在一年保修期内，属家具质量因素而导致的故障（除人为因素）负责免费维修；保修期满后，供方继续提供维修服务，但要收取相应的维修成本费用。
四、供方如因不可抗拒的原因而导致交货延期，必须告知需方，并在事故发生后七天内，将灾害发生地有关部门出具的证明文件邮寄给需方审阅确认；需方如要求延期交货，必须在原订交货日期前七天通知供方。
五、解决合同纠纷方式
1、未尽事宜双方协商解决。
2、本合同项下的争议，双方协商解决，协商不成的，可向供方所在地的有管辖权的法院提起诉讼。
六、备注：
1、运输搬运过程中如有损坏，供方需调换。
2、所购产品到达需方所在地后，需方负责搬运安装。
七、本合同一式两份，供需双方各执一份，未经双方同意不得涂改。
需方（盖章）：
供方（盖章）：
经办人：
经办人：
联系电话：
联系电话：13966795100
20xx年9月 日
20xx年9月 日
签订地点：
供方：
因工程施工需要，需方向供方购买数控钢筋加工设备(以下简称本设备)。根据《中华人民共和国合同法》及相关技术规范的规定，供需双方经友好协商，就该设备签订购销合同如下：
一、 设备名称、型号、数量及金额
1. 本合同总价包含随机配件及工具费、包装费、资料费、装车费、由供方工厂至交货地点的运输费和整机安装费、调试费、培训费等。该工程为安装调试合格达到正常使用状态交付使用，交钥匙工程。
二、 包装
1. 供方应按有关规定所要求的方法包装货物，使货物便于装卸、运输，以防货物在运往交货地点期间受损变坏。
2. 包装标记和包件内外随包文件按有关规定和要求办理。
三、 交货期
1. 款到帐后10天内交付。
2. 因需方原因造成安装调试延期的，工期相应顺延，
四、 交货地点：
五、 运输
1. 供方负责将所供设备运输至需方指定的安装地点，运费由供方负责。
2. 设备在需方指定的安装地点的卸车费用由需方承担。
3. 供方应随货提供设备的质量合格证明书等。
六、 验收
1. 需方将根据需要不定期对设备生产的质量和进度实施监督、检查，供方应为需方的检查人员提供工作方便。
2. 设备由供方负责安装、调试、试验。关键性试验需有需方相关人员参加。
3. 设备经调试正常运行、各项试验满足供需双方确认的技术标准(参见合同附件)，视为最终验收合格。设备最终验收合格后，由供、需双方签署验收合格单，标志该设备已经验收合格。
4. 需方的验收不免除供方按合同应承担的保修或其他责任。
七、 结算方式
1. 合同签订付总货款的30%做为定金，货到付总货款的65%后卸车，调试完后付95%一年保修期后一次性付清。
八、 质量控制及质量保证
1. 本合同约定设备按供需双方通过的各项设备技术标准(合同附件)设计制造;供方在制造过程中严格进行质量控制。
2. 质量保证：设备整机质量保证期为最终验收合格或视为合格之日起十二个月(保修范围不包括由于正常磨损而损坏的零件和由于人为的不正确操作损坏的零件)。在质保期内，凡由于设备设计、制造或材质的原因造成故障，供方负责修理或更换零件，费用由供方负担，更换下的零部件由供方统一处理;如经供方两次修理或更换零部件后仍不能彻底排除故障，致使需方无法正常使用的，需方有权退货且不承担任何责任。超过质保期后，供方对设备实行终身服务并合理收费。
九、 技术服务及技术资料
1. 供方必须对需方相关人员进行技术培训，培训内容包括设备安装、调试、操作、维护保养、故障处理等内容。
2. 如因设备出现故障影响现场正常施工，供方须在48小时内调派维修人员赶赴现场进行维修调试等服务，由此产生的费用由责任方(经双方技术部门鉴定)承担。
3. 每台设备供方需提供设备说明书、设备出产合格证明书。
十、 违约责任
1. 由于供方制造质量的原因造成本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求，致使本设备无法投入使用，需方有权选择拒收本设备。如在工厂内因工期或制造质量原因造成需方拒收本设备，供方应赔需方两倍合同定金并且供方应赔偿由此给需方造成的其他经经济损失。
十一、其他约定
1. 供方保证需方使用供方提供的货物不涉及到第三方的知识产权等权利，否则产生的任何风险均由供方承担(供方的此项义务规定在本合同终止后仍有效)，供方还需承担违约责任。
2. 未尽事宜，双方协商解决。
十二、本合同经双方签字盖章后正式生效。本合同一式贰份，供需双方各执壹份。
需方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
法定代表人：
委托代理人：
日期：
供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
法定代表人：
委托代理人：
日期：
卖方：______（简称甲方）身份证号_____________________
买方：_______（简称乙方）身份证号_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方座落在__拥有的住宅房产，建筑面积为___________平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）
第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币__________元/平方米，总价：人民币__________元整（大写：__________仟元整）。
第三条付款时间与办法：
甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币__________元整（大写：__________元整）给甲方，剩余房款人民币__________元整（大写：__________元整）申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方首付房款之日起5天内将交易的房产交付给乙方暂时装修使用，并应在交房当日将水、电、气等费用结清。如果银行尾款在签定合同之日起三个月内未付清，甲方有权收回房屋暂时保管，等付清尾款后交付给乙方.
第五条房屋由甲并按规定缴纳办理房地产过户手续及所需缴纳的税费。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在5日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起5日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条本合同一式二份，甲乙双方各一份，本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第八条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第九条双方约定的其他事项：
出卖方（甲方）_____________购买方（乙方）________________
电话：______________电话：____________________
鉴证日期：_______年____月____日
甲方：_________（以下简称“甲方”）
地址：_________
乙方：_________（以下简称“乙方”）
地址：_________
双方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事宜，达成如下合同条款：
1、委托内容
第一条乙方从甲方处购买________压路机壹台总价_______元整。
甲方收到乙方定金元整后甲方负责调试整修，费用由乙方承担，剩余货款_______元整付清后方可提车，定金不予退回。
第二条此车属二手车∥奕包服务〖追娇商峁┘际踝裳。
第三条甲方提供的_______压路机配置为_______发动机发动机号_______出厂编号：_______
第四条乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。若有异议〖滓宜方应先协商，协商不成由甲方所在地人民法院调解。
2、违约责任
1、合同签订后如甲方终止合同，则定金不再退还，归乙方所有。
2、甲方不能按时支付合同费用或不能按合同规定期限履行其义务，导致的工期延误，其责任由甲方承担。
3、除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。
4、因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。
5、双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，则可向人民法院提起诉讼。
6、本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
甲方：_________（盖章）
乙方：_________（盖章）
签字日期：_________
签字日期：_________
联系人：_________
联系人：_________
联系电话：_________
联系电话：_________
出卖方： 身份证： 电话：
买受方： 身份证： 电话：
（注：出卖方的房产证上注明的产权人必须都写上，通常是夫妻）
第一条 房屋的基本情况
出卖方房屋（以下简称该房屋）坐落于 幢；位于第十层，房号为 ，建筑面积 平方米，房屋用途为住宅；房地产权证号为 房权证 字第 号。土地使用权证号为 国用（20 ）字第 号。（或不动产证编号为 ）
第二条 室内设施的特殊约定
本合同金额包含房屋、室内装修以及部分家具家电，装修明细为：地砖、墙砖、墙漆、墙纸、吊顶、实木地板、客厅背景墙、灯具及开关面板、窗帘、壁橱、不锈钢水槽、铝合金阳台、沐浴房、洗脸台、五金挂件、套装门……（根据实际情况增减）；家具明细为：厨柜、餐桌及六把餐椅、组合沙发一套、二门书橱、书桌、四门衣柜……（根据实际情况增减）。
第三条 关于学区房名额的约定
因买受方购置此房屋的核心用途为让孩子落户上学，为实现合同目的，出卖方应保证 中学（ 市 路 号校区）相应的学区指标可以正常使用。
（注：标明地址是为防止有的学校有多个校区）
第四条 价格
该房屋售价为（人民币） 万元整（不含税费）。
第五条 付款方式及房屋交付期限
买受方应于本合同生效之日向出卖方支付定金（人民币） 万元整，并应于本合同生效之日起三十日内将该房屋全部价款付给出卖方。出卖方应于买受方交付 %房款后办理不动产登记过户手续，以便于办理贷款及入学登记等手续，并于全款缴纳后一周内交付房屋。
第六条 买受方逾期付款的违约责任
买受方如未按本合同第五条规定的时间付款，出卖方对买受方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按银行现行利率计算。逾期超过10天后，即视为买受方不履行本合同。届时，出卖方有权终止合同，并按下述约定，追究买受方的违约责任。
买受方按累计应付款的3％向出卖方支付违约金。出卖方实际经济损失超过买受方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由买受方据实赔偿。
第七条 出卖方逾期交付房屋的违约责任
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，出卖方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给买受方使用，买受方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。逾期超过 日，则视为出卖方不履行本合同，买受方有权终止合同，并按下列约定，追究出卖方的违约责任。
出卖方按买受方累计已付款的 10 ％向买受方支付违约金。买受方实际经济损失超过出卖方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由出卖方据实赔偿。
第八条 关于学区房名额的约定
如因学区资格问题导致买受方小孩无法在20 年9月1日前报名入学，买受方有权解除合同，追回房款，并按下列约定，追究出卖方的违约责任。
出卖方按买受方已付款的 15 ％向买受方支付违约金。二次过户的所有税、费均由出卖方承担。
第八条 关于产权登记的约定。
房屋办理交付手续后一个月内权属变更登记手续未办理完成的，买受方有权解除合同。
第九条 出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，无按揭、抵押债务、税项及租金及其他债务纠纷。交易后如有上述未清事项，由出卖方承担全部责任。
第十条 因本房屋所有权转移所发生的土地增值税、契税及其他房屋交易所发生的费用由买受方向国家交纳。除个人所得税外，出卖方不承担因房屋交易所发生的税费。
第十一条 其他约定： 1、出卖方应在买受方支付全部房款前办好管道煤气开户，保证买受方接受房屋时能够正常使用管道煤气。
2、出卖方在交付房屋时应当保证该房屋中现有家电能够正常使用。
第十二条 本合同未尽事项，由双方另行议定，并签订补充协议。
第十三条 本合同内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十四条 本合同在履行中发生争议，由出卖方、买受方双方协商解决。协商不成时，出卖方、买受方双方同意通过原告所在地人民法院诉讼解决。
第十五条 本合同（经出卖方、买受方双方签字）之日起生效。 本合同共3页，一式4份，双方各执2份，具有同等效力。
出卖方（签名）：
买受方（签名）：
签约日期： 20 年 月 日
我们每个人都可能会要接触到合同。具有法律效应的合同才有签订的价值，正式的合约怎么起拟呢？趣祝福编辑为您整理了一些有用的信息：“买卖合同”，如果您想了解更多请继续关注我们的网站！
甲方(需方)：________________地址：_________________电话：__________________联系人：_________________
乙方(供方)：__________________地址：___________________电话：____________________联系人______________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，达成本合同，以资共同遵守。
一、合同货物
甲方向乙方采购的货物名称、槟榔型号、单价如下：
货物名称_______________
槟榔型号________________
单位__________
单价__________(大写金额)
注：以上单价计价单位为________元/斤，若槟榔原果出现较大的价格波动，甲乙双方可在双方协商一致的情况下进行价格调整。
二、货物交付
1、供货时间：乙方应在收到甲方发出短信形式的供货订单通知后(短信订单模板见附件1)当日内回复确认短信，并于2日内按照甲方要求将该订单内货物运至约定收货地点。若甲方出现需紧急供货的情况，供货时间根据双方商议确定。
2、收货地点：__________市___________区___________客运站
3、收、发货负责人：甲方委派___________为收货负责人，联系电话：__________。乙方委派_________为发货负责人，联系电话：______________。乙方应将货物交付给甲方的收货负责人，并在甲方收货负责人验收后确认收货。乙方将货物交付给任何其他人均视为未交付，损失由乙方承担。
4、包装、运输和装卸：乙方负责货物的包装、运输和装卸，确保货物完好无损地按时交付给甲方。单次订单重量低于10斤时由甲方支付运费，单次订单重量高于10斤时由乙方支付运费。
5、到货验收：货物运送至收货地点，由甲方委派收货负责人当场进行验收。甲方对货物的品种、规格型号、净含量、外包装当场查验核实，甲方有权在收到货物后1日内向乙方提出异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
6、风险转移：在甲方确认收到货物前，该批货物的毁损、灭失风险由乙方承担，此后风险由甲方承担。
三、质量保证与售后服务
1、若乙方向甲方交付的货物出现产品发霉、反卤、干湿严重失调等影响槟榔正常销售的质量问题时，甲方以拍照方式存底并告知乙方且有权对问题产品进行退货。
2、乙方应保证甲方全年的正常货物需求，不得出现以次充好、断货、质量参差不齐等违背诚信经营的情况。
3、若乙方需进行停产或者放假等影响发货的行为，需提前一周告知甲方，并协助甲方做好备货准备。
四、货款支付
1、甲方在向乙方发出供货订单时支付本次订单总价款的________%给乙方，在甲方收到货物并验收确认后将本次供货订单余下的_________%款项支付给乙方。
2、乙方收款账户信息
账号：_______________姓名：_____________
开户行：____________________
五、违约责任
1、甲乙双方未按照约定履行合同义务的，应赔偿对方所造成的实际损失。
2、乙方逾期交货的，每逾期一日应按逾期交货价款的__________%向甲方支付违约金;
3、甲方若未按约定支付货款，则按当批货款的__________%向乙方支付违约金。
六、合同解除和终止
1、经双方协商一致，可解除本合同。
2、依照法律规定或合同约定单方解除本合同的，合同自解除通知送达对方之日解除。
七、解决争议的方式
因本合同所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项
1、乙方所生产的散仔槟榔在株洲市区应保证独家供货给甲方。
2、合同未尽事宜，由双方签订书面补充协议，补充协议与本合同不一致或相冲突的，以补充协议为准。
3、本合同附件作为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。
5、补充条款：
甲方(盖章)：_____________乙方(盖章)：________________
法定代表人_____________法定代表人__________________
委托代理人(签字)：___________________委托代理人(签字)：_______________
____________年____月____日___________年_____月______日
辣椒买卖合同是农产品购销合同中的一种，其主要涉及到辣椒的进口、出口和国内的批发零售，由于辣椒的味道独特，受到了很多国内外厨师和消费者的青睐，在市场上有着广阔的发展前景。下面就围绕“辣椒买卖合同”这一主题，阐述相关的议题，并给出范文。
一、合同中的主要条款
1. 商品品种、数量、质量要求及交货时间
根据合同中双方商定的具体条款，辣椒应当明确规定商品的品种、数量、质量标准和验收标准。交货时间也是购销合同中需要明确的一点，一般来说合同中应该明确规定交货时间，以保证买卖双方的利益。
2. 价格
价格是农产品购销合同最核心的条款之一，辣椒合同中的价格需要明确规定，并且确定支付时间和方式等细节问题，确保双方的权益落到实处。
3. 付款方式
辣椒买卖合同中的付款方式多种多样，一般在合同中会明确规定相关的支付方式和时间等。常见的付款方式有现金支付、银行转账等等。
4. 保险责任
合同中需明确规定保险责任，包括货物承运人、委托运输方、收货人以及保险理赔等方面的责任问题，以共同分担各种风险和责任。
5. 违约责任
合同中应该明确规定双方违约责任的问题，如何处理违约行为以及对方应该承担的赔偿等问题。
二、辣椒买卖合同的常见问题
1. 价格波动
由于辣椒是一种季节性、受天气影响的农产品，其价格波动起伏较大。因此，在签订辣椒合同时，应该事先考虑到价格波动的可能性，并怎样规定的详细情况，以防出现因价格波动而引起的纠纷和争议。
2. 质量问题
辣椒在储存和运输过程中，很容易受到环境和手段的影响，因此在签订辣椒购销合同时，要明确规定商品的质量标准和验收标准，避免由于品质问题而引发的争议。
3. 仲裁争议
买卖部分在辣椒合同签订、执行过程中，可能会有类似付款、交货等方面的争议产生。当两方通过协商达不成一致时，可以通过仲裁来解决。因此在合同中，有必要明确规定仲裁的方式、程序、地点和由谁来承担仲裁费用等细节问题。
范文：
辣椒买卖合同
甲方：江苏省长春香辣椒食品有限公司
乙方：广东省辣椒商贸有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就甲方销售、乙方采购辣椒的相关事宜达成如下协议：
一、商品名称、规格
交易辣椒：
商品名称：红辣椒
规格：20磅/袋
质量：符合GB/T1911-2008《中华人民共和国辣椒质量标准》
二、数量、价格、交货地点及时间
交易数量：50吨
交易价格：12000元/吨
交货日期：自本协议签订之日起3个月之内，按甲方生产和乙方销售业务的情况，经双方友好协商确定交货时间，并在协议上书面确认。
交货地点：乙方指定的地点，由甲方协助处理。
三、结算方式及税费
付款方式：由乙方全额向甲方支付辣椒货款。
税费：甲、乙双方承担各自的税费。
四、质量要求及验收标准
甲方应严格按照GB/T1911-2008《中华人民共和国辣椒质量标准》的标准，向乙方供应质量符合标准的辣椒。
乙方应严格按照验收标准，对接收货物进行检验和验收。合格的货物由乙方签收，货不合格由甲方退回并替换货品。
五、违约责任
未按照约定的交货时间交货，迟延交货的，按迟延交货的天数向乙方支付违约金，以每天订单总金额的1‰计算。
六、仲裁
因本协议所引起的任何争端，甲、乙双方协商处理。如协商不成，应单方向当地仲裁委员会申请仲裁。
七、其他
本协议自签订之日起生效，在合同约定的履行、变更、解除中，应遵守本协议的约定。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
签订日期：年 月 日
买方：＿＿＿＿＿＿
卖方：＿＿＿＿＿＿
合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
合同签订地点：＿＿＿＿＿＿
买卖双方遵循平等、自愿、互利、互惠原则，达成如下协议:
1、标的：符合GB/T470-1997规定的纯度不低于99.995%标准的国产锌锭（0#锌）
2、可替代交货品：＿＿＿＿＿＿
3、商品代码：＿＿＿＿＿＿
4、数量（单位:批，1批=5吨）：
5、成交价（元/吨）： 地区差价
6、交货日：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
7、质量品级：买卖双方报价成交时确认的货物品级为符合GB/T470-1997规定的纯度不低于99.995%标准的国产锌锭（0#锌）。
8、包装方式：锌锭，呈长方梯形，每块净重＿＿＿＿kg-＿＿＿＿kg，采用镀锌冷轧钢带捆扎包装，每捆＿＿＿＿块。每捆净重为＿＿＿＿kg-＿＿＿＿kg。应符合GB/T470-1997有关包装规定。
9、交货地点：＿＿＿＿＿＿。
10、相关费用：＿＿＿＿＿＿。
11、货款收付方式：＿＿＿＿＿＿。
12、检验标准和方法：交货日起三个营业日内，买方如对货物质量有异议，应书面通知卖方，由＿＿＿商(质)检部门按照国家规定的标准和方法进行检验。检验费用由买方承担。
13、违约责任
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
14、因履行本合同引起的诉讼，双方约定由＿＿＿所在地人民法院管辖。
15、本合同自双方签订时生效。
买方：＿＿＿＿（章） 卖方：＿＿＿＿（章）
辣椒买卖合同
合同订立人一方为买方，另一方为卖方，磋商经协议，就买卖以下载明的商品，订立本合同。
一、商品名称及规格
1.商品名称：辣椒
2.规格：每斤45株以上的新鲜红辣椒，每株辣椒的长度不少于5cm，直径不少于0.5cm。
二、数量及质量要求
1.买方按照本合同约定的数量、规格和价格，购买卖方供应的辣椒。
2.数量：共计5000公斤。
3.质量要求：所有辣椒应当新鲜，无腐烂、虫蛀现象，并且符合出口标准。如果有问题，卖方将负责赔偿。
三、交货时间和地点
1.交货时间：本合同生效后5天内交货。
2.交货地点：买方提供的仓库。
四、价格和结算方式
1.价格：每公斤5元人民币。
2.结算方式：提货后3日内支付全款。
五、违约责任
1.如因卖方原因造成延迟交货，每日按未交货商品总价的1‰承担违约金。
2.如商品质量未达到合同品质标准，买方有权拒收商品并退回，卖方应当承担由此导致的全部责任。
六、争议解决
1.如双方就本合同产生争议，应协商解决。如协商不成，应提交有管辖权的人民法院解决。
七、合同有效期
1.本合同自签署之日起生效，至最后一批商品全部交付并结清款项之日止。
八、其他
1.本合同未规定的事项，由双方协商决定。
2.本合同与相关法律法规不符的，以法律法规为准。
买方（章）：
卖方（章）：
物品买卖合同
甲方（销售方）：
地址：
电话：
乙方（购买方）：
地址：
电话：
鉴于甲方拥有指定物品的所有权，并愿意将其出售给乙方，因此，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下协议：
第一条：合同物品
1.1指定物品的名称：______________________________。
1.2指定物品的规格型号：____________________________。
1.3指定物品的数量：______________________________。
第二条：交付时间
2.1甲方按照本合同约定的时间和地点将指定物品交付给乙方。
2.2指定物品交付时，乙方须在验货单上签字确认；如有损坏或缺货情况必须事先通知甲方，并在验货单上注明。
第三条：合同价款
3.1本次交易的合同总价款为____________________________。
3.2乙方须在约定的时间内向甲方支付合同总价款，否则甲方有权利举行合法诉讼解决。
第四条：质量保证
4.1指定物品交付后，乙方拥有7天的时间进行检验，如有质量问题，乙方有权利向甲方提出书面反馈，甲方在3个工作日内提供处理方案。
4.2甲方对所出售的产品承诺其有品质保证并对其质量负责，如有质量问题，甲方将承担相应的连带责任。
第五条：违约责任
5.1若甲方未能按照本合同约定的时间和地点将指定物品交付给乙方，乙方可以选择解除合同，但甲方须支付违约金。
5.2若乙方未能按照本合同约定的时间向甲方支付合同总价款，甲方可以选择解除合同，但乙方须支付违约金。
第六条：法律适用
6.1本合同适用《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定。
6.2因履行本合同而引起的争议应当协商解决，如协商不成，应当提交有管辖权的法院进行诉讼解决。
第七条：合同效力
7.1本合同自双方签字并盖章后生效。
7.2本合同的所有附件和补充规定构成本合同的不可分割部分，与本合同具有同等效力。
7.3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（销售方）：（盖章）
代表人：
日期：
乙方（购买方）：（盖章）
代表人：
日期：
辣椒买卖合同
一、合同缔约方
甲方：卖方
住所地：
营业执照号：
法定代表人：
联系电话：
开户行：
账户名称：
账号：
乙方：买方
住所地：
营业执照号：
法定代表人：
联系电话：
开户行：
账户名称：
账号：
二、合同基本条款
1、合同标的：甲方同意向乙方出售下列辣椒：
品名：红辣椒
产地：中国
质量：一级
规格：40g/个
数量：1000公斤
2、交货时间与地点：乙方指定在本合同签订后7天内，在甲方指定的交货地点交收。
3、价格：本次交易单价为35元/公斤，总价款为35,000元。
4、支付方式：乙方应在交货时间前3天将全额货款通过银行转账方式支付到甲方指定的账号。
5、质量标准：本合同所提供的辣椒应符合国家相关质量检验标准。
三、合同附加条款
1、重要事项：乙方收到货物后，应现场查验并在当场清点数量和质量，发现问题应在48小时内向甲方提出并进行协商解决。超过48小时，则乙方视为接受了货物的数量和质量，甲方不再承担责任。
2、违约责任：如因甲方原因无法按约定时间或数量交货，则甲方应按照违约条款向乙方承担相应违约责任。如因乙方原因未能按时支付货款或不能按时提取货物，则应按照违约条款向甲方承担相应违约责任。
3、纠纷解决：本合同如产生争议，双方应协商解决，如协商不成，则提交所在地人民法院解决。
四、合同生效与终止
1、合同自双方签字盖章之日起生效，到合同期限届满自然终止。
2、双方一致同意在合同履行期间，如需变更合同内容或解除合同，应事先书面通知对方并经双方协商并签署变更或解除合同协议。
3、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
签字： 签字：
日期： 日期：
范文：
辣椒买卖合同
甲方为辣椒种植庄园，在本地范围内拥有一定的知名度和规模。为了进一步拓宽其销售渠道，甲方与乙方签订了此次辣椒买卖合同。
按照该合同，乙方将以35元/公斤的价格购买甲方提供的1000公斤一级红辣椒。交货时间为本合同签订之日起7天内，在甲方指定的交货地点进行交收，并通过银行转账方式支付全额货款。
在合同履行期间，甲乙双方应遵守质量标准，甲方应当按约定时间交货，乙方应按期付款。同时，甲乙双方也制定了具体的纠纷解决方式和违约责任，以便在出现任何问题时及时处理。
此外，合同也明确了重要事项。乙方在收到货物后应当及时进行检验，并在48小时内提出质量或数量问题。如果双方未能协商解决争议，则提交当地人民法院解决。双方应当妥善解决所有的争议和误解，以确保合同的顺利履行和达成。
该合同中所列条款旨在保证双方的利益，避免争议和误解，达成更好的合作关系。我们深信在双方的努力下，这个合同将会被顺利执行并取得良好的成果。
禅语感悟人生句子 07-23
端午节祝福语同学 07-23
幼师工作总结 07-23
买卖居间合同 06-22
定制方案 07-23
护士转正总结 07-23
中级学习计划 07-23
没考好自我反省检讨书 没考好检讨书 07-23
