在这个飞速发展的社会，为了更好的去保护我们，合同的重要性是越来越高了。签订书面合同有利于当事人维权。依法成立的书面合同受法律的保护。想要深入了解“房产测绘合同”不妨先来阅读这份详尽介绍，如果您能够通过本文获得一些经验和方法那这篇文章就是有价值的！此外，关于范文大全，您还可以浏览农家乐策划方案11篇。
工程名称：
甲方（盖章）:。
乙方（盖章）:。
委托方（甲方）：合同编号：20xx-。
承揽方（乙方）：签订地点：***市。
承揽人测绘资质等级：级。
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。
测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：
阳朔县新区以南8平方公里四等gps控制测量、e级gps控制测量、四等水准测量，以及1∶1000数字化地形图测绘。
第三条执行技术标准：
第四条。
1．测绘项目费用预算依据：
测绘项目费用预算依据国测财字[20xx]3号”文件《测绘工程产品价格》。结合本测区的实际情况，在《测绘工程产品价格》的基础上进行优惠。
2．取费项目及工程款和总价款：
1、自本合同签订之日起5日内开始向乙方提交有关资料、提出技术要求。
乙方的义务。
1、合同签订后10天内提交技术设计书，收到甲方审批的技术设计书后10天内组织测绘队伍进场作业。
2、乙方应按合同要求的工期确保测绘项目完成。
第七条测绘项目全部成果应于合同签订后35个工作日内完成并交甲方验收（由于当地村民人为妨碍造成误工，则工作日顺延），根据甲方需要，部分急需用图优先完成。
第八条乙方应当于全部成果交付前5日通知甲方，甲方应自收到全部测绘成果之日起15日内完成验收。甲方负责验收的组织工作及支付验收费用。
第九条乙方向甲方交付成果：
1、控制成果表1份。
2、各级控制点构网图和埋石点略图各1份。
3、四等gps控制测量、e级gps控制测量、四等水准测量和图根导线观测手薄和计算成果1份。
4、技术设计书1份。
5、技术总结报告1份。
6、检查报告1份。
7、编辑完成的图形文件数据光盘两份（分幅图和块图各1份）。
8、1∶1000数字化地形图机绘薄膜底图、图幅接合表各1份。
9、1∶1000数字化地形图机绘薄膜结合图1份。
10、数据使用说明1份。
第十条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：测绘成果的所有权归。署名权归。
第十一条测绘工程费支付日期和方式
1、合同签订之日起15日内甲方向乙方支付首期工程款人民币8万元（壹拾万元）。
2、乙方野外工作结束后10日内，甲方向乙方支付二期工程款人民币15万元（壹拾伍万元）。
3、甲方验收后10日内，甲方向乙方支付三期工程款人民币15万元（壹拾伍万元）。
4、乙方按甲方组织验收所提出的意见进行修改、完善后，在乙方提交全部正式成果时同时结清余下2万元（肆万元）。
第十二条甲方违约责任。
1、甲方应按期提供测绘起算资料和必要的测绘成果。否则每天拖期费按1‰支付给乙方。
2、付款时间每拖延一天按1‰支付给乙方。第十三条乙方违约责任。
1、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1‰计算。
2、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予返工直至合格以上。返工时间视作拖延工期（甲方同意除外）。
3、对于甲方提供的资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务从国家安全的高度做好测绘资料的保密工作，不得向第三方转让，否则，甲方有权追究乙方因向第三方转让所造成的同等成果造价的经济损失的责任。
第十四条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律、法规及时协商处理。
第十五条其他约定：……。
第十六条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加。
刍议gps测绘技术在工程测绘中的应用。
测绘人员简历模板。
测绘工程专业面试简历。
测绘专业自我鉴定。
测绘工程就业前景分析。
测绘资质管理规定全文。
测绘资质管理规定（最新）。
委托单位：
委托单位：
依据《民法典》的规定，合同双方就___________项目房产测绘，经双方协商一致，签订本合同：
一、测绘范围与测绘内容：
二、测绘项目的执行技术标准：
1、中华人民共和国国家标准/17986.1–__、/17986.2–__《房产测量规范》;
2、浙江省建设厅浙建房[__]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;
4、其它：______________________。
三、测绘项目完成工期
签定本合同后，乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。
乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。
四、双方应积的义务
1、甲方应在签定本合同时向乙方提供资料
2、在测绘过程中，甲方应积极配合乙方的工作，并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果，甲方应认真验收，并出具测绘成果验收意见，以确保成果符合要求。这需要双方共同努力，保证测绘工作的顺利进行。
3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准，按照国家房屋测量规范执行，对所完成的房地产测绘成果负责。
4、乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。
5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗，严禁涂改卷宗内资料，防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果，由乙方承担全部责任。
五、测绘项目工程费：
1、取费依据：
2、取费项目及工程总价款：
序号 项目 名称 单价总价款
依据实测总建筑面积计算
六、测绘工程款支付日期和方式：
1、自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。
2、预测结束后结清预测费用。
3、自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。
七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：
序号 成果名称 规格 数量 时间
八、甲方违约责任：
1、如果乙方在未进入现场工作前因为工程停止而终止合同，甲方将无权要求返还定金。
乙方已进入现场工作，完成工作量的______%以内时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%;
完成工作量超过_____%时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%。
2、甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。
并支付窝工费。
九、乙方违约责任：
1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费。
3、若乙方提供的测绘成果质量不符合要求，乙方应当承担责任并无偿重新进行测量或采取其他措施以达到质量标准。
若测绘成果质量不符合规定要求，造成后果的责任由______市房产管理局承担。该机构将给予警告并下达限期整改通知，同时处以_____万元以上_____万元以下的罚款。
情节严重的，由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格。
十、如合同执行中出现纠纷，双方应协商解决。若无法达成一致，可向双方主管部门调解。如调解仍无法解决争议，双方同意提交______市仲裁委员会进行仲裁。
如果合同中没有明确约定仲裁机构，双方也未在事后达成书面协议，当事人可以向具有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、在合同执行期间，若遇有未尽事宜，双方应以求实、友好、协商的态度解决。
双方协商一致，签订本补充协议。
补充协议与本合同具有同等的效力。
十二、其它约定：
十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份。
双方签字生效。
委托单位
测绘单位
法定代表人 法定代表人
或委托代理人
或委托代理人
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
合同编号：
签订地点：
签订时间：
房产项目测绘合同是房地产开发过程中不可或缺的一环。它承载着双方的权益和责任，保证了项目的顺利进行和合法合规。本文旨在详细说明房产项目测绘合同的意义、内容、注意事项以及案例分析等方面，为读者提供全面的了解。
一、房产项目测绘合同的意义
房产项目测绘合同是开发商与测绘公司之间签订的一项合同，用于规范双方在房地产项目测绘过程中的权益和义务。该合同的主要意义在于：
1. 确定双方责任与义务：房产项目的测绘是一项专业性很强的工作，要求测绘公司能够按照规范和要求进行测量工作。合同明确了双方的责任和义务，保证了项目的质量和进度。
2. 保护开发商的合法权益：测绘合同中通常包含涉及项目土地、建筑面积、规划设计等各个方面的内容，确保了开发商在土地使用权、批准手续、建筑面积等方面的合法权益。
3. 确保项目符合规定标准：测绘合同中明确了测绘工作的标准和要求，包括测绘数据的准确性、项目规划的合理性等。通过合同的约定，确保项目符合相关法规和标准。
二、房产项目测绘合同的内容
房产项目测绘合同是一份复杂而全面的合同，其中包含了以下重要内容：
1. 合同主体：明确双方签约主体，包括开发商和测绘公司的名称、地址、法定代表人等。
2. 项目基本信息：包括项目名称、位置、用途、总建筑面积、土地使用权等基本信息，确保合同的准确性和完整性。
3. 测绘工作范围：明确测绘公司需要完成的具体工作内容，包括土地测量、建筑面积计算、规划设计等。
4. 测绘数据要求：详细说明测绘数据的准确性、精度要求，确保数据符合相关法规和标准。
5. 合同期限和工作进度：确定合同的签署日期、起止日期，以及工作的进度安排，确保项目能够按时完成。
6. 费用及支付方式：明确测绘公司的收费标准和支付方式，合理分配双方的经济利益。
7. 合同变更和解除：规定合同变更和解除的条件和程序，为双方提供法律保障。
三、房产项目测绘合同的注意事项
在签订房产项目测绘合同之前，双方应注意以下事项：
1. 合同内容的明确性：合同中的内容应明确、具体，不存在模糊不清的情况，以避免后续的纠纷。
2. 法律规定的合规性：合同应符合相关法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。
3. 合同的保密性：双方应对合同内容保密，避免泄露给无关人员，保护项目的商业机密和商誉。
4. 合同的签署和备案：合同应由双方在法定的时间和地点进行签署，并及时办理备案手续。
四、房产项目测绘合同的案例分析
下面是一个实际案例，以帮助读者更好地理解房产项目测绘合同。
某开发商计划在某地新建一座住宅楼项目，他们与一家测绘公司签订了测绘合同。根据合同，测绘公司需要完成以下工作：测量土地面积、测量建筑面积、绘制规划设计图等。合同规定了测绘数据的准确性和精度要求，要求测绘公司按照相关标准进行测绘。同时，合同还规定了工作的起止日期和分阶段的工作进度。
在合同履行过程中，测绘公司按照合同要求完成了土地面积和建筑面积的测量，并及时提交了测量报告。在绘制规划设计图的过程中，测绘公司发现开发商提供的土地权属证书存在问题，无法进行正常的测绘工作。测绘公司与开发商进行了协商，要求其提供相关的合法证明文件。经过努力，开发商最终提供了符合要求的土地权属证书，并将其提交给测绘公司。最终，测绘公司顺利完成了规划设计图的绘制工作，按时提交了相应的成果。
通过这个案例，我们可以看到，房产项目测绘合同在项目开发过程中起到了重要的作用。它确保了项目数据的准确性和合法性，规范了双方的责任和义务，保护了双方的合法权益。
房产项目测绘合同在房地产开发中扮演着重要的角色。它规范了双方的权益和责任，保证了项目的顺利进行和合法合规。面对日益复杂的房地产市场，开发商和测绘公司应当充分认识到合同的重要性，并严格按照合同约定履行各自的责任和义务，共同推动房地产行业的可持续发展。
委托单位（以下简称甲方）：
委托单位（以下简称乙方）：
依据《_____》的规定，合同双方就___________项目房产测绘，经双方协商一致，签订本合同：
一、测绘范围与测绘内容：
二、测绘项目的执行技术标准：
1、中华人民共和国国家标准gb/t17986.1--_________、gb/t17986.2--_________《房产测量规范》；
2、浙江省建设厅浙建房[_________]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知；
3、浙江省建设厅建房发[_________]85号《转发建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》；
4、其它：______________________。
三、测绘项目完成工期
签定本合同后，乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。
四、双方应积的义务
1、甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料（复印件）：
a、申请产权初始登记的房屋
规划许可证（含规划红线图）；土地使作权证或土地使用说明；
竣工建筑平面图（蓝晒图）；人防红线图（含地下室高层房屋）；
地名证：规划验收合格证；
公用部位设计说明，如有需要，需提供各种部位的归属协议，预测提供建筑平面图（_____）。
b、自然状况发生变化的房屋
房屋所有权证或房产测绘成果；
证明房屋自然状况发生变化的材料（析产、合并公证书、协议书等）；
c、房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收，并出具测绘成果验收意见。
d、乙方作业过程中，甲方需紧密配合。
e、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测，费用甲方另付。
2、测绘时，甲方应密切配合，并做好指界工作，对乙方完成的测绘成果进行验收、并出具测绘成果验收意见。
3、乙方应严格遵守国家有关法律、法规，执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定，对其完成的房产测绘成果负责。
4、乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。
5、乙方对甲方所交付的房产卷宗应妥当保管，卷宗内所有资料严禁涂改，防止遗失，乙方在作业中违章作业而造成的一切后果由乙方承担。
五、测绘项目工程费：
1、取费依据：
2、取费项目及工程总价款：
序号、项目、名称、单价（元）总价款
依据实测总建筑面积计算
六、测绘工程款支付日期和方式：
1、自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。
2、预测结束后结清预测费用。
3、自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。
七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：
序号?成果名称?规格?数量?时间
八、甲方违约责任：
1、合同签定后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入现场工作，完成工作量的______%以内时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%；完成工作量超过_____%时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%。
2、甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。并支付窝工费。
九、乙方违约责任：
1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失按合同约定的测绘工程总价款的_____%计算。
3、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合有关规定的要求（而又非甲方提供的图纸、公用部位设计说明等资料原因所致）造成后果的，由______市房产管理局给予警告并责令限期改正，并处以_____万元以上_____万元以下的罚款；情节严重的，由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格（由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责）。
十、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调节，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向______市_____委员会申请_____。当事人双方不在合同中约定_____机构的，事后又没有达成书面协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致，签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
十二、其它约定：
十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。
委托单位（甲方）（盖章）
测绘单位（乙方）（盖章）
法定代表人
法定代表人
或委托代理人（签字）
或委托代理人（签字）
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
合同编号：
签订地点：
签订时间：
15、什么叫房屋的总层数？
答：房屋的总层数是指房屋地上层数和地下层数之和。
16、假层、附层（夹层）、插层、阁楼、装饰性塔楼，以及突出层面的楼梯间、水箱间可否计算房屋层数？
答：不计层数。
17、房产测绘成果的二级检查如何进行？
答：一级检查为过程检查，在全面自检、互查的基础上，由作业组的专职或兼职检查人员承担。二级检查由施测单位的质量检查机构或专职检查人员在一级检查的基础上进行。
18、哪些人可以委托测绘？
答：权利申请人；权利人；其他利害关系人。
19、委托房产测绘的委托人与房产测绘单位是否应签订合同？
答：委托房产测绘的，委托人与房产测绘单位应当签订书面房产测绘合同（房产测绘委托书）。
20、房产测绘所需费用由谁支付？
答：房产测绘所需费用由委托人支付。
二、房屋面积测算
1、房产测绘机构在实施房产测绘工作中应遵守的法律、法规、技术规范有哪些？
答：《中华人民共和国测绘法》、《房产测绘管理办法》、《房产测量规范》。
2、可以计算建筑面积的房屋一般具备什么条件？
答：
a)应具有上盖，室外楼梯除外；
b)应有维护结构；
c)结构牢固，属永久性的建筑物；
d)层高在或以上；
e)可作为人们生产或生活的场所。
3、永久性结构的单层房屋，建筑面积如何计算？
答：永久性结构的单层房屋，按一层计算建筑面积。
4、房屋的楼梯间、电梯（观光梯）井、提物井、垃圾道、管道井怎样计算建筑面积？
答：均按房屋自然层计算建筑面积。
5、阳台、露台（晒台）如何计算面积?
答：阳台、露台（晒台）的区别主要看是否具有顶盖，有顶盖的是阳台，没有顶盖的是露台（晒台）。
阳台分为全封闭阳台和未封闭阳台，全封闭阳台计算全部面积，未封闭阳台计一半面积；露台（晒台）不计算面积，没有顶盖的所谓“阳台”视为露台（晒台）不计算面积。
6、“空中花园”、“入户花园”如何计算面积？
答：“空中花园”、“入户花园”是最近几年房屋设计出现的新名词，实际上就是阳台，参照阳台计算面积。
7、设计层高低于 的夹层、技术层、地下室、架空层是否计算建筑面积？
答：不计建筑面积。
8、突出房屋墙面的构件、配件、装饰性的柱和玻璃幕墙、台阶是否计算建筑面积？
答：不计建筑面积。
9、楼梯已计算建筑面积，楼梯下方可利用的空间计算面积吗？
答：不计建筑面积。
10、与室内不相通的类似于阳台、挑廊、檐廊的建筑是否计算面积？
答：不计建筑面积。
11、伸缩缝如何计算面积？
答：与室内任意一边相通，具备房屋的一般条件，并能正常利用的伸缩缝、沉降缝计算全部建筑面积；否则不计算面积。
12、房屋天面上，属永久性建筑，层高在以上的楼梯间、水箱间、电梯机房、设备用房等如何计算面积？
答：按其外围水平投影面积计算全部建筑面积。
13、房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池能否计算面积？
答：不计算建筑面积。
14、房屋内的门厅、大厅如何计算面积？
答：房屋内的门厅、大厅因功能需要，其层高较高，《房产测量规范》规定其层高不论高于多少，均按一层计算建筑面积。
15、有柱或有围护结构的门廊、门斗如何计算面积？
答：有柱或有围护结构的门廊、门斗，按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算。
16、内部无结构层的机械车库如何计算面积？
答：内部无结构层的机械车库不论其高度和停放层数，只要结构层高达到，均按一层水平投影面积计算。
17、挑廊如何计算面积？
答：封闭挑廊计算全部面积；未封闭挑廊计算一半面积。
18、空调机位如何计算面积？
答：平面图上设计的空调机位不计算建筑面积。
19、飘窗（凸窗或橱窗）如何计算面积？
答：设计图纸上飘窗（凸窗或橱窗），如果窗台不落地，不计算建筑面积；落地窗高度达到按投影计算建筑面积，高度达不到的不计算建筑面积。
20、户内楼梯如何计算面积？
答：
a)户内楼梯不论其楼层高度，踏步有几跑，均按自然层水平投影计算建筑面积；
b)跃层（复式）建筑户内楼梯按投影面积计算在所在楼层；
c)房屋内的夹层、插层、技术层等层高大于或等于的，其中的户内楼梯计算建筑面积。
21、消防通道如何计算建筑面积？
答：为多栋服务（小区）的消防通道不计算建筑面积；建筑物内部的消防通道应计算建筑面积。
22、用于检修、消防的室外钢梯、爬梯如何计算面积？
答：用于检修、消防的室外钢梯、爬梯不计算面积。
23、墙体如何计算面积？
答：墙体厚度应为剔除内外抹灰厚度的裸墙厚度；各楼层墙体厚度不同时，分层分别计算；外墙墙基线的外侧墙体计入外半墙面积，外半墙面积作为栋共有建筑面积进行分摊计算。
24、室外楼梯、台阶如何计算面积？
答：有完全覆盖下方楼梯的永久性顶盖的室外楼梯计算全部面积；否则计算一半面积；当上层楼梯完全覆盖下层楼梯时，其下层楼梯视作有顶盖楼梯；施工平面图设计建造的顶盖视为“永久性顶盖”，业主自行搭建的顶盖不予认可。
台阶分为室内台阶和室外台阶，室内台阶计算全部面积，室外台阶不计算面积。
25、玻璃幕墙如何计算面积？
答：玻璃幕墙及其它材料幕墙作为房屋外墙的，按其外围水平投影面积计算；既有主墙体又有幕墙的，以主墙体外围水平投影计算。
三、共有建筑面积分摊
1、共有建筑面积分为可以分摊的共有建筑面积和不应分摊的共有建筑面积，它们各自的范围有哪些？
答： 可以分摊的共有建筑面积范围
1）本栋建筑物内共用的核心筒、电梯井、观光井（梯）、楼梯间、电梯间、室外楼梯、提物井等垂直交通空间；
2）本栋共用管道井、通风井、垃圾道等；
3）为本栋服务的变电室（配电房）、水泵房、设备间、值班室、消防控制室、生活水池、消防水池、污水处理间、冷冻机房、空调机房、风机房、管理用房、值班警卫室等；
4）本栋共用的门厅、大厅（堂）、过道、门廊、门斗、走廊、檐廊等水平交通空间；
5）突出屋面的电梯机房、楼梯间、水箱间；
6）架空层内为本栋服务的楼梯间、电梯间、门厅、门廊、门斗等；
7）外墙（包括山墙）水平投影面积一半的建筑面积。
8）其它为本栋服务的建筑部位。
不应分摊的共有建筑面积范围
1）人防工程；
2）独立使用的地下室、半地下室、车库（位）、自行车库、车棚；
3）高层建筑中的消防避难层、结构转换层、设备层；
4）架空层中的架空部位；
5）物业用房、居委会、文化活动中心、垃圾站、公厕等公建配套用房；
6）为多幢或它栋房屋服务的管理用房、设备用房、警卫室等公共用房；
7）小区配套建设的幼儿园、学校、会所、医院、娱乐活动室、健身房、阅览室等；
8）用于小区（公共）通行的建筑物通道和消防通道；
9）用作公共使用的亭、塔，道路旁人行走廊，绿化带场所的公共设施；
10）用作公共事业、市政建设的建筑物；
11）法律、法规规定应属于全体业主共有的房屋。
2、共有建筑面积的分为哪几个类型？
答：栋共有建筑面积
指为整栋服务的共有共用的建筑面积，此类共有建筑面积由全栋进行分摊。
功能区共有建筑面积
指为某一或多个功能区服务的共有共用的建筑面积，此类共有建筑面积由该功能区或上述多个功能区进行分摊。
层共有建筑面积
由于功能设计不同，各层的共有建筑不同时，则应区分各层的共有建筑面积，由各层各自进行分摊，此类共有建筑面积由所在的层进行分摊。
3、共有共用建筑面积按比例分摊的计算公式是什么？
按照相关建筑面积进行共有或共用面积分摊，按下式计算：
δSi =K×Si
K =
式中：
K ———为面积的分摊系数，分摊系数取位至；
Si ———为各单元参加分摊的套内建筑面积，㎡；
δSi ———为各单元参加分摊所得的分摊面积，㎡；
∑δSi ———为需要分摊的分摊面积之和，㎡；
∑Si ———为参加分摊的各单元套内建筑面积总和，㎡。
4、成套服务套内建筑面积测算方法是什么？
答：参照国际标准《房产测量规范》附录B中B1。计算公式为：
套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+套内阳台建筑面积
5、房屋共有建筑面积分摊系数有没有上限？
答：房屋共有面积分摊系数为共有建筑面积与套内建筑面积的比值。它是衡量房屋得房率高低的参数，分摊系数大表明得房率低，分摊系数小表明得房率高。
影响房屋共有面积分摊系数的大小因素有两个，建筑物内共有建筑面积的大小和套内建筑面积的大小。一般情况下比较不同的建筑物，建筑物内共有建筑面积大，房屋的分摊系数就大，反之则小；建筑物内套内建筑面积大，房屋的分摊系数就小，反之则大。不同的建筑物的结构设计不同，专有部位和共有部位没有可比性，无法参照比较。房产测绘机构依据设计图纸到建筑物现场实测时，建筑物的专有和共有部位已按图施工完毕，只能依据规范测绘计算。综上原因，房屋共有建筑面积分摊系数没有上限。
6、购房者购买住宅时需掌握房屋共有建筑面积分摊系数的常识有哪些？
答：一般来说高层住宅楼或电梯洋房住宅楼分摊系数要大于多层普通住宅楼；
商住楼的住宅分摊系数要大于住宅楼；底层架空的住宅楼的分摊系数要大于底层不架空的住宅楼；小户型的住宅楼分摊系数大于大户型的住宅楼。
7、同样是住宅楼的两栋房屋，分摊系数小的房屋就一定“好”吗？
答：得房率是买房一个比较重要指标，分摊系数小的房屋得房率高，比较实惠，但共有部位较少或较小，使用不方便；分摊系数大的房屋得房率低，不实惠，但共有部位较多或较
宽敞，使用方便。例如，普通住宅楼的分摊系数比带电梯的多层洋房小，在同等地段购买普通住宅楼经济实惠，但没有电梯多层洋房使用方便舒适。
8、为什么会出现实测面积与购房合同面积有差异的情况？
答：购房合同中记载的面积是开发商在房屋未开工或竣工前计算或在市场上委托有测绘资质的测绘公司依据施工平面图计算的预测面积；实测面积是房屋竣工后房产测绘机构依据房屋施工平面图或竣工平面图到现场实测，依据《房产测量规范》计算的面积，办理产权登记以实测面积为准。
造成实测面积与购房合同面积有差异的原因有以下几种：
a)执行的不同技术标准会造成一定的面积差异；
b)通过规划变更或设计变更导致房屋尺寸变化或共有建筑面积分摊变化会造成一定的面积差异；
c)现场施工与设计图纸尺寸有差异会造成面积差异；
d)客观存在的测绘误差也会造成一定的面积差异；
如果购房签约的计价方式是按建筑面积计价的话，出现房款“多退少补”的情况应属一种正常现象。所以，购房者在签订购房合同时，要认真参阅合同中约定的销售面积与产权面积差异处理条款，以便更好地维护自己的合法权益。
9、实测面积与购房合同面积有差异如何处理？
答：按照合同中约定的面积差异条款处理。
10、我市新建商品房房产测绘工作流程是什么？
答：新建商品房竣工后，建设单位要提供相应的房屋施工平面图或竣工平面图及房屋已竣工的证明等资料委托房产测绘机构进行测绘。
房产测绘主要工作流程如下：
1）测绘受理：对如符合实测条件的房屋，填写测绘委托书，并收取相关资料。
2）外业测量：外业测量人员（一般不少于2人），依据相应房屋施工平面图或竣工平面图到现场比对测量，如实记录房屋尺寸，外业小组人员互查记录资料。
3）内业绘图计算面积：内业绘图计算面积依据外业测量人员记录的房屋尺寸绘制房屋分户平面图，必要时在规范允许范围内根据图形闭合差调整房屋尺寸。并依据《房产测量规范》计算房屋套内建筑面积、共有部位面积以及共有建筑面积分摊计算。
4）测绘成果检查：由房产测绘机构安排专职质量检查员对房屋测绘的内外业进行检查，主要工作如下：检查外业记录、内业绘图资料的基本一致性；比照设计图纸检查建筑部位计算面积合理性；共有建筑面积分摊方法的适用性。
5）出具测绘成果：通过测绘成果检查的房屋，委托人缴纳测绘费后，按规定出具测绘报告，委托方签章验收。
6）成果归档：将测绘报告及相关资料按规定归并存档。
建政〔2014〕123号
关于进一步完善商品房预售管理有关事项的通
知
有关单位：
为贯彻落实《铜陵市人民政府关于促进房地产市场持续健康发展的意见》（铜政〔2014〕11号）精神，经市政府同意，现就进一步完善商品房预售管理工作有关事项通知如下：
一、提高商品房预售监管资金拨付比例、增加拨付节点
（一）达到预售许可最低形象进度或建成面积申请用款的，按商品房预售监管资金额度的35%拨付；
（二）形象进度达到规划设计总层数1/2或建成面积达到规划总建筑面积1/2申请用款的，累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的55%；
（三）单体房屋结构封顶申请用款的，累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的80%；
（四）单体房屋外墙等围护结构及内部砌体工程全部完工申请用款的，累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的85%；
（五）单体房屋质量验收合格申请用款的，累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的90%；
（六）房屋取得《工程竣工验收备案表》后，全额拨付剩余的商品房预售监管资金。
二、增加商品房预售许可投资额度确认方式
对有地下建筑物、构筑物的塔楼（有主楼与裙楼），在申请商品房预售许可时，建筑物已经建至地面二层（含二层）
以上，且已建成面积达到或超过地上规划总建筑面积的20%，视为符合商品房预售许可投资额度条件。
三、规范商品房预售许可后销售行为
商品房许可预售后，房地产开发企业应在自核准之日起10个工作日内，公示准销售房源的户室等相关信息，并可根据市场实际情况选择开盘时间，同时严格执行明码标价、“一价清”制度。
四、本通知自2014年5月1日起执行，此前相关规定与本通知不一致的，按本通知执行。
2014年5月7日
合同编号：
测绘合同书
委托方（甲方）：
承揽方（乙方）：xxx市xxxx测绘有限责任公司
根据《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国测绘法》及其他相关法律法规的规定，经甲、乙方协商一致，签订本合同。一测绘范围及内容（包括测绘项目和工作量等）
1、测区地点：
2、测绘面积：
二执行技术标准
三测绘工程费用的计算与结算（包括测绘工程费用结算的依据）
执行国策财字[xxxx]xx号文件收费标准。测绘工程完成后，以实际测量面积为准，计算并一次性结清测绘工程费用。
3、测绘工程费用详见《测绘项目费用结算表》。
四甲方的义务
1、保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，提供测量必要的条件。
2、向乙方提供有关资料及技术要求。严格履行本合同甲方的其他义务。
五乙方的义务
1、收到甲方的有关资料和技术要求后，组织测绘队伍进场作业。应按合同工期完成测绘项目工程。严格履行本合同乙方的其他义务。
六甲方违约责任
2、和当时银行贷款利率计算，并向乙方支付测绘工程款10%的违约金。
七乙方违约责任
1、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应无偿给予不测或采取补救措施，达到质量要求为准。
2、乙方未按期完成测绘工作，应按超出一天扣乙方1%工程款计算。
八附则
1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。全部测绘成果交接完毕和测绘工程款结算完成后，本合同终止。
2、本合同一式两份，甲、乙方各执一份，两份合同具有同等法律效力。
委托方（甲方）：
甲方代表人或委托人（签章）：
委托方（甲方）公章年月日
承揽方（乙方）：xxx市xxxx测绘有限责任公司
乙方代表人或委托人（签章）：承揽方（乙方）公章
年月日
测绘简历封面
刍议gps测绘技术在工程测绘中的应用
测绘人员简历模板
测绘工程实习报告
测绘工程就业前景分析
测绘资质管理规定全文
测绘资质管理规定（最新）
测绘工程专业面试简历
测绘专业自我鉴定
测绘工程职简历范文
甲方（定作人），__________________ 合同编号，___________________
身份证号码，______________________ 签订地址，___________________
乙方（承揽人），__________________ 签订日期，______年____月___日
法定代表人，______________________
根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国测绘法和有关法规，经双方协商一致鉴定本合同。
第一条 测绘算范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等），
1．测绘算项目名称:
2．测区地点:
3．建设工程规划验收合格证文号:
4．规划验收总建筑面积，
5．规划验收的总套数，
第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等），
1．外业采集数据。
2．内业绘图计算面积。
3．提交成果报告书及附图。
第三条 执行技术标准，
序号______标准名称_______________________标准代号/文件号_____标准等级
1．房产测量规范__________________GB/T17986．1-2000____国标
2．关于房屋建筑面积计算与房屋权属___建住房[2002]74号_____
登记有关问题的通知
3．房屋面积测量成果报告书标准格式
4．广州市房产测绘系统数据成果格式________
其他技术要求，_____
第四条 测绘项目费用
1．取费依据:广东省物价局关于制定我省房地产测绘收费标准的复函（粤价函[1998]548号）。
2．取费标准，
费用名称________收费标准
房产测绘费______房屋面积≤50㎡，每宗80元
____________50㎡
________100㎡
地籍调查费______属于行政事业性收费，不属于乙方测绘收费项目，其收费标准按照国家测绘局（1990）国土（籍）字第93号文执行，乙方发出收费基金缴款通知书，甲方应当向财政部门缴纳有关费用。
3．测绘项目费用支付日期和方式:
（1）甲方应在本合同鉴定之日,按照以下计费方式支付乙方测绘项目预付款和定金。
项目完成后，定金应当底作价款或者收回。该测绘项目已提前介入并收取项目取款付款及定金的，签订本合同时不再收取项目预付款及定金。
1）测绘项目预付款，规划验收的总套数__120元__30%=__元；
2）定金，报建审核的总套数__120元__20%=__元；
3）预付测绘项目费用（测绘项目预付款与定金之和）合计；人民币__元。
（2）乙方自项目完工之日起X日内，根据乙方实际工作量核计实际测绘项目费
用。自测绘成果验收合格之日起X日内，甲方应一次性向乙方结清测绘项目余额，并领取测绘成果报告书。
第五条 测绘项目完成工期
1．乙方自收到甲方预付测绘算项目费用的时间视为测绘工期开始、
2．全部测绘成果应于__年__月__日前提交给甲方。
3．由于甲方原因或不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果的，乙方向甲方提交测绘成果的时间顺延。
第六条 提交测绘成果
1．自测绘项目费用全部结清之日起__日内，乙方根据合同约定的要求向甲方交付全部测绘成果。
2．乙方向甲方交付约定的成果报告书1份。
第七条 甲方的义务
1．如实填写委托测绘申请表。
2．甲方应向乙方提交有关资料。
3．提供给乙方的全部资料及文件必须真实、合法、有效、完整、准确，并承担由这些资料、文件引起的全部责任。
4．应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
5．进行测量时必须由熟悉情况的权利人或其代理人代测，并按要求在乙方测量人员的数据记录手簿上签名确认实地测量情况。
6．甲方应按约定支付测绘项目费用。
7．允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第八条 乙方的义务
1．乙方收到甲方的有关资料之日起，对有关资料进行校对，资料不符合要求的应当要求甲方补正资料；甲方提供的资料不符合要求的，乙方有权不接受测绘委托。
2．负责组织测绘队伍进场作业。
3．乙方应当根据合同约定的要求确保测绘项目如期完成。
4．乙方向甲方提供按本合同约定的技术标准和技术要求生产的预测绘成果。
5．允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
第九条 甲方违约责任
1．合同签订后，由于甲方原因而终止合同，甲方已按合同约定交付定金的，无权请求返还定金。乙方未进入外业采集数据工作程序前，甲方无权请求返还定金。乙方已进入外业采集数据工作程序的，甲方向乙方预先支付的测绘项目预付款（人民币__元）将不予返还。
2．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供测绘必需的资料或工作条件而造成测绘工作的返工、停工、窝工或修改测绘成果，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。
3．甲方未按约定支付乙方测绘项目预付款，应按顺延天数和当期银行贷款利息向乙方支付违约金。影响项目进度的，甲方应承顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4．如非测绘成果本身的质量问题，甲方使用乙方提供的测绘成果而引致与第三的纠纷，均与乙方无关。
第十条 乙方违约责任
1．合同签订后,乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应当向甲方双倍返还定金,并返还甲方预先支付的测绘项目预付款、
2．在甲方提供了必要的工作条件，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿延期损失费,每天的延期损失费按合同约定的测绘项目预付款的__％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确或非因乙方原因造成测绘成果延缓提交的，乙方不承担赔偿责任。
3．乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或更正，以达到质量要求。由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责。
第十一条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十二条 其他约定，在测绘过程中，若乙方发现现场未满足施测的情况或测绘所需资料不全或不符合测绘要求，则向甲方发出测绘案件现场勘测情况及补充资料的通知，甲方收到通知后，应在规定的时限向乙方提供施测必备的条件或必需的资料。测绘条件完备和资料收齐后，测绘时限从测绘条件和资料齐备之日起重新计算或经双方协商后重新约定；若在通知规定的时限内甲方仍未向乙方提供施测必备的条件或必需的资料，则乙方向甲方发出停案通知，本合同终止。
第十三条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着事实求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。补充协议与合同约定不一致的，以补充协议为准。
第十四条 法律适用与纠纷解决方式
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决，
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十五条 附则
1．本合同由双方代笔签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和预测算项目费用结算完成后，本合同终止。
2．本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。
甲方（盖章），____________________ 乙方（盖章），____________________
授权代理人，（签字）______________ 授权代理人，（签字）______________
单位地址，________________________ 单位地址，________________________
邮政编码，________________________ 邮政编码，________________________
联系电话，________________________ 联系电话，________________________
传真，____________________________ 传真，____________________________
日期，____________________________ 日期，____________________________
电子信箱，________________________ 电子信箱，________________________
开户银行，________________________ 开户银行，________________________
账号，____________________________ 账号，____________________________
委托单位（以下简称甲方）：
委托单位（以下简称乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就___________项目房产测绘，经双方协商一致，签订本合同：
一、测绘范围与测绘内容：
二、测绘项目的执行技术标准：
1、中华人民共和国国家标准gb/t17986.1–20xx、gb/t17986.2–20xx《房产测量规范》；
2、浙江省建设厅浙建房[20xx]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知；
3、浙江省建设厅建房发[20xx]85号《转发建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》；
4、其它：______________________。
三、测绘项目完成工期
签定本合同后，乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。
四、双方应积的义务
1、甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料（复印件）：
a、申请产权初始登记的房屋
规划许可证（含规划红线图）；土地使作权证或土地使用说明；
竣工建筑平面图（蓝晒图）；人防红线图（含地下室高层房屋）；
地名证：规划验收合格证；
公用部位设计说明，如有需要，需提供各种部位的归属协议，预测提供建筑平面图（全套）。
b、自然状况发生变化的房屋
房屋所有权证或房产测绘成果；
证明房屋自然状况发生变化的材料（析产、合并公证书、协议书等）；
c、房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收，并出具测绘成果验收意见。
d、乙方作业过程中，甲方需紧密配合。
e、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测，费用甲方另付。
2、测绘时，甲方应密切配合，并做好指界工作，对乙方完成的测绘成果进行验收、并出具测绘成果验收意见。
3、乙方应严格遵守国家有关法律、法规，执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定，对其完成的房产测绘成果负责。
4、乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。
5、乙方对甲方所交付的房产卷宗应妥当保管，卷宗内所有资料严禁涂改，防止遗失，乙方在作业中违章作业而造成的一切后果由乙方承担。
五、测绘项目工程费：
1、取费依据：
2、取费项目及工程总价款：
序号 项目 名称 单价（元）总价款
依据实测总建筑面积计算
六、测绘工程款支付日期和方式：
1、自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。
2、预测结束后结清预测费用。
3、自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。
七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：
序号 成果名称 规格 数量 时间
八、甲方违约责任：
1、合同签定后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入现场工作，完成工作量的______%以内时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%；完成工作量超过_____%时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%。
2、甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。并支付窝工费。
九、乙方违约责任：
1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失按合同约定的测绘工程总价款的_____%计算。
3、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合有关规定的要求（而又非甲方提供的图纸、公用部位设计说明等资料原因所致）造成后果的，由______市房产管理局给予警告并责令限期改正，并处以_____万元以上_____万元以下的罚款；情节严重的，由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格（由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责）。
十、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调节，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向______市仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致，签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
十二、其它约定：
十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。
委托单位（甲方）（盖章） 测绘单位（乙方）（盖章）
法定代表人 法定代表人
或委托代理人（签字） 或委托代理人（签字）
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
合同编号：
签订地点：
签订时间：
甲方（定作人）：__________________ 合同编号：___________________
身份证号码：______________________ 签订地址：___________________
乙方（承揽人）：__________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：______________________
经双方协商一致鉴定本合同。
第一条 测绘算范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）：
1.测绘算项目名称:
2.测区地点:
3.建设工程规划验收合格证文号:
4.规划验收总建筑面积：
5.规划验收的总套数：
第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：
1.外业采集数据。
2.内业绘图计算面积。
3.提交成果报告书及附图。
第三条 执行技术标准：
序号______标准名称_______________________标准代号/文件号_____标准等级
1.《房产测量规范》__________________GB/T17986.1-20______国标
2.《关于房屋建筑面积计算与房屋权属___建住房[20__]74号_____
登记有关问题的通知》
3.房屋面积测量成果报告书标准格式
4.广州市房产测绘系统数据成果格式________
其他技术要求：_____
第四条 测绘项目费用
1.取费依据:《广东省物价局关于制定我省房地产测绘收费标准的复函》（粤价函[20XX]548号）。
2.取费标准：
费用名称________收费标准
房产测绘费______房屋面积≤50㎡：每宗80元
____________50㎡
________100㎡
地籍调查所需费用______为行政事业性收费，不在乙方测绘服务项目范围内。其收费标准遵循国家测绘局（20XX）国土（籍）字第93号文件规定。乙方将发放《收费基金缴纳通知书》，甲方须向财政部门缴纳相应费用。
3.测绘项目费用支付日期和方式:
（1）甲方应在本合同鉴定之日,按照以下计费方式支付乙方测绘项目预付款和定金。
项目完成后，定金应当底作价款或者收回。该测绘项目已提前介入并收取项目取款付款及定金的。
1）测绘项目预付款：规划验收的总套数__120元__30%=__元；
2）定金：报建审核的总套数__120元__20%=__元；
3）预付测绘项目费用（测绘项目预付款与定金之和）合计；人民币__元。
（2）乙方自项目完工之日起X日内，根据乙方实际工作量核计实际测绘项目费
自测绘成果验收通过之日起X天内，甲方应当一次性付清测绘项目的余额，并向乙方领取完整的测绘成果报告书。
第五条 测绘项目完成工期
1.乙方自收到甲方预付测绘算项目费用的时间视为测绘工期开始、
2.全部测绘成果应于__年__月__日前提交给甲方。
3.由于甲方原因或不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果的，乙方向甲方提交测绘成果的时间顺延。
第六条 提交测绘成果
1.自测绘项目费用全部结清之日起__日内，乙方根据合同约定的要求向甲方交付全部测绘成果。
2.乙方向甲方交付约定的成果报告书1份。
第七条 甲方的义务
1.如实填写《委托测绘申请表》。
2.甲方应向乙方提交有关资料。
3.乙方收到的所有资料和文件都必须真实、合法、有效、完整、准确。如果由于这些资料和文件引起任何责任，乙方必须承担全部责任。
4.为确保乙方测绘队伍的工作顺利进行，甲方应提供必要的条件，包括但不限于协助乙方进场人员进入现场并开展工作，为其提供必需的工作和生活支持。
并按要求在乙方测量人员的数据记录手簿上签名确认实地测量情况。
6.甲方应按约定支付测绘项目费用。
7.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第八条 乙方的义务
1.自甲方提交有关资料起，乙方将对该资料进行审核，如发现不符合要求的情况，应及时通知甲方补正。如果甲方提供的资料无法满足测绘需求，乙方有权拒绝接受该委托任务。
2.负责组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据合同约定的要求确保测绘项目如期完成。
4.乙方向甲方提供按本合同约定的技术标准和技术要求生产的预测绘成果。
5.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
第九条 甲方违约责任
1.合同签订后，由于甲方原因而终止合同，甲方已按合同约定交付定金的，无权请求返还定金。乙方未进入外业采集数据工作程序前，甲方无权请求返还定金。乙方已进入外业采集数据工作程序的。
2.如果因为甲方计划变更、提供不准确的资料或未按时提供所需测绘资料和工作条件，导致测绘工作需要重新进行、停止、中断或者修改测绘成果，甲方应按照乙方实际消耗的工作量增加相应的费用。
3.甲方未按约定支付乙方测绘项目预付款，应按顺延天数和当期银行贷款利息向乙方支付违约金。影响项目进度的，甲方应承顺延工期的责任。
4.如非测绘成果本身的质量问题，甲方使用乙方提供的测绘成果而引致与第三的纠纷，均与乙方无关。
第十条 乙方违约责任
1.合同签订后,乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应当向甲方双倍返还定金,并返还甲方预先支付的测绘项目预付款、
2.如果甲方已经提供必要的工作条件，但乙方未能在合同规定的日期内提交测绘成果，乙方应向甲方赔偿延期损失费用。每天的延期损失费用将按照合同约定的测绘项目预付款的百分之几进行计算。如果延迟是由于天气、交通、政府行为或者甲方提供的不准确资料等原因造成的，而非由乙方原因导致的，乙方无需承担任何赔偿责任。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或更正，以达到质量要求。
第十一条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十二条 其他约定：在测绘过程中，若乙方发现现场未满足施测的情况或测绘所需资料不全或不符合测绘要求，则向甲方发出《测绘案件现场勘测情况及补充资料的通知》，甲方收到《通知》后，应在规定的时限向乙方提供施测必备的条件或必需的资料。测绘条件完备和资料收齐后，测绘时限从测绘条件和资料齐备之日起重新计算或经双方协商后重新约定；若在《通知》规定的时限内甲方仍未向乙方提供施测必备的条件或必需的资料，则乙方向甲方发出《停案通知》，本合同终止。
第十三条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着事实求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。补充协议与合同约定不一致的，以补充协议为准。
第十四条 法律适用与纠纷解决方式
1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.在本合同履行期间，若因不可抗力原因导致无法履行合同的，双方应当依照相关法律规定及时进行协商解决。
3.本合同双方应通过友好协商方式解决有关条款的解释或履行争议。如经和解或调解无法达成一致，双方同意采取以下第____种方式解决本合同所涉及的任何争议：。
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十五条 附则
1.本合同由双方代笔签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。
2.本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
委托单位：
委托单位：
依据规定，合同双方就___________项目房产测绘，经双方协商一致，签订本合同：
一、测绘范围与测绘内容：
二、测绘项目的执行技术标准：
1、中华人民共和国国家标准/17986.1–20__、/17986.2–20__《房产测量规范》;
2、浙江省建设厅浙建房[20__]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;
4、其它：______________________。
三、测绘项目完成工期
合同签订后，乙方需在__________天内完成所有房屋的预测测绘，并将成果提交给甲方。乙方需要在进场后__________天内完成实际测量和绘制工作，并交付给甲方。
四、双方应积的义务
1、甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料：
申请产权初始登记的房屋
规划许可证;
土地使作权证或土地使用说明;
竣工建筑平面图;
人防红线图;
地名证：规划验收合格证;
公用部位设计说明，如有需要，需提供各种部位的归属协议，预测提供建筑平面图。
自然状况发生变化的房屋
房屋所有权证或房产测绘成果;
证明房屋自然状况发生变化的材料;
房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收，并出具测绘成果验收意见。
乙方作业过程中，甲方需紧密配合。
预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测，费用甲方另付。
2、在测绘过程中，甲方应积极配合乙方的工作，并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果，甲方应认真验收，并出具测绘成果验收意见，以确保成果符合要求。这需要双方共同努力，保证测绘工作的顺利进行。
3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准，按照国家房屋测量规范执行，对所完成的房地产测绘成果负责。
4、乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。
5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗，严禁涂改卷宗内资料，防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果，由乙方承担全部责任。
五、测绘项目工程费：
1、取费依据：
2、取费项目及工程总价款：
序号 项目 名称 单价总价款
依据实测总建筑面积计算
六、测绘工程款支付日期和方式：
1、自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。
2、预测结束后结清预测费用。
3、自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。
七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：
序号 成果名称 规格 数量 时间
八、甲方违约责任：
1、如果乙方在未进入现场工作前因为工程停止而终止合同，甲方将无权要求返还定金。乙方已进入现场工作，完成工作量的______%以内时。
完成工作量超过_____%时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%。
2、甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。
并支付窝工费。
九、乙方违约责任：
1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费。
3、若乙方提供的测绘成果无法达到质量要求，应当承担重测或采取其他补救措施的责任，以确保达到规定的质量标准。如果因为测绘成果质量不符合相关规定而产生了后果，____市房产管理局有权对乙方进行警告，并责令其限期改正。同时，依据情节轻重，可处以_____万至_____万元不等的罚款。
情节严重的，由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格。
十、如合同执行中出现纠纷，双方应协商解决。若无法达成一致，可向双方主管部门调解。如调解仍无法解决争议，双方同意提交______市仲裁委员会进行仲裁。
如果合同中未规定仲裁机构，且双方未在事后达成书面协议，则当事人可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、在合同执行期间，若遇有未尽事宜，双方应以求实、友好、协商的态度解决。
双方协商一致，签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
十二、其它约定：
十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。
委托单位 ：测绘单位：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人 ：或委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
合同编号：
签订地点：
签订时间：
委托单位(以下简称甲方)：_____________
委托单位(以下简称乙方)：_____________
依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就___________项目房产测绘。
一、测绘范围与测绘内容：
二、测绘项目的执行技术标准：
1、中华人民共和国国家标准gb/t17986.1——、gb/t17986.2——《房产测量规范》;
2、浙江省建设厅浙建房130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;
4、其它：______________________。
三、测绘项目完成工期
合同签订后，乙方需在__________天内完成所有房屋的预测测绘，并将成果提交给甲方。乙方需要在进场后__________天内完成实际测量和绘制工作，并交付给甲方。
四、双方应积的义务
1、甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料(复印件)：
a、申请产权初始登记的房屋
规划许可证(含规划红线图);土地使作权证或土地使用说明;
竣工建筑平面图(蓝晒图);人防红线图(含地下室高层房屋);
地名证：规划验收合格证;
公用部位设计说明，如有需要，需提供各种部位的归属协议。
b、自然状况发生变化的房屋
房屋所有权证或房产测绘成果;
证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、合并公证书、协议书等);
c、房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收，并出具测绘成果验收意见。
d、乙方作业过程中，甲方需紧密配合。
e、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测，费用甲方另付。
2、在测绘过程中，甲方应积极配合乙方的工作，并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果，甲方应认真验收，并出具测绘成果验收意见，以确保成果符合要求。这需要双方共同努力，保证测绘工作的顺利进行。
3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准，按照国家房屋测量规范执行，对所完成的房地产测绘成果负责。
4、乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。
5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗，严禁涂改卷宗内资料，防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果，由乙方承担全部责任。
五、测绘项目工程费：
1、取费依据：
2、取费项目及工程总价款：
序号项目名称单价(元)总价款
依据实测总建筑面积计算
六、测绘工程款支付日期和方式：
1、自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。
2、预测结束后结清预测费用。
3、自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。
七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：
序号成果名称规格数量时间
八、甲方违约责任：
1、如果乙方在未进入现场工作前因为工程停止而终止合同，甲方将无权要求返还定金。乙方已进入现场工作，完成工作量的______%以内时。完成工作量超过_____%时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%。
2、甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。
九、乙方违约责任：
1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费。
3、若乙方提供的测绘成果质量不符合要求，乙方应当承担责任并无偿重新进行测量或采取其他措施以达到质量标准。因测绘成果质量不符合有关规定的要求(而又非甲方提供的图纸、公用部位设计说明等资料原因所致)造成后果的，由______市房产管理局给予警告并责令限期改正，并处以_____万元以上_____万元以下的罚款;情节严重的，由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格(由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责)。
十、在执行合同过程中，若发生争议，双方可以协商解决或通过主管部门调解。如果双方无法达成一致，同意向______市仲裁委员会申请仲裁。如果合同中未约定仲裁机构，也没有后续书面协议，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、在合同执行期间，若遇有未尽事宜，双方应以求实、友好、协商的态度解决。双方协商一致，签订本补充协议。
十二、其它约定：
十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
个人房产合同 04-19
房产交易合同 04-01
民主生活会发言稿 06-29
孩子出生句子 06-29
童年傻事小学作文 06-29
