盖房协议书样本

时间：2023-11-29 盖房协议书

随着经济的快速发展进步，越来越多人学会签订合同。想要深入了解“盖房协议书”的内容吗请不要错过这篇文章，正规合同是怎么样的？以下内容仅供参考不应作为最终决策的唯一标准！此外，您还可以浏览祝福语大全栏目的岁月的句子199句。

盖房协议书(篇1)

建筑单位： （简称甲方）

施工单位： （简称乙方）

根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

一、承包方式

1、此楼房建筑为砖混结构二层，从开挖基础到粉刷完毕，实行包工不包料性质，甲方负责建筑所需一切原材料，包括施工用的水电一切原材料，施工所用的一切工具设备乙方负责。

2、建筑的结构外观、铺面与街面一样，结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工，若乙方造成尺寸的返工现象，乙方必须补偿甲方原材料费。

3、室内若需要的回填土方，乙方负责回填及压实，楼房的水电安装属乙方工程。

4、在整套房的室内工程中，底层水磨石，二层地板砖，前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖，走道、楼梯贴内墙砖1.5米高，一楼二楼贴内墙砖1.5米高，以上刮仿瓷，上乳胶漆，前后雨蓬30公分。

5、施工中乙方的.生活乙方自己负责，浇灌楼层的伙食由乙方自理。

6、此工程时间：20xx年3月12日开工，工期3个月6月底必须完

二、质量要求

1、基础按尺寸开挖，砂浆饱满，水平一致。

2、墙体垂直，平整、灰缝饱满，梁柱、板面无浇空、断层，不得出现大的漏筋、马蜂窝，楼板层水平在2公分以内。

3、地板砖：墙砖水平一致，砂浆饱满，不能有贴空现象。

4、内粉墙体平整，仿瓷刮光刮滑，门窗角必须垂直，无粉空现象。

三、安全措施

施工中，乙方必须提高安全意识，加强安全管理，一切大小安全事故乙方自己负责，与甲方无关。

四、结算方式

按实际建筑面积计算，每平方米按 元计算。

五、付款方式

1、基础完全完工付壹万元，每层浇灌完付壹万元，粉刷完付壹万元。

2、下欠款完工验收后结算，一次全部付清。

六、未在合同内的工程，经甲、乙双方共同协商处理。

七、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字有效。

甲方： 乙方：

年 月 日

盖房协议书(篇2)

盖房合同书，是建筑施工过程中，房主和施工方之间签订的重要文件。它记录了双方的权利和义务，约定了工程进度和质量标准，是保障双方权益的重要依据。

盖房合同书内容应具体详细，以确保双方能够理解并遵守合同中的所有条款。其中，需要涉及到以下重要内容：

首先，合同应该明确约定双方的权利和义务。对于房主而言，他应该详细说明房屋的用途、建筑面积和施工标准，并提出合理要求。施工方则需明确在规定期限内完成建筑工程，并保证施工质量符合国家建筑标准。

其次，合同应该详细说明工程进度和款项支付方式。双方需要在合同中约定施工进度，并提前规定工程不同阶段的进度款支付比例。特别是在履行合同期间，施工方需要履行对工程安全和施工进度的保障义务，避免出现交通封堵、占用公共或私人道路等问题。

最后，合同应特别注明质量保证并约定违约责任。对于质量保证，合同应规定保修期限、修理范围和费用承担方式等内容。同时，合同还需要约定违约责任，明确施工方在违约情况下应承担的赔偿责任和赔偿金额，并约定仲裁机制以解决争议产生的问题。

总之，盖房合同书是房屋建设的重要依据，具有重要的保障作用，建议在签订合同前，双方应当仔细分析所有条款，确保合同中的内容准确、详细并符合双方意愿。合同的内容应具体明确，以免产生争议，损害双方的利益，对于建设房屋的投资者，签订一份好合同同样能够减少风险，保证房屋建设的质量和安全。

盖房协议书(篇3)

盖房协议书：保障买房人权益的重要文件

近年来随着房地产市场的不断发展，越来越多的人开始涉足房屋买卖领域。但是，房屋买卖是一项复杂的过程，涉及众多法律条款和规定，对于买卖双方来说是很难完全了解的。为了保障买房人的合法权益，减少卖房人和中介公司的欺诈行为，盖房协议书应运而生。

盖房协议书，又称房屋认购协议，是一份双方当事人在买卖房屋时达成共识和认可的合法文件。它包含了买卖房屋的各项条件和条款，有助于避免因为双方在交易过程中的不理解或不同而导致的矛盾和争议。

盖房协议书一般应包含以下内容：

1. 识别资料：卖方和买方的姓名、身份证号等基本资料。

2. 房屋信息：包括房屋所在地、建筑面积、房屋类型、区域划分等。

3. 价格与付款方式：包括房屋的售价、首付款、尾款和中介费等费用。

4. 权益和风险：包括权益的保障、违约责任、产权纠纷等问题。

5. 其他条款：包括协议到期时间、签约地点等其他约定。

在签署盖房协议书之前，双方应当仔细阅读协议的各项条款和条件。卖方需要提供真实有效的房屋信息，买方应当确认房屋的真实性和合法性。签订盖房协议书之后，双方必须严格遵守协议的各项约定，不得擅自修改或违反协议。同时，如果发现协议中的内容存在问题，应及时与对方协商解决。

盖房协议书作为一份非常重要的合法文件，必须得到公证处或者律师的认证。公证或认证的目的主要是为了防止协议的不真实性、不合法性以及泄露风险。

总之，盖房协议书的出现使得房屋买卖更加规范，保护了买方合法权益，减少了房屋买卖方面的纠纷。在进行房屋买卖时，我们应该认真了解相关法律法规，以求保障自己的合法权益。

盖房协议书(篇4)

盖房协议书

当你决定盖一栋房子，必须要签订一份盖房协议书。这个协议书是房屋建造的基础文件，记录了双方的权利和义务，确保建造过程的合法性和安全性。

该协议书应涵盖以下内容：

一、工程概述

该部分应包括建筑房产所在地、建筑造型图、三维结构图以及使用材料的详细说明。此外，也应该列出所有建筑设备和机器的相关情况。家居是人们舒适生活的重要组成部分，如橱柜、书房、卫浴坐便器等的装修细节，都应在此部分讲述清楚。

二、施工人员

应明确定义负责施工的总工程师、工地监督人员和其他专业人员。包括工程总监、质量检测员、安全监察员等。如有需要，合同双方还需要明确施工队伍的工作时间、工作范围和职责。

三、工程期限

需明确工程建造时间期限，包括开始日期，完成日期以及工程的总时长。同时要规定施工现场管理程序的相关安排，例如怎样控制工程的期限和预算，如何保证施工时的质量和可行性。

四、资金及支付方式

应概略罗列出施工的所有费用，包括土地开拓、建筑的各个部分、设备及材料等，保证这张合同的可行性。除此以外，还应阐明支付金额和周期以及支付方式等要素。

五、责任和保险

在建筑物被毁或被他人侵害时，双方需承担责任。对此，该协议书必须要作出相关安排。建议协议书中的责任部分首要考虑建筑师、承包商从事施工的合法性，其次再加入关于隐患的规定及保险附加条款。

在这些条款之中，风险与保障都是必须考虑的问题。因此建筑师要保证施工的可靠性，承包商要给予必要的安全保障。可行的措施包括保险条款、合同维护、现场监督、监理证书、证明文件等手续。

六、翻修后维护的条款

如果你还打算翻修或改造房屋，翻修后维护的条款也必须纳入协议书中。这里所指的翻修是指对现有房屋进行改动或改造，而不是在原有地基基础之上修建新增的房屋。在这个条款中，应开列出各种负责复修的细节及价格，并在协议书中具体说明。

七、管辖权和名义

该协议书应准确明确施工所在地的管辖权，以防误解或纠纷的产生。

八、签字与约束力

当有两个人或以上参加协议签署时，应注意每个签字人在协议内容上的了解和认同，以便协议的实施和效力。另外，为方便存储文档以及检查细节，建议将签名日期也明确地记录在协议中。

总之，盖房协议书是一份关于建筑房屋的重要合同。它规定了所有相关方的权利和义务，规范了施工管理程序，以确保安全和可靠性。在签署协议书之前，应仔细详细阅读所有条款，让您的房屋承包过程充满了透明和合法性。

盖房协议书(篇5)

甲方：

乙方： 电话：

经双方协定，有甲方现浇结构的房子，以包工包料的方式承包给乙方修建，面积180.55平方米，建筑面积按墙角丈量计算，雨棚按宽1米计算，造价每平方米陆佰陆拾元，合计壹拾壹万玖仟壹佰陆拾叁元（￥：119163.00元）。

一、甲方所负责事项

1、动工前应做好三通一平即电通、路通、水通、垫好地工，平整地。并负责水电费。

2、修房要经土管部门的许可，若造成停工，甲方要负责乙方的一切经济损失。

3、备给准确的图纸，如若在施工中甲方随意变更，超过的造价甲方向乙方当时补上差价。

4、提供给住宿.

5、处理好垫方，应垫到正负零。

二、乙方所负责事项

1、施工期中每一道工序都要有甲方随时验收，合格同意后才可进行下步工序，如有不规范的施工双方互相研究解决。

2、乙方必须按图纸施工。

三、修房的结构条件

1、地基要求石头浆，外围深100cm宽80cm的基础（包括2024圈梁），内承重墙深80cm宽50cm的基础（包括圈梁）,不承重墙为12cm宽。

2、主体部分：砌墙要求空心砖、外围墙37cm，内承重墙为24cm，不承重墙为12cm，土砂砌墙，外围三面墙5cm钢网笨板作保暖。

3、房子高正负零至平口高3米，10个构造柱，钢筋标准为12的螺钢，6为负筋，现浇房顶钢筋标准8、10，格距1515，钢筋为国标钢。前雨棚宽120cm，镶琉璃瓦。

4、房顶防水部分，顶上炉渣，房脊厚40cm，炉渣上面5-6cm的沙灰封顶，4mm厚的复合型的SBS做防水处理。（每卷价格80元），房顶为内排水。

5、瓷砖要求：门面砖1428cm防冻瓷砖，价格0.40元/块，地板砖规格60cm60cm，每块10元，卫生间伙房墙砖规格20cm30cm，每块在0.40元。伙房卫生间地板砖规格30cm30cm，价格1.5元/块，超出上述价格甲方给乙方补偿差价。

6、地平、房间内厚度为5-6cm，外墙护坡，宽70cm,厚10cm，前面宽150cm.

7、灰号比例：砌墙为20#沙浆，混凝土用150#砼。

8、窗子为塑钢窗（屯河牌），每平方价格150元，大理石窗台板，安装白色玻璃，方管防护栏。

9、金属门2个（华洋门），价格前门750元，.内门感光门，价格90元，球型锁每把10元。

10、粉刷部分：室内白色815涂料粉刷（一般的高质量涂料）。

11、安装上下水，超出面积1米外的电线、自来水管道、下水管道等其余事项乙方不负责。

12、照明部分用2.5平方的铜芯线，开关、插座均为吸墙式的大翘板，所属房间均由灯泡通电，施工安全自己负责。

13、付款方式：工人进入工地预付总造价的30%，砌主体完时付总造价的15%，现浇顶完时付总造价的20%，安门窗付总造价的15%，拉地板砖10% ，工程完工扫地出门时付7%，留3%为质量保证金，到12月份付清。不得拖欠，不履行付款方式，甲方不可擅自住房。

14、工期为50天，按进工地时算起。

15、以上合同双方不得违约，合同未公正，双方签字生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，规划办一份。

甲方签字： 乙方签字：

年 月 日

盖房协议书(篇6)

盖房合同是指建筑施工合同的一种，是由房屋业主和建筑公司签订的，规定建筑公司在一定时间内按协议的工程工艺、设计、质量等要求完成房屋建设项目，并向房屋业主提供完整的房屋。这是一种法律文件，明确了双方权利义务，具备约束力和法律效力。

盖房合同是建筑工程领域中非常重要的合同之一。它直接关系到房主的利益，因此在签订盖房合同时需要谨慎，以确保双方权益得到尽可能的保障。在此基础上，具体分析盖房合同的主题内容如下：

一、合同签订对象

盖房合同的签订对象直接涉及到建筑公司和房屋业主双方的利益。建筑公司承担房屋的设计、施工和建设责任，房屋业主则是付款方和最终享受房屋的使用权利者。因此，在签订合同时，需要双方共同确认签订对象的身份和资质，并要求签署合同的人员有相应的法律权利和资格。

二、施工工程

盖房合同所涉及的核心是施工工程的内容。这包括对房屋建设项目的设计、建筑和工程的监督等方面。在签订合同时，需要对建筑工程的具体事项进行明确规定，如质量标准、监管机构以及施工时间等。这样可以确保在施工过程中出现的任何问题都有相应的解决方案。

三、质量标准

在盖房合同的签订过程中，必须确定施工工程的质量标准。一般而言，房屋业主必须明确要求施工公司在施工过程中遵循的质量标准，确保房屋的质量达到预期的标准。同时，在施工过程中，需要有专业机构的监督或验收，并应记录相关检查资料，以供日后参考。

四、交货期

盖房合同的交货期是确定房屋交付时间的最重要标准之一。确定交货期是非常重要的步骤，因为它直接关系到房屋业主对房屋的使用需求。在确定交货期之前，房屋业主需要评估他们对房屋交付时间的需求，考虑到具体实际情况，合理安排房屋交付时间，并最终确定盖房合同交货期。

五、交付情况

当建筑公司成功完成房屋施工任务后，需要将房屋交付给房屋业主。在盖房合同中需要明确交付事项，如房屋交付和验收程序、交付前必须完成的检验项目等。此外，需要明确交付后的保修期限、安装设备维护等重要问题，确保双方在房屋交付后的合作保持顺畅。

六、违约责任

在盖房合同中，需要明确双方的违约责任。如果任何一方无法按照合同约定完成其责任，另一方有权要求违约方承担相应的法律、经济责任。因此，在合同签订时，双方必须确立所有的违约条款和相关责任，避免在后期发生任何分歧。

总之，盖房合同是建筑公司和房屋业主之间的一份非常重要的法律文件。为确保合法权益，必须在签订盖房合同时仔细地考虑所有相关事项，并确定签订对象、质量标准、交货期、交付情况和违约责任等条款。只有这样，相信双方的利益才能得到最优化的保障，同时也确保了建筑公司和房屋业主之间的合作能够顺利进行。

盖房协议书(篇7)

盖房合同是指有关盖房子或进行土地开发的双方签署的协议书。盖房合同一般是为了规范双方的权利和义务，保护双方的利益，避免发生纠纷而制定的。接下来，本文将从下面三个方面详细地介绍盖房合同。

一、盖房合同的重要性

1、规范合作：盖房合同可以明确双方的职责和责任要求，防止合作双方在建设过程中发生纠纷，保障双方的合法权益。

2、提供证据：盖房合同也可以作为证据，用于双方之间的交流协调，同时也可以作为证据用于物产及法律争议的解决。

3、保护利益：通过签订盖房合同，可以明确地规定双方的利益和义务，避免在日后发生利益分配的争议，保障双方的利益。

二、盖房合同的内容

1、合同主体的信息：包括合同甲方、合同乙方的名称、地址和联系方式等。

2、买卖房屋信息：包括房屋的位置、面积、价格和建筑期限等。

3、房建工程进度及验收标准：包括房建工程进度计划、验收标准以及赔偿前提等。

4、建筑材料及施工规格：包括建筑材料、质量标准和施工规范等。

5、买卖双方义务：包括买卖双方的权利、义务和责任等，明确双方的权利和义务，防止出现一些纠纷和争议。

6、争议解决：包括争议的解决方式、裁决的方式等，以及争议的处理流程和网开一面的原则。

三、盖房合同的签订流程

1、需求方提出要求：需求方可以通过招标、询价、竞标或直接与工程公司洽谈等途径，来寻找合适的建筑公司。

2、选定建筑公司：需求方从多家建筑公司中选定一家合适的公司，然后跟该公司进行谈判。

3、洽谈相关事宜：在洽谈中，双方商量并达成一致后，建筑公司就可以起草盖房合同，并提交给需求方。

4、合同审核：需求方需要详细审阅盖房合同，确保合同内容符合双方的意愿和要求，并且符合相关法律法规，无误后双方签署。

5、付款方式：在签署盖房合同前，需求方需确定付款方式、支付时间和支付金额等细节。

总之，“盖房合同”是建筑公司和需求方之间进行盖房合作的重要依据。在制定和签署盖房合同时，需要充分考虑各方面情况和利益，明确具体和详细的条款，确保签署完毕后，能够为合作双方带来最大的利益。

盖房协议书(篇8)

盖房是人们进行的一项大工程，往往需要花费较长的时间和大量的资金。在这个过程中，盖房合同可以说是非常重要的一份文件。它详细地规定了建设方、房主和工程外包商之间的权利、义务和责任。本文将就盖房合同进行详细的介绍，让大家对这份合同有更加深入的了解。

盖房合同是一种法律文件。它被制定出来，是为了确保房屋建设的安全和质量，并规范建造过程中各方的行为。盖房合同通常会包含以下内容：

第一、建设方的信息。建设方是指承担建造工作的单位或个人。合同中应写明建设方的名称、地址、联系人和电话等相关信息。

第二、房主的信息。房主是指要建房的单位或个人。合同中应写明房主的名称、地址、联系人和电话等相关信息。

第三、建造范围。盖房合同规定了建造的范围和建筑的类型。建筑类型通常包括住宅、商业、工业和公共设施等。

第四、建造工程的进度和预算。合同中应规定工程开始和完成的日期，并详细列出工程的预算和支付方式。这个环节特别重要，因为如果工程超过规定的时间，或者超出了预算，那么建设方或房主就需要负担额外的费用。

第五、工程质量标准。盖房合同必须规定工程的质量标准和验收标准。如果工程未达到规定的质量标准或验收标准，建设方就需要承担相应的责任。

第六、工程保修期。合同中通常规定了工程保修期，即在保修期内，如果房屋出现质量问题，建设方需要承担修理的费用。

第七、双方的权利和责任。盖房合同中应详细规定建设方和房主的权利和责任。

第八、合同的违约责任。如果任何一方未能履行合同规定的义务，那么合同中必须规定对方的违约责任。

因为盖房合同是一份非常重要的文件，建设方和房主必须认真阅读合同，并在签署之前搞清楚合同的内容和条款。如果有任何疑问，可以找专业的律师或评估师进行咨询。一旦签署了盖房合同，双方都必须遵守合同的规定。否则，对方可以要求追究法律责任。

总之，盖房合同是一份非常重要的文件，它确保了建设方和房主在建筑过程中的权利和义务。因此，建设方和房主必须仔细阅读盖房合同，严格遵照合同的规定操作。只有这样，我们才能建造安全、舒适和美丽的房屋。

盖房协议书(篇9)

私人盖房合同指的是个人在规划、建设房屋时与相关的承建商所签订的合同，包括了详细的条款以及条件。这份合同是保证建房项目的成功完成，以及捍卫相关权利和责任的一份正式文件。

私人盖房合同首先详细说明了建筑物所需的物料与指令，包括了所需的地基测量、建筑图样、建筑方案、人力、材料、设备、施工与完成日期等等。所有这些条件都必须得到签约双方的确认与同意。

私人盖房合同还包括了承建商对其施工质量的保证。承建商需要明确地标明他们所遵守的建筑规定，包括了建筑方案、法规和技术，以及保证他们的施工是在相应的时间和预算内，以最高标准完成的。

此外，合同内容也需要涉及到一些规定和做法，以消除可能的纷争和误解。例如，所有可能的变更需要都要在独立的书面文件上得到记录，并且需要受到签约双方的书面确认。此外，承建商还需要与居民同住在同一区域内并要尽力不干扰他们的生活，他们需要确保周围环境的安全和清洁。

当然，签署私人盖房合同并不完全意味着一定可以避免所有的纷争。如果出现了任何纠纷，签约双方应该第一时间沟通并尽力解决。如果最终仍无法解决，则需要通过法律手段来解决。在这种情况下，合同文件将提供一种重要的依据，以供法院做决定。

总的来说，私人盖房合同对于建房项目是非常重要的。在签署合同之前，需要花费足够的时间去审阅并确保所有条款都得到了详细阐述。一旦签署了合同，双方的义务和责任就是明确的，带来了安心和保障。

盖房协议书(篇10)

农村盖房施工合同

随着我国农村城镇化进程的不断推进，越来越多的农村居民开始重视房屋建设。农村盖房施工合同因此变得越来越重要。本文将对农村盖房施工合同进行详细介绍。

一、合同的重要性

农村盖房施工合同是确保建设质量、明确权利义务、减少纠纷的重要法律文件。在具体实施中，农村盖房施工合同起到了以下作用：

1. 确定双方权利义务：合同是建立在双方意思自由平等的基础上，通过约定建设方式、建设标准、建设进度、支付方式等条款可以确立双方的权利义务，减少纠纷。

2. 规范建设质量：建设质量是衡量房屋价值的重要标准，合同约定建设标准可以确保建设质量，从而保证房屋的实际价值不低于预期价值。

3. 明确建设进度：房屋建设时间短、质量好是农村居民关心的问题。合同约定建设进度可以确保工程在规定时间内完成，避免由此带来的经济损失。

4. 规范支付方式：农村盖房投资大，预算不足，需要有一个可靠的支出计划。合同规定支付方式，可以确保双方按照约定的时间和金额进行支付，减少资金浪费。

二、合同主要内容

农村盖房施工合同应包含以下主要内容：

1. 建设范围：明确建设范围，包括建设房屋面积、建设标准等。

2. 建设标准：包括用材、用料、建筑工艺、施工质量等。

3. 价格：包括总价、各阶段支付方式、价款调整条款。

4. 施工期限：明确时间安排、施工进度检查、承包人违约责任等。

5. 质量保证：在建设完成后一定期限内修缮房屋损坏或缺陷等。

6. 技术支持和维护：提供技术指导、维修、保养服务等。

三、农村盖房施工合同的注意事项

在签订农村盖房施工合同时应注意以下几点：

1. 合同签订前必须查证承包人资质和信誉度，以保证资金、质量安全。

2. 不要因价格便宜选择不正规承包商，必须选择有承接资格的专业承包商。

3. 在签订前对合同相关条款进行详细阐述，必要时征求法律意见。

4. 合同中约定的内容要具体、清晰明确，确保双方权益。

5. 可以在合同中约定违约责任条款，确保违约行为的承担责任和处罚。

总之，农村盖房施工合同关乎农村居民的栖身之所，是一份非常重要的法律文件，应该引起我们的足够重视，给予合法地位和效力。

盖房协议书(篇11)

盖房合同是一种重要的合同方式，它是在建筑业和房地产业中常见的一种合同形式。盖房合同是指双方在建造房屋时所签订的协议，其中包括房屋的设计、施工和付款等方面的内容。下面将详细介绍盖房合同的相关内容。

一、盖房合同的类型

1.总承包合同：总承包合同是一种较为完整的合同，它包含的内容较多，包括房屋的设计、材料采购、施工、验收和收款等方面的内容。总承包合同适用于规模较大的建筑工程。

2.分包合同：分包合同是指在总承包合同的基础上，再根据具体需要将工程分为若干部分，由分包商对各部分进行承包。通常情况下，分包商承包的都是某项具体的工程。

3.设备材料采购合同：设备材料采购合同主要是用于材料和设备的购买，通常是由业主与制造商签订的，确保在建筑中使用的材料和设备质量达到预期。

二、盖房合同的条款

1.付款方式：盖房合同一般都会包含付款方式。这个条款阐述了业主如何向承包商支付货款。有些盖房合同的付款方式是分期付款，也有的是一次性付款。一般而言，付款时间是建筑工程的进度决定的。

2.施工进度：施工进度是盖房合同中另一个重要的条款。在这个条款中，业主和承包商都应明确工期，也需要规定每一个施工阶段达到的标准和要求。当施工进度超前时，业主可以提供一些额外的奖励，以激励承包商加快工程进度。

3.变更条款：当盖房合同中的某些条款需要修改时，变更条款就发挥了作用。例如，当业主需要修改房屋设计时，就需要更改盖房合同的相关内容。变更条款要定明确，在修改时也要遵循一定的程序。

三、盖房合同的履行

1.对于业主，需要做的是及时支付工程款项，向承包商提供工作所需的草图和图纸，并在施工过程中对施工进度进行监督和检查。

2.对于承包商，必须按盖房合同中规定的要求，完成建筑环节的设计、施工、材料采购、验收等工作，确保交付给业主的房屋符合预期要求。

盖房合同是盖房工程中的重要合同，它会对工程进程和质量产生重要影响。因此，在签署盖房合同时，应注意合同中的各项条款是否符合实际情况，并不断进行调整和完善。只有合同双方能够共同遵守合同内容，才能实现工程质量和双方合作的双赢状态。

ZF133.com更多祝福语扩展阅读

售房协议书样本

你知道合同应该包括哪些基本组成部分吗？现在法律越来越广泛地普及，一份相对完善的合同需要不断地改进和提高。这份特殊的“售房协议书”一定会给您带来独特的体验，希望我所写的故事能够带给您欢乐！

售房协议书【篇1】

2022售房购房协议书样书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。售房购房协议书样书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022售房购房协议书样书正文内容

甲方(卖房人)： 身份证号码：

乙方(买房人)： 身份证号码：

甲方将____县沭河家园 栋 单元 室的房屋及车库 出售给乙方，经甲乙双方协商，达成一致意见如下：

一、房屋建筑面积 平方左右，车库 平方左右，总售价 元整(： )。

二、协议签订后，乙方先付定金 (： )。甲方于________年____月____日之前乙方与甲方(原房主夫妻双方)签订售房协议。同时甲方在付售房时乙方付清余欠的售房款，在________年之内，甲方无条件协助乙方办理相关手续，过户按有关部门规定，甲乙双方各付其责，过户到谁的名下由乙方决定。

三、甲方保证对此房有处理权。

四、过户时甲方要保证原房主夫妻双方到场签字，一切过户费用由乙方负责与甲方无关。如果因安置办结帐方面产生费用由甲方负责。

五、乙方付清全款的同时沭河家园 栋 单元 室的房屋所有权归属乙方。

六、甲乙双方签订协议后，双方不得违约，如有一方违约，违约方赔偿另一方房屋总售价价10%的违约金。

七、此房售前有关债权、债务由甲方负责，与乙方无关。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方： 电话：

乙方： 电话：

证明人：

年____月____日

售房协议书【篇2】

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落在娄底市娄星区甘贵路80号移民基地4、5层（建筑面积192平方米）房屋出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。

二、双方议定上述楼层总价款为人民币大写贰拾肆万玖仟陆圆整；即人民币小写249600.00元。

三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写100000.00元整。（后续款以收据为准）

四、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。

五、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担，甲方提供有关资料hellip;hellip;

六、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

七、甲方应在20xx年2月交房给乙方；交房后乙方付清余款。

八、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方加倍赔偿违约金。

九、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

甲方（卖方）：（印）身份证号：

住址：电话：

年月日

乙方（买方）：（印）身份证号：

住址：电话：

年月日

证明人：

20xx-7-24

售房协议书【篇3】

甲方(卖方)：身份证号码：

乙方(买方)：身份证号码：

根据中华人民共和国有关法律、法规，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守，

第一条甲方将自己的房屋及房屋和住宅占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下：

1、甲方愿将其位于毕节市七星关区大河乡鸡姑街道的房屋、房屋和住宅占用范围内的土地使用权及土地使用证转让给乙方，现在该房屋从地面起共两楼。

2、该房产的楼顶二楼以上地盘的使用权归乙方所有，并包括以后将修建的三楼及三楼后面的厕所(后到岩石)也归乙方所有。

3、以上房产交易价格:乙方以拾玖万陆仟圆整(小写：196000.00元)购买甲方的房产。

4、本合同签订前，该房屋一楼的出租由甲方与租赁者交接清楚。本合同签订后，房屋的出租租金归乙方所有。

5、以后如果乙方要办理此房产的各种独立证件，所发生的一切税费由乙方负责，甲方协助乙方办理。

6、付款时间方法

乙方于xx年12月30日前向甲方以转款形式付清房款，交款日期以转款收据为准。

第二条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方于xx年12月24日将交易的房产全部交给乙方使用。

第三条违约责任

1、乙方如果未按合同规定时间内付款，则由乙方承担一切后果。

2、如甲方未按时将房产转让给乙方，则产生的损失全部由甲方负责。

第四条该合同自签字、盖章之日生效，本合同未尽事宜双方可以签字补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第五条合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第六条本合同一式二分，甲、乙双方各持一份。

甲方：(签章)

乙方：(签章)

年月日

售房协议书【篇4】

出卖人(以下简称甲方)：_________身份证号码：______________________

______甲方为___

___省__

___市__

___区/镇____

____居民甲方配偶：_________身份证号码：_________________________

___房屋地址：__

_农村集体土地使用证的相关号码：

__________________________买受人(以下简称乙方)：_________身份证号码：______________________________乙方为________省________市______区/镇__________居民根据了《中华人民共和国的民法典》、《中华人民共和国的土地管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方需要遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：

第一条房屋情况，该房屋的农村集体的土地的使用证号：__________________________房屋座落：______市______区_______村。设计用途

居民自住用房

，建筑结构

，建筑层数为____层。建筑面积_____平方米。该房的相关房土地来源为：农村的集体土地的划拨

，房屋建于_________年使用至今为______年。第二条该房屋的价款的规定该房屋按需要照协商以总价计算，价款为30万元，计叁拾万元(大写)第三条，房屋交付日期，经双方签订了相关合同后，乙方需要付清甲方房款_5_日内方可交付。

甲方在将房屋交付给乙方的时候如遇不可抗力(如自然灾害及其他不可抗力)时，且不能履行合同，双方同意按下列第

_2_种方式处理：1、变更合同2、解除合同

买房流程攻略指南

选房资料，购买资格，签订合同，贷款流程3、____

第四条，乙方付款形式及付款时间。如甲方无异议，乙方将在合同签订

甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，

甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约金。

算。此外，乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。

第七条。房屋质量及保修责任，甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要求)，未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。乙方在房屋主体结构完好情况下，承担维修责任。

第八条。房屋及其土地使用权力延伸的规定。该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有，且甲方于_______年_____月____日按照合同规定将所属房屋售于乙方。乙方作为购买者享有该房屋及其土地使用的一切权利，且双方需声明乙方在购买该房屋后，拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利(包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均由乙方所得，与甲方无任何关系，且甲方后代不得对乙方及其后代进行相关追偿)。

该合同由双方所在村委会给予认可，甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙方，乙方在法律规定和适当机会下将其作废，并在村委会的证明和市/区政府规定的条件下重新办理乙方对于该房屋的农村集体使用证。

第九条公证人的规定，本合同在________省________市________区________村村委会的公证下签订，双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。

公证人(签章)甲方：

乙方：_____年_____月____日

甲方：_____年_____月____日

售房协议书【篇5】

出卖人(甲方)：身份证号码：

买受人(乙方)：身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。

1、甲方愿将其拥有完全产权的位于市___________城区_______________________________________的房屋(房屋所有权证编号：___________，建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的价款出售给乙方。

2、本合同签定前，该房屋如有应缴纳的一切税费，概由甲方负担。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定各自负担。

3、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每期逾期1天按房价总额千分之‰，计算违约金缎带与乙方。逾期超过_______个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_________元。

4、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。;">供方： (以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

乙方因公司经营的需要，特向甲方购买货物，为明确双方的权利和义务，经双方共同协商，订立以下条款：

1、乙方在公司的经营过程中，以货物市场价格为标准，同时甲方保证乙方的需求量。

2、乙方根据公司销售进度的计划，分期分批有计划的向甲方购进所需的货物，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需货物的规格、型号、数量，经甲方确认后，甲方应在合同签订后15日内将该货物送到乙方的公司，如果甲方逾期，按货款价格的千分之三支付违约金。

3、签订本次合同所需货物的规格、数量及其它：

4、由于货物市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商决定。

5、付款方式：签订合同同时支付30%的货款至甲方，计：叁拾捌万肆仟元整(384000元)，所有货物须在签订合同后15天内送到乙方指定地点检测合格后付清剩余70%货款给甲方，计：捌拾玖万陆仟元整(896000元)

6、货物接收验收方法：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可收货，如有质量问题应在收到货之日5日内书面通知甲方，并提供相关检测报告，经双方确认后，甲方应将不合格货物运回，并承担运回所发生的费运，同时应在10日内换回合格货物。

7、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议，应先协商解决，协商不成，提交地方所在地人民法院裁决。

8、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________

法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

_________年____月____日 _________年____月____日

ideng_f;">甲方(卖方) ，男， 县 镇 村 庄村民，身份证号：，女， 县 镇 村 庄村民，身份证号：

乙方(买方) ，男， 县 镇 村 庄村民，身份证号：

根据国家《合同法》等法律的相关规定，甲、乙双方经协商一致签订本合同，以资共同信守执行。

第一条：合同标的即房屋状况

1、该交易房屋坐落 县 镇 村 庄(或 路 旁)

2、该房屋为(如两层砖混结构楼房)， 南北长 米，东西长 米，共 层。房屋占地面积约为 平方米，院子占地面积约为 平方米。左紧邻 的房屋，右紧邻房屋。

3、该房屋为(如宅基地自建房或村镇开发自建房，宅基地审批文件编号： )

第二条：合同房屋交易价款：人民币 万元整

大写：

第三条：付款时间及方式

1、 在 年 月 日 付人民币 万元。

2、 在房屋产权证。土地使用证过户手续办理完毕之日付款 人民币 万元。

3、 在交付房屋之日，付清尾款人民币 万元。

每次付款，甲方收到后因出具收据。

第四条：甲方的权利和义务

1、甲方应保证该房屋在合同签订前确实专属自己所有，出具村级以上单位对甲方专有该房屋的证明并交付给乙方。

2、甲方有权按照合同约定收取乙方交付的全部房屋交易价款并有义务开具收据交付给乙方。

3、甲方应保证不存在任意第三人对该交易房屋主张任何未被告知的权利情况。

4、甲方应保证该房屋不属于违章建筑、不属于已被或已确定将被列入新规划而拆除或征用的范围。

5、甲方应告知乙方有关该房屋的质量状况。

6、甲方应将该房屋的宅基地审批文件等相关手续交付给乙方。

7、该合同签订后甲方应将该房屋全部交付给乙方，且甲方不得以自己的行为致使该合同无效。

第五条：乙方的权利和义务

1、乙方应按照合同约定给付甲方该交易房屋价款并向甲方索要收据。

2、乙方购买该房屋后，若根据有关规定可以办理相关权属登记的，甲方有义务给予协助。

第六条：特别约定

1.因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑，改房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。

2. 若今后房屋重建，甲方应承认乙方的住房面积。如国家征地，土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有，甲方负责积极配合。

第七条：违约责任

1、任何一方违反合同约定，对方可要求违约方在一定期限内改正，违约方应当改正。

2、甲方违反第四条的有关约定导致乙方在合同签订后无法对该房屋行使所有权的，乙方可要求解除合同并同时要求甲方全额退还房屋价款及其相对应的银行定期存款利息和全部房屋价款的20%的违约金。

第七条：本合同发生争议时双方应先进行协商，无法协商或协商不一致的可以通过有关法律途径解决。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

现住址： 现住址：

联系电话： 联系电话：

签约时间： 签约时间：

售房协议书【篇6】

2022售房协议书范例是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。售房协议书范例能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022售房协议书范例正文内容

卖方(甲方)：______________

身份证号码：____________________________

买方(乙方)：______________

身份证号码：____________________________

根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。

第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下：

甲方愿将其位于______________的房屋，房屋建筑面积______平方米，车库面积______平方米出售给乙方。

第二条甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币(大写)：______________________元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次将房款付给甲方。

第三条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于______年____月____日将上述房地产交付乙方。

第四条税费分担

经甲乙双方协商一致同意办理房地产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。

第五条甲方应结清房屋交接前的天然气费、水费、电费等费用。

第六条合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第七条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。

第八条本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

第十条附件：房产证复印件

甲方：(签章)方：(签章)

________年________月________日

售房协议书【篇7】

甲方：________

乙方：________

联系电话：________

身份证号码：________

根据《中华人民共和国合同法》、《洛南县秦唐街城市棚户区迁建实施方案的通知》、《洛南县秦唐街城市棚户区土地及房屋征迁补偿办法》等相关法律和文件规定。对洛南县秦唐街城市棚户区改造项目中选择产权置换的被拆迁户，经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成以下协议。

第一条甲方提供房屋的基本情况：房屋位于在柳林社区阳光庭院保障性住房小区________号楼单元________楼________户，建筑面积________平方米，房屋用途为住宅，属框架结构，装修程度为毛坯房。

第二条乙方付款方式和时间：

乙方在秦唐街棚户区房屋位置为：________，面积为：________，评估价为：________。乙方自愿放弃货币补偿，选择产权置换，置换房屋面积为：________单价为：2450元/平方米，合计：________元。原房屋评估价和置换房屋价值差价为：________元。________方应在________年________月________日将差价(人民币)________元整(￥:________元)交付甲方，甲方开出收款收据给乙方，并注明收款数额及款项用途。后由甲方交给乙方房间钥匙购房合同、发票及其它相应的票据等。

第三条甲方交房时间及过渡费：

甲方于20______年________月________日完成交房，房屋交付使用时将房产及其附带钥匙全部交付给乙方。根据《洛南县秦唐街城市棚户区土地及房屋征迁补偿办法》，过渡期自被征收人搬迁腾空房屋之日起计算，过渡期为24个月，过渡费为1.5万元/年，共计3万元。如遇特殊情况顺延过渡期限，按照原标准支付临时过渡费。

第四条甲乙双方违约责任：

1、在签订产权置换协议，补完差价后，甲方如未按本协议规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按协议第三条向甲方追究延期过渡费。

2、如甲方故意隐瞒此房屋的基本情况和质量问题，影响乙方的居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担。

3、如乙方在规定时间内未结算清产权置换所补差价，甲方有权延期交付房屋，直至乙方付清全部款项。乙方拒不支付的，甲方可单方终止协议。

第五条发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公平合理的原则签订本协议，签订本协议后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔安置房购房协议书合同范本。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条本房屋及附属房屋面积为设计面积,总价款以套计价，以后不因房屋实测面积与现在暂估面积的差异而变动总价

任何一方不得以任何理由、任何方式要求增加或者减少双方约定的房屋总价款。

第七条在签订协议、补完差价、双方完成交房后，乙方未取得房产证、土地证、及相关证件之前，该房屋所有权归乙方所有。

第八条如乙方需要办理此房各种独立证件，所发生费用由乙方承担，甲方只负责协助办理。

第九条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效益。

第十条本协议一式几份，甲乙双各一份。

甲方：(签章)________乙方：(签章)

地址：________身份证号码：________邮编：________地址________：

电话:________邮编:________电话:

年________月________日________年________月________日

售房协议书【篇8】

卖方(甲方)：_______________

身份证号码：_______________

买方(乙方)：_______________

身份证号码：_______________

根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。

第一条：甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下：甲方愿将其位于______________的房屋，房屋建筑面积______ 平方米，车库面积______平方米出售给乙方。

第二条：甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房地产转让价格为人民币(大写)：______________________ 元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次将房款付给甲方。

第三条：甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于______年____月____日将上述房地产交付乙方。

第四条：税费分担，经甲乙双方协商一致同意办理房地产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。

第五条：合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第六条：上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。

第七条： 本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：_______________(签章)

乙方：_______________(签章)

_________年______月___日

售房协议书【篇9】

【目录】篇1：土地转让协议书篇2：土地转让协议书篇3：土地转让协议书篇4：土地转让协议书篇5：土地转让协议书篇6：土地转让协议书篇7：土地转让协议书篇8：土地转让协议书篇9：土地转让协议书篇10：土地转让协议书【正文】

篇1：土地转让协议书

甲方：

乙方：

甲方拥有位于＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿占地面积为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米的土地的使用权，并且拥有建筑于这宗土地上的总计面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米的房产。甲方拟将这块土地使用权及相关的房产转让给乙方。经双方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就房屋土地转让事宜达成协议如下：

第一条转让土地及房产的基本情景

１、土地座落位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２、土地使用权面积：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３、土地规划用途：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４、土地使用权来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

５、土地使用期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

６、国有土地使用证的号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

７、国有土地使用权出让合同书的号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８、地号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

９、房权证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１０、房产建筑的使用面积：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

１１、房产面积：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第二条转让价格

１、甲乙双方确认转让价格为人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿（小写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）；

２、上述转让价格包含甲方取得转让土地的使用权以及见诸于该宗土地上的房产。

第三条支付方式

１、由于甲方对外欠有债务，为保证土地使用权转让登记手续和房产产权过户手续的顺利进行，乙方在甲方需要时，陪同甲方在合同约定价款内将部分款项直接支付给相应的债务人。

２、每次支付款项时，在该款协议下，由甲方签字确认：

第1期人民币大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（小写＿＿＿＿＿＿元），付款时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日，甲方（签字确认）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第2期人民币大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（小写＿＿＿＿＿＿元），付款时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日，甲方（签字确认）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第三期人民币大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（小写＿＿＿＿＿＿元），付款时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日，甲方（签字确认）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四期人民币大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（小写＿＿＿＿＿＿元），付款时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日，甲方（签字确认）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四条资料的交付及手续的办理

１、在本合同生效后＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内，甲方应将与该转让地块的土地使用权以及建于该宗土地上的房产资料相关的原件资料给乙方。

２、在本协议生效后＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内，甲方应完成本协议所指土地的使用权转让登记手续及房产产权的更名过户手续。

３、在完成上款手续后的＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内，乙方有权继续调查甲方土地使用权证书及其房产产权证书的真实性以及是否存在权利瑕疵，甲方应当为乙方的调查供给相应帮忙。

第五条税费的负担

在本协议土地使用权转让和房产过户手续过程中，涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种税费，均由＿＿＿＿＿＿＿＿承担，如按规定应由甲乙双方分担的，亦由＿＿＿＿＿以＿＿＿＿＿＿名义支付。

第六条转让的法律状况

１、甲方转让本协议所涉及之土地使用权及房产后，该土地使用权出让合同及登记文件中载明的权利和义务、房产证上的权利随之转移给乙方；

２、在土地使用权的转让登记以前，有关该宗土地及房产瑕疵所引起的风险、职责，由甲方承担；自房地产登记机关核准转让登记之日起，有关该宗土地及房产的风险和职责由乙方承担。

第七条甲方的违约职责

１、在本协议生效后，甲方单方面解除本协议，或拖延履行本协议应尽义务超过＿＿＿＿＿＿＿个工作日，视甲方构成根本性违约。甲方应退还已收乙方的转让款并按银行同期贷款利率支付利息给乙方，同时按本协议总价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％赔偿乙方的经济损失。

２、因甲方隐瞒事实真相，出现第三人对本协议所指的土地使用权及房产享有权利或其他甲方的原因，致使本协议不能履行，视甲方单方违约，甲方按本条第１款规定向乙方承担职责。

３、甲方迟延履行本协议的规定义务未到达根本性违约，应按乙方已付转让款每日万分之＿＿＿＿＿＿＿向乙方支付违约金。

第八条乙方的违约职责

１、在本协议生效后，乙方单方面解除本协议，应按本协议总价款的＿＿＿＿＿＿＿＿＿％赔偿甲方的经济损失。

２、出现上述情景造成本协议终止，乙方需将从甲方处取得的有关资料以及产权证书等移交回甲方。

第九条声明及保证

甲方：

１、甲方有权转让本合同所涉土地及房产，并具有与乙方签署本合同的完全本事。

２、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

３、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

４、甲方确认并保证，在乙方实际获得本合同所定地块的土地使用权之前未设置任何抵押、债权或债务，不被任何第三方追索任何权益。

５、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

１、乙方有权签署并有本事履行本合同。

２、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

３、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

４、本合同的签署人是乙方本人或理解乙方授权委托的人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十条保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原供给方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分资料。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

第十一条通知

１、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用＿＿＿＿＿＿＿＿＿（书信、传真、电电子邮件、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达。

２、各方通讯地址如下：

甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起＿＿＿＿＿＿＿＿＿日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关职责。

第十二条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情景时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出＿＿＿＿＿日内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由职责方承担。

第十三条其他事项

１、本协议未尽事宜，由双方协商解决，并签订相应的补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

２、本合同自双方或双方法定代表人或授权委托人签字并盖章之日起生效。

３、双方在履行本合同过程中如有纠纷，由双方友好协商解决。协商不成的，可选择如下解决纠纷方式中的＿＿＿＿＿＿：

（１）向仲裁委员会申请仲裁

（２）向任何一方当事人的合同签订地人民法院提起诉讼

４、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

篇2：土地转让协议书

转让方(以下简称甲方)：_________

受让方(以下简称乙方)：_________

甲乙双方依据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家有关政策的规定，本着平等、自愿、有偿的原则，就土地承包经营权转让事宜协商一致，订立本合同。

一、转让标的

甲方将其承包经营的_________乡(镇)_________村_________组_________亩土地(地块名称、等级、四至、土地用途附后)的承包经营权转让给乙方从事_________(主营项目)生产经营。

二、转让期限

转让的土地承包经营权年限为_________年，即自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

三、转让价格

转让的土地承包经营权的转让金为_________元人民币。甲方承包经营相关地块时对该地块实际投入资金和人力改造的，可收取合理的补偿金。本合同的补偿金为_________元(没有补偿金时可填写为零元)。两项合计总金额为_________元人民币。

四、支付方式和时间

乙方采取下列第_________种方式和时间支付转让金和补偿金：

1、现金方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去)，支付的时间为_________。

2、实物方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去)，实物为_________(具体资料见附件)。时间为_________。

五、土地承包经营权的交付时间和方式

甲方应于_________年_________月_________日前将转让承包经营权的土地交付乙方。

交付方式为_________或实地一次性全部交付。

六、承包经营权转让和使用的异常约定

1、转让土地承包经营权必须经发包方同意，并由甲方办理有关手续，在合同生效后甲方终止与发包方的承包关系。

2、甲方交付的承包经营土地必须贴合双方约定的标准。

3、乙方必须与发包方确立新的承包关系，变更土地经营权证书，签订新的土地承包经营合同，方能获得土地承包经营权。

4、乙方获得土地承包经营权后，依法享有该土地的使用、收益、自主组织生产经营和产品处置权。

5、乙方必须按土地亩数承担农业税费和国家政策规定的其他义务。

6、乙方必须依法保护和合理利用土地，不得掠夺性经营，不得给土地造成永久性损害，并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和团体财产。

7、乙方不得改变土地的农业用途，不得用于非农建设。

8、其他约定：_________。

七、违约职责

1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约，应向守约一方支付违约金。违约金的数额为_________。

2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情景由甲乙双方协商或土地承包仲裁机构裁决，也可由人民法院判决。

八、争议条款

因本合同的订立、效力、履行、变更及解除等发生争议时，甲乙双方应协商解决，协商不成的按下列第_________种方式解决：

1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农村土地承包管理机关调解；

2、提请_________仲裁委员会仲裁；

3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、生效条件

甲乙双方约定，本合同须经双方签字、发包方同意并经_________乡(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。

十、其他条款

本合同未尽事宜，可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式四份，由甲乙双方、发包方和鉴证、备案单位各执一份。

甲方代表人(签章)：_________乙方代表人(签章)：_________

身份证号：_________身份证号：_________

住址：_________住址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包方(签章)：_________鉴证单位(签章)：_________

法定代表人身份证号：_________

_________年____月____日_________年____月____日

篇3：土地转让协议书

后面还有多篇土地转让协议书！

甲方（卖方）：身份证号码：甲方配偶：身份证号码：

甲方及其配偶代理人：身份证号码：

乙方（买方）：谢锦城身份证号码：

兹有甲方自有土地，甲方及其配偶自愿转让给乙方，甲方及其配偶自愿共同委托XX代为办理土地转让的一切相关手续及本协议约定的相关手续，以及签订本协议。

转让土地所在地址座落在XX小区，国有土地证号：XX号，地号：XX，土地使用面积XX平方米。该土地建设工程规划许可证：建字第XX号，批准建设规模为XX平方米，现经甲乙双方协议签定如下事项：

1、该土地转让协议价为人民币XX（￥XX元整）。

2、甲方及其代理人必须协助乙方办理土地证转让过户到乙方名下的一切手续，并供给过户换证等所需的一切证明及材料、及授权委托XX处理本协议一切相关事宜的公证书等。

3、甲方应确保拥有该土地完整的使用权及其相关权益，以及确保该土地不存在共有或第三人主张权利的任何情形。涉及土地使用权和土地四至地界引起的纠纷甲方要出面协调处理。

4、付款方式：银行转账，甲方指定收款账户名：XX账号：XX（开户行：XX）。

5、第一次付款，本协议签订当日乙方支付给甲方定金人民币（大写）XX万元整。

6、第二次付款，在土地证和建设工程规划许可证批准续建手续办理完整后，且两证及转让相关的所有资料交付乙方当日，乙方支付甲方本协议总金额的80%（包括乙方已付的定金XX万元）。

7、第三次付款，在甲方配合乙方办理完毕全部土地使用权证和房屋所有权证过户手续后，乙方支付甲方本协议余款。

8、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自甲乙签字之日起生效。

⑴乙方达成协议不得违约，如违约取消全部定金。

⑵甲方达成协议不得违约，如甲方有任何违约情形必须全部退还乙方已付款，并支付乙方已付款的20%作为违约金，以及赔偿乙方基建的所有费用。

⑶办理过户的一切税费都由乙方承担。甲方协助将土地使用权证，房屋产权过户到乙方名下。代理人XX自愿为甲方的本协议的全部义务供给担保。

甲方（签字）电话：

甲方配偶：

甲方及其配偶共同代理人：电话：

乙方（签字）电话：

签订日期：XX年XX月日

篇4：土地转让协议书

出让方姓名（以下称甲方）：

身份证号码：

户口所在地：

理解方姓名（以下称乙方）：

身份证号码：

户口所在地：

甲、乙双方本着诚实信用、公平、合法原则，依据《农村土地承包法》规定，自愿就甲方从承包的土地向乙方转让事宜，达成如下协议，共同遵守：

一、甲方将自我位于承包土地一块，四至界线分别为：东邻：、西邻：、南邻：、北邻：，共计亩土地转让给乙方经营（包括甲方在居民点的房屋和自留地）。

二、转让费为每亩元，合计元（大写）。乙方从2018年起分期付清转让费，每年应付转让费额如下：

2018年－2022年每年元；

2023年－2024年每年元；

2025年元。

乙方必须于每年12月31日前付清当年转让费，否则每月应承担当年应付转让费的1%作为利息。甲方收款后，应向乙方出具收条作为收款凭据。

三、在乙方付清转让费前，土地承包所有权归甲方所有，所有围绕土地承包权发生的变更均使用甲方姓名，乙方隐瞒甲方擅自使用自我姓名作变更均视为违约，但甲方不得再将此宗土地质押或转卖于他人；当乙方付清全部转让款后，甲方应进取配合乙方将承包合同过户给乙方，过户产生的手续费由乙方承担。

四、自本合同签署之日起，土地生产经营由乙方进行，所有围绕此宗土地发生的费用均由乙方承担，经营所得也有乙方所有，因国家的惠农政策，发放的补贴（包括粮食直补款）及其它优惠归乙方所有。本合同签署之日之前围绕土地产生的费用由甲方付清。

五、乙方对转让土地拥有完全独立的经营权，但不得违反国家政策以及甲方与承包合同之条款。

六、乙方转让土地后如遇政府征收、征用土地，征地补偿款归乙方所有，因征地产生的优惠优政策及待遇也由乙方享有，乙方有权按转让土地面积领取团体的其它补偿、补贴。

七、乙方必须依法保护和合理利用土地，不得掠夺性经营，不得给土地造成永久性损害，并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和团体财产。乙方不得改变土地的农业用途，不得用于非农建设、不得抛荒。

八、在乙方付清转让费进行过户手续时，乙方应向甲方付清甲方垫付的上缴预收款元（大写）。

九、其他：

十、违约职责

1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人无正当理由单方解除合同的，应向另一方当事人支付违约金。违约金的数额为。

2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情景，由甲、乙双方协商。

十一、解决争议途径

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的由村、管理区调解部门调解解决，调解不成的可依法向人民法院提起诉讼。

十二、生效条件

本合同自双方签字或盖章之日起生效。

十三、其他约定

1、本合同未尽事宜，可经双方协商一致签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同一式二份，由甲乙双方各执一份。

甲方签名盖章：年月日

乙方签名盖章：年月日

公证人签名盖章：年月日

篇5：土地转让协议书

经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：

一、地块概况

1、该地块位于__________，土地面积为__________平方米(折______亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。

2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

二、转让方式

1、甲方保证经过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于__________，绿化率不少于__________%，土地用途为商业、住宅用地。

2、土地的转让价为_________万元亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费]，转让总价为人民币___万元。

3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的___%，计人民币___万元，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后____天内支付；第二期，付清余款，计人民币____万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议，取得该土地的国有土地使用证后___个工作日内支付。

4、为保证前款第一期地价款的及时支付，丙方同意供给两宗土地的国有土地使用权作为抵押。

担保，抵押的土地使用权面积为___平方米(详见成国用字第_____号和成国用字第______号)，抵押担保的范围与甲方承担的职责的范围相同。双方同意在本协议签订后____天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至乙方取得机投镇_____亩土地的国有土地使用证之日止。

5、该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮忙乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过____%的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

三、违约职责

1、甲方诚邀乙方参与其______亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计_____万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起____个工作日内支付此款。

2、乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。

3、甲方应对乙方承担连带职责。

四、其他

1、在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。

2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

3、本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

5、本协议经各方代表签字盖章后生效。

6、本协议一式六份，三方各执两份。

甲方(盖章)：

代表：

乙方(盖章)：

代表：

丙方(盖章)：

代表：

年月日

篇6：土地转让协议书

第一条：本合同双方当事人：

出让方：中华人民共和国＿＿＿＿省（自治区、直辖市）＿＿＿＿市（县）土地管理局

（以下简称甲方）；

受让方：＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）；

根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《外商投资开发经营成片土地暂行管理办法》和国家及地方有关规定，双方本着平等、自愿、有偿的原则，经过友好协商，订立本合同。

第二条甲方依据法律和本合同规定出让土地使用权，土地所有权属中华人民共和国。

地下资源、埋藏物均不在土地使用权出让范围。

第三条乙方根据本合同受让的土地使用权，在使用年限内能够转让、出租、抵押或用于其他经济活动，其合法权益受到国家法律保护；但不得进行中华人民共和国法律所不允许的活动。乙方负有依法合理开发、利用、保护土地的义务。

第二章定义

第四条本合同所使用的特定词语定义如下：

１．“地块”指本合同项下甲方向乙方出让土地使用权的范围，即本合同第五条界定的

范围。

２．“总体规划”指经中国政府批准的＿＿＿＿开发区域的土地利用和开发建设总体规

划。

３．“成片开发规划”指依据总体规划编制的，经中国政府批准的在受让土地使用权范

围内各项建设的具体布置、安排，以及开发后土地利用方案。

４．“公用设施”指依照成片开发规划对地块进行综合性的开发建设，建成的供排水、

供电、供热、道路、通信等供公共使用的设施。

第三章出让地块的范围、面积和年限

第五条甲方出让给乙方的地块位于＿＿＿＿。（见附件＿＿＿＿＿地块地理位置图，

略）。

第六条第五条所指地块总面积为＿＿＿＿平方米。

第七条本合同项下的土地使用权出让年限为＿＿＿＿年；自取得该地块《中华人民共

和国国有土地使用证》之日起算。

第四章土地用途

第八条本合同项下的出让地块、按照批准的总体规划是建立一个以开办和经营工业项

目（建设项目）为主的工业区（综合区），亦准许＿＿＿＿％用地开办一些与之相配套的生

产和生活服务设施。（注：根据具体情景定）。

第九条本合同附件《土地使用条件》是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律

效力。乙方同意按《土地使用条件》使用土地。

第十条在出让期限内，如需改变本合同第八条规定的土地用途和《土地使用条件》，

应当取得甲方同意，依照有关规定重新签订土地使用权出让合同，调整土地使用权出让金，

并办理土地使用权变更登记手续。

第五章土地费用及支付

第十一条乙方同意按本合同规定向甲方支付土地使用权出让金、土地使用费、乙方向

第三方转让时的土地增值税以及国家有关土地的税（费）。

第十二条该地块的土地使用权出让金为每平方米＿＿＿＿＿元人民币，总额为＿＿＿

＿元人民币。

第十三条本合同经双方签字后＿＿＿＿＿＿日内，乙方须以现金支票或现金向甲方缴付土地使用权出让金总额的＿＿＿＿＿％共计＿＿＿＿元人民币，作为履行合同定金，定金抵作出让金。乙方应在签订本合同后＿＿＿＿日内，支付完全部土地使用权出让金。

第十四条乙方在向甲方支付全部土地使用权出让金后＿＿日内，依照规定申请办理土地使用权登记手续，领取《中华人民共和国国有土地使用证》，取得土地使用权。

第十五条乙方同意从＿＿＿＿年开始，按政府规定逐年缴纳土地使用费，缴纳时间为当年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。土地使用费每年每平方米为＿＿＿＿元人民币。

第十六条除合同另有规定外，乙方应在本合同规定的付款日或付款日之前，将合同要

求支付的费用汇入甲方的银行帐户内。银行名称：＿＿＿＿银行＿＿＿＿分行，帐号为＿＿＿＿。甲方银行、帐号如有变更，应在变更后＿＿＿＿日内，以书面形式通知乙方，由于甲方未及时通知此类变更而造成误期付款所引起的任何延迟收费，乙方均不承担违约职责。

第六章土地使用权转让

第十七条乙方在实施成片开发规划，并完成全部公用设施建设，构成工业用地和其他建设用地条件（除土地出让金外项目连续投资必须到达投资总额的＿＿＿＿％，或建成面积到达设计总面积的＿＿＿＿％，或根据具体情景定）后，有权将合同项下全部或部分地块的余期使用权转让（包括出售、交换和赠与）。

第十八条土地使用权转让的受让人除法律另有规定外，能够为中华人民共和国境内外的公司、企业、其他组织和个人。

双方签订的转让合同，不得违背中华人民共和国的法律、法规和本合同规定。

第十九条乙方在作出转让＿＿＿＿日前应通知甲方。转让双方在转让合同签字后＿＿＿日内，应将转让合同及有关附件的正本送交当地土地管理部门，申请办理土地使用权变更登记手续，换领土地使用证，并按照国家有关规定缴纳土地增值税。

第二十条自转让合同生效之日起，本合同和登记文件中所载明的权利、义务随之转移。

第二十一条土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的，应当经甲方和房产管理部门批准，并依照规定办理过户登记手续。

第七章土地使用权出租

第二十二条乙方按本合同规定完成全部或部分地块的公用设施并建成通用工业厂房以及相配套的生产和生活服务设施等地上建筑物后，有权作为出租人将本合同项下全部或部分地块余期使用权随同地上建筑物、其他附着物租赁给承租人使用。

第二十三条出租人与承租人签订的租赁合同不得违背中华人民共和国法律、法规和本合同的规定。

第二十四条土地使用权随同地上建筑物、其他附着物出租，出租人应当依照规定办理有关登记手续。

第二十五条本合同项下的全部或部分地块使用权出租后，出租人必须继续履行本合同。

篇7：土地转让协议书

转让方（以下简称甲方）____受让方（以下简称乙方）___

甲乙双方依据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家有关政策的规定，本着平等、自愿、有偿的原则，就土地承包经营权转让签订本合同以供遵守。

一、转让标的

甲方将其承包经营的____乡（镇）____村____组____亩土地（地块名称、等级、四至、土地用途附后）的承包经营权转让给乙方从事____（主营项目）生产经营。

二、转让期限

转让的土地承包经营权年限为____年，即自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、转让价格

转让的土地承包经营权的转让金为____元人民币。甲方承包经营相关地块时对该地块实际投入资金和人力改造的，可收取合理的补偿金。本合同的补偿金为____元（没有补偿金时可填写为零元）两项合计总金额为____元人民币。

四、支付方式和时间

乙方采取下列第____种方式和时间支付转让金和补偿金：

1、现金方式（一次或分次）支付转让金和补偿金（无补偿金时可划去），支付的时间为____.

2、实物方式（一次或分次）支付转让金和补偿金（无补偿金时可划去），实物为___（具体资料见附件）时间为____.

五、土地承包经营权的交付时间和方式

甲方应于年____月____日前将转让承包经营权的土地交付乙方。

交付方式为____或实地一次性全部交付。

六、承包经营权转让和使用的异常约定

1、转让土地承包经营权必须经发包方同意，并由甲方办理有关手续，在合同生效后甲方终止与发包方的承包关系。

2、甲方交付的承包经营土地必须贴合双方约定的标准。

3、乙方必须与发包方确立新的承包关系，变更土地经营权证书，签订新的土地承包经营合同，方能获得土地承包经营权。

4、乙方获得土地承包经营权后，依法享有该土地的使用、收益、自主组织生产经营和产品处置权。

5、乙方必须按土地亩数承担农业税费和国家政策规定的其他义务。

6、乙方必须依法保护和合理利用土地，不得掠夺性经营，不得给土地造成永久性损害，并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和团体财产。

7、乙方不得改变土地的农业用途，不得用于非农建设。

8、其他约定：____.

七、违约职责

1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约，应向守约一方支付违约金。违约金的数额为____.

2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情景由甲乙双方协商或土地承包仲裁机构裁决，也可由人民法院判决。

八、争议条款

因本合同的订立、效力、履行、变更及解除等发生争议时，甲乙双方应协商解决，协商不成的按下列第____种方式解决：

1、提请村民委员会、乡（镇）人民政府、农村土地承包管理机关调解；

2、提请____仲裁委员会仲裁；

3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、生效条件

甲乙双方约定，本合同须经双方签字、发包方同意并经____乡（镇）政府农村经营管理机构备案（或鉴证）后生效。

十、其他条款

本合同未尽事宜，可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式四份，由甲乙双方、发包方和鉴证、备案单位各执一份。

甲方代表人（签章）____乙方代表人（签章）____

身份证号：____身份证号：____

住址：____住址：____

____年____月____日____年____月____日

发包方（签章）____鉴证单位（签章）____

法定代表人身份证号：____

____年____月____日____年____月____日

篇8：土地转让协议书

甲方：__________________

乙方：__________________

丙方：__________________

经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：

一、地块概况

1．该地块位于__________，土地面积为__________平方米（折__________亩）。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。

2．现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

二、转让方式

1．甲方保证经过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于__________，绿化率不少于__________%，土地用途为商业、住宅用地。

2．土地的转让价为__________万元亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线（水、电、通讯等）迁移费和土地管理费]，转让总价为人民币__________万元。

3．乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的__________%，计人民币__________万元，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付；第二期，付清余款，计人民币__________万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议，取得该土地的国有土地使用证后______个工作日内支付。

4．为保证前款第一期地价款的及时支付，丙方同意供给两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地使用权面积为__________平方米（详见成国用字第__________号和成国用字第__________号），抵押担保的范围与甲方承担的职责的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。

5．该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮忙乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过_______%的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

三、违约职责

1．甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计_______万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。

2．乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之______点作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。

3．甲方应对乙方承担连带职责。

四、其他

1．在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。

2．乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

3．本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4．本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

5．本协议经各方代表签字盖章后生效。

6．本协议一式六份，三方各执两份。

甲方（盖章）：_______________

代表：_______________________

时间：______年______月_____日

乙方（盖章）：_______________

代表：_______________________

时间：______年______月_____日

丙方（盖章）：_______________

代表：_______________________

时间：______年______月_____日

篇9：土地转让协议书

甲方姓名：

身份证号码：

乙方姓名：

身份证号码：

根据相关法律、法规之规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方向甲方购买房屋土地签订本合同，以资共同守信。

第一条土地房屋基本情景

甲方自愿将全部转让给乙方，该宗地面积平方米（长米，宽米），东邻，西邻，南邻，北邻。同时，甲方自愿将场地上的三间房屋以及场地范围内享有合法使用权的围墙、水沟全部转让给乙方。

第二条转让价格

双方协商转让总价款为万元（大写：万元整）。

第三条付款方式

乙方分期付款：在双方签订协议之日付款万元，余款万元在甲方协助乙方办理户口迁移之后付清。

第四条甲方的承诺保证

1、甲方保证自我对转让的房屋拥有所有权，对转让的土地拥有土地使用权，不存在法律上的障碍。若乙方向相关部门办理房屋土地一切相关证件时，需要甲方供给相关证件（如身份证、户口册等），甲方应无偿供给。同时，甲方应无偿协助乙方办理户口迁移。

2、乙方付清首付款万元之后，甲方承诺在年月日前将场地交给乙方。在未交给乙方之前，甲方应坚持现状，不得损毁，否则应承担赔偿职责。

3、本协议签订之日，甲方应将建房许可手续交给乙方，保证乙方正常建房。若乙方以甲方名义新建房屋，甲方对新建房屋不享有所有权等任何权利，房屋建好后乙方需及时无偿协助甲方办理产权过户。

4、本合同签订后，甲方承诺在该宗土地和房屋上产生的收益和权益均归乙方享有；日后若遇国家建设征收土地，土地征用赔偿款、青苗补偿等与土地使用权有关的全部权益均归乙方享有，甲方不得以任何理由提出异议。

第五条乙方承诺和保证

1、乙方应在合同签订之日支付万元。

2、乙方承担户口迁移、房屋过户的相关税费。

3、乙方应及时办理户口迁移相关手续，及时新建房屋办理产权过户，有利于户口迁入。

第六条违约职责

甲乙双方任何一方违约、毁约应承担违约职责，违约方应按协议标的总额的２０％赔付违约金，造成对方损失的还应赔偿实际损失。

第七条其他

1、本合同未尽事宜，双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法法律效力。

2、本合同自双方签字按印后生效。本协议一式四份，甲乙双方各执壹份，村委会、见证单位留存壹份。

甲方：乙方：

年月日年月日

篇10：土地转让协议书

甲方：____乙方：____丙方：____

经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：

一、地块概况

1、该地块位于__________，土地面积为__________平方米（折__________亩）。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。

2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

二、转让方式

1、甲方保证经过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于__________，绿化率不少于__________%，土地用途为商业、住宅用地。

2、土地的转让价为__________万元亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线（水、电、通讯等）迁移费和土地管理费]，转让总价为人民币__________万元。

3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的__________%，计人民币__________万元，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付；第二期，付清余款，计人民币__________万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议，取得该土地的国有土地使用证后____个工作日内支付。

4、为保证前款第一期地价款的及时支付，丙方同意供给两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地使用权面积为__________平方米（详见成国用字第__________号和成国用字第__________号），抵押担保的范围与甲方承担的职责的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。

5、该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮忙乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过_______%的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

三、违约职责

1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计_______万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。

2、乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。

3、甲方应对乙方承担连带职责。

四、其他

1、在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。

2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

3、本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

5、本协议经各方代表签字盖章后生效。

6、本协议一式六份，三方各执两份。

甲方（盖章）：____代表：____

乙方（盖章）：____代表：____

丙方（盖章）：____代表：____

____年____月____日

【小编简评】

土地转让协议书 优选(范文10份)如果还不能满足你的要求，请在范文网搜索更多其他土地转让协议书范文。

【网友评价】

意想不到的好。

售房协议书【篇10】

售房协议书

近年来，房地产市场的火爆使得房屋买卖成为人们生活中最重要的一环。为了保护双方权益，避免可能的纠纷和风险，售房协议书便成为了一项必备的法律文件。以下是一份典型的售房协议书，旨在详细、具体、生动地描述房屋买卖过程和双方的权益保障。

售房协议书

甲方：[卖方姓名]

身份证号码：[卖方身份证号码]

地址：[卖方住址]

乙方：[买方姓名]

身份证号码：[买方身份证号码]

地址：[买方住址]

为了明确双方在房屋买卖中的权利和义务，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

一、房屋信息

1. 乙方同意购买甲方位于[房屋详细地址]的房产，房产大小约为[房屋面积]平方米。

2. 买方了解并同意该房屋的土地性质为[土地性质]，用途为[房屋用途]。房屋产权为[产权类型]，产权证号为[产权证号码]，并且是合法的。

二、房屋价格及付款方式

1. 甲方愿以总价格[总房价]出售该房屋。

2. 乙方同意按照以下方式进行付款：

- 乙方需在签订本协议后的[付款期限1]内支付[首期款额]作为首付款。

- 之后，乙方需在[付款期限2]内支付尾款，尾款金额为[尾款金额]。

- 所有款项应由乙方以银行转账或者现金形式支付给甲方。

三、交付及验收

1. 乙方在付款完毕后，双方应协商时间并签署房屋所有权过户手续。

2. 房屋交接时，甲方应保证所出售的房屋没有按揭贷款或其他抵押物，并将房产证、土地证等合法产权证照一并交付给乙方。

3. 乙方应于收到房屋和合法产权证照后进行验收。如发现房屋存在严重质量问题或与合同约定不符，乙方有权要求甲方进行维修或退款。

四、违约责任

1. 若甲方违约不履行本协议约定的义务，甲方同意按照违约金[违约金金额]的标准向乙方支付违约金。

2. 若乙方违约不履行本协议约定的义务，乙方同意按照违约金[违约金金额]的标准向甲方支付违约金。

五、其他条款

1. 双方同意在房屋交付与过户后，及时处理相关税费及公共事务的过户手续，并自行承担相关费用。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议自双方签署后立即生效，并持续有效直至双方履行完全。

六、争议解决

1. 对于协议所涉及的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向相关法院提起诉讼。

甲方（签字）： 日期：

乙方（签字）： 日期：

在这份售房协议书中，我们可以清晰地看到买卖双方的具体信息，房屋的详细描述和价格，付款方式和期限，交付与验收的流程，违约责任的规定等重要条款。通过这份协议，双方的权益得到了明确保护，并为今后可能出现的纠纷提供了法律依据。

无论是买方还是卖方，在进行房屋买卖时，签署一份规范的售房协议书非常重要。它不仅可以明确双方的权益，还可以为可能发生的纠纷和争议提供解决方案。因此，无论是房屋买卖的双方还是中介机构，在进行任何交易前都应当认真起草和签署售房协议书，以确保交易的安全和顺利进行。

盖房协议书优选

你是不是正在为拟定合同而头痛呢？当个人的文明素养不断提升时，当双方处于一种不信任的状态时签订合同就有了法律依靠，编辑为您精心准备了一份“盖房协议书”相关资料，希望这些案例能够激发出你的创造力！

盖房协议书 篇1

盖房协议书：保障买房人权益的重要文件

近年来随着房地产市场的不断发展，越来越多的人开始涉足房屋买卖领域。但是，房屋买卖是一项复杂的过程，涉及众多法律条款和规定，对于买卖双方来说是很难完全了解的。为了保障买房人的合法权益，减少卖房人和中介公司的欺诈行为，盖房协议书应运而生。

盖房协议书，又称房屋认购协议，是一份双方当事人在买卖房屋时达成共识和认可的合法文件。它包含了买卖房屋的各项条件和条款，有助于避免因为双方在交易过程中的不理解或不同而导致的矛盾和争议。

盖房协议书一般应包含以下内容：

1. 识别资料：卖方和买方的姓名、身份证号等基本资料。

2. 房屋信息：包括房屋所在地、建筑面积、房屋类型、区域划分等。

3. 价格与付款方式：包括房屋的售价、首付款、尾款和中介费等费用。

4. 权益和风险：包括权益的保障、违约责任、产权纠纷等问题。

5. 其他条款：包括协议到期时间、签约地点等其他约定。

在签署盖房协议书之前，双方应当仔细阅读协议的各项条款和条件。卖方需要提供真实有效的房屋信息，买方应当确认房屋的真实性和合法性。签订盖房协议书之后，双方必须严格遵守协议的各项约定，不得擅自修改或违反协议。同时，如果发现协议中的内容存在问题，应及时与对方协商解决。

盖房协议书作为一份非常重要的合法文件，必须得到公证处或者律师的认证。公证或认证的目的主要是为了防止协议的不真实性、不合法性以及泄露风险。

总之，盖房协议书的出现使得房屋买卖更加规范，保护了买方合法权益，减少了房屋买卖方面的纠纷。在进行房屋买卖时，我们应该认真了解相关法律法规，以求保障自己的合法权益。

盖房协议书 篇2

盖房合同是建筑工程合同中最常见的一种，它是指业主委托建筑公司或承包人建造一栋住宅或商业房屋的合同。盖房合同的签订和执行过程至关重要，不仅关系到业主的房屋质量和投资回报，也关系到建筑公司或承包人的信誉和责任。下面是一篇论述盖房合同相关主题的范文。

一、盖房合同的定义

盖房合同是指业主与建筑公司或承包人签订的，建造一栋住宅或商业房屋的契约。盖房合同通常包括建筑工程的项目、标准、要求和工期，以及业主和建筑公司或承包人的权利和责任。

二、盖房合同的必要性

1.明确双方权利和责任

盖房合同是业主与建筑公司或承包人之间的一份合同，它规定了双方在建筑工程中的权利和责任。通过签订盖房合同，业主可以确保自己的利益不受侵害，建筑公司或承包人也能得到应有的报酬和荣誉。

2.保证建筑质量和工期

盖房合同中规定的工程标准、要求和工期，对于保证建筑质量和工程进度非常重要。业主可以根据盖房合同中规定的标准和要求，对建筑公司或承包人进行监督和检查，以确保建筑工程的质量和安全。

3.避免纠纷和争议

在建筑工程过程中，往往会发生一些不可避免的问题和纠纷。如果没有盖房合同作为依据，一旦出现争议很难解决，导致业主和建筑公司或承包人都受到损失。盖房合同明确了双方的权利和义务，能够避免许多纠纷和争议的发生。

三、盖房合同的关键条款

1.工程内容：明确建筑物的用途、面积、层数、建筑结构等。

2.工程标准：明确建筑物的施工标准、质量保证和验收标准等。

3.工程费用：明确工程总费用、合同价款、工程款支付方式等。

4.保证金：建筑公司或承包人需要交纳一定的保证金，以确保工程质量和工期。

5.工期：明确工程约定完成时间、工期延误责任和赔偿等。

6.质量保证：建筑公司或承包人需要提供质量保证书和保修服务。

7.违约责任：明确盖房合同违约责任和处罚方式。

四、盖房合同的签订步骤

1.明确双方意向：业主需要与建筑公司或承包人沟通并确定建筑需求，讨论合同细节。

2.签订合同草案：建筑公司或承包人需要起草合同草案，寄给业主进行审查和修改。

3.合同谈判：业主和建筑公司或承包人需要就各自的要求和权利进行协商和谈判。

4.合同签订：双方达成一致后，签订盖房合同并进行公证。

5.履行合同：建筑公司或承包人需要按照合同要求进行建筑工程，业主需要按照合同支付工程款。

五、盖房合同的执行和管理

1.建立管理机制：业主需要成立专门的管理机构或委托专业机构进行管理。

2.监督和检查：业主需要定期对建筑工程进行监督和检查，确保工程质量和进度。

3.合理拨款：业主需要按照合同约定支付工程款，建筑公司或承包人需要按照合同约定完成工程质量和工期。

4.协商解决争议：如果出现问题或纠纷需要及时协商解决，维护业主和建筑公司或承包人的合法权益。

总之，盖房合同是业主建造房屋不可或缺的部分，它不仅规定了建筑工程中各种要求和标准，也确保了业主和建筑公司或承包人的权利和责任。因此，在签订和执行盖房合同的过程中，需要各方认真履行合同义务，切实保障房屋建造的质量和安全。

盖房协议书 篇3

盖房合同是指在买卖双方签署的购买住宅、商业房产等房地产物业的合同。目前，随着我国经济的不断发展，住房交易的日益频繁，盖房合同的签署也变得越来越常见，因此有必要对盖房合同的相关主题进行探讨。

一、盖房合同的基本要素

盖房合同是一种具有合法效力的法律文件，需要按照相关法律规定来起草。具体来说，盖房合同应当包含以下基本要素：

1.双方当事人的基本信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等；

2.住宅或商业房产的基本信息，包括地址、建筑面积、楼层、用途等；

3.房屋的交付方式，包括时间、地点、方式等；

4.房屋的成交价款，包括交付方式、付款时间、付款方式等；

5.房屋的质量保证条款，包括质量保证期限、维修方式等；

6.违约责任条款，包括违约方需承担的法律责任；

7.法律适用、争议解决的条款等。

以上就是盖房合同必需包含的基本要素。当然，在实际操作中，由于房地产的交易形式多种多样，盖房合同的具体条款还需根据不同的情况进行调整和制定。

二、关于盖房合同的风险与处理

盖房合同的签署虽然能够保障买卖双方的权益，但在实际操作中也有一定的风险，需要加以注意和处理。

1.房屋产权核查风险。在购买住宅或商业房产时，需要对房屋的产权进行核查，避免因为产权问题导致合同无效的风险。

2.卖家恶意违约风险。有些卖家在签订盖房合同后，在交付房屋时对房屋和财产进行恶意破坏，因此需要提前规定好违约责任条款。

3.买方贷款可能存在的临时风险。在签署盖房合同时，买方还需考虑到贷款审批和利率调整等可能存在的临时风险。

以上三种风险虽然无法完全避免，但买卖双方可以根据具体情况进行合理分配，采取相应的措施进行风险管理。

三、盖房合同的范本

盖房合同的范本是指盖房合同中包含的标准条款，可以为盖房合同的签署提供参考。

范本中的条款应能够涵盖双方当事人的主要权益和义务，同时也要考虑到各种不同情况下的可变性。不过，作为一份参考文件，盖房合同的范本并不适用于所有的买卖情况，因此，在使用时应根据具体情况进行适当修改。

四、结论

盖房合同是商业和住宅房产交易的重要法律文件。在签署合同时，双方当事人应仔细查阅合同条款，确定好各自的权益和义务。从另一方面来看，也需要在各类风险和争议解决方面进行谨慎处理，以确保盖房合同的签署真正能够发挥它所应有的作用。

盖房协议书 篇4

私人盖房合同指的是个人在规划、建设房屋时与相关的承建商所签订的合同，包括了详细的条款以及条件。这份合同是保证建房项目的成功完成，以及捍卫相关权利和责任的一份正式文件。

私人盖房合同首先详细说明了建筑物所需的物料与指令，包括了所需的地基测量、建筑图样、建筑方案、人力、材料、设备、施工与完成日期等等。所有这些条件都必须得到签约双方的确认与同意。

私人盖房合同还包括了承建商对其施工质量的保证。承建商需要明确地标明他们所遵守的建筑规定，包括了建筑方案、法规和技术，以及保证他们的施工是在相应的时间和预算内，以最高标准完成的。

此外，合同内容也需要涉及到一些规定和做法，以消除可能的纷争和误解。例如，所有可能的变更需要都要在独立的书面文件上得到记录，并且需要受到签约双方的书面确认。此外，承建商还需要与居民同住在同一区域内并要尽力不干扰他们的生活，他们需要确保周围环境的安全和清洁。

当然，签署私人盖房合同并不完全意味着一定可以避免所有的纷争。如果出现了任何纠纷，签约双方应该第一时间沟通并尽力解决。如果最终仍无法解决，则需要通过法律手段来解决。在这种情况下，合同文件将提供一种重要的依据，以供法院做决定。

总的来说，私人盖房合同对于建房项目是非常重要的。在签署合同之前，需要花费足够的时间去审阅并确保所有条款都得到了详细阐述。一旦签署了合同，双方的义务和责任就是明确的，带来了安心和保障。

盖房协议书 篇5

盖房合同是指有关盖房子或进行土地开发的双方签署的协议书。盖房合同一般是为了规范双方的权利和义务，保护双方的利益，避免发生纠纷而制定的。接下来，本文将从下面三个方面详细地介绍盖房合同。

一、盖房合同的重要性

1、规范合作：盖房合同可以明确双方的职责和责任要求，防止合作双方在建设过程中发生纠纷，保障双方的合法权益。

2、提供证据：盖房合同也可以作为证据，用于双方之间的交流协调，同时也可以作为证据用于物产及法律争议的解决。

3、保护利益：通过签订盖房合同，可以明确地规定双方的利益和义务，避免在日后发生利益分配的争议，保障双方的利益。

二、盖房合同的内容

1、合同主体的信息：包括合同甲方、合同乙方的名称、地址和联系方式等。

2、买卖房屋信息：包括房屋的位置、面积、价格和建筑期限等。

3、房建工程进度及验收标准：包括房建工程进度计划、验收标准以及赔偿前提等。

4、建筑材料及施工规格：包括建筑材料、质量标准和施工规范等。

5、买卖双方义务：包括买卖双方的权利、义务和责任等，明确双方的权利和义务，防止出现一些纠纷和争议。

6、争议解决：包括争议的解决方式、裁决的方式等，以及争议的处理流程和网开一面的原则。

三、盖房合同的签订流程

1、需求方提出要求：需求方可以通过招标、询价、竞标或直接与工程公司洽谈等途径，来寻找合适的建筑公司。

2、选定建筑公司：需求方从多家建筑公司中选定一家合适的公司，然后跟该公司进行谈判。

3、洽谈相关事宜：在洽谈中，双方商量并达成一致后，建筑公司就可以起草盖房合同，并提交给需求方。

4、合同审核：需求方需要详细审阅盖房合同，确保合同内容符合双方的意愿和要求，并且符合相关法律法规，无误后双方签署。

5、付款方式：在签署盖房合同前，需求方需确定付款方式、支付时间和支付金额等细节。

总之，“盖房合同”是建筑公司和需求方之间进行盖房合作的重要依据。在制定和签署盖房合同时，需要充分考虑各方面情况和利益，明确具体和详细的条款，确保签署完毕后，能够为合作双方带来最大的利益。

盖房协议书 篇6

盖房合同

随着城市化进程的加速，房地产行业也迎来了快速发展。房屋作为人们的基本生活需求之一，在市场中占据了重要的位置，因此，房屋的买卖、租赁等交易也日益频繁。而相应的，与房屋相关的法律合同的签署也愈加重要。在这些合同中，盖房合同作为买卖双方最重要的协议之一，具有不可或缺的作用。

盖房合同是指在建设物体即将建造或正在建设过程中，由承包方和委托方签署的一个协议。根据中国的法律规定，盖房合同应当包含建设物的基本情况、工程建设的范围和内容、建设工程的质量标准、建设工程的价格以及工程的施工期限等方面的内容。简而言之，盖房合同的主要目的就是确立买卖双方在建造房屋过程中的权利义务，并对建筑工程的质量、价格等进行明确规定，以达到双方的互惠互利。

盖房合同的签署对于保障承包方和委托方的合法权益都非常重要。首先，对于委托方来说，盖房合同可以明确规定工程质量标准，防止承包方使用劣质的材料或者不符合规范的建筑方法，从而维护买家的房屋安全和生命财产安全。其次，盖房合同还可以规定房屋建设的价格，避免出现承包方乱开高价或降低建设质量等负面行为，保护委托方的利益。最后，签署盖房合同可以通过规定合理的付款和工程竣工的时间等，确保建设工程按时完成并顺利交付。

而对于承包方来说，盖房合同也不可或缺。由于盖房合同是一个约束承包方以及其他工程参与方行为的关键文件，对于保障承包方的利益和避免因为合同履行不力而导致的纠纷具有至关重要的作用。其次，通过合同的签署可以节省成本，规避风险，提高合同执行效率，同时也可以树立承包方良好的口碑。

总之，盖房合同是保障建筑工程质量和双方权益的基本文件。对于委托方来说，合同能够确保所购买的房屋质量和安全，规避掉承包方与规范不符合和质量上的毛病。对于承包方来说，合同可以确保对方按照规定进行工程质量的保证，赢得保险商的青睐，扩大商业网络。在如今日益完善的法律框架下，我们可以通过盖房合同的签署达到双方互惠互利的效果。因此，在进行房屋买卖时，切勿忽略盖房合同的重要作用。

盖房协议书13篇

在当下，人们对于保护自身权益的观念愈发强烈，导致一方先行履行却不符合约定的情况愈发普遍。针对这种情况，如何起草一份更加合理的合同呢？如果您想了解更多有趣的内容，请阅读一遍“盖房协议书”。敬请您关注并认真阅读该文！

盖房协议书(篇1)

盖房合同是建筑工程合同中最常见的一种，它是指业主委托建筑公司或承包人建造一栋住宅或商业房屋的合同。盖房合同的签订和执行过程至关重要，不仅关系到业主的房屋质量和投资回报，也关系到建筑公司或承包人的信誉和责任。下面是一篇论述盖房合同相关主题的范文。

一、盖房合同的定义

盖房合同是指业主与建筑公司或承包人签订的，建造一栋住宅或商业房屋的契约。盖房合同通常包括建筑工程的项目、标准、要求和工期，以及业主和建筑公司或承包人的权利和责任。

二、盖房合同的必要性

1.明确双方权利和责任

盖房合同是业主与建筑公司或承包人之间的一份合同，它规定了双方在建筑工程中的权利和责任。通过签订盖房合同，业主可以确保自己的利益不受侵害，建筑公司或承包人也能得到应有的报酬和荣誉。

2.保证建筑质量和工期

盖房合同中规定的工程标准、要求和工期，对于保证建筑质量和工程进度非常重要。业主可以根据盖房合同中规定的标准和要求，对建筑公司或承包人进行监督和检查，以确保建筑工程的质量和安全。

3.避免纠纷和争议

在建筑工程过程中，往往会发生一些不可避免的问题和纠纷。如果没有盖房合同作为依据，一旦出现争议很难解决，导致业主和建筑公司或承包人都受到损失。盖房合同明确了双方的权利和义务，能够避免许多纠纷和争议的发生。

三、盖房合同的关键条款

1.工程内容：明确建筑物的用途、面积、层数、建筑结构等。

2.工程标准：明确建筑物的施工标准、质量保证和验收标准等。

3.工程费用：明确工程总费用、合同价款、工程款支付方式等。

4.保证金：建筑公司或承包人需要交纳一定的保证金，以确保工程质量和工期。

5.工期：明确工程约定完成时间、工期延误责任和赔偿等。

6.质量保证：建筑公司或承包人需要提供质量保证书和保修服务。

7.违约责任：明确盖房合同违约责任和处罚方式。

四、盖房合同的签订步骤

1.明确双方意向：业主需要与建筑公司或承包人沟通并确定建筑需求，讨论合同细节。

2.签订合同草案：建筑公司或承包人需要起草合同草案，寄给业主进行审查和修改。

3.合同谈判：业主和建筑公司或承包人需要就各自的要求和权利进行协商和谈判。

4.合同签订：双方达成一致后，签订盖房合同并进行公证。

5.履行合同：建筑公司或承包人需要按照合同要求进行建筑工程，业主需要按照合同支付工程款。

五、盖房合同的执行和管理

1.建立管理机制：业主需要成立专门的管理机构或委托专业机构进行管理。

2.监督和检查：业主需要定期对建筑工程进行监督和检查，确保工程质量和进度。

3.合理拨款：业主需要按照合同约定支付工程款，建筑公司或承包人需要按照合同约定完成工程质量和工期。

4.协商解决争议：如果出现问题或纠纷需要及时协商解决，维护业主和建筑公司或承包人的合法权益。

总之，盖房合同是业主建造房屋不可或缺的部分，它不仅规定了建筑工程中各种要求和标准，也确保了业主和建筑公司或承包人的权利和责任。因此，在签订和执行盖房合同的过程中，需要各方认真履行合同义务，切实保障房屋建造的质量和安全。

盖房协议书(篇2)

农村盖房施工合同

随着农村经济的快速发展和城市化进程的推进，越来越多的农村居民开始盖房。为了保障双方权益，规范施工过程，确保房屋质量，农村盖房施工合同应运而生。本文将详细介绍农村盖房施工合同的具体内容和相关注意事项。

一、合同主体

农村盖房施工合同的主体一般包括业主和承建方两个主要方面。业主是房屋的所有人，可为农户或村委会等。承建方则是负责实际施工工作的人或企业，例如建筑公司或个人工人。

二、合同内容

1. 项目概况：合同应明确具体的项目名称、地点、规模以及工期。这些信息有助于确保双方对于项目的清晰认知。

2. 施工内容：合同应详细列出施工的具体内容和要求，包括土地平整、基础建设、房屋结构、水电安装等。此外，还应明确使用的建筑材料和施工标准。

3. 工程量和报价：合同应明确工程的总量和各工程部分的数量和报价。这有助于双方明确投资和成本，并避免后期纠纷。

4. 工期：合同应确定工程的开始时间和完成时间，并规定是否允许延期。对于工期的约定可以减少不必要的纠纷以及确保农户能够按时入住。

5. 付款方式：合同应明确付款的方式和期限。常见的方式包括分期付款或工程阶段付款等。

6. 质量保证期：合同应规定房屋工程的质量保证期限，一般为一年。在该期限内，承建方应对房屋出现的质量问题进行免费修复。

7. 保险责任：合同中可以明确工程责任保险和工地安全保险等责任和保障措施，以确保施工过程的安全和保险赔偿。

8. 解决争议：合同应明确双方在执行过程中发生的争议解决的方式，一般可以选择仲裁或诉讼。

三、合同签订注意事项

1. 合法合规：合同应依法合规，双方必须具有相应的资质和证件。合同中不得有违法、违规或者不符合道德的内容，否则将无法执行或受到法律制裁。

2. 明确约定：双方应明确约定关于工程量、质量、工期、付款方式等关键条款，以防止后期出现争议。

3. 合同备案：合同签订后，建议将合同备案，以便日后维权。备案可以是通过镇村等地方组织进行认定，或通过司法机关备案。

4. 保留证据：签订合同过程中，应保存好所有的合同文件和相关凭证，以备后续争议时使用。

总结起来，农村盖房施工合同的签订对于保障双方权益、规范施工过程具有重要意义。通过明确约定合同内容、签订过程中注意事项，可以减少后期的纠纷和争议，保证房屋施工的质量和工期的合理安排，真正实现双方的利益与权益的平衡。

盖房协议书(篇3)

盖房施工合同范文1

建筑单位： (简称甲方)

施工单位： (简称乙方)

根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

一、承包方式

1、此楼房建筑为砖混结构二层，从开挖基础到粉刷完毕，实行包工不包料性质，甲方负责建筑所需一切原材料，包括施工用的水电一切原材料，施工所用的一切工具设备乙方负责。

2、建筑的结构外观、铺面与街面一样，结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工，若乙方造成尺寸的返工现象，乙方必须补偿甲方原材料费。

3、室内若需要的回填土方，乙方负责回填及压实，楼房的水电安装属乙方工程。

4、在整套房的室内工程中，底层水磨石，二层地板砖，前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖，走道、楼梯贴内墙砖1.5米高，一楼二楼贴内墙砖1.5米高，以上刮仿瓷，上乳胶漆，前后雨蓬30公分。

5、施工中乙方的生活乙方自己负责，浇灌楼层的伙食由乙方自理。

6、此工程时间：20xx年3月12日开工，工期3个月6月底必须完工。

二、质量要求

1、基础按尺寸开挖，砂浆饱满，水平一致。

2、墙体垂直，平整、灰缝饱满，梁柱、板面无浇空、断层，不得出现大的漏筋、马蜂窝，楼板层水平在2公分以内。

3、地板砖：墙砖水平一致，砂浆饱满，不能有贴空现象。

4、内粉墙体平整，仿瓷刮光刮滑，门窗角必须垂直，无粉空现象。

三、安全措施

施工中，乙方必须提高安全意识，加强安全管理，一切大小安全事故乙方自己负责，与甲方无关。

四、结算方式

按实际建筑面积计算，每平方米按 元计算。

五、付款方式

1、基础完全完工付壹万元，每层浇灌完付壹万元，粉刷完付壹万元。

2、下欠款完工验收后结算，一次全部付清。

六、未在合同内的工程，经甲、乙双方共同协商处理。

七、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字有效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

盖房施工合同范文2

(简称甲方)

(简称乙方)

根据甲方工程建设需要，甲、乙双方通过协商，甲方同意将哈牡绥东物流质押担保中心院内钢结构库房房盖更换房盖工程(以下简称更换房盖工程)委托乙方承包施工，乙方接受甲方委托，为明确双方责任，特签订本合同。

一、施工内容

更换房盖工程甲方委托乙方按甲方提供的施工要求对库房房盖更换工程项目进行施工建设。

二、承包方式及结算办法

(一)、更换房盖工程总价23万元，更换下来的旧彩钢瓦归乙方所有。

(二)、更换房盖工程承包方式为大包;包工、包料(更换的新瓦必需为0.45规格的彩钢瓦)。

(三)、更换房盖工程采用工程内容及工程量以工程为准，按实竣工结算的方式。

(四)、乙方应在工程竣工验收合格之日起3天内编制完工程结算书并提交甲方，甲方在收到结算书后3天内完成审核工作，审定后的结算总价即为更换房盖工程承包总价。

三、施工工期

更换房盖工程施工总期天，开工日期以本合同签字生效之日起的第3天算起，竣工期应顺延，乙方应采取措施确保按期开工及竣工。

四、施工质量及验收

(一)、乙方应严格按甲方要求现行施工及验收规范进行施工，工程质量必需达到合格。

(二)、工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收，凡在施工及验收中发现质量达不到验收要求的，乙方必须无条件返工并承担全部责任及费用。

(三)、更换房盖工程质量保修期自本工程竣工验收合格之日起3年。

五、付款方式及结算

签于更换房盖工程施工周期短乙方在施工材料进场，甲方先付工程总价50%款在工程竣工验收合格，结算审定之日起七天内甲方付清给乙方全部工程款，扣壹万元保证金，一年后工程质量没问题返还给乙方。

六、材料供应

(一)、更换房盖工程施工所需全部材料均由乙方负责采购，必需保证0.45彩钢瓦。

(二)、工程中彩钢瓦材料，乙方必须保证全部选购质量符合国家规定的产品，严禁提供和使用不合格的材料或伪劣产品。

七、双方职责

(一)、甲方责任：

1.派出施工代表负责施工中技术问题的处理及与乙方日常工作联系，并对本更换房盖程施工质量进度进行监督，检查;

2.负责在工程完工后组织验收;

3.按时按规定乙方拨付工程款项。

(二)、乙方责任:

1.严格按甲方要求施工、施工规范及施工程序组织施工，并服从甲方现场代表对施工质量进度监督检查;工程竣工质量保修期为3年。

2.采取措施以防止事故发生，凡施工中由于乙方自身原因造成的人员伤亡事故及其他损失其责任和损失均由乙方自负，甲方不承担任何责任。

八、其他约定事项

(一)、本合同未尽事宜，甲、乙双方可以协商解决。

(二)、违约处理：本合同在履行中如发生违约事件双方应协商解决，如协商解决不成则采取仲裁处理方式，申请仲裁委员会进行仲裁处理。

(三)、本合同中自甲、乙双方签字之日起生效，工程完工结算办妥并付清工程款后自行失效，但保修期这条有效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

盖房施工合同范文3

甲方：

乙方：

甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼，现甲乙双方自愿达成以下协议：

一，工程形式：

甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工，及建房中的一切机械工具。

二，工程工价：按楼面投影面积计算，每平方米 元。

三，甲方责任：

1，提供施工用水、电。

2，及时提供一切需用建材。

3，整个工程捣基础、楼面等时，一次性付给甲方生活费补贴 元。

四，乙方工程内容：

1，楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。

2，淋砖，工程结束后，清理各楼层。

3，墙内外批灰，但不包括门面。

4，楼顶砌围封一米高。

5，用水泥砌楼梯三角。

6，安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。

7，前檐阶捣水泥。

8，柱、梁用全新模板。

9，负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖

五，乙方必须保证达到如下要求：

1，保管好并合理使用甲方的建筑材料。

2，水泥柱注重垂直度，偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直，偏差不超过1.5厘米，砖体对缝不超过两层。

3，捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。

4，地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数1%，墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%

六，乙方要实行安全施工，施工中造成安全事故，由乙方承担一切责任，与甲方无关。

七，乙方要确保施工质量，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方翻工，翻工所需工钱和材料由乙方负责。

八，工程付款：每完成一层主体工程后，甲方付给乙方 %，余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。

九，工程时间从 年 月 日~ 年 月 日，乙方确保按工期完工，如不按时完工交方，则按工程款5%付给甲方。

十，以上不尽事宜，由双方协商解决。

十一，以上协议一式两份，签字后即生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

盖房协议书(篇4)

盖房合同书，是建筑施工过程中，房主和施工方之间签订的重要文件。它记录了双方的权利和义务，约定了工程进度和质量标准，是保障双方权益的重要依据。

盖房合同书内容应具体详细，以确保双方能够理解并遵守合同中的所有条款。其中，需要涉及到以下重要内容：

首先，合同应该明确约定双方的权利和义务。对于房主而言，他应该详细说明房屋的用途、建筑面积和施工标准，并提出合理要求。施工方则需明确在规定期限内完成建筑工程，并保证施工质量符合国家建筑标准。

其次，合同应该详细说明工程进度和款项支付方式。双方需要在合同中约定施工进度，并提前规定工程不同阶段的进度款支付比例。特别是在履行合同期间，施工方需要履行对工程安全和施工进度的保障义务，避免出现交通封堵、占用公共或私人道路等问题。

最后，合同应特别注明质量保证并约定违约责任。对于质量保证，合同应规定保修期限、修理范围和费用承担方式等内容。同时，合同还需要约定违约责任，明确施工方在违约情况下应承担的赔偿责任和赔偿金额，并约定仲裁机制以解决争议产生的问题。

总之，盖房合同书是房屋建设的重要依据，具有重要的保障作用，建议在签订合同前，双方应当仔细分析所有条款，确保合同中的内容准确、详细并符合双方意愿。合同的内容应具体明确，以免产生争议，损害双方的利益，对于建设房屋的投资者，签订一份好合同同样能够减少风险，保证房屋建设的质量和安全。

盖房协议书(篇5)

甲方：

乙方：

甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼，现甲乙双方自愿达成以下协议：

一，工程形式：

甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工，及建房中的一切机械工具。

二，工程工价：按楼面投影面积计算，每平方米 元。

三，甲方责任：

1，提供施工用水、电。

2，及时提供一切需用建材。

3，整个工程捣基础、楼面等时，一次性付给甲方生活费补贴 元。

四，乙方工程内容：

1，楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。

2，淋砖，工程结束后，清理各楼层。

3，墙内外批灰，但不包括门面。

4，楼顶砌围封一米高。

5，用水泥砌楼梯三角。

6，安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。

7，前檐阶捣水泥。

8，柱、梁用全新模板。

9，负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖

五，乙方必须保证达到如下要求：

1，保管好并合理使用甲方的建筑材料。

2，水泥柱注重垂直度，偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直，偏差不超过1.5厘米，砖体对缝不超过两层。

3，捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。

4，地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数1%，墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%

六，乙方要实行安全施工，施工中造成安全事故，由乙方承担一切责任，与甲方无关。

七，乙方要确保施工质量，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方翻工，翻工所需工钱和材料由乙方负责。

八，工程付款：每完成一层主体工程后，甲方付给乙方 %，余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。

九，工程时间从 年 月 日~ 年 月 日，乙方确保按工期完工，如不按时完工交方，则按工程款5%付给甲方。

十，以上不尽事宜，由双方协商解决。

十一，以上协议一式两份，签字后即生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

盖房协议书(篇6)

盖房合同是指在两个或多个当事人之间达成的，约定盖房工程相关事项的法律文件。在现代社会，房屋的建设和购买是一项非常重要的任务。因此，为了确保建房过程的顺利进行，保护各方的权益，盖房合同变得至关重要。本文将详细介绍盖房合同的含义、重要性以及其中的具体内容。

首先，我们来看一下盖房合同的含义和重要性。盖房合同是一种法律文件，确保了建房过程的顺利进行，并明确了参与者的权益和义务。它可以防止纠纷的发生和各种不良行为的出现。通过签订盖房合同，各方可以确保工程按照合同规定的时间、质量和要求进行，从而避免了因为争议而导致的损失。

接下来，我们来看一下盖房合同中具体的内容。盖房合同通常包括以下几个方面的内容。

首先，盖房合同应明确约定参与者的身份和联系方式。这样可以确保双方能够及时沟通、协商，并保留必要的证据。

其次，盖房合同应明确约定建房工程的基本情况，包括房屋地址、建筑面积、用途等。这样可以确保双方对房屋的基本情况有共识，并为后续工程进行提供基础。

第三，盖房合同应明确约定工程的时间进度。这包括开始、结束以及工程里程碑的时间要求。只有明确约定工程的时间进度，才能保证工程的有序进行。

第四，盖房合同应明确约定工程的质量要求。这包括材料的质量、建筑工艺的要求等。只有明确约定工程的质量要求，才能保证房屋的安全性和使用寿命。

第五，盖房合同应明确约定工程的费用和支付方式。这包括工程总价、阶段性付款比例、尾款支付时间等。只有明确约定工程的费用和支付方式，才能保证各方的利益不受侵害。

第六，盖房合同应包含有关违约责任和争议解决方式的条款。这可以确保双方在履行合同过程中有明确的法律责任，同时为解决争议提供了方法。

最后，盖房合同还可以包括其他双方约定的事项。例如，是否包括装修、配套设施以及交付方式等。这样可以确保各方的需求和期望都得到充分考虑。

总之，盖房合同是建立在强有力的法律框架下的，确保建房工程的顺利进行。通过明确约定各方的权益和义务，以及工程的基本情况、时间进度、质量要求、费用和支付方式等，可以避免纠纷的发生，保证各方的利益不受到侵害。因此，无论是建房者还是承建商，都应该充分认识到盖房合同的重要性，并按照法律和合同的规定来履行自己的义务。只有这样，才能确保建房工程的顺利进行，为社会创造价值。

盖房协议书(篇7)

建筑单位：__________(简称甲方)

施工单位：__________(简称乙方)

根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

一、承包方式

(1)此楼房建筑为砖混结构二层，从开挖基础到粉刷完毕，实行包工不包料性质，甲方负责建筑所需一切原材料，包括施工用的水电一切原材料，施工所用的一切工具设备乙方负责。

(铺面与街面一样，结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工，若乙方造成尺寸的返工现象，乙方必须补偿甲方原材料费。

3、室内若需要的回填土方，乙方负责回填及压实，楼房的水电安装属乙方工程。

卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖，走道、楼梯贴内墙砖1.5米高，一楼二楼贴内墙砖1.5米高，以上刮仿瓷，上乳胶漆，前后雨蓬30公分。

5、施工中乙方的生活乙方自己负责，浇灌楼层的伙食由乙方自理。

6、此工程时间：20xx年3月12日开工，工期3个月6月底必须完

二、质量要求

1、基础按尺寸开挖，砂浆饱满，水平一致。

灰缝饱满，梁柱、板面无浇空、断层，不得出现大的漏筋、马蜂窝，楼板层水平在2公分以内。

3、地板砖：墙砖水平一致，砂浆饱满，不能有贴空现象。

4、内粉墙体平整，仿瓷刮光刮滑，门窗角必须垂直，无粉空现象。

三、安全措施

施工中，乙方必须提高安全意识，加强安全管理，一切大小安全事故乙方自己负责，与甲方无关。

四、结算方式

按实际建筑面积计算，每平方米按_____元计算。

五、付款方式

1、基础完全完工付壹万元，每层浇灌完付壹万元，粉刷完付壹万元。

2、下欠款完工验收后结算，一次全部付清。

六、未在合同内的工程，经甲、乙双方共同协商处理。

七、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字有效。

盖房协议书(篇8)

盖房合同是指在买卖双方签署的购买住宅、商业房产等房地产物业的合同。目前，随着我国经济的不断发展，住房交易的日益频繁，盖房合同的签署也变得越来越常见，因此有必要对盖房合同的相关主题进行探讨。

一、盖房合同的基本要素

盖房合同是一种具有合法效力的法律文件，需要按照相关法律规定来起草。具体来说，盖房合同应当包含以下基本要素：

1.双方当事人的基本信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等；

2.住宅或商业房产的基本信息，包括地址、建筑面积、楼层、用途等；

3.房屋的交付方式，包括时间、地点、方式等；

4.房屋的成交价款，包括交付方式、付款时间、付款方式等；

5.房屋的质量保证条款，包括质量保证期限、维修方式等；

6.违约责任条款，包括违约方需承担的法律责任；

7.法律适用、争议解决的条款等。

以上就是盖房合同必需包含的基本要素。当然，在实际操作中，由于房地产的交易形式多种多样，盖房合同的具体条款还需根据不同的情况进行调整和制定。

二、关于盖房合同的风险与处理

盖房合同的签署虽然能够保障买卖双方的权益，但在实际操作中也有一定的风险，需要加以注意和处理。

1.房屋产权核查风险。在购买住宅或商业房产时，需要对房屋的产权进行核查，避免因为产权问题导致合同无效的风险。

2.卖家恶意违约风险。有些卖家在签订盖房合同后，在交付房屋时对房屋和财产进行恶意破坏，因此需要提前规定好违约责任条款。

3.买方贷款可能存在的临时风险。在签署盖房合同时，买方还需考虑到贷款审批和利率调整等可能存在的临时风险。

以上三种风险虽然无法完全避免，但买卖双方可以根据具体情况进行合理分配，采取相应的措施进行风险管理。

三、盖房合同的范本

盖房合同的范本是指盖房合同中包含的标准条款，可以为盖房合同的签署提供参考。

范本中的条款应能够涵盖双方当事人的主要权益和义务，同时也要考虑到各种不同情况下的可变性。不过，作为一份参考文件，盖房合同的范本并不适用于所有的买卖情况，因此，在使用时应根据具体情况进行适当修改。

四、结论

盖房合同是商业和住宅房产交易的重要法律文件。在签署合同时，双方当事人应仔细查阅合同条款，确定好各自的权益和义务。从另一方面来看，也需要在各类风险和争议解决方面进行谨慎处理，以确保盖房合同的签署真正能够发挥它所应有的作用。

盖房协议书(篇9)

农村盖房施工合同是指农村地区在进行房屋建设时所签订的一种合同，规定了建设方和业主之间的权利和义务。在农村，房屋建设一直是农民群众的重要问题，盖房施工合同的签署对于确保建设质量和保障双方权益具有重要意义。

一个完整的农村盖房施工合同应包含以下内容：建设地点的具体位置，建设的房屋面积、楼层数和用途，建设方和业主的基本信息，合同的签订日期和有效期限等。

第一条：建设地点。农村盖房合同首先需要具体指明房屋建设的地点。这是确保双方在建设过程中进行有效沟通和协调的基础。

第二条：建设内容。这一部分需要详细说明房屋的具体面积、可使用层数和用途。合同应详细说明所建房屋的结构、建筑材料和装修标准等，并要求建设方按照国家相关规定进行施工和检验。

第三条：工期和支付方式。农村盖房施工合同应明确工程的开始日期和完工日期。同时，合同还应规定支付方式，包括贷款、分期付款等，并明确每个阶段的支付金额和时间。

第四条：质量保证。这一条款规定了建设方需要保证所建房屋的质量符合国家相关规定，确保结构牢固、安全可靠，并且能够正常使用。如若发现存在质量问题，合同规定了业主可以提出维修或赔偿要求的权利。

第五条：违约责任。这一部分规定了双方在合同履行过程中可能面临的违约责任。如若业主未按合同要求支付款项，建设方可以要求返还已支付费用并进行适当处罚。相反，如果建设方不能按时完成工程或经营不善导致工程质量达不到合同约定的要求，业主可以要求返还款项并进行相应补偿。

第六条：争议解决方式。这一条款规定了双方在合同履行过程中发生争议的解决方式。可以选择仲裁、调解或法律诉讼等方式进行解决。双方可以协商确定具体解决方式，保证双方的合法权益。

总结起来，农村盖房施工合同是农村地区房屋建设的重要法律文件。通过签订合同，双方可以明确各自的权益和义务，保证建设质量和施工进程的顺利进行。为了保证双方的利益，合同应当具体详细、生动形象地描述需要建设的房屋内容，明确工程工期、支付方式、质量保证和违约责任的规定，并规定争议解决方式。只有合同的完善和严格执行，才能为农村房屋建设提供有效保障。

盖房协议书(篇10)

建筑单位： （简称甲方）

施工单位： （简称乙方）

根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

一、承包方式

1、此楼房建筑为砖混结构二层，从开挖基础到粉刷完毕，实行包工不包料性质，甲方负责建筑所需一切原材料，包括施工用的水电一切原材料，施工所用的一切工具设备乙方负责。

2、建筑的结构外观、铺面与街面一样，结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工，若乙方造成尺寸的返工现象，乙方必须补偿甲方原材料费。

3、室内若需要的回填土方，乙方负责回填及压实，楼房的水电安装属乙方工程。

4、在整套房的室内工程中，底层水磨石，二层地板砖，前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖，走道、楼梯贴内墙砖1.5米高，一楼二楼贴内墙砖1.5米高，以上刮仿瓷，上乳胶漆，前后雨蓬30公分。

5、施工中乙方的.生活乙方自己负责，浇灌楼层的伙食由乙方自理。

6、此工程时间：20xx年3月12日开工，工期3个月6月底必须完

二、质量要求

1、基础按尺寸开挖，砂浆饱满，水平一致。

2、墙体垂直，平整、灰缝饱满，梁柱、板面无浇空、断层，不得出现大的漏筋、马蜂窝，楼板层水平在2公分以内。

3、地板砖：墙砖水平一致，砂浆饱满，不能有贴空现象。

4、内粉墙体平整，仿瓷刮光刮滑，门窗角必须垂直，无粉空现象。

三、安全措施

施工中，乙方必须提高安全意识，加强安全管理，一切大小安全事故乙方自己负责，与甲方无关。

四、结算方式

按实际建筑面积计算，每平方米按 元计算。

五、付款方式

1、基础完全完工付壹万元，每层浇灌完付壹万元，粉刷完付壹万元。

2、下欠款完工验收后结算，一次全部付清。

六、未在合同内的工程，经甲、乙双方共同协商处理。

七、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字有效。

甲方： 乙方：

年 月 日

盖房协议书(篇11)

甲方：

乙方： 电话：

经双方协定，有甲方现浇结构的房子，以包工包料的方式承包给乙方修建，面积180.55平方米，建筑面积按墙角丈量计算，雨棚按宽1米计算，造价每平方米陆佰陆拾元，合计壹拾壹万玖仟壹佰陆拾叁元（￥：119163.00元）。

一、甲方所负责事项

1、动工前应做好三通一平即电通、路通、水通、垫好地工，平整地。并负责水电费。

2、修房要经土管部门的许可，若造成停工，甲方要负责乙方的一切经济损失。

3、备给准确的图纸，如若在施工中甲方随意变更，超过的造价甲方向乙方当时补上差价。

4、提供给住宿.

5、处理好垫方，应垫到正负零。

二、乙方所负责事项

1、施工期中每一道工序都要有甲方随时验收，合格同意后才可进行下步工序，如有不规范的施工双方互相研究解决。

2、乙方必须按图纸施工。

三、修房的结构条件

1、地基要求石头浆，外围深100cm宽80cm的基础（包括2024圈梁），内承重墙深80cm宽50cm的基础（包括圈梁）,不承重墙为12cm宽。

2、主体部分：砌墙要求空心砖、外围墙37cm，内承重墙为24cm，不承重墙为12cm，土砂砌墙，外围三面墙5cm钢网笨板作保暖。

3、房子高正负零至平口高3米，10个构造柱，钢筋标准为12的螺钢，6为负筋，现浇房顶钢筋标准8、10，格距1515，钢筋为国标钢。前雨棚宽120cm，镶琉璃瓦。

4、房顶防水部分，顶上炉渣，房脊厚40cm，炉渣上面5-6cm的沙灰封顶，4mm厚的复合型的SBS做防水处理。（每卷价格80元），房顶为内排水。

5、瓷砖要求：门面砖1428cm防冻瓷砖，价格0.40元/块，地板砖规格60cm60cm，每块10元，卫生间伙房墙砖规格20cm30cm，每块在0.40元。伙房卫生间地板砖规格30cm30cm，价格1.5元/块，超出上述价格甲方给乙方补偿差价。

6、地平、房间内厚度为5-6cm，外墙护坡，宽70cm,厚10cm，前面宽150cm.

7、灰号比例：砌墙为20#沙浆，混凝土用150#砼。

8、窗子为塑钢窗（屯河牌），每平方价格150元，大理石窗台板，安装白色玻璃，方管防护栏。

9、金属门2个（华洋门），价格前门750元，.内门感光门，价格90元，球型锁每把10元。

10、粉刷部分：室内白色815涂料粉刷（一般的高质量涂料）。

11、安装上下水，超出面积1米外的电线、自来水管道、下水管道等其余事项乙方不负责。

12、照明部分用2.5平方的铜芯线，开关、插座均为吸墙式的大翘板，所属房间均由灯泡通电，施工安全自己负责。

13、付款方式：工人进入工地预付总造价的30%，砌主体完时付总造价的15%，现浇顶完时付总造价的20%，安门窗付总造价的15%，拉地板砖10% ，工程完工扫地出门时付7%，留3%为质量保证金，到12月份付清。不得拖欠，不履行付款方式，甲方不可擅自住房。

14、工期为50天，按进工地时算起。

15、以上合同双方不得违约，合同未公正，双方签字生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，规划办一份。

甲方签字： 乙方签字：

年 月 日

盖房协议书(篇12)

2022自盖房买卖通用版合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。自盖房买卖通用版合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022自盖房买卖通用版合同正文内容

范本随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢下面是小编帮大家整理的自盖房买卖合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。卖方（甲方） 身份证号：买方（乙方） 身份证号：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋事宜达成如下协议 ：

一、甲方位于_______地皮，土地编号为______的土地使用证，建设许可证编号为________，该地皮面积为_____平方米，现甲方将建成房屋出让给乙方，该房屋建筑面积____平方米,乙方同时还获得土地使用证上所规划面积的使用权。

二、其中房屋______平方米，共计_______元。

三、付款方式：甲方将房屋交付给乙方使用时（签订协议时）需一次交付房款____元，待乙方取得两证（房产证和土地使用权证）后付清余 额房款______元。

四、因乙方购买甲方房屋，甲方应确保无房屋结构问题，无危及乙方生命及财产安全，否则，乙方可向甲方获得购房款_____的索赔。

五、为避免乙方及其家庭成员居住后，不会出现因居住环境而产生心理影响；针对房屋建成到至今的状况，乙方应有知情权，甲方应如实提供家庭成员生活的情况（包括居住期间生、老、病、死等情况）。如证实甲方确有隐瞒事实，乙方可以向甲方提出______元以上的.索赔。

六、办证方式

1、在乙方办理该套房屋过户手续时，甲方应提供三证（土地使用证、规划许可证和施工许可证）；办理房产证及过户费用按以下协商内容进行支付，如有罚款部分，应由甲方承担。

2、办理房产证及过户费用支付方式

1）双方各付办证及过户费用50%并由甲方负责办理；

2）乙双方各付办证及过户费用50%并由乙方负责办理；

3）由甲方负责办理；乙方不需支付任何办证及过户费用；

4）由乙方负责办理；甲方不需支付任何办证及过户费用；

5）双方各付办证及过户费用50%并委托代办机构负责办理，代办费用由 甲、乙各支付___。经甲、乙双方协商一致后决定采取以上第___种方式办理；办理过程中双方均需积极配合，如有怠慢视违约处理，违约方须一次性支付办证及过户费用____的违约金。

七、甲方责任与权利

1、须具备该房屋的相关法律认可文件；

2、本合同签订后，不得就该房屋与他人订立《买卖合同》；

3、保证上述房产无债权债务纠纷。

八、乙方责任与权利

1、乙方获得房屋使用权后，甲方不得以任何方式及理由影响乙方正常生活，如证实甲方存在违约现象，甲方须一次性全额归还乙方购房款。

2、乙方如有必要对房屋重建、重新装修，遇到房屋结构及材料等相关问题需向甲方咨询时，甲方应将相关情况如实告知乙方，如因甲方隐瞒事实而带来的严重后果，由甲方全部负责。

九、如甲方的土地使用证是由多人名字共有，合同签订时需按土地使用证上所有人员均需签字，如因为土地使用证中的其它人没有签字而产生一切纠纷由甲方负责；甲方不得有任何理由推卸。

十、如因甲方的因素造成房产证不能过户，甲方须一次性归还所有购房款并一次性支付乙方违约金_____元。十

一、本合同未尽事宜，以《中华人民共合国民法典》有关条款为准。十

二、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）：________年____月____日________年____月____日

盖房协议书(篇13)

盖房合同

盖房是人们的一个大型投资项目，为了保障双方的利益，购房人和房地产开发商一般要签署盖房合同。盖房合同是指在盖房过程中，购房人和房地产开发商之间签署的一种法律文件，约定双方之间关于盖房的权利和义务的一份书面协议。本文将围绕盖房合同这一主题来阐述其重要性以及其在盖房中的角色。

首先，盖房合同是保障双方利益的重要法律文书。在盖房过程中，购房人通常是资金方，开发商则是建筑方。为了避免在盖房过程中出现纠纷和矛盾，购房人和开发商要签订盖房合同，约定双方应该承担的责任和义务，明确双方之间的权益和义务，以及一些重要的条款和细节，如房屋的建设标准、房屋购买价格、房屋建设进度、交房时间、品质保证等等。这些内容的规定可以有效把握房地产开发商和购房人的交易纠纷，从而减少或避免不必要的法律纠纷和经济损失。购房人在签署合同前，应仔细阅读合同条款，了解合同内容和涉及的法律法规，看清合同的权益和义务，以确保自身的合法权益。

其次，盖房合同能够保障房屋建设的规范及质量。盖房合同起着制约购房人和开发商行为的作用，明确了开发商在建设房屋过程中的义务和职责，以及购房人对房屋品质的要求和监督标准，有利于消费者维护自身的合法权益，确保购买高品质的房屋。盖房合同为房屋的质量和安全提供了保障，任何破坏房屋安全和建设规范的行为都会严格受到审查和制裁。因此，在签署盖房合同后，开发商应严格执行合同，确保房屋建设符合市场标准和相关法律的规定，以保证购房人的权益和房屋的品质。

最后，整个盖房过程的合法性和合规性是盖房合同的基础。盖房合同作为商品房交易的法律文件，其合法性和合规性至关重要。购房人和开发商在签订合同前，需要了解国家法律和相关规定，确保盖房合同的合法性和规范性，否则可能会导致合同时效的风险。此外，在签署合同时，应该慎重考虑一些附加条款，如贷款相关的条款，税收的规定，以及涉及到房屋租赁和转让的条款。这些规定和条款都需要双方认真思考、了解清楚才能签订合法合同。

综上所述，盖房合同是双方在盖房过程中保护自己合法权益的重要法律文件，在全过程中起着重要的约束和保障作用。在盖房之前，购房人和开发商应该认真阅读相关规定，完善和规范合同条款，保障交易的合法性和规范性。如此，才能建设出符合市场规范和质量标准的高品质、安全的房屋，为消费者创造更加美好、和谐的居住环境。

盖房协议书6篇

在人们对法律的信任日益加深之际，合同的主体应指明签署人的资格，那么我们应该如何撰写合同呢？下面是趣祝福小编为您整理的一些关于“盖房协议书”的信息，如果您想获取更多相关资讯，请继续关注我们的官方网站！

盖房协议书 篇1

盖房是人们进行的一项大工程，往往需要花费较长的时间和大量的资金。在这个过程中，盖房合同可以说是非常重要的一份文件。它详细地规定了建设方、房主和工程外包商之间的权利、义务和责任。本文将就盖房合同进行详细的介绍，让大家对这份合同有更加深入的了解。

盖房合同是一种法律文件。它被制定出来，是为了确保房屋建设的安全和质量，并规范建造过程中各方的行为。盖房合同通常会包含以下内容：

第一、建设方的信息。建设方是指承担建造工作的单位或个人。合同中应写明建设方的名称、地址、联系人和电话等相关信息。

第二、房主的信息。房主是指要建房的单位或个人。合同中应写明房主的名称、地址、联系人和电话等相关信息。

第三、建造范围。盖房合同规定了建造的范围和建筑的类型。建筑类型通常包括住宅、商业、工业和公共设施等。

第四、建造工程的进度和预算。合同中应规定工程开始和完成的日期，并详细列出工程的预算和支付方式。这个环节特别重要，因为如果工程超过规定的时间，或者超出了预算，那么建设方或房主就需要负担额外的费用。

第五、工程质量标准。盖房合同必须规定工程的质量标准和验收标准。如果工程未达到规定的质量标准或验收标准，建设方就需要承担相应的责任。

第六、工程保修期。合同中通常规定了工程保修期，即在保修期内，如果房屋出现质量问题，建设方需要承担修理的费用。

第七、双方的权利和责任。盖房合同中应详细规定建设方和房主的权利和责任。

第八、合同的违约责任。如果任何一方未能履行合同规定的义务，那么合同中必须规定对方的违约责任。

因为盖房合同是一份非常重要的文件，建设方和房主必须认真阅读合同，并在签署之前搞清楚合同的内容和条款。如果有任何疑问，可以找专业的律师或评估师进行咨询。一旦签署了盖房合同，双方都必须遵守合同的规定。否则，对方可以要求追究法律责任。

总之，盖房合同是一份非常重要的文件，它确保了建设方和房主在建筑过程中的权利和义务。因此，建设方和房主必须仔细阅读盖房合同，严格遵照合同的规定操作。只有这样，我们才能建造安全、舒适和美丽的房屋。

盖房协议书 篇2

盖房协议书：保障买房人权益的重要文件

近年来随着房地产市场的不断发展，越来越多的人开始涉足房屋买卖领域。但是，房屋买卖是一项复杂的过程，涉及众多法律条款和规定，对于买卖双方来说是很难完全了解的。为了保障买房人的合法权益，减少卖房人和中介公司的欺诈行为，盖房协议书应运而生。

盖房协议书，又称房屋认购协议，是一份双方当事人在买卖房屋时达成共识和认可的合法文件。它包含了买卖房屋的各项条件和条款，有助于避免因为双方在交易过程中的不理解或不同而导致的矛盾和争议。

盖房协议书一般应包含以下内容：

1. 识别资料：卖方和买方的姓名、身份证号等基本资料。

2. 房屋信息：包括房屋所在地、建筑面积、房屋类型、区域划分等。

3. 价格与付款方式：包括房屋的售价、首付款、尾款和中介费等费用。

4. 权益和风险：包括权益的保障、违约责任、产权纠纷等问题。

5. 其他条款：包括协议到期时间、签约地点等其他约定。

在签署盖房协议书之前，双方应当仔细阅读协议的各项条款和条件。卖方需要提供真实有效的房屋信息，买方应当确认房屋的真实性和合法性。签订盖房协议书之后，双方必须严格遵守协议的各项约定，不得擅自修改或违反协议。同时，如果发现协议中的内容存在问题，应及时与对方协商解决。

盖房协议书作为一份非常重要的合法文件，必须得到公证处或者律师的认证。公证或认证的目的主要是为了防止协议的不真实性、不合法性以及泄露风险。

总之，盖房协议书的出现使得房屋买卖更加规范，保护了买方合法权益，减少了房屋买卖方面的纠纷。在进行房屋买卖时，我们应该认真了解相关法律法规，以求保障自己的合法权益。

盖房协议书 篇3

甲方：

乙方：

甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：_________________

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。

二、被建房屋的建筑面积为 平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等)。乙方的施工承包单价为每 平方米 元，工程总价款为 元。

三、施工要求

1、地工基础：深度70公分宽度60公分里面宽度40公分

2、墙体外墙3.7内墙2.4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到(150号)。四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖一铲灰一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。

3、圈过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。

4、屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3

5、地板砖60_____60黑白由甲方自选定价10 元一块，如造过10 元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于1.8 元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯插座一只开关一只

6、门窗：内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商

7、室内自来水，下水管由乙方负责。工程工期为： 年 月 日(公历/农历)—— 年 月 日(公历/农历)，按日历工期计算。乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每 平方米减少工钱 元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

8、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

四、付款方式

开工付40%，土墙砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。还声誉%一年维修给清。

五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方各一份，见证人一份。

经双方协议如下：

甲方签字(签章)：_________________

乙方签字(签章)：_________________

盖房协议书 篇4

盖房合同是一份法律文件，它规范了建房过程中的权利和义务。在盖房合同中，包括施工方和业主双方的权利和责任，工程进度、质量管理和价格等方面的条款，也包括了质保期和施工保险等内容。本文将深入探讨盖房合同相关主题，包括盖房合同的重要性、盖房合同条款的解释和杜绝盖房合同风险等方面。

一、盖房合同的重要性

盖房合同是建筑施工的基础，它规定了整个建筑过程中的详细条款。在建筑过程中，如果没有一个良好的合同作为基础，会给施工过程带来巨大风险。这个合同大大减少了难以避免的纠纷和不必要的麻烦。在盖房合同中，我们可以更好地规划时间、效率、品质和成本。此外，盖房合同也是业主和承包商之间的权利和义务协议，能有效保护双方的合法权益。

二、盖房合同条款的解释

1. 立项规划

盖房合同必须细致规划建筑项目，包括设计目标、房屋用途、建筑面积、建筑风格和建筑工艺等方面。建筑师应依照各项规划要求进行设计，确保设计方案符合建筑师认定的质量标准，同时应考虑业主的建筑要求。在联合立项会议上，应对设计方案进行评估和认可。这可避免由于设计目标与业主需求差异而引起的问题。

2. 价格和质量

价格和质量对于盖房合同十分关键。合同必须详细规定了施工方的施工工作、所使用的材料、以及相关的质量标准。同时，合同中也应明确价格和付款方式。合同中关于价格的规定可能是月收入的一部分，或完全取决于工作的进展。如果该合同涉及两个月以上的工作时间，合同中应规定一个详细的计划时间表。因此，合同仍然需要规定应该为每项服务支付的费用，以及用于时间表变更的补偿额度，比如延迟手续费、罚款等。

3. 材料及设备控制

盖房合同必须确保材料和设备的质量，它也必须规定材料和设备的供应商和到货时间。同时，合同中还必须规定要使用的材料和配件。发现任何不合格的材料或设备，就要立即停工，并对出现的问题进行修复。所有的材料和设备应按计划安排，防止延误工作时间表。

三、杜绝盖房合同风险

尽管盖房合同对于有关方面都有很大的好处，但它也带来了一些潜在的风险，需要进行针对性的防范。其中一项基本原则是确保合同内容清晰明确，并且双方都对合同内容理解一致。还必须确保施工方和业主都清楚并履行其责任。此外，灵活性也很重要，因为在一个项目完成的过程中，事情可能有所发展变化并可能需要相应调整。

结语：

盖房合同对于建筑项目的成功至关重要。如果建筑师、业主和承包商之间没有明确达成共识，将会带来困难和不必要的麻烦。通过了解盖房合同的重要性、合同条款的解释和如何防范风险，将可以为建筑项目的成功奠定良好的基础。

盖房协议书 篇5

甲方：

乙方：

本工程为甲方自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。

二、被建房屋的建筑面积为 平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、）。乙方的施工承包房子主体为每 平方米 （大写： ） 元整。平方面积以滴水为界。

三、付款方式：

开工付 （大写： ） 元整。

主体完成后付 （大写： ） 元整。

竣工后经甲方检查后为出现质量问题付清剩余款项。

四、工程质量等级：

在施工中个别部位若达不到质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另行发包，并按乙方已完工程人工费的 %结算清理出场。

六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字（或盖章）之日起生效，产生法律效率。本协议一式二份。甲方、乙方各执一份。

甲方签字（签章）：

乙方签字（签章）：

盖房协议书 篇6

盖房合同

盖房是人们的一个大型投资项目，为了保障双方的利益，购房人和房地产开发商一般要签署盖房合同。盖房合同是指在盖房过程中，购房人和房地产开发商之间签署的一种法律文件，约定双方之间关于盖房的权利和义务的一份书面协议。本文将围绕盖房合同这一主题来阐述其重要性以及其在盖房中的角色。

首先，盖房合同是保障双方利益的重要法律文书。在盖房过程中，购房人通常是资金方，开发商则是建筑方。为了避免在盖房过程中出现纠纷和矛盾，购房人和开发商要签订盖房合同，约定双方应该承担的责任和义务，明确双方之间的权益和义务，以及一些重要的条款和细节，如房屋的建设标准、房屋购买价格、房屋建设进度、交房时间、品质保证等等。这些内容的规定可以有效把握房地产开发商和购房人的交易纠纷，从而减少或避免不必要的法律纠纷和经济损失。购房人在签署合同前，应仔细阅读合同条款，了解合同内容和涉及的法律法规，看清合同的权益和义务，以确保自身的合法权益。

其次，盖房合同能够保障房屋建设的规范及质量。盖房合同起着制约购房人和开发商行为的作用，明确了开发商在建设房屋过程中的义务和职责，以及购房人对房屋品质的要求和监督标准，有利于消费者维护自身的合法权益，确保购买高品质的房屋。盖房合同为房屋的质量和安全提供了保障，任何破坏房屋安全和建设规范的行为都会严格受到审查和制裁。因此，在签署盖房合同后，开发商应严格执行合同，确保房屋建设符合市场标准和相关法律的规定，以保证购房人的权益和房屋的品质。

最后，整个盖房过程的合法性和合规性是盖房合同的基础。盖房合同作为商品房交易的法律文件，其合法性和合规性至关重要。购房人和开发商在签订合同前，需要了解国家法律和相关规定，确保盖房合同的合法性和规范性，否则可能会导致合同时效的风险。此外，在签署合同时，应该慎重考虑一些附加条款，如贷款相关的条款，税收的规定，以及涉及到房屋租赁和转让的条款。这些规定和条款都需要双方认真思考、了解清楚才能签订合法合同。

综上所述，盖房合同是双方在盖房过程中保护自己合法权益的重要法律文件，在全过程中起着重要的约束和保障作用。在盖房之前，购房人和开发商应该认真阅读相关规定，完善和规范合同条款，保障交易的合法性和规范性。如此，才能建设出符合市场规范和质量标准的高品质、安全的房屋，为消费者创造更加美好、和谐的居住环境。

房屋买卖协议书样本

你了解常见的合同的样式吗？随着社会的发展，工作方式不断更新，签订合同可以避免对方不履行承诺的情况。希望这篇“房屋买卖协议书”能够满足您的期望并让您感到满意。相信一读此文，您将会拥有新的思考深度！

房屋买卖协议书 篇1

房屋买卖合同书协议书

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落在济南市 区 路 小区 号楼 单元 室(建筑面积 平方米，储藏室 平方米，产权证号 )房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写 ;即人民币小写 。

三、乙方在签订本合同时，支付定金 ，即小写 。

四、乙方支付定金之日起 个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

六、办理房产证手续所产生的有关税费由 方承担。

七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

八、甲方应在 前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付 元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号： )，空调两台(型号： )，热水器(型号： )，浴霸(型号： )，饮水机(型号： )，音响两台(型号： )，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施， 等让与乙方(含在房屋价值内)。

十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

十二、附加条 款：

甲方(卖方)： (印) 身份证号：

住址： 电话：

年 月 日

乙方(买方)： (印)身份证号：

住址： 电话：

年 月 日

关于房屋买卖合同

(一)座落于___，建筑平面或物体表面的大___平方米;

(二)房屋的占有权证号为___，国有地盘使用权证号为___;

该房屋占用规模内的地盘使用权随该房屋一并转让。第二条上面所说的房产的生意业务价格为：单价：群众币___元/平方米，总价：群众币___元整(大写：___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)。

第三条乙方在___前应向甲方给付定金群众币___元整(大写：___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)。

上面所说的定金在乙方___付款时充抵房款。

第四条付款时间及方式乙方应于本合约发生效力之日起___日内将该购房合约范本房屋全部价款给付甲方。具体付款方式为：

第五条甲方承诺在本合约发生效力之日起___日将房屋交给给乙方，并在交给房屋前腾空该房屋。

甲方应在___前将其落户居住于该房屋的户籍关系迁出。

第六条甲方承诺并包管，依法享有本合约所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋给乙方。

第七条甲、乙双方同意，在本合约发生效力之日起___日内，共同向房屋权属挂号构造申请管理房屋占有权变更挂号手续，依法取得房屋挂号在乙方名下的《房屋占有权证》;并在乙方领取《房屋占有权证》后，按有关划定向地盘治理部门申请管理当房屋地盘使用权变更挂号手续。

该房屋地盘使用权的变更手续按下列约定管理：

□该房屋地盘使用权为出让取得，其地盘使用权证所载权利和相关出让合约的权利、义务一并转让给乙方。

□该房屋地盘使用权为划拨材料购销合约范本取得，根据有关划定，其转让需缴纳地盘出让金或地盘收入金的，双方约定，该用度由□甲方承担□乙方承担。

除本条已有约定外，管理以上手续应当缴纳的税费，由□甲、乙双方按国度划定各自承担□甲方承担□乙方承担。

第八条房屋毁损、灭失的危害自□房屋正式交给之日□权利转移之日起转移给乙方。

第九条该房屋正式交给时，物业治理、水、电、燃气、有线电视、通信等相关杂费，按下列约定处置惩罚：__________________________________________

第十条甲方包管已如实陈述本合约所售房屋权属状况和其他具体状况，包管该房屋在生意业务时没有产权纠纷或影响双方生意业务的不论什么法令障碍，有关按揭

、抵押、租赁、税项等，甲方均在合约发生效力前办妥。发生效力后如有上面所说的未清事变，由甲方承担全部责任。

第10月1日条乙方未按本合约的约定支付房价款的，按下列约定承担违约责任：

乙方过期支付房价款的，每一过期装备购销合约范本一天，按应付未付房价款的极其之___支付违约金。乙方过期支付房价款超过___日，甲方有权排除本合约，甲方在排除合约之日起___日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还;并有权要求乙方支付总房价款百分之___的违约金。

谜底增补

第十二条甲方未按本合约的约定履行义务的，按下列约定承担违约责任：

1、甲方过期交给房屋的，每一过期一天，按总房价款的极其之___支付违约金。甲方过期交给房屋超过___日，乙方有权排除本合约。甲方应在乙方排除本合约之日起___日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之___支付违约金。2、如因甲方的存心或不韪造成乙方不克不及在本合约约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起___日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之___支购销合约范本大全付违约金。

谜底增补

第十三条本合约未央事宜，甲、乙双方可另行订立增补条款或增补和谈。增补条款或增补和谈和本合约的附件均为本合约不成分割的部分。

第十四条本合约自甲乙双方签字之日起发生效力。

第十五条因本合约或与本合约有关的不论什么争议，双方应协商解决。协商不成的，□提交处理___仲裁委员会仲裁解决□依法由群众法院诉讼解决

第十六条本合约一式___份。此中甲方执___份，乙方执___份，提交处理房屋权属挂号构造一份。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人：法定代表人：

签约日期：签约日期

怎么写房屋买卖合同

甲方(出卖人)：

住址：身份证号码：工作单位：电话:

乙方(买受人)：

住址：身份证号码：工作单位：电话 :

就甲方出售、乙方受让甲方名下 房屋一事，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以咨双方共同遵守。

第一条：出售房屋的基本情况

甲方房屋位于： ;建筑面积： ;房屋所有权证号为： 。

本房屋为央产房或经济适用房、房改房，甲方已取得上市出售备案表，可以合法出售。

本房屋用于自住，未出租，无它项权利设置;

或，本房屋用于出租，租期 年 月 日终止，承租人已书面声明放弃优先购买权，不购买此房。(附声明附件)

或，本房屋的共有权人 ，其已书面声明放弃优先购买权，不购买此房。(附声明附件)

第二条：成交价格

经甲、乙双方友好协商，本房屋成交价为人民币 。

第三条：付款方式

采取一次性付款;

或分期付款，具体付款时间： 。

第四条：房屋实际交付时间

甲方于 年 月 日前将房屋腾空，交付乙方占有使用。在此之前，乙方无权要求提前交房。

第五条：付款时间与产权过户时间

经双方友好协商，甲、乙双方约定在 年 月 日共同办理产权过户，具体方式如下：

第六条：房屋交付时的状况

具体见附件。

第七条：物业管理等相关费用的承担

房产过户前的水、电等实际发生的费用及物业费用等由甲方承担;交付后由乙方承担。 在房屋过户之前前往小区物业管理部门办理物业交接。

第八条;违约责任

甲乙双方应根据房管局的要求准备办理过户所需的身份证明文件及其它法律文件，如因甲方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成过户迟延的，每逾期一日，甲方向乙方交付房屋总价 的违约金;如逾期超过 天仍无法办理产权过户或甲方违约不办理过户的，乙方有权要求单方解除合同，收回房屋总价款，并要求甲方支付房屋总价款 的违约金;

如因乙方原因(房管局的工作安排或不可抗力除外)造成过户迟延的，每逾期一日，乙方向甲方交付房屋总价 的违约金;如逾期超过 天仍无法办理产权过户或乙方违约不协助办理过户的，甲方有权要求单方解除合同，并要求乙方支付房屋总价款 的违约金。

如甲方未按约定日期腾房交付房屋的，每逾期一日，甲方应向乙方交付房屋总价 的违约金;如逾期超过 天，乙方有权要求腾房，行使房屋的所有权。

如乙方未按约定方式交付房价总款(银行正常工作安排或不可抗力除外)，每逾期一日，乙方应向甲方交付房屋总价 的违约金;如逾期超过 天仍未交付房价总款或拒绝交付的，甲方有权要求单方解除合同，并要求乙方支付房屋总价款 的违约金。

第九条：争议的解决

双方在履行协议中的争议应先协商解决;如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼或向北京仲裁委员会提起仲裁(选择其一)。

第十条：定金条款

签订本协议时，乙方向甲方交付定金人民币 万元整，此定金在支付房价款时实际充抵。

本协议共 页，自双方签字之日起生效。

本协议一式三份，双方各执一份，办理过户时交房管局一份，具有同等法律效力。

甲方(委托代理人)：乙方：

年 月 日 年 月 日

附：

1、甲方身份证复印件一份;

2、乙方的身份证复印件一份;

3、交易房产证复印件一份;

4、房屋交付时财产清单一份;

5、承租人声明一份或共有人声明一份等

房屋买卖协议书 篇2

买受方：张XX男，30岁，汉族，X市X厂职工，住X市X路38号院2栋4单元2楼2号

出卖方XX房地产开发公司与买受方张XX于9月1日订立商品房买卖合同。合同履行过程中，因买受方对出类方出售的商品楼提出面积与实际不符，房屋存在质量问題，致使双方发生争议，双方虽多次协商但均未成功。现根据《仲裁法》第2条、第3条之规定，双方约定将此项争议提交XX市仲裁委员会，依法组成合议制仲裁庭，根据《XX市仲裁委员会仲裁规则》进行仲裁并作出裁决，该裁决对双方当事人具有法律效力。

根据有关法律、法规和本案事实及有关的证据材料，仲裁庭对当事人双方有争议的事实和法律问题作出判定，对本案形成以下意见。

一、申请人和被申请人均为合格的.民事法律行为主体，申请人与被申请人签订的《模具/部件采购协议》体现了平等自愿原则，是当事人的真实意思表示，合同的内容和形式符合《中华人民共和国合同法》的规定为合法有效，仲裁庭予以确认。

二、申请人按约为被申请人交付了《模具/部件采购协5 议》所约定的货物，已履行合同义务。被申请人拖欠货款，其行为已构成违约，依法应当承担违约责任。

三、被申请人经依法通知既不作书面答辩又不出庭，视为自动放弃抗辩的权利，应自行承担由此引起的法律后果。

四、申请人所提的支付货款的仲裁请求符合《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，依据充分，理由成立，仲裁庭予以支持。被申请人应偿还所欠申请人的货款。

五、申请人主张逾期支付货款利息的起算应以《模具/部件采购协议》约定的月结30天为依据，即利息应自×××年×月×日起算，仲裁庭对此主张予以支持。关于逾期货款利息的利率问题，仲裁庭认为，《模具/部件采购协议》的文义只约定延期付款的利率以银行贷款利率而定，但未约定按人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算罚息，因此仲裁庭对申请人关于逾期货款利息主张超出银行同期同类贷款利率的部分不予支持。

本案仲裁费人民币×××元应由被申请人承担。

房屋买卖协议书 篇3

甲方：__________________________

乙方：__________________________

丙方：__________________________

甲、乙、丙三方经协商一致，就乙方向甲方购买房屋一事，达成如下协议：

一、房屋概况

出卖房屋坐落于_______市_______路_______号，建筑面积约_______平方米，该房屋未办理房产证、契证、土地证。甲方以该房屋为抵押，在______________银行______________支行办理了按揭贷款

二、甲方现同意将该房屋卖给乙方，转让价格暂定为_______万元，在甲方做出房产证和契证后，在乙方总出价_______万元的范围内对转让价作适当调整。

三、甲、乙双方委托丙方代为办理房屋买卖。双方各向丙方支付买卖定金_______万元。

四、在甲方办好产权证和契证后，三方与工行之江支行签定监督支付协议书，乙方按该协议书的约定，将相应款项支付给银行。

五、甲方保证在_______年_______月_______日之前办好土地证。

六、在甲方办好土地证后，丙方代为办理房屋过户手续，乙方到工行之江之行办理房屋转按揭贷款手续。

七、在甲方办好契证和产权证后，甲、乙双方办理房屋交接手续，自乙方与承租人签定新的租赁合同之日起，租金由乙方收取，甲方向乙方移交原租赁合同押金_______元，并向乙方支付已收取的租金甲方将押金_______元及已收取的租金7万元于新租赁合同签定之日交付给丙方，在双方结算后由丙方支付给乙方。

八、甲方保证新的房屋租赁合同的租金为_______万元，否则，甲方将返还乙方转让款_______万元。

九、税费

1.该房屋交易的税费由甲乙双方各自承担。本协议签订后，甲方预付代理方税费_______元，乙方预付代理方税费_______元，交易完成后按实际结算。

2.交易完成后，甲方交付代理方_______元服务费。乙方交付代理方_______元服务费。

十、甲乙双方及代理方责任

1.甲方确保房源可靠、手续合法并提供交易所需的相关证明资料和原房屋承租人放弃该房屋的优先购买权的书面声明。

2.乙方应按协议履行责任，并提供交易所需的相关证明资料。

共3页:

以下提供由房地产法整理的房屋买卖合同范本，本范本适用于二手房交易时候签订的二手房屋买卖合同，供大家参考。房屋买卖合同范本甲方：__________________________乙方：__________________________丙方：__________________________甲、乙、丙三方经协商

3.代理方确保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有权证》，土地证在领取房屋所有权证、契证_______个工作日后交付乙方。

十一、违约责任

1.乙方违约，已交付的定金不予退还。该定金在扣除代理费_______元后归甲方所有。如甲方违约，甲方应赔偿乙方_______元，赔偿代理方代理费元。乙方已交付的定金元由代理方负责退还乙方。

2.在签订《杭州市房屋转让合同》后出现的违约责任由违约方承担。

十二、本协议一式三份，甲乙双方和代理方各执一份。

甲方：__________________

联系电话：______________

乙方：__________________

联系电话：______________

丙方：__________________

联系电话：______________

签订日期：______________

以下七种房屋买卖合同无效：

1、无民事行为能力人所签订的房屋买卖合同。根据我国《民法典》的规定，无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事行为，因此，无民事行为能力人的房屋买卖均应由其法定代理人代理签订合同，他们不能独立签订房屋买卖合同，否则，属无效合同。

2、限制行为能力人未取得法定代理人的同意签订的房屋买卖合同。限制行为能力人只能进行与其年龄、智力、精神状况相适应的民事活动，他们进行房屋买卖应当由其法定代理人代为签订合同或取得法定代理人的同意。没有法定代理人的同意，限制行为能力人自己签订的房屋买卖合同无效。

3、以欺诈签订的房屋买卖合同。这是指一方当事人以捏造事实或隐瞒真相等欺骗手段，致使对方当事人发生错误认识所签订的房屋买卖合同。

4、以胁迫的手段签订的房屋买卖合同。指一方当事人以使对方财产、肉体或精神上受损害相威胁，迫使其产生恐怖而签订的房屋买卖合同。

5、乘人之危签订的经济合同。是指一方当事人乘对方处于危难之际或利用对方的迫切需要，强迫对方接受明显不利的条件所签订的房屋买卖合同。

6、双方当事人恶意串通，损害国家、集体或他人利益所签订的房屋买卖合同。是指双方当事人故意串通，损害国家、集体或第三人的利益签订的房屋买卖合同。

7、当事人之间没有签订书面房屋买卖合同，又无据可查的，亦认定为房屋买卖合同无效。

甲方：__________________________

乙方：__________________________

丙方：__________________________

房屋买卖协议书 篇4

甲乙双方就甲方所有的位于转让事宜，经协商达成协议如下：

该宗房屋及宅基地共计作价***元，乙方与**年**月**日前交付转让款***元，余款***元于****年**月**日付清。

甲方在*****年****月***日之前交付转让标的。

1、甲方保证对该房屋拥有全部的所有权，该房屋及宅基地使用权无任何权利瑕疵。如果因权利瑕疵或者因甲方原因导致乙方不能购得该房屋，甲方应当支付违约金元并赔偿乙方的全部经济损失(包括但不限于：直接经济损失、房屋改造费用、应得利益损失、因纠纷而支付的律师费、公证费)。

2、甲方应当按照合同约定的期限交付房屋，每拖延一日需承担房屋总价款1%的违约金。

3、合同签订后，甲方不得为任何租赁、担保、买卖等损害该房屋所有权的行为，否则承担与房款等额的违约金。

4、在房屋交付之后，甲方有义务配合乙方办理各项过户手续，过户费用由双方另行协商。

5、该宗房屋的所有权于合同签订时转移至乙方，该房屋上的一切权益全部归乙方享有(包括占有、使用、收益、处分等)，如果该处房屋因改造需要拆迁，因拆迁而产生的所有补偿款及权利全部由乙方享有。

6、在房屋交付前所产生的费用(包括但不限于：水费，电费等)由甲方承担，与乙方无关。房屋交付之后所产生的水电等费用由乙方承担，与甲方无关。

五、本协议一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。

六、本协议自双方签字之日起生效。

当前许昌市周边农村因房屋拆迁补偿，出现了很多已经卖了房子多年的村民现在反悔，主张房屋买卖合同无效要求买受人返还房屋的案件，因此类房屋买卖涉及到土地使用权问题，农村宅基地属集体性质，全国各地此类案件较多，各地判决不尽相同，以宋庄画家村案件较为典型。

因此，在审判实践中存在诸多问题，如果处理不当，会引发很多社会问题，甚至群x事件的发生。

鉴于此，有必要对此类合同的效力认定进行探讨。

农村房屋买卖合同之所以被房屋出卖人起诉认定无效，很大程度上是因为农村土地增值以及城中村改造拆迁补偿等因素，房屋现价或拆迁补偿价格高于房屋买卖价格，出卖人受利益驱动而反悔，有的要求直接收回已交付的农村房屋，有的要求与买受人共沾拆迁利益。

从现状来看，有的房屋已经过装修、翻建、改建等添附行为，如果确认买卖合同无效还涉及对因房屋翻建、扩建、添附等价值评估鉴定、费用补偿标准难题，甚至遭遇执行难题。

在许昌市魏都区城市发展中，因城中村改造拆迁补偿等原因，很多以前卖了房屋的人起诉至法院，要求确认所签合同无效，相互返还财产，引发一系列纠纷。

农村房屋买卖涉及到宅基地使用权能否转让问题，20xx年10月1日开始施行的《物权法》第一百五十五条规定：“已经登记的宅基地使用权转让或者消灭的，应当及时办理变更登记或者注销登记。”该规定已经明确了宅基地使用权是可以转让的。

但是转让宅基地使用权是有条件的，《土地管理法》等法律虽有涉及，但比较原则，在具体实施方面通常由国家政策和行政规章予以规范和调整。

总的来说，转让宅基地使用权须同时具备以下条件：1、转让人与受让人应为同一集体经济组织内部的成员;2、受让人没有住房和宅基地，且符合宅基地使用权分配条件;3、转让行为须征得本集体经济组织同意;4、宅基地使用权不得单独转让，必须与合法建造的住房一并转让。

因此，在实践中对于农村房屋买卖合同的效力，有两种观点：

一种观点认为，因房屋是建筑在宅基地上的，为土地的附着物，具有不可分离性，而宅基地使用权是集体经济组织成员享有的权利，与特定的身份关系相联系，农村村民转让宅基地使用权有一定限制。

农村房屋买卖在房地一体的格局下，处分房屋的同时也处分了宅基地，此类行为损害了集体经济组织的权益，是法律法规明确禁止的。

国务院办公厅5月6日发布的《关于加强土地转让管理严禁炒卖土地的通知》第二条第二款规定：“农村的住宅不得向城市居民出售，也不得批准城市居民在农民集体土地建住宅，有关部门不得违法为建造和购买的住宅发放土地使用证和房产证”;12月24日，国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》再次强调：“加强农村宅基地管理，禁止城镇居民在农村购置宅基地”。

由此可见，国家不允许宅基地使用权向集体经济组织之外的城镇居民转让，城镇居民购买农村住房的房屋买卖合同当属无效。

本集体经济组织以外的农村村民购买农村住房和宅基地的买卖合同，因违反了集体经济组织的成员权属性，也应当认定无效。

另一种观点认为，宅基地使用权和房屋所有权是否经过户登记并不是房屋买卖合同的有效要件，未办理过户登记不影响买卖合同的效力。

只要买卖合同符合合同的有效要件，合同即为有效。

《合同法》第四十四条第二款规定的合同生效必须办理的批准登记手续与房屋产权过户登记是两个不同性质的问题。

房屋过户登记行为是物权行为，房屋买卖合同则属于债权行为，进行过户登记并不是房屋买卖合同有效的要件。

没有办理过户登记手续，是房屋买卖合同未履行完毕，并不影响合同的效力。

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》(法释19号)第4条规定：“合同法实施以后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”国务院19和20两个文件并非行政法规，不能作为认定合同无效的依据，故农村宅基地房屋买卖合同并不存在法定的无效事由。

对农村房屋买卖合同效力的认定主要适用《合同法》，而合同法的基本精神是意思自治、诚实信用，农村房屋买卖体现了当事人意思自治的原则。

而目前有关土地管理法规关于农村宅基地流转的规定皆为禁止性规定，而不是强制性效力规范，不能以此确认房屋买卖合同的效力。

而房屋出卖方在违规出卖房屋获得利益后，因土地升值、拆迁补偿等原因主张合同无效，违反了诚实信用原则。

因此如确认此类合同无效，将严重损害社会的公序良俗和诚实信用的社会根基，违反诚实信用的卖房者获益，而遵守诚实信用的买房者却蒙受损失，卖方赢得了诉讼却要承担高额的缔约过失赔偿责任，而买方获得了赔偿却要面临腾房搬迁。

在我国房屋被赋予了很多社会意义，房屋不仅是居住场所，也体现为居住人的财产、社会依附关系。

尤其是房屋买卖大多发生在几年甚至十几年前，经过多年的经营，房屋买受人对涉案房屋已具有了强烈的认同感，建立了较为稳定的社会关系，确认合同无效意味着买受人稳定的生活将面临巨大改变，在感情上难以接受。

并且大多买卖行为依约履行了合同义务，出卖人交付了房屋，买受人入住并支付了房款，很多办理了房屋登记变更或宅基地使用权变更登记手续;甚至房屋已经过装修、翻建、改建等添附行为。

因此，需要认真审查房屋买卖的现实情况，包括合同履行、房屋的权属、是否经过登记、有无翻建、是否具备腾房条件等。

在实践中要全面考虑到合同无效对双方当事人利益影响，尤其出卖人因土地升值或拆迁、补偿所获利益，以及买受人因房屋现值和原买卖价格差异受到的损失，来确认房屋买卖合同效力。

对于出卖人因土地升值或拆迁补偿利益，而恶意主张合同无效的情形，应确认房屋买卖合同有效。

判决要以“有利于妥善解决纠纷、有利于规范交易行为”为指导，起到制约农民审慎处分自己房屋的积极效果，以实现裁判的法律效果和社会效果有机统一。

房屋买卖协议书 篇5

卖方：______________________

姓名：______________________

性别：______________________

出生日期：__________________

国籍：______________________

住址：______________________

电话：______________________

身份证号码：________________

买方：______________________

姓名：______________________

性别：______________________

出生日期：__________________

国籍：______________________

住址：______________________

电话：______________________

身份证号码：________________

买卖双方根据中华人民共和国法律，经过友好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：

一、卖方有房产________个单元，坐落在________市________第________座________楼________单元，合计面积________________平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整(原楼价为________币________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整)。

二、买方对上述房屋已核实，并审阅了房产权证书及有关资料，同意交付上述房产价款。买卖双方一致自愿成交。

三、本合同一经签署，买方当即将房产全部价款交给卖方，卖方在收到该房产价款后，即将上述房产权证书及有关资料交给买方。

四、双方买卖成交后，即携带房产权证书到________________市房地产权登记处办理房产权转移登记手续，该房产所有权即归买方所有。

五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时，概由卖方负责，与买方无关。

六、买方交付房产价款后，而卖方不能交房时，则卖方应即退回房产价款，并负责赔偿买方损失。

七、本合同发生纠纷时双方应友好协商解决，如不能解决时，按下列第________项方式解决：

1.向________________仲裁委员会申请仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

八、本合同自双方签署后经　市公证处公证之日起生效。

九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。

十、本合同共________页，一式三份，买卖双方各执一份，市公证处执一份，均具同等效力。

甲方：乙方：证明人：

身份证号：身份证号：联系电话：

联系电话：联系电话：地址：

地址：地址：日期：

日期：日期：日期：

房屋买卖协议书 篇6

卖方：______________________

姓名：______________________

性别：______________________

出生日期：__________________

国籍：______________________

住址：______________________

电话：______________________

身份证号码：________________买方：______________________

姓名：______________________

性别：______________________

出生日期：__________________

国籍：______________________

住址：______________________

电话：______________________

身份证号码：________________买卖双方根据中华人民共和国法律，经过友好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：

一、卖方有房产________个单元，坐落在________市________第________座________楼________单元，合计面积________________平方米。;">甲方：_________

代表：_________

地址及电话：_________

开户银行：_________

帐号：_________

乙方：_________

代表：_________

地址及电话：_________

开户银行：_________

帐号：_________

甲乙双方为购销_________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买座落在_________渡假村_________组团内_________楼房_________栋。建筑面积为_________平方米。其面积以_________省《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币_________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法：

预购房屋按房屋暂定价先付购房款_________%，计人民币_________元，(其中_________%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付_________%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。

四、交房时间：

甲方应于_________年_________月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的_________天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的_________/日计取)。

六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。

七、违约责任：

1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价_________的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。

十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。

十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。

十三、本合同附件：

1.房屋平面位置及占用土地范围图(略)

2._________渡假村别墅暂行管理方法(略)

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________代表(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

房屋买卖协议书 篇7

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜达成共识并签定本合同，共同遵守共同执行：

第一条：甲方自愿将位于楼房一套出售给乙方，房产证号为： ， 建筑面积为： m2(以该房屋产权证标注面积为准)，产权人为 ，售价为人民币￥ 元，大写金额 。该房屋建成年代为 年(以该房屋产权证标注年代为准)，规划用途为 ，此价格包括室内装修、屋内固定设施、具体约定的物品( )。

第二条：乙方向甲方支付购房款人民币 (大写) 元整(首付款)，剩余房款人民币 (大写) 元整，乙方向银行申请二手房贷款一次性支付给甲方。如因特殊原因乙方未能获得银行贷款批准的，本合同终止，乙方支付的房价款甲方应如数返还，双方互不承担违约责任，在申办贷款过程中发生的各项费用(包括咨询费)由乙方承担。

1、产权过户时间：甲、乙双方共同办理房屋产权过户手续(银行贷款审批通过后10日内)，过户时所发生的费用由 承担， 应当协助配合 办理有关手续。

2、物业交割时间：甲方于收到全部房款后五日之内将房屋内物品搬清，将房门钥匙、水卡、电卡、及其它一切相关手续交给乙方，并结清之前的电费、水费、取暖费、物业费、天然气费及其它一切应交的费用。

1、甲方保证对其所出售的房屋具有绝对产权，符合国家有关房屋上市交易的相关规定，产权过户时无产权纠纷、无抵押、无查封，可以自由买卖过户，卖出后不得和乙方发生产权纠纷，如果和乙方发生产权纠纷，甲方承担全部责任。如果该房屋产权有抵押，甲方必须在该房屋产权过户之前到相关部门解除抵押。

2、甲方应保证该房屋交付时符合国家规定(不得恶意损坏房屋设施)，并保证该房屋未出租或承租人已经放弃优先购买权。

3、甲方应保证签定本合同后五日内，将该房屋办理产权过户和办理贷款所需要的相关证件(原件及复印件)提供给乙方。如果证件是假证或无效证件，其责任自负，并保证按时到场办理该房屋产权过户和贷款手续。

1、签定本合同时向甲方首付款。

2、乙方保证签定本合同后7日内，自行准备好该房屋办理产权过户和办理贷款所需要的相关证件(原件及复印件)。如果证件是假证或无效证件，其责任自负，并保证按时到场办理该房屋产权过户和贷款手续。

本合同在履行中发生争议，双方可以协商解决，如果协商不成双方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

第六条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，该合同自签字或盖章之日起生效。

第七条：本合同未尽事宜，双方可签定补充协议，本合同的附件和补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

房屋买卖协议书 篇8

出卖人（甲方）：_____________身份证号码：____________________

身份证号码：_______________________

买受人（乙方）：_____________身份证号码：_____________________

身份证号码：______________________

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

一、甲方自愿将其购买的房屋，位于宿迁市______________________________的房屋（建筑面积_________平方米）以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整（￥________元）的价款出售给乙方。（含地下室______号______平方米，附属设施见附件）

二、乙方支付甲方合同保证定金万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。

三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

四、本合同签订后，甲方对_____________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方，并将原购房合同、购房票据（第一手及前手）等相关能证明产权归属资料。

五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的`居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人再订立《买卖合同》，如再订立《买卖合同》视为合同欺诈，乙方不能实现购房合同时，甲方应双倍退还购房款；

六、违约责任：1、甲方应当于______年______月______日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期三个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币______万元。

2、乙方全部或部分不能按本合同规定的付款日期及方式履行的，按其欠款部分加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过三个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的扣除损失赔偿金后退还。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住安全和使用的，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。

七、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

八、乙方购房后，如遇政策性拆迁等甲方应协助乙方办理补偿事宜，并不得向乙方主张任何费用损失。

九、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第_________种方式解决。

1、提交_______________________________仲裁委员会仲裁。

2、依法向______区（县）人民法院起诉。

十、其他约定：本合同自双双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同正本一式二份，甲乙方各执一份，副本若干，有见证人的，见证人各执一份。

甲方：___________乙方：____________

年月日出卖人（甲方）：_____________身份证号码：____________________

身份证号码：_______________________

买受人（乙方）：_____________身份证号码：_____________________

身份证号码：______________________

房屋买卖协议书 篇9

卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________

买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条：内容约定

(1)乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的.住宅房产，建筑面积为平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

(2)出售房屋的所有权证号：(见复印件附件一);

出售房屋的共有使用权证号：(见复印件附件二)。

(3)该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

(4)该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

(5)出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

第二条：甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。

第三条：乙方在签订二手房购置合同签订时付给甲方定金(人民币)(大写)元，(小写)元。

第四条：上述房产的交易总价为：人民币________元整(大写：_____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整(大写：_____万____仟____佰____拾____元整)，作为购房定金。

第五条：付款时间与办法：

1、甲乙双方同意以一次性付款方式付款。甲、乙方定于日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。

2、经双方协商，该房屋交易发生的过户登记费、契税、印花税及其他税费按有关法律规定，由乙方承担。甲方有责任与义务负责协助配合乙方办理产权过户登记手续。

3、甲、乙双方约定在收到广州市番禺区房地产交易中心出具的房屋产权交割回执单的三天内将房款一次付清给甲方。

第六条：交付与支付

1、甲方在正式交付房屋前七天内腾空该房屋，并在三天内一次性结清本套房屋，物业管理、水、电、有线电视、通讯等费用，并保证上述房屋不存在任何费用及滞纳金与违约金的前提下，将。保证上述房屋的结构、室内的装修、洁具、厨柜等物品的完好性与正常使用功能。

2、甲方承诺在收到乙方全额房款当日内将交易的房产全部交付给乙方使用，并将全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视等交费证件。

第七条：违约责任

1、甲、乙双方合同签定后，若甲方中途违约，应及时电话通知乙方，并自违约之日起应以乙方所付定金的双倍返还给乙方。若乙方交房中途违约，应及时电话通知甲方，乙方的已付购房定金归甲方所有。

2、如因甲方原因不能办理房产过户手续，甲方承诺乙方已交付的一次性房款按商业银行同期同类贷款双倍利率计付。

第八条：本合同主体

1、甲方是___________共_____人，委托代理人________即甲方代表人。

2、乙方是___________。

第九条本合同一式四份。经双方确认并签章后生效，甲乙双方各一份，甲方委托代理人一份，xx区房地产交易中心一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

出卖方(甲方)：_________________购买方(乙方)：___________________

身份证号码：__________________身份证号码：___________________

地址：__________________地址：____________________

电话：___________________电话：____________________

代理人(甲方)：_________________代理人(乙方)：____________________

身份证号码：___________________身份证号码：______________________

日期：_______年____月____日日期：_______年____月____日

见证方：_____________________

地址：_____________________

电话：_____________________

日期：_______年____月____日日期：_______年____月____日

房屋买卖协议范本二

卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________

地址：__________________________________________________________

买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________

地址：__________________________________________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条合同标的：乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产(住宅)，该房地产建筑面积为______平方米。

第二条上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)

第三条付款时间与办法：

(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

(二)甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。

(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方承担。

第四条交房：

第五条违约责任：

甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第五条本合同主体

1.甲方是____________共______人。

2.乙方是____________共______人。

第六条、本合同一式两份，甲乙双方各一份。

第七条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第八条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第九条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加______万元的费用给甲方，即总房款为______万元。

第九条、双方约定的其他事项：___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

出卖方(甲方)_________________(手印)身份证号码：__________________

地址：___________________邮编：___________________

电话：___________________;

购买方(乙方)__________________(手印)身份证号码：__________________

地址：___________________邮编：___________________

电话：___________________

鉴证日期：_______年____月____日

盖房协议书10篇

伴随着经济的快速发展进步，合同的价值是不可忽视的。合同双方具有相应的民事行为能力。趣祝福根据您的要求为您整合了一份“盖房协议书”的完整指南，希望我们的网站能满足您的需求并为您提供所需的帮助！

盖房协议书 篇1

盖房合同

随着城市化进程的加速，房地产行业也迎来了快速发展。房屋作为人们的基本生活需求之一，在市场中占据了重要的位置，因此，房屋的买卖、租赁等交易也日益频繁。而相应的，与房屋相关的法律合同的签署也愈加重要。在这些合同中，盖房合同作为买卖双方最重要的协议之一，具有不可或缺的作用。

盖房合同是指在建设物体即将建造或正在建设过程中，由承包方和委托方签署的一个协议。根据中国的法律规定，盖房合同应当包含建设物的基本情况、工程建设的范围和内容、建设工程的质量标准、建设工程的价格以及工程的施工期限等方面的内容。简而言之，盖房合同的主要目的就是确立买卖双方在建造房屋过程中的权利义务，并对建筑工程的质量、价格等进行明确规定，以达到双方的互惠互利。

盖房合同的签署对于保障承包方和委托方的合法权益都非常重要。首先，对于委托方来说，盖房合同可以明确规定工程质量标准，防止承包方使用劣质的材料或者不符合规范的建筑方法，从而维护买家的房屋安全和生命财产安全。其次，盖房合同还可以规定房屋建设的价格，避免出现承包方乱开高价或降低建设质量等负面行为，保护委托方的利益。最后，签署盖房合同可以通过规定合理的付款和工程竣工的时间等，确保建设工程按时完成并顺利交付。

而对于承包方来说，盖房合同也不可或缺。由于盖房合同是一个约束承包方以及其他工程参与方行为的关键文件，对于保障承包方的利益和避免因为合同履行不力而导致的纠纷具有至关重要的作用。其次，通过合同的签署可以节省成本，规避风险，提高合同执行效率，同时也可以树立承包方良好的口碑。

总之，盖房合同是保障建筑工程质量和双方权益的基本文件。对于委托方来说，合同能够确保所购买的房屋质量和安全，规避掉承包方与规范不符合和质量上的毛病。对于承包方来说，合同可以确保对方按照规定进行工程质量的保证，赢得保险商的青睐，扩大商业网络。在如今日益完善的法律框架下，我们可以通过盖房合同的签署达到双方互惠互利的效果。因此，在进行房屋买卖时，切勿忽略盖房合同的重要作用。

盖房协议书 篇2

盖房合同

随着城市化的不断推进，房地产市场成为经济发展的重要支柱。在购房过程中，进行盖房合同的签订也是十分关键的环节。本文将就盖房合同方面的相关问题展开探讨。

一、什么是盖房合同

盖房合同是指开发商或房地产公司与购房人在购房过程中签订的一种合同。它包括了盖房项目的大致情况、交房标准、物业管理等方面的内容，是购房者与开发商之间权利义务双方确认的文件合同。在购房过程中，盖房合同是备受重视的，因为它是购房者权益的重要保障。

二、盖房合同应包括哪些内容

1、房屋信息：应体现项目名称、项目地址、建筑面积、物业类型、层数、户数等；

2、交房标准：应包括入住标准、装修标准、材料标准、设备标准、施工标准、服务标准等；

3、付款方式：应明确付款方式、付款期限、逾期利率等；

4、违约责任：应明确违约责任、违约金、提前解除等内容；

5、保障措施：应详细说明开发商在房屋购买、交付、物业服务等方面所提供的保障和服务；

6、其他条款：应涉及售楼图纸、销售人员口头承诺、收费标准、物业费用、税费等。

总体来说，盖房合同应充分维护购房人的合法权益，同时也应为开发商或房地产公司提供依据。

三、盖房合同的注意事项

在签订盖房合同时，购房者一定要特别关注以下几点：

1、购房者应认真核对合同内容，注意不要让开发商或中介在合同附加一些不合规或不当的条款；

2、购房者应严格按照合同约定按时付款，以免产生额外费用；

3、购房者应关注开发商的经营情况和声誉，以免上当受骗；

4、购房者应阅读相关法律法规，了解自己的权益，积极维护自身合法权益。

总之，在签订盖房合同时，购房者应理性对待、深入了解，不做盲目从众的消费者。

四、盖房合同纠纷应对措施

如果盖房合同纠纷产生，购房者首先应积极协商，尽可能通过和解方式解决问题；如果协商无效，购房者应代理律师或是向相关部门进行投诉，维护自身权益。

以上是本文关于盖房合同的相关内容，希望能对广大读者在购房过程中提供帮助。总的来说，相信通过对盖房合同的了解、学习和规范，我们的购房过程会更加有保障和可靠。

盖房协议书 篇3

盖房合同

盖房合同是房屋交易过程中必不可少的一个文件，它规定了双方之间的权利和义务，对于买卖双方来说都有非常重要的意义。针对这一主题，本文将从以下几个方面进行论述：什么是盖房合同；盖房合同的内容；盖房合同的签订和执行。

一、什么是盖房合同？

盖房合同，又称为买卖房屋合同，是指双方在房屋买卖交易过程中签订的一个文件。它规定了双方之间的权利和义务，包括房屋的交易价格、房屋的交付时间、房屋的质量与瑕疵条款、财产交割方式、违约责任等方面的内容。

二、盖房合同的内容

1、房屋的基本情况

一份完整的盖房合同需要包括房屋的基本情况，包括房屋的地址、结构、面积、产权状况等信息。

2、房屋的交易价格

房屋的交易价格是盖房合同上最为重要的一个条款，它规定了买卖双方在房屋交易过程中的交易价格。

3、房屋的交付时间

在签订盖房合同之后，买卖双方需要规定一个房屋的交付时间，来确保双方都按照约定的时间完成交易。

4、房屋的质量与瑕疵条款

房屋的质量和瑕疵条款对于双方来说都非常重要。它规定了哪些问题是卖方需要负责的，哪些问题是买方需要承担的责任。

5、财产交割方式

在盖房合同中，买卖双方需要约定房屋的财产交割方式，是在房屋交易过程中一次性完成，还是逐步完成。

6、违约责任

如果在房屋交易的过程中双方出现违约情况，盖房合同上也需要规定明确的责任和追偿方式。

三、盖房合同的签订和执行

1、盖房合同的签订

在签订盖房合同之前，买家和卖家都需要组织相应的专业人士进行验房，并在完成验房之后再开始正式签订合同。双方需要认真阅读盖房合同上的各个条款，并确保双方都能够履行所承担的义务。

2、盖房合同的执行

在盖房合同签订之后，双方需要准确执行合同中的各项条款。如果遇到任何问题，双方需要及时联系对方进行协商解决。在房屋交割之后，双方需进行最后的结清，并在结清后返还各自的证件。

四、总结

盖房合同作为房屋买卖中重要的文件，可以规避双方在交易过程中出现的各种风险，保护双方的权益。因此，在签订盖房合同时，双方要认真审查各项条款，确保能够遵守各自的承诺和义务，做好各项准备工作，这样才能够顺利完成房屋买卖交易。

盖房协议书 篇4

甲方：

乙方：

承包形式：

1、乙方负责承包1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均为清包工。

2、乙方进场甲方提供住宿，生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)。

3、甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。

承包价格：

1#-3#多层住宅楼装修工程，粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56 元/m2价格(建筑面积)承包给乙方。

承包内容：

乙方负责1#-3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。

质量要求及验收标准。

本工程设计为中级抹灰，质量标准为合格，具体要求是：

1、垟面垂直度允许偏差±3mm,平整度±2mm阴阳角方正±2mm。

2、垟面观感平整、光滑、颜色一致，无空鼓、无明显接槎，并负责室内顶板高低，误差较大的抹灰衬补。

3、阴阳角要垂直、线条平直整齐，外垟阳台、窗沿上下层顺直，阳台板、飘窗板薄厚一致，并做好泛水。

4、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致，无流坠、脱皮斑锈等现象，并且做好成品保护。

5、以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。

竣工时间：

乙方自进场之日起，30天完成以上所承包的全部活项，并且达到验收标准，予期完不成的，每推迟一天罚 元(其中包括阴雨天气)

付款方式：

1、甲方按乙方所完工程量的%付给乙方工程进度款(必须经验收合格)。

2、其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后，三月之内付清。

工具设备的保养使用及材料节约：

1、乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。

2、乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。

3、乙方施工要注意材料节约，合理配料，当天的料当天用完。

4、落地灰浆随清随用，严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200 元。

5、乙方应做到“三清六好”工作，随时将该工作面清理干净。

文明施工，安全生产：

1、乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。

2、正确和安全使用工地的一切电器设备及临电，必须戴安全帽。

3、工人上班不准穿拖鞋、光膀子、不准随地大小便。

4、工人要做到文明施工，不准说粗话、脏话，严禁打架斗殴，如发现一次罚500 元。

5、工人上班要严格按操作规程施工，如发生一切伤亡事故，其全部经济费用和损失由乙方自负。

本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

盖房协议书 篇5

农村盖房施工合同是指农村地区在进行房屋建设时所签订的一种合同，规定了建设方和业主之间的权利和义务。在农村，房屋建设一直是农民群众的重要问题，盖房施工合同的签署对于确保建设质量和保障双方权益具有重要意义。

一个完整的农村盖房施工合同应包含以下内容：建设地点的具体位置，建设的房屋面积、楼层数和用途，建设方和业主的基本信息，合同的签订日期和有效期限等。

第一条：建设地点。农村盖房合同首先需要具体指明房屋建设的地点。这是确保双方在建设过程中进行有效沟通和协调的基础。

第二条：建设内容。这一部分需要详细说明房屋的具体面积、可使用层数和用途。合同应详细说明所建房屋的结构、建筑材料和装修标准等，并要求建设方按照国家相关规定进行施工和检验。

第三条：工期和支付方式。农村盖房施工合同应明确工程的开始日期和完工日期。同时，合同还应规定支付方式，包括贷款、分期付款等，并明确每个阶段的支付金额和时间。

第四条：质量保证。这一条款规定了建设方需要保证所建房屋的质量符合国家相关规定，确保结构牢固、安全可靠，并且能够正常使用。如若发现存在质量问题，合同规定了业主可以提出维修或赔偿要求的权利。

第五条：违约责任。这一部分规定了双方在合同履行过程中可能面临的违约责任。如若业主未按合同要求支付款项，建设方可以要求返还已支付费用并进行适当处罚。相反，如果建设方不能按时完成工程或经营不善导致工程质量达不到合同约定的要求，业主可以要求返还款项并进行相应补偿。

第六条：争议解决方式。这一条款规定了双方在合同履行过程中发生争议的解决方式。可以选择仲裁、调解或法律诉讼等方式进行解决。双方可以协商确定具体解决方式，保证双方的合法权益。

总结起来，农村盖房施工合同是农村地区房屋建设的重要法律文件。通过签订合同，双方可以明确各自的权益和义务，保证建设质量和施工进程的顺利进行。为了保证双方的利益，合同应当具体详细、生动形象地描述需要建设的房屋内容，明确工程工期、支付方式、质量保证和违约责任的规定，并规定争议解决方式。只有合同的完善和严格执行，才能为农村房屋建设提供有效保障。

盖房协议书 篇6

甲方：

乙方：

甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：_________________

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。

二、被建房屋的建筑面积为 平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等)。乙方的施工承包单价为每 平方米 元，工程总价款为 元。

三、施工要求

1、地工基础：深度70公分宽度60公分里面宽度40公分

2、墙体外墙3.7内墙2.4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到(150号)。四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖一铲灰一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。

3、圈过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。

4、屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3

5、地板砖60_____60黑白由甲方自选定价10 元一块，如造过10 元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于1.8 元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯插座一只开关一只

6、门窗：内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商

7、室内自来水，下水管由乙方负责。工程工期为： 年 月 日(公历/农历)—— 年 月 日(公历/农历)，按日历工期计算。乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每 平方米减少工钱 元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

8、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

四、付款方式

开工付40%，土墙砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。还声誉%一年维修给清。

五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方各一份，见证人一份。

经双方协议如下：

甲方签字(签章)：_________________

乙方签字(签章)：_________________

盖房协议书 篇7

甲方：

乙方：

甲方现将还建住宅楼一栋以单包工形式承包给乙方施工，为确保施工质量、工期，经双方协商达成以下条款，望双方共同遵守。

一、施工地点：人民路杨家湾

二、人工费造价：160.00元/m2，计算方法从以上按照图纸层数计算建筑面积。

三、施工内容：

1、主体部位按照图纸施工。

2、室内普通地板砖、卫生间贴2.4米左右。

3、室内墙面粉刷至瓦工为止。

4、外墙贴面砖一面，其他搓平以瓦工为止。

5、工程所用工具、机械、模板、钉子、铁丝、扎丝、焊条由乙方负责，所有材料由甲方负责。

6、乙方负责安装、拆御外墙所需脚手架及安全。

四、质量要求：按照有关规定执行。

五、付款方式：每层捣板之日付贰万元整，剩余部分完工验收之日付清。

六、安全责任：

乙方在施工过程中，要以安全第一、质量第一的方针为准则，若发生一切安全事故由乙方全部负责。

七、本工程按三个月全部完工。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方共同协商解决，自签字之日起生效。

甲方：乙方：

年月日

盖房协议书 篇8

甲方： 身份证号码：

住址：

乙方： 身份证号码：

住址：

丙方： 身份证号码

住址：

甲、乙、丙三方就合作开发 土地一块的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、甲方将以甲方名义从 购得的位于 的土地 平方米（以下简称“该地块”）的土地使用权作价出资与乙、丙双方合作建设房屋。

二、出资比例。甲方同意由乙、丙双方按照2：1的出资比例共同分担房屋建设资金投入。现经初步估算建设资金总投入为30万元，乙方出资人民币20万元，丙方出资人民币10万元，用于在该地块建设房屋一栋，房屋总建筑面积暂定为 平方米，共 层（资金以乙、丙双方实际投入为准，房屋总建筑面积以最后测量为准）。

三、乙、丙双方分期将各自出资额以转账方式缴交到甲方指定银行账号（账号 ），由甲方妥善保管并全部用于房屋建设。

四、本协议签订之前，乙方已于20xx年3月 日将肆万元以转账的方式缴交给甲方，丙方已于20xx年3月 日以转账的方式将贰万元缴交给甲方。

五、三方同意指定甲方为代表，负责房屋的建设、监工、购买建筑材料、支付建设费用、办理报建等相关事项。

六、房屋建筑面积如需增加或者减少，甲方需征求乙丙双方的意见，

七、房屋建成后，甲、乙、丙三方对房屋所有权及其有关收益约定按份共有，具体份额为：甲方拥有150平方米的建筑面积，剩余建筑面积由乙、丙双方按出资比例（即2：1）分割拥有。

八、如因国家政策征收房屋，拆迁补偿款的相关协议由甲方负责签订，但必须是在甲、乙、丙三方一致同意拆迁补偿款的相关协议内容的前提下，甲方才可签订。

九、房屋因拆迁而取得的补偿款按甲、乙、丙各自所拥有的建筑面积分配，即甲方取得150平方米的补偿款，剩余建筑面积的补偿款由乙、丙双方按出资比例予以分配。

十、若该房屋被征收之前，因不可抗力、被政府部门认定为违章建筑进行强拆、自身质量问题倒坍或其他因素灭失后，甲、乙、丙三方共同分担风险。因政府征收该地块而取得土地补偿款的，甲、乙、丙三方同意按以下方式分配：甲方获得补偿款总额的20%，乙方获得补偿款总额的50%，丙方补偿款总额的30%。

十一、本协议签订前，该地块如存在抵押、债权债务纠纷或其他客观原因而导致本协议签订后无法在该地块建设房屋的，甲方应将出资额如数返还给乙、丙双方。

十二、本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方共同协商，并另行签订补充协议。

十三、本协议壹式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，均具同等法律效力。

十四、本协议经三方签字后即生效。

甲方： 日期：

乙方： 日期：

丙方： 日期：

盖房协议书 篇9

盖房是人们进行的一项大工程，往往需要花费较长的时间和大量的资金。在这个过程中，盖房合同可以说是非常重要的一份文件。它详细地规定了建设方、房主和工程外包商之间的权利、义务和责任。本文将就盖房合同进行详细的介绍，让大家对这份合同有更加深入的了解。

盖房合同是一种法律文件。它被制定出来，是为了确保房屋建设的安全和质量，并规范建造过程中各方的行为。盖房合同通常会包含以下内容：

第一、建设方的信息。建设方是指承担建造工作的单位或个人。合同中应写明建设方的名称、地址、联系人和电话等相关信息。

第二、房主的信息。房主是指要建房的单位或个人。合同中应写明房主的名称、地址、联系人和电话等相关信息。

第三、建造范围。盖房合同规定了建造的范围和建筑的类型。建筑类型通常包括住宅、商业、工业和公共设施等。

第四、建造工程的进度和预算。合同中应规定工程开始和完成的日期，并详细列出工程的预算和支付方式。这个环节特别重要，因为如果工程超过规定的时间，或者超出了预算，那么建设方或房主就需要负担额外的费用。

第五、工程质量标准。盖房合同必须规定工程的质量标准和验收标准。如果工程未达到规定的质量标准或验收标准，建设方就需要承担相应的责任。

第六、工程保修期。合同中通常规定了工程保修期，即在保修期内，如果房屋出现质量问题，建设方需要承担修理的费用。

第七、双方的权利和责任。盖房合同中应详细规定建设方和房主的权利和责任。

第八、合同的违约责任。如果任何一方未能履行合同规定的义务，那么合同中必须规定对方的违约责任。

因为盖房合同是一份非常重要的文件，建设方和房主必须认真阅读合同，并在签署之前搞清楚合同的内容和条款。如果有任何疑问，可以找专业的律师或评估师进行咨询。一旦签署了盖房合同，双方都必须遵守合同的规定。否则，对方可以要求追究法律责任。

总之，盖房合同是一份非常重要的文件，它确保了建设方和房主在建筑过程中的权利和义务。因此，建设方和房主必须仔细阅读盖房合同，严格遵照合同的规定操作。只有这样，我们才能建造安全、舒适和美丽的房屋。

盖房协议书 篇10

盖房合同

随着社会的不断发展，人们对于居住环境的要求越来越高，购房也成为了人们生活中的一件重要事情。对于购房者而言，盖房合同也是购房过程中非常重要的一环。本文将从盖房合同的定义、盖房合同的主要内容和注意事项等角度分析盖房合同。

一、盖房合同的定义

盖房合同又称私人建房合同，是指业主与施工单位之间签订的一种建筑工程合同，主要内容为：业主承诺支付工程款，施工单位承诺在约定时间内按照双方协商的工程图纸进行房屋建造工作并安排人员进行管理、施工，双方均遵守相关的法律法规规定和各自所承诺的合同条款。盖房合同一般由合同文本、附件和图纸等构成。

盖房合同是一种民事合同，因此应当符合相关民事法律规定，并具有合同的基本要件和法律效力。

二、盖房合同的主要内容

（一）双方基本信息

盖房合同的双方应当如实填写双方的名称、住所、联系电话等基本信息，并加盖或签名确认。

（二）建设工程的情况

盖房合同应当明确双方约定的房屋类型、用途、建筑面积、楼层数、地下室和花园等相关情况。

（三）工程款的支付方式

盖房合同应当明确工程款的支付方式、金额、时间，以及违约金等相关条款。

（四）监理和验收

盖房合同应当约定监理机构和验收标准，并规定监理、验收的程序、方式和时间。

（五）工程质量保证和质量责任

盖房合同应当约定工程的质量保证和质量责任，明确施工单位的保修期限和施工单位出现质量问题的责任。

（六）违约责任

盖房合同应当约定双方违约的责任和后果，包括违约方应当承担的违约金、赔偿等。

三、盖房合同的注意事项

（一）认真审查合同内容

购房者在签订盖房合同时一定要认真审查合同的内容，了解相关的责任和义务。

（二）选择信誉好的施工单位

购房者在选择施工单位时应当选择信誉好，经验丰富，具有资质证书的大型公司或有良好口碑的施工队伍，以确保工程质量和施工效率。

（三）不要盲目下订金

购房者在签订盖房合同时切勿盲目下订金，应当在约定的期限内支付相关款项，以免造成损失。

（四）保留好纸质、电子版合同备份

购房者在签订完盖房合同后，应当保留好纸质和电子版合同备份，以备不时之需。

总之，盖房合同的签订对于购房者和施工单位双方都具有重要的意义。购房者应当认真审查合同内容，选择好的施工单位，不要盲目下订金，并保留好纸质、电子版合同备份。而施工单位则应当遵守合同约定，履行责任，确保工程质量和施工效率。两方共同努力，才能够保证盖房合同的顺利执行，为购房者提供舒适、温馨的居住环境。

以上祝福语大全的精彩内容由祝福语网zf133.com提供，感谢您阅读《盖房协议书样本》相关内容，如需访问更多关于盖房协议书内容，请访问盖房协议书专题！