买方: (以下简称买方)
卖方:(以下简称卖方)
根据《中华人民共和国合同法》、国家金太阳示范工程政策的有关规定，买、卖双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则就 湖南恒惠食品有限公司1兆瓦多晶硅太阳能电池组件供货事宜，经双方充分协商一致，于20________年 09 月 15 日签署本合同签订本合同。
1、 本合同组成文件及其顺序为：
（1） 合同书(包括本合同的补充合同)；
（2） 合同条款；
（3） 本合同技术规范书及附件
（4） 经双方确认进入合同的其它文件。
以上文件形成一个整体，互为补充和解释。对本合同的所有修改、补充、变更应由双方授权代表通过协商订立书面补充协议，作为本合同不可分割的.组成部分，与合同本身具有同等效力。
2、 卖方保证按合同规定全面完成各项工作，并承担合同规定的卖方的全部义务和责任。
3、 买方保证按合同规定付款并承担合同规定的买方的全部义务和责任。
4、 合同价格
本合同总价为￥:1000万（大写： 壹仟万整 ），本合同总价包括组件设计、制造、运输、保险及税金等与本合同有关的所有费用。
5、 付款方式
按照专用合同条款中规定的时间和方式支付。
6、 合同生效：
本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并分别加盖本单位公章后生效。
7、本合同协议书正本一式两份，买卖双方各执一份，副本一式两份，买卖双方各执一份。
买方：（盖章）
____年____月____日
卖方：
____年____月____日
甲方：
乙方：
为保护甲乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规，本着互利、共同发展的原则，经双方充分协商，特订立本合同。
一、甲方授权乙方为产品XX（地区）的独家经销权，甲方不得在上述渠道单独从事该产品的销售业务。
产品包装：
二、销售指标
1、开市期三个月，乙方提货不少于____件。
2、之后每月采购数量不得少于____件，每年累计采购数量不得少于_____件。
3、乙方完成年度采购数量指标后，甲方将给予乙方总采购数量的____%作为销售奖励，并以商品形式返还给乙方。
三、供应价格和支付方式
1、供货价格：每件____人民币（即每箱人民币）。
2、付款结算方式
（1）原则上以现金发货，即乙方付款汇入甲方账户后，甲方再发货。
（2）甲方可根据结算款项向乙方开具发票。
四、交货周期和货物运输
1、乙方必须在每次交货前10天通知甲方，并将有效的交货申请表传真给甲方。
2、货物到乙方配送城市的零担费用由甲方承担。如乙方需要其他运输方式，超出铁路零担的运输费用由乙方承担。
3、运输途中如有损坏或短缺，甲方应负责更换和补充装运部门的证明。乙方在销售和仓储中造成的损坏和短缺由乙方负责。
4、乙方应在收到货物后24小时内完成验收。验收过程中如有问题，应立即通知甲方，甲方对延误不承担责任。验货后，乙方应在48小时内签字盖章后将收货凭证传真给甲方；否则，应视为接收批准。
五、销售价格
1、本产品执行国家统一零售价格政策，每箱零售价定为176元。
2、经销商不得以任何名义进行不正当价格竞争或直接降价倾销。
3、未经甲方书面同意，乙方不得跨地区销售产品，不得在甲乙双方约定的独家销售场所以外的任何地区销售，一经查实，乙方将获得支付总额的200%的补偿，同时取消乙方的独家经销商或经销商资格。
六、渠道管理
1、乙方有权建议广告的内容和发布方式，但最终决定权属于甲方。
2、区域广告宣传费用由乙方自行承担。
3、根据乙方的销售需求，乙方以成本价提供相应的宣传资料。与产品销售相关的其他供应由乙方负责。
七、双方的权利和义务
1、甲方的权利
（1）有权咨询和了解乙方的业务和推广活动。
（2）乙方非法销售时，有权查看乙方账户。
2、甲方的义务
（1）有义务根据合同维护乙方的合法权益。
（2）本合同生效后，在乙方不违反本合同约定的前提下，甲方不得以任何其他方式或通过乙方销售渠道的任何组织销售本产品。
（3）有义务按时供货，保证商品质量，提供经营信息。
（4）乙方有义务向乙方提供必要的产品销售文件。
（5）产品有质量问题的，有义务免费退货，并承担运费义务。
3、乙方的权利
（1）乙方有权在合同允许的范围内独立经营。
（2）如甲方违反本合同，可直接追究甲方的经济和法律责任。
4、乙方的义务
（1）乙方有责任拓展市场，建立健全有效的销售网络。
（2）乙方有义务在甲方提供相关手续后30天内完成该产品上市的所有相关手续。
（3）乙方有义务对甲方的产品技术、经营情况、市场拓展策略、价格体系等信息保密。
（4）乙方不得经销与本产品功能部件相似或有竞争关系的其他产品。
（5）乙方有义务代表甲方妥善处理当地消费者对产品质量和功效的咨询
八、合同中止
1、如果乙方采购数量在六个月或一年内未达到一定规模，甲方有权终止本合同。
2、市场启动期结束后，如甲方未能在约定的交货期限后15天内交货，乙方有权终止本合同。
九、合同终止后的相关协议
1、乙方应继续承担对甲方的业务内容。
2、乙方应返还所有文件、资料和授权委托书（包括复印件）。
十、其他人
1、甲乙双方均不得因企业性质发生变化而终止或违反本合同。
2、乙方应提交资质材料（营业执照、保健食品经营许可证、法人证书复印件等。）合同签订后交甲方备案。
3、签订合同时，乙方应支付人民币的市场履约保证金。合同期满后，如乙方无违约行为，甲方应将定金全额（不含利息）返还给乙方。
4、当营销开始一定规模的广告和规范的终端销售管理时，甲方有权根据成本和责任的分担调整产品的代理价格和销量指标。
5、由于产品质量问题，您可以随时退货或换货。促销期结束后，如果经销商未售出的产品保质期超过一年，且包装完好，不影响二次销售，可按购买数量（比例）退换。
6、未经甲方授权，乙方不得在互联网上发布与本产品相关的信息，严禁网上销售。
十一、违约责任
1、双方同意本合同的所有条款，如有违约，按国家有关法律法规处理。因不可抗力或国家法律法规变化等特殊情况导致的违约，双方应协商解决。
2、双方协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十二、合同的生效和期限
1、本合同有效期为___年，经双方签字盖章后生效。合同期满后，同等条件下，乙方有优先续约权。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同涂改部分如无双方盖章，无效。
3、除本合同未尽事宜外，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表： 法定代表人：
电话： 电话：
传真： 传真：
签字日期： 年 月 日
甲方：_______
甲方代表：_______
乙方：_______
乙方代表：_______
本着诚信经营、合法守信、互惠互利的原则，经甲乙双方多次沟通协商，及乙方的实地考察，乙方认为甲方有能力也有条件为其代养相应规格和要求的脱温鸡，现就甲方替乙方代养出壳鸡苗至脱温鸡苗的相关达成如下协议：
1、甲方按照乙方的需求，决定于________年_______月_______日至________年_______月_______日分多次向乙方提供品种：青脚麻鸡，商品代：脱温鸡，数量：只，单价：10元/斤的脱温鸡。
2、双方责任
1)甲方需按照乙方要求饲养出壳鸡苗至50日龄左右脱温，在此期间产生的任何费用均由甲方垫付。
2)甲方应保证提供的鸡苗相应天龄的疫苗接种完毕，接种的疫苗应为SPF疫苗，鸡群相应的抗体滴度应整齐。主要接种的疫苗有：马立克疫苗一次、鸡新城疫和传支H120二联疫苗四次、法氏囊疫苗两次、鸡新城疫和禽流感疫苗(含ND、H5和H9)两次、鸡痘疫苗一次。
3)在脱温鸡出栏时，甲方应提前7—10天通知乙方，以便乙方做好相应准备。
4)甲方提供的脱温鸡符合本品种外形外貌特征麻黄毛、黑脚，精神状态良好，体重均匀1.5—1.8斤左右，乙方不得以任何理由拒绝提货。
5)乙方应向甲方一次性交纳5万元(人民币)，作为脱温鸡养殖前期费用，相应款项在合同结束后充当货款或由甲方退还给乙方。
6)乙方应遵守提货约定，及时安排车辆到甲方场地提货。提货时乙方需当面验货、点数，脱温鸡出场后，概不负责。对于乙方出现的延迟提货，甲方按照合同价格加收0。3元/只每天的饲养成本费用，超过7天不提货，视乙方违约。
3、当批次脱温鸡乙方验货合格后应及时结算当批次货款给甲方。
4、运输和装卸货物，运输由乙方自行负责，甲方安排人员协助其装鸡上车。
5、本合同一式两份，双方各执一份，合同一式两份，签字之日生效，对合同双方具有同等的法律责任。
6、本合同签订后对双方具有同等的约束力，除不可抗拒因素外(如地震、台风、暴雨等因素)一方违约，则应支付另一方违约金人民币贰万元。
7、合同未尽事宜，以双方口头约定或协商处理。
甲方：_______乙方：_______
甲方代表：_______乙方代表：_______
________年_______月_______日________年_______月_______日
为明确甲乙双方的权利和责任，特订立如下销售合同，供双方共同遵守:
一，桉树的位置。甲方出售的桉树林，位于一座面积约为亩的山地。甲方有责任确保边界内无桉树纠纷。如有争议，甲方有责任解决，乙方负责测井安全。
二、交易价格和支付方式。经甲乙双方充分协商，甲方同意将上述桉树林以35万元的价格转让给乙方采伐。本合同签订确认后，乙方应在2天内向甲方支付人民币2万元(￥20000元)。如果在2天内未支付款项，本合同将自动失效，以确保乙方进入现场运营并能够顺利注销。如果乙方中途退出，甲方将不退还已支付的.货款；如果甲方中途违约，甲方将无条件退还信用两次。乙方进场开始伐木后三天内向甲方支付15万；桉树砍伐到50%时，向甲方支付18万元..
三.就其他相关事项达成一致。
1.甲方必须为乙方的批准提供必要的协助，如提供林权证、身份证、各种合同和资料。资料不全的，甲方必须以甲方名义报批，报批所需费用由乙方负责。
2.甲方必须对原有运输道路的畅通负责，以方便乙方的运输。如有争议，由甲方协调处理，一切费用由甲方承担，三天内处理不好的，甲方必须在三天内处理好。沿途道路平整费用由乙方自行解决。乙方砍伐时树桩不得超过5厘米。
3.乙方支付的采伐手续费用，如有一部分被林业部门退回，应予以退回费用由乙方承担..
4.在合同期内，乙方应注意对员工进行伐木和运输安全的教育。如发生安全事故及所有人员的法律或经济赔偿责任，由乙方承担全部责任，与甲方无关..
5.乙方必须认真做好护林防火工作，消除火灾隐患。如发生火灾，一切责任由乙方承担并赔偿..
6.本合同的伐木期应在证书签发后3个月内完成(雨天除外)。采伐完成后，山区交由甲方使用，山上所有树木归甲方所有；乙方伐木后离开现场时，必须保证道路畅通。如有损坏，乙方必须解决，由此产生的费用由乙方承担..
7.合同执行期间，任何一方不得擅自变更或终止合同，合同的履行不得因双方代表的变更而改变。任何一方违约都应承担经济和法律责任，双方都应遵守。
8.本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，由人民法院处理。
9.本合同自双方签字之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:
身份证:身份证:
签署日期:
甲方：
乙方：
为了确保矿石销售，根据国家规定，经双方协商达成如下协议：
一、承包合作方式
1、矿石地址：必须是涧里村车宝玉矿石。
2、合作时间：20xx年6月10日至20xx年6月10日，合作期间甲方所有车宝玉矿石不得销售给第二家，否则后果自负。
3、合同到期后，双方协商销售价格和合同同等条件下乙方优先承包。
4、矿石价格为每吨人民币 元。
5、矿山料场矿石质量有乙方人员参加把关，装车后甲方不负担质量问题。
二、甲方责任
1、甲方负责开采运输过矿费用，料场矿石过筛装车等一切装上车乙方按吨计算。
2、甲方应负责矿石质量，保证达到陶瓷厂合格认可，如矿山矿石质量出问题，双方协商即时解决。
3、甲方应负责矿山和运输安全、料场以外不安全因素由甲方负责。
4、甲方保证乙方销售矿石供给量每月5000—7000吨。
5、乙方保证矿石销售每月所到料场矿石销售完，销售不了由乙方负责。
三、付款办法
1、每月保证月底结算，每月5—10日前结清货款，不得有误，否则罚款货款的20%计算。
2、合同签定前必须给中间人手预存货款保证金拾万元整，每月结算后保证下月保证金在账。
3、合作期间除保证外，双方不得有现金接触，如需借款，由中间人同意方可借款。
四、合同以外也可口头协议（也可签协议）。
五、此合同双方签字生效。
六、合同一式三份，甲方一份，乙方一份，中间人一份。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
中间人签字：
年 月 日
买方：
卖方：
卖方与买方经协商一致,签订本合同：
一、买方订购以下产品：货物一览表：
七彩虹H61主板(质保三年)、G530CPU(质保三年)、威刚2G内存(质保三年)、世纪动力400W电源(质保三年)、上为19显示器(质保三年)、西数500G硬盘(质保三年)、七彩虹防水键鼠套装(质保一年)、耳机(质保三个月)、摄像头(质保三个月)、动力火套总计金额为元
二、质量
卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。
三、交货方式、时间、地点
卖方须在本合同签订后____日内交货。
四、验收
货物到达后,由卖方完成对货物的安装调试。买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。
五、货款支付
买方首交订货款(大写)：
在卖方交货完毕，买方验收合格后，买方一次性支付全部余额(大写)：
六、售后服务
本合同所指的货物自验收合格之日起，按一览表的保修执行保修，具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及操作方面的问题，需上门服务，卖方收取一定的服务费;送修免费。
七、违约责任
买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额百分之十的滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。
八、争议解决
本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。
九、合同生效本合同一式两份，卖方与买方各执一份。合同自双方签字之日起生效，购买日期：
十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。
买方：(签章) 卖方：(签章)
地址： 地址：瑞州东路3-15神舟地标店法定代表人：法定代表人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号：账号：
甲方：______________________乙方：______________________
地址：______________________地址：______________________
电话：______________________电话：______________________
传真：______________________传真：______________________
甲、乙双方经友好协商，以自愿、平等互利为原则，就乙方经销甲方之_______系列产品，根据《中华人民共和国合同法》，双方达成如下协议：
一、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方是_______系列产品的供应商，乙方是经销商。
2、销售范围：甲方指定乙方在_______范围内销售甲方产品。
3、乙方作为甲方的经销商，应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求，尽最大努力将甲方产品销售。甲方也应保证供应足够的货源。
4、产品的型号由订单、收货单确定，最终以收货单为准。
5、运输及运费计算：甲方将以产品到岸价的形式向乙方供货，即甲方负责将产品发运到乙方所属地区配货站的运费，而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。
6、甲方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换，但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责，甲方不负任何责任。
7、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送货单上注明，并请送货的部门签名作证;乙方有义务提供有关单证给甲方，以便甲方向保险公司索赔，如乙方没有注明或不履行提供单证义务的，甲方视乙方为全部签收正确。
8、销售任务：乙方应完成总的销售额为：_______套/年。
9、付款期限：甲方对乙方的付款条件为款到付货，即乙方每次定货需先将货款汇至甲方帐户内，甲方在确认款已到帐后5日内发货(不可抗力因素除外)。
10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持，负责为乙方培训售后服务人员(培训设在甲方公司所在地)。
二、乙方的特别义务以及奖励
1、保持甲方产品所有规格一个月销售的库存，甲方有权要求乙方进行库存增减调整。
2、配合行动：当甲方在当地进行产品推广活动资源时，乙方有义务提供人力和借货服务。
3、价格控制：乙方可享受甲方的经销商供货价，乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时，乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者(二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知)
4 、对乙方的优惠：
乙方作为经销商，可以享受出厂价_______元/套;
乙方累计销售台以上时在出货时即可以可享受______________的优惠;
若乙方销售业绩特别出色，甲方将给乙方更大的优惠，具体优惠措施由甲方另定。
三、合同的变更及终止
1、经友好协商，甲、乙双方可以变更合同。
2、乙方如连续三个月不能达到甲方所定下的销售目标，甲方视乙方为自动终止本协议。
3、本协议期满后，由甲、乙双方协商是否续签本协议，乙方具有优先续签本协议的权利。
四、违约责任：
1 、对于乙方的以下行为，甲方可随时中止或终止本协议，如乙方违约(例如存在以下前三项的任一行为)，则追究乙方的违约责任：
(1)乙方超越销售范围销售甲方产品;
(2)乙方违反了结算规定，未按要求付货款;
(3)乙方每月的销售额连续两个月未能达到甲方要求的销售额;
(4)乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化，如由他人承包、可能破产，导致甲方的权利无法得到保障时。
2 、本协议发生争议，双方以友好协商的方式解决，协商不成时，可申请仲裁或由甲方所在地人民法院管辖，依法处理。
五、附则
1、本协议有效期为：______年___月___日至______年___月___日。
2、其它未尽事宜双方#可友好协商。
3、本协议一式两份，双方各执一份，签名盖章后即生效。
4、乙方收货人员确认书是本合同的附件。
甲方：______________________乙方：______________________
法人代表：______________________法人代表：______________________
签约代表：______________________签约代表：______________________
签约日期：______________________签约日期：______________________
买方:_________________(以下简称甲方)
卖方:_________________(以下简称乙方)
甲乙双方就车辆买卖达成如下协议，共同遵守:
第一条甲方应购买乙方拥有的一辆机动车:
车号:_______________颜色:_____________。
产地:_______________型号:_____________。
发动机号:_______________(摩擦粘贴)
底盘号:_______________(搓贴)
第二条甲方支付乙方车费人民币元。它包括三个部分:首付、首付和余款。
第三条甲方的付款方式及期限:甲方支付定金人民币________________________________________________________________其余车款在办理汽车过户手续前全额付清。
第四条乙方在收到甲方第一笔款项后，应立即交付无瑕疵的车辆和车载工具..缺陷保修期为车辆交付之日起一个月。并保证其他人对车没有主张权。
第五条办理转账所需费用由甲方承担，乙方有义务协助办理。
第六条乙方应向甲方支付该车所有真实有效的证件及税费缴纳凭证..
第七条乙方应保证车辆在交付前维护正常，手续齐全。
第八条甲方违反本合同的，保证金不予退还。
第九条乙方违反本合同的'，应向甲方支付相当于定金金额的违约金..
第十条本合同自双方签字之日起生效。本合同一式两份。
甲方(授权签字人):_______
地址:______________。
证书编号。: ________
乙方(授权签字人):_______
地址:______________。
证书编号。: ___________
精选阅读
随着人们诚信守法意识的不断加强，签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假，您有没有了解过怎么去写一份合同呢？对于您小编有关“销售合同”的内容开始，请尽情享受本文带来的知识，不妨将其保留收藏起来！
代理销售合同
甲方：（公司名称）
地址：（公司地址）
电话：（公司电话）
法定代表人：（法定代表人姓名）
乙方：（个人姓名或公司名称）
地址：（个人住址或公司地址）
电话：（个人电话或公司电话）
法定代表人：（法定代表人姓名）
鉴于：
1、甲方是一家具有独立的法人资格的公司，具有独立的经营权和自主权；
2、乙方是具有相应经营能力和经验的个人或公司，并愿意成为甲方的代理销售商；
3、双方在公平、平等、诚实、守信的基础上建立代理销售关系，特制定本合同。
1. 代理范围
1.1 乙方经甲方授权和委托，拥有在中国境内销售、推广甲方产品的权利。
1.2 甲方提供乙方销售的产品种类、价格、数量及售后服务等全部信息及相关支持。
1.3 乙方接受甲方的指导和监督，执行甲方制定的销售计划，并协助甲方进行市场分析、推广活动和商品的仓储、配送和售后服务。
1.4 本协议中所述产品仅限于甲方的产品，乙方不得销售与甲方合作无关的其他产品。
1.5 甲方有权决定在国内其他区域或城市建立其他的销售网络或代理商，但需协商一致并说明其代理范围。
2. 代理期限
2.1 本协议的代理期限为（）年。（代理期限到期后，如甲方同意续签合同，则双方应另行签订代理销售合同）。
2.2 本合同终止前，乙方有义务维护甲方产品的商誉和知名度，并确保在代理区域的产品销售量和市场份额。
2.3 在代理期限内，如甲方对产品价格、数量、销售政策等做出调整，双方应重新协商并根据新的销售计划执行。
3. 代理销售价格
3.1 甲方提供的产品价格是不含税价，乙方可以自主决定将其加上适当的税费后进行销售。
4. 代理商利益
4.1 甲方按照商品的成交价向乙方支付代理费用。代理费用的核算标准双方在合同签订时确定，合同有效期内不得随意更改。
4.2 甲方应按规定向乙方提供商品库存保障。若因甲方原因导致乙方无法履行销售合同，甲方应当承担由此引发的全部责任，并按照乙方的要求予以赔偿。
5. 保密
5.1 双方应对本协议中涉及到的商业秘密、技术秘密以及其他保密信息进行严格保密，并在本合同期限内及终止后继续履行保密义务。
6. 违约责任
6.1 任何一方违反本协议的规定，导致另一方遭受损失的，应当承担相应的赔偿责任。
6.2 若甲方或乙方违反本协议的规定，致使代理关系终止，损失由违约方承担。违约方应当在得知违约事实后7天内向另一方发送书面通知，并赔偿另一方全部损失。
7. 争议解决
7.1 本协议的解释和执行按照中华人民共和国法律法规进行。
7.2 在履行合同过程中产生的一切争议，双方应当通过友好协商解决；如协商不成，双方应当提交北京仲裁委员会进行仲裁。
8. 其他
8.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效，至代理期限届满或合同终止之日止。
8.2 双方在执行本协议过程中，如遇改变协议内容必须另行签订协议，方为有效。
8.3 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字盖章：_________
日期：_________
乙方签字盖章：_________
日期：_________
甲方：
乙方：
本协议是经双方认真磋商同意签订，是甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，结合上汽通用五菱汽车《经销网点管理办法》及《市场管理办法》在自愿、平等互利、协商一致的基础上，所达成的真实意愿。本协议明确规定了双方的责任、权利和义务。
第一条总则
为有效体现市场化运作，保障双方共同利益，体现协议严肃性，明确双方责任和义务。
1.经销合作模式
1.1上汽通用五菱汽车经销商按合作性质可分为区域独家经销商和区域经销商两类，区域独家经销商是指认同甲方关于其代理区域销售总指标计划并有能力和自愿买断经营的经销商，独家经销商须向甲方交纳一定数额的履约保证金;区域经销商是指在其代理区域能够达到一定销量的经销商，其年度销量计划由甲乙双方协商确定，不须向公司交纳履约保证金。
1.2上汽通用五菱汽车经销商，享有甲方给予的以下支持：
A.优价样车及巡展支持;
B.区域性市场保护支持;
C.技术培训与专职营销人员维护支持;
D.特价库存资源优先供应支持;
E.区域性品牌广告支持;
F.批量订单按揭支持;
G.年度计划完成奖励支持。
2.乙方对甲方经销合作模式的选择为：
A□区域独家经销商，履约保证金□10万(省级)、□5万(地市级)
B□区域经销商，不须交纳履约保证金。
3.授权区域：
3.1甲方授权乙方经销上汽通用五菱系列客车，授权区域为：山西吕梁省(市)孝义地区。
3.2乙方承诺在授权区域内，严格遵守上汽通用五菱汽车《网络管理办法》及《市场管理办法》自觉维护上汽通用五菱形象;
4.产品销售计划：
1.1每年销售量600台。
5.管理
5.1乙方必须具备成为甲方经销商的资格条件，服从甲方的统筹管理。5.23名以上具备汽车专业技术知识的销售人员。
第二条买卖通则
1.产品定购
1.1乙方定购的产品，在生产过程中，不允许变动配置，特殊情况一定要变动配置，甲方将视生产难、易度收取一定费用并顺延交货期后予变更。
2.经销价格
2.1经销价格：为甲方产品售于乙方时确定的代理经销价格，按甲方公布的当期《上汽通用五菱汽车经销商价格表》执行。
2.2乙方销售甲方产品的价格应在甲方确定的范围内进行，乙方超出甲方确定的价格范围销售产品，必须首先得到甲方的书面许可。
2.3本协议履行过程中，甲方有权根据自身经营状况调整价格，并将价格调整状况及时通知乙方。
3.货款支付
3.1乙方购买甲方车辆，应于签订买卖合同时支付合同总价10%的定金，剩余货款提车时一次性付清。
3.2合同另有约定的，按约定履行。
4.产品交付、验收、运输费用
4.1乙方所购车辆的交付地点为甲方所在地或甲方指定的生产所在地。
4.2乙方人员代表乙方提车时，应向甲方提交付款凭证、提车证明(接车委托书、单位介绍信等身份证明)等书面资料，否则，甲方有权不予交付车辆。甲方在确认乙方提车人员身份证明、所购车辆货款已付清后，为乙方办理提车事宜，并开具增值税发票。
4.3乙方自提车当时应对车辆进行全面检查，对车辆的内、外观质量，配置等按合同约定逐一验收，如存在问题，及时向品保部门提出书面异议，提车手续办理完毕之时，视为甲方已交付乙方合格车辆。
4.4甲乙双方可在合同中约定，乙方办理提车手续后，甲方代为送车，送车费用以及车辆临时牌照费、保险费、临时养路费等均由乙方承担。
4.5乙方提车人员应当按照甲方提车程序办理相关手续，经检查验收车辆合格后在车辆验收单上签字。
第三条双方的责任和义务
1.乙方的责任与义务
1.1应设置专门的机构，并保证有专营人员销售甲方汽车产品;
1.2应具备满足甲方产品销售必须的办公条件、专用展场及分销渠道;
1.3若不具备甲方产品维修服务能力，应与当地甲方的特约服务单位保持密切联系和沟通，为用户提供满意的服务;
1.4应主动积极开展甲方产品的宣传和促销活动，与甲方建立良好战略同盟关系，有效开拓地方市场;
1.5应遵守甲方营销政策中的各项规定，规范运作，不得扰乱甲方市场价格体系或者跨区域销售;
1.6乙方不得随意在甲方出厂产品上加减配置，由此而引起的产品故障纠纷，由乙方负全责;
1.7乙方有义务协助用户办理地方上牌事宜，甲方负责提供相关技术资料;
1.8乙方可以在授权区域发展二级网络或设立分销点，各二级网点和分销点也应遵守甲方关于市场的管理规定，若有违反，责任由乙方承担;
1.9乙方有义务维护甲方企业及产品声誉，如发现任何侵犯甲方的工业产权或有损甲方利益的非法行为，都应及时向甲方报告，并尽最大努力协助甲方消除不良影响;
1.10乙方每月1日，应当以《工作月报》形式向甲方通报其上月销售情况、市场行情、用户反馈意见以及本区域内同行业其他供应商所提供商品的车型、配置、价格及销售情况以及区域市场的基本情况;
1.11甲方有对其市场调查要求的，乙方应以书面形式将调查情况及时、真实、全面地回复甲方;
1.12乙方在定购车辆的同时，应将与客户签订的销售合同传真甲方备案，售出车辆的1日内，应将用户档案如实填报传真给甲方;
1.13乙方应积极配合甲方市场管理人员与售后服务人员从事市场开拓及售后服务工作;
1.14本协议履行期间，乙方的法定代表人、注册资本、住所地或经营场所及经营范围发生变动以及经营状况发生重大变化的，乙方应当及时告知甲方;
1.15乙方应对本协议履行期间所知悉的甲方的`商业秘密、技术信息及业务规划予以保密，不得向第三方透露、提供、翻印或复制，否则，应赔偿甲方因此而受到的一切损失;
1.16乙方为标识和宣传销售甲方产品可使用甲方的商标、商号或其他任何标志，但不得将其中任何一项许可他人使用，若发现甲方的商标、商号或标志被他人侵犯时，应立即告知甲方;
1.17本协议终止或解除时，乙方应及时将甲方提供的所有资料归还甲方。
2.甲方的责任和义务
2.1依据乙方定单按期向乙方提供合格产品;
2.2甲方提供给乙方的产品，应符合国家客车技术质量标准，各种相关资料齐全;
2.3努力维护区域市场价格的稳定，最大限度保证乙方利益。
2.4严格按双方协议中所明确的返利及奖励约定向乙方兑现，并对甲方给予乙方的支持承诺及时到位;
2.5根据乙方需要，及时对乙方专营人员进行技术培训并提供培训资料;
2.6及时向乙方提供营销政策及调整通知等相关文件及附件;
2.7甲方安排专职人员协助乙方做好市场开拓、商务洽谈、服务及其它维护性工作，并对乙方提供客户信息资源保密;
2.8向乙方及时提供有关甲方产品的广告宣传资料样本及促销需要的相关礼品，积极协助乙方的批量公关业务;
2.9对乙方提报的信息、报告、及投诉及时处理并反扩
第四条协议纠纷争议
1.1双方必须确保履行本协议的规定，如有异议，双方可协商解决处理，如发生纠纷或诉讼，应在甲方所在地解决。
1.2协议有效期自20 年1月1日至20 年12月31日。本协议一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
连锁销售合同是企业之间进行销售合作的一种常见形式，其优势在于双方可以共享资源，降低风险并增强市场竞争力。在本文中，我们将详细探讨连锁销售合同的概念、构成要素、合同条款以及其实施过程等方面。
一、连锁销售合同的概念
连锁销售合同是指一家企业与另一家或多家企业达成协议，共同销售其产品或服务的行为，这些企业通常分布于不同的地区或不同的市场，即“连锁商店”。
二、连锁销售合同的构成要素
连锁销售合同通常由以下要素构成：
1. 合作方的身份和资质：合作方需要提供公司名称、地址、经营范围、注册资本等基本信息；同时需要提供公司的牌照、证书、许可证、营业执照等资质文件。
2. 产品或服务的种类和质量要求：合同应明确产品或服务的种类、数量、质量、规格等，以及交付时间、交货方式、质保期等条款。
3. 分销方式：合同应明确销售方式和渠道，包括销售价格、促销策略、分成比例等。
4. 合作期限：合同需要明确合作的时间范围，以及终止合作的方式和标准。
三、连锁销售合同的合同条款
1. 合作方的权利和义务：合同应明确双方的权利和义务，包括双方的责任和义务、合同履行的具体规定、表现形式及标准，遵守法律法规和约定，保持商业信誉等。
2. 质量保证和投诉处理：合同必须规定产品或服务的质量标准和质量保证责任，如何处理质量问题、客户投诉等。
3. 价格政策和分成比例：合同必须明确产品的价格和销售方式，以及对应的分成比例和返利政策。
4. 知识产权的保护和违约责任：合同需要规定知识产权的归属和保护方式，以及双方的违约责任和赔偿方式。
四、连锁销售合同的实施过程
1. 洽谈、签约：首先通过线上或线下的交流方式达成合作意向，双方初步了解对方的情况、交流需求和条件等，然后进行正式谈判并达成合作协议，签订合作协议书，落实双方的权利和义务。
2. 确定销售、经营政策：双方根据合同的规定确定商品价格和运营政策，同时进行产品培训和宣传，确保权益和利益的平衡。
3. 建立销售路线：合作方共同制定销售路线、分流销售、产地出口等方案，确定各方面的
责任。同时要关注市场动态和信息，及时调整策略和维护市场合作关系，确保长期稳定发展。
4. 完成销售任务及账目审计：根据营销协议书，各方根据已经处理完的订单为基数，根据规定分成、结算分销利润。在完成销售任务后进行账目审计，查明各项收入和支出，并按约定比例进行分成，保证各自权益得到维护。
5. 保持合作关系：定期开展宣传、培训、会议等活动，加强双方信息沟通、互动、优化产品、改善客户体验，常保合作关系的稳定和命脉。
五、结论
连锁销售合同是企业之间合作效率的提高，降低风险，增强市场竞争力的有效方式。精心设计、严格执行合作协议书可以为双方带来共同的巨大利益。在撰写连锁销售合同时应合理明确各项条款，尽可能减少合同纠纷和风险，确保顺利地实现合作目标，实现共同发展。
合同编号：____________
卖方：____________
买方：____________
为保护买卖双方的合法权益，买卖双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经友好协商，一致同意签订本合同，共同遵守。
一、货物的名称、数量及价格：见附件
二、质量要求和技术标准：
参照IBM公司的相关产品技术标准
三、接货单位(人)：
卖方指定本合同项下的货物的接货单位为：
地址：
四、联系人：____________ 传真：____________ 联系电话:____________
五、交货的时间及地点、方式及相关费用的承担：
1、交货时间：
2、交货地点：
3、运输费用：由______方承担
六、合同总金额：RMB________________:
合同总金额为人民币：________________
七、付款方式和付款期限
交货当日内，买方向卖方支付全部合同金额即：RMB________________:
八、货物的验收;
自产品交货后三日内，买方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应即向卖方提出书面异议，并在提出书面异议后三日内向卖方提供有关技术部门的检测报告。卖方应在接到异议及检测报告后及时进行修理或更换，直至验收合格。在产品交付后三日内，卖方未收到异议或虽收到异议但未在指定期限内收到检测报告的，视为产品通过验收。
九、接收与异议：
如买方指定由接货单位(人)接收货物，则买方同意对接货单位提出的接收、拒收、书面拒收意见等行为负责。
采用送货上门和自提方式交货的，在交付产品时，接货单位(人)应对产品品牌、规格型号、数量是否符合合同规定进行检查;对于符合合同规定的，接货单位(人)应当签收。对于不符合合同规定的产品，买方可以拒收，并书面说明拒收的理由。对于以送货上门方式交货，买方依照约定拒收的产品，需要由买方保管的，买方应负责保管。
采用代办托运方式交货的，买方对产品、规格型号、数量有异议的，应自产品运到之日起日内，以书面形式向卖方提出。
买方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
上述拒收或异议属于卖方责任的，由卖方负责更换或补齐。
十、合同的生效和变更：
本合同自双方签字盖章时生效，在合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同，如一方确需变更合同，需经另一方书面同意，并就变更事项达成一致意见，方可变更。如若双方就变更事项不能达成一致意见，提议变更方仍应依本合同约定，继续履行，否则视为违约。
十一、争议的解决;
推荐合同范本·销售合同范本·家电销售合同·煤炭销售合同·房产销售合同·批发商合同·图书销售合同·产品代理协议·中英文销售合同·垫底销售合同在执行本合同过程中，双方如若发生争议，应先协商解决，协商不成时，任意一方均可向卖方所在地人民法院提起诉讼。
十二、其他：
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金及各种经济损失，应当在明确责任后十日内支付给对方，否则按逾期付款处理。
本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
卖方：________________
____年____月____日
买方：________________
____年____月____日
(以下简称甲方)(以下简称乙方)
根据中华人民共和国《合同法》，甲乙双方经协商，本着诚信、平等、公平的原则，制定以下经销合同：
第一条 质量指标详见
第三条 验收方法：以材质单的指标为准
第四条 付款及结算办法：分批结算，在指定油库付款提货。
第五条 交货规定：
1、交货地点：广东省广州黄埔油库及全国：
2、交货日期：由乙方与客户确定;
3、每天1000—50000吨以上供应。
4-具体的操作程序：
(1)与客户先签订好销售合同;
(2)进行第一批油品销售时，先由客户根据每天购买的数量在银行开出银行承兑汇票，交给乙方核实后，乙方即开出增值税发票及本单位提货单，可以全国提货。以上为首次交易，以后即随时付款，随时开单、提货o
第六条 经济责任
1、乙方应负的经济责任。
(1)产品质量不符合本合同规定时，甲方同意使用者，按质论价。不能使用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之一(1%0)计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。
(3)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。
2.甲方应负的经济责任。
(1)甲方如中途变更产品品种、规格、质量的规格，应偿付变更部分货款价值总值3%的罚金。
(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的中应由甲方偿付乙方退货部分贷款总值3%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
(3)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，如延期三天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额千分之一(1%0)的罚金。
(4)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额千分之一(1%0)计算付给乙方，作为延期罚金。
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
为保证甲方卖场的正常运营，促进乙方所经营系列酒水的销售，甲方确定乙方为甲方下列产品的供货商，经双方协商就供求关系达成以下协议：
一、甲方确定乙方为甲方所需下列产品的供货商：
酒类：系列
二、乙方为促进以上产品在甲方卖场的销售，乙方向甲方一次性赞助人民币元作为乙方系列产品的广告宣传费，乙方提供若干台展示柜给甲方无偿使用，甲方负责展示柜的日常管理，包括清洁，正确使用，保养及维修。
三、甲方有权要求乙方对所供酒系列作及时报价。乙方所供其他产品价格如有调整，应及时通知甲方，价格统一，结算按标准市价。
四、甲方有权要求乙方按甲方经营所需增加供货品种。
五、乙方有义务向甲方提供所供产品的合法“三证”。乙方负责的酒水出现质量问题，造成的全部后果由乙方承担。
1.乙方所提供的产品，必须是符合国家相关规定的合格产品;
2.乙方所供产品的质量保证，售后服务必须按国家相关规定执行;
3.如发现酒水质量不合格或出现其他质量问题，乙方须向甲方作出市场聚倍的补偿;
4.如发现假酒现象，乙方须向甲方作出“假一赔十”的补偿;
乙方所供系列品种价格见《附表》。
六、乙方在接到甲方要货通知(书面或口头)之时起二十四小时内必须将货品送到甲方仓库，如遇市场短缺等特殊情况除外。送货费用由乙方自理。
七、乙方送货必须严格遵守甲方有关送货规定。货收妥，由甲方开具相关验收单交乙方作为结算凭证。
八、结算方式：
货到甲方现场经双方验收完毕，由甲方支付乙方本批次货款的60%，余款40%待二次进货时付清，依此类推。
九、因甲方经营原因(如停业、拖
...编号：
有限公司
销售合同
甲方：
法定代表人：
住所地：
电话：
乙方：
法定代表人：
住所地：
电话：
甲、乙双方本着平等自愿、互相尊重、诚实信用的原则，经友好商洽一致，达成如下协议，以兹信守。
1. 产品概况
1.1 产品名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量：
1.4 单价：
1.5 总价款：
2. 付款方式
2.1 甲方应于本合同签订后3日内通过现金或者银行转账方式向乙方一次性完成支付1.5条之总价款（￥： ）；
2.2 乙方收款账户信息如下：
（1）户主：
（2）账号：
（3）开户行：
2.3甲方完成2.1条之付款义务后，应及时向乙方提交付款凭证予以核实确认。
3. 交货地及方式
3.1待2.1条实现后，乙方应及时安排发货，并通知甲方；
3.2交货地点：
3.3乙方负责将本合同项下之产品运送至3.2条之约定交货地点，并负责完成产品的安装调试；
3.4 待3.3条实现后，则视为乙方已向甲方完成本合同项下之产品的交付。
4.包装及验收
4.1乙方应根据国家相关标准对本合同项下之产品进行包装，并对产品在途毁损的风险承担责任；
4.2待3.3条实现后，则视为甲方已完成对本合同项下之产品的验收。
5. 质量保证及售后
5.1乙方保证本合同项下之产品完全符合国家及行业标准，并符合合同约定的产品质量、规格及性能等要求；
5.2乙方承诺，自完成本合同项下之产品交付之日起壹年内，除甲方人员违规操作或者使用不当造成产品损坏之外，乙方向甲方提供产品维修、调试等质保服务。
6.特别条款
6.1为与甲方顺利开展后续合作，乙方承诺向甲方人员提供本协议项下之产品的实务操作培训，但甲方应负责报销乙方培训人员的食宿费用，具体培训期限及报销费用标准由双方另行协商解决。
6.2其他：
7.保密条款
7.1协议双方均对在商讨、签订、履行本协议过程中所获悉的属于一方且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）负有保密义务；除经合法许可以及配合执行行政、司法行为之外，任何一方均不得违规向第三方泄露、披露、许可使用前述文件及资料。
8. 违约救济
8.1若甲方未按照2.1条之规定完成支付总价款的，经乙方催告后，在合理期限内仍不支付的，乙方有权单方面解除本合同并向甲方追究违约赔偿责任；
8.2除本合同有特别约定之外，任何一方不履行本合同之约定义务或者部分履行本合同之约定义务的，则违约方应向守约方承担违约赔偿责任。
9. 争议解决
9.1 本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国（不包括香港、澳门、中国台湾地区）法律；
9.2若合同双方在履行、解释本合同的过程中发生争议的，则应先行协商解决，协商不成的，则双方确认通过以下 种方式解决纠纷：
（1）向 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向乙方住所地人民法院提起诉讼。
10.不可抗力
10.1若发生以下不可抗力事由的，任何一方不履行或不全部履行本合同义务，造成对方损失的，将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要救济措施，防止损失的扩大。
（1）自然灾害，如水灾、火灾、地震、瘟疫等；
（2）社会事件，如战争、动乱、暴乱、武装冲突、罢工等；
（3）政府行政行为及法律行为。
11. 效力及其它
11.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力；
11.2 本合同未尽事宜，须经双方共同协商后签订补充协议，若补充协议与本合同有冲突的，则以补充协议为准；
11.3合同附件清单：
（1）甲方营业执照及组织机构代码证复印件；
（2）乙方营业执照及组织机构代码证复印件；
（以下无正文）
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
甲方：___________
法定代表人：___________电话：___________
住所：___________
乙方：___________
法定代表人：___________电话：___________
住所：___________
甲、乙双方本着平等互利，共同发展的原则，经双方友好协商，签订酒水饮料销售合同，就乙方销售甲方的各类酒水、饮料达成如下协议：
第一条甲方权利和义务
1、甲方为乙方提供酒水的正式授权经销商。（详见资质证明、营业执照副本及酒厂公司的授权经销书）。
2、甲方应及时向乙方提供宣传资料和技术支持，并承诺可随时向乙方提供酒水在销售过程中，所需的产品的所有证明文件及相关标准、质检报告等。
3、甲方提供经营产品的名称、规格、包装、价格等（详见报价单），保证供应的所有酒类的质量及标识，保证所供产品质量达到国家行业要求标准。甲方拒绝提供假冒、伪劣、水货等产品，维护消费者的正当权益。
4、甲方对乙方的销售过程、销售方式和销售量，享有知情权。甲方将随时听取乙方对实际销售情况的报告和意见。
5、甲方有义务定期或不定期地对乙方进行业务培训指导，做好营销后服务工作。
6、乙方销售过程中，如出现产品质量问题，由甲方协助乙方与生产厂家联络沟通共同解决。
第二条乙方权利和义务
1、乙方同意在经营范围内销售甲方经营的酒水饮料产品，并向甲方提供营业执照副本的复印件、法定代表人身份证明及相关资质文件。
2、乙方承诺遵守甲方提供的所有证明文件，要求及相关标准。
3、乙方承诺：如因乙方自身服务方面（非产品内在质量）的问题造成客户投诉，乙方自行解决。
4、乙方不得将由乙方的责任造成超过保质期或质量不完整的产品提供给消费者，乙方不得仿制或销售仿制的甲方产品，以保证双方合法利益，否则后果由乙方承担。
5、乙方在销售甲方产品时，不得损害甲方的形象、信誉、标识等行为。乙方只在自己经营的区域内，销售甲方的产品，不得转售市场，否则将承担由此产生的一切后果。
6、乙方应积极配合甲方和厂家在乙方经营区域内的推广活动，乙方应向下级代理商、零售商和最终用户发布甲方各种新产品信息，并在本地区内积极宣传推广。
第三条销售产品的意向
乙方在双方合作期间约定销售甲方提供如下产品：
红酒类：等洋酒系列品牌。
甲方：___________
乙方：___________
___________年___________月___________日
甲方(卖方)：________
乙方(买方)：________
经甲、乙双方友好协商，现达成如下协议：
一、 目的
甲乙双方就乙方购买 ________公司代售旧机动车 ________辆的相关事宜达成一致，签订本协议。
本协议自 ________年 ________月________ 日经双方签字、盖章后立即生效，本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
二、 乙方及车辆情况
三、 交易车辆价款
上述价款包括车旧机动车的价款为人民币 ________元(大写：辆、备胎及 等附件。
四、 账户信息
甲方名称：
开户银行：________ 帐 号：________
乙方名称：________
开户银行：________ 帐 号：________
五、 甲乙双方的权利与义务
1. 乙方应在本协议签订后 ________个工作日内向甲方一次支付交易车辆全部款项，经双方当面核对车辆及手续无误后，视为成交。
2. 甲方应确保该车在出售转让时无债权，债务，交通违章和刑事违法等纠纷。自本协议签字当日，即________ 年________ 月 ________日 时 ________分开始，该车辆所发生的一切与车辆有关的'违法责任均由乙方全部承担。
3. 乙方承诺自本协议签订后________ 个工作日内办理车辆过户手续，办理过户费用由乙方承担。因乙方自身原因导致甲方无法办理过户手续，并由此给原车主和甲方带来的损失应由乙方全部承担。
六、 协议在履行中的变更及处理
在本协议履行期间，任何一方要求变更协议条款，应及时书面通知对方，并征得对方的同意后，在约定的时间( 天)内，签订补充条款，注明变更事项。任何一方未书面通知并征得对方同意，擅自变更造成的经济损失，由责任方承担。
本协议履行期间，双方因履行本协议而签署的补充协议及其它书面文件，均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。
七、违约责任
由于甲乙双方任何一方造成的经济损失，非责任方均有权按照国家相关法律、法规的规定和本协议相关条款向违约方追究法律责任。
八、 风险承担
1. 本协议签订前，由________ 方承担车辆的一切风险责任;
2. 在本协议签订后，转籍过户手续完成前，由 ________方承担车辆的一切风险责任;
3. 在转籍过户手续完成后乙方将作为车辆所有人承担车辆的一切风险责任。
九、 补充条款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
在日益竞争的市场环境下，企业要想立于不败之地甚至脱颖而出，销售人员起到了无法替代的关键作用。那么对于招聘销售人员合同你是怎样理解的呢?以下是在范文网小编为大家整理的招聘销售人员合同范文，感谢您的欣赏。
招聘销售人员合同范文一
甲 方： 乙 方： 法定代表人： 身份证号码： 公司地址： 地 址： 电 话： 电 话：
根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，在平等、自愿的基础上，经双方充分协商，乙方作为甲方公司的专职业务员。双方共同遵守如下条款：
一、 合作形式
乙方作为甲方的业务员，按甲方制定的市场运行模式及要求、面向六盘水市场拓展业务，遵守公司相关规定及相关制度。
甲方支付给乙方的工资与提成如下(食宿自理)：
1、工资：试用期个月，底薪/月，试用后每月销售产品指标额万元，完成当月指标按底薪/月，完成不了按底薪/月，整年业绩累计完成万元，则整年结算时(即合同签订满一年时)每月的底薪补足至 元/月;
2、提成：业务员自己开发的客户操作成功了，该业务的利润在%至 %的按单项收款额的 %提成，低于 %的按单项收款额的 %提成;公司给业务员提供的信息，业务员操作成功了，该业务的利润在 %至 %的按单项收款额的 %提成，低于 %的按单项收款额的%提成。
二、 双方责任及义务
(一)甲方责任与义务
1、按乙方业务开拓需要，提供宣传资料和相关证件。
2、每周阅览乙方的工作日记，对相应的业务关系或进程进行指导，协助乙方完成业务目标。
3、负责乙方所接业务的需要、加工、配送等工作。
4、负责所有生产、运输、质验、售后工作，并承担全部成本和费用。
5、努力控制、降低产品成本，确保其产品价格适合市场一般需求行情，在竞争中其产品价格应是同行中的中间价格。
(二)乙方责任与义务
1、努力开展业务，开拓市场，完成任务目标。
2、做好工作日记，记录每天的行程与拜访的客户资料，作好次日的行程或工作安排。
3、遵守公司各项规章制度，维护甲方企业、品牌形象，不得做出有损公司形象或利益的行为。
4、严格保密甲方产品方案及生产技术，在业务过程中，对其有保密责任，不得向任何人泄露商业资料，严格执行国家商业机密相关条款，违约者按其情节轻重赔偿违约金2001000元。
5、配合甲方按订单规定准时收回货款。
6、公司提供的产品方案或资料等征得甲方同意后，方可留给客户或借给客户;并由乙方负责外借资料的归还。
7、业务员招待客户费，应向公司提出申请，未经公司批准的招待费用，由业务员自理。
8、全程负责与客户订单的业务跟单工作，按订单规定保质、保量、准时完成与客户的收发货工作。
9、巩固老客户，开发新客户，代表个人更代表公司，对客户有礼貌，善待客户的意见与投诉，并及时向公司传递信息，建立良好的客户群体与客户关系。
10、与甲方正式签署本合同后，在本合同合约期限内，乙方不得和任何与甲方构成直接商业竞争关系的企业、商业机构或者组织进行相同或者类似本合同内容的合作，不得有炒单其它公司的行为，一经发现，甲方有权随时取消其合同并有权要求乙方赔偿相应损失。
11、关爱自己，对自己的人身安全负责。
三、 工资、提成发放日期：
工资发放日期为次月中旬支付上个月的基本工资;提成发放日期为收到货款的次月中旬支付。每笔货款(含预付款、订金、分批款、余款、质保金等)。当月发放所有提成的 %，剩余 %作为风险押金，风险押金扣满元为止。风险押金，合同解除或结束后 个工作日内(国家法定休息、节假日除外)退回乙方。
四、生效期及经营期
聘用时间： 年 月 日起至 年 月 日止。合同期限届满，如甲乙双方其中任何一方不再续约时，则须于期满前30日以书面形式通知对方终止。终止合同后，乙方不得以甲方的名誉开展任何活动，否则甲方有权追究乙方相关责任，乙方每次将赔偿人民币 万元违约金。
五、合作合同的终止
1、乙方违反本协议相关条款，并在收到甲方书面通知后，能纠正的，解除合同。
2、乙方错误地使用或不同程度损害了甲方有关声誉，或在承接业务过程中，直接或间接损害了甲方公司的合法性和专有性。
3、乙方私自收取客户款项、回扣等，损害甲方利益，甲方有权立即解除本合同，并移交有关司法机关处理。
4、乙方连续 两个月无任何业绩或者连续四个月不能完成约定指标，甲方有权终止合同。
六、关于赔偿事宜
1.甲方出资技术培训或出资招收乙方的，甲方会于乙方试用期合格后从每月工资中扣除10%的培训费用，违反本合同约定的解除劳动合同，培训费用一律不退还。
2.培训费用退还情况。
(1) 乙方在合同期满后，合同期内没有违反公司有关规章制度，并按正常程序提交书面离职申请的，经公司领导签字批准后可全额退还培训费。
(2) 乙方在甲方工作期间没有造成任何经济损失，可全额退还培训费。
3.有下列情形之一的不退还培训费。
(1) 乙方在工作期间不遵守公司规章制度。
(2) 乙方工作期间给甲方造成利益受损。
(3) 合同期未满离开公司。
(4) 未按公司流程办理离职手续的。
(5) 未遵守公司规章制度被开除的。
七、合同的未尽事宜，或与国家有关规定相悖的，按国家有关规定执行。 以及针对本合同内容的完善，双方可作补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力，如果补充合同与本合同、多份补充合同之间有矛盾之处，时间后的为优先解释顺序;
八、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，各合同本具有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人： 身份证号码：
年 月 日 年 月 日
招聘销售人员合同范文二
甲方因业务需要聘用乙方为店面销售人员，经协商，就双方的权利义务约定如下：
1，乙方的工作为店面销售。
2，甲方为乙方提供相应的培训。
2，合同期限为一年，试用期 个月，试用期间工资 ，期满后的工资待遇为底薪500+提成(销售额的10%)+每月50元全勤奖。合同到期后双方均同意续签的另行签订合同。
3，因销售人员流动性较强，为保持人员的稳定，保障甲方的正常营业不受影响，每月销售提成推迟一个月发放，合同到期时的一个月与底薪一起发放，如在合同期内乙方违约提前解除合同则上月销售提成做为违约金不再发放。
4，甲方制定的管理制度乙方需严格遵守，如乙方违反甲方管理制度或因为乙方自身情况的变化不适宜继续履行本合同的，则甲方有权随时解除劳动合同，并不承担违约责任。
5，如双方欲提前解除合同，应至少提前一月通知对方。
6，未尽事宜双方另行协商。
7，本合同双方签字后生效。
甲方 乙方
年 月 日 年 月 日
招聘销售人员合同范文三
甲方(聘用单位)名称:
地址:
法定代表人(委托代理人):
乙方(被聘用者)姓名:
性别:
家庭住址:
出生年月:
身份证号码:
经甲、乙双方平等协商，自愿签订本合同。
一、聘用岗位及职务
甲方因工作需要，聘用乙方在 销售部 岗位工作，并聘任 销售经理 职务。
二、聘用合同期限
1、本合同自 2013 年 9 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日止，期限为 三 年。试用期自 2013 年9 月 1 日至 2013 年11 月 31 日止，期限为 三 个月。
2、本合同自 2013 年 9 月 1 日至合同中约定之解除或终止合同的条件出现时止。
三、工作职责、内容和工作条件
1、乙方的工作职责： 在湖南省外市场开展销售业务工作。
2、具体工作内容及要求： 按照公司的指导价格开展产品销售工作，老客户的维护与新客户的开发，货款的及时回收与产品售后服务。
3、乙方必须在前三个月每个月完成五十万的销售额，三个月后月销售额必须达到一百万，销售额以到账金额为准。
4、乙方必须全身心的为公司服务，不得为其他公司推销任何产品，或有任何兼职情况发生
四、工作报酬
1、甲方根据乙方完成工作任务的情况按月核发乙方应得的工资，试用期每月工资(人民币)陆仟元整/月。并实行薪酬加提成制度，具体标准为：月销售额五十万以内，提成为一个点，月销售额五十万以上一百万以内为1.2个点，月销售额为一百万以上，提成为1.5个点。
2、乙方在需要出差时的食宿费用包干制度，具体标准为 元/天(含食宿)，但须填写出差申请单，提请公司副总审核、总经理批准，每天并向公司汇报出差情况，填写好出差情况表，并与当月及时办理出差报销手续。
3、出差时产生的交通费用以正常的汽车或火车票价进行核准报销，如因工作需要需乘坐高铁或飞机须报请经理室同意后方可报销，工作前三个月出差时可适当补助的士费用 元/天。
五、工作纪律以及责任追究
1、甲方根据国家法律、法规的有关规定制定工作纪律和规章制度，乙方自觉遵守甲方的工作纪律和规章制度，服从甲方管理。
2、乙方可根据公司实际全心全意的开展自己的工作，自觉遵守公司的保密协议。如出现替其他公司推销类似产品等情况第一次警告，并罚款五千元，第二次就按自动离岗处理，不结算工资。如不在甲方的指导价格范围之内，私自调动价格，每出现一次罚款1万元，甲方核准同意的除外。
3、乙方应向甲方递交详细的工作计划与目标书，履行好自己的岗位职责，确保完成甲方的销售任务，如因乙方工作失误，造成客户重大投诉，取消订单或退货，甲方有权取消乙方的提成点。
六、聘用合同的终止、解除、续订和变更
1、本合同期限届满，即行终止。
2、本合同经甲、乙双方协商一致，可以解除。
3、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除聘用合同：
(1)、在试用期被证明不符合聘用条件。
(2)、私自调动价格的。
(3)、私自替替他公司推销类似产品的。
(4)、严重失职、渎职，营私舞弊，客户有重大投诉，对甲方利益造成重大损害。
4、乙方解除本合同，应提前30日书面通知甲方。
5、经甲、乙双方协商，可以续延本合同期限，办理续订手续。
6、甲方因生产经营状况发生变化，与乙方协商变更合同有关条款内容，办理合同变更手续。
7、乙方被依法开除、劳动教养、判刑的，本合同自行解除。
七、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，涂改、或未经合法授权代签无效。
甲方盖章： 乙方(委托代理人)签章：
甲方法定代表人(委托代理人)签章：
签订日期 ： 年 月 日
甲方（购方）：
法定代表人：
乙方（供方）：
法定代表人：
经甲乙双方共同协商并一致同意，就桶装水的购销事项达成以下约定，共同遵守：
一、产品、规格及价格
1.产品名称：_____。
2.包装规格：_____。
3.单位：_____。
4.供货结算价格：人民币____元
二、产品质量
1.甲方保证产品质量符合国家桶装水生产标准，若产品质量不合格，如有异味，有杂质，有泄漏，标签破损，水桶破损等，甲方负责退货，换货，费用由甲方承担。
2.由乙方在转仓库或送出途中损坏的，甲方协助乙方处理，但损失费用由乙方承担。
3.由产品质量问题引起的`客诉或其他损失，由甲方承担责任，乙方有权协助甲方协调与客户的纠纷。
三、订货与送货
1.甲方根据本公司的需求情况及时通知乙方所需纯净水的数量和送货地点，乙方应当在接到甲方通知后按甲方指定的送货地点24小时内送水。
2.乙方在送水时，甲方应向乙方提供相同数量的空桶。
3.送货地点：_____。
五、结算方式水款结算方式为月结，每桶人民币____元。每月号之前结清上月水款。甲方保证每月用水量桶以上。
六、乙方首次提供甲方当月总货量____%个空桶给甲方作饮水周转使用。乙方实际提供给甲方使用的空桶数量以乙方所持送水卡上确认的欠桶量为准。
七、空桶回收
（1）乙方在回收空桶时，必须遵守甲方对于空桶管理的相关规定，保证空桶质量，不得回收含有异味、明显老化、外观太脏、有破损的空桶。
（2）乙方不得回收与甲方所提供给乙方的水桶不同材质、不同规格的水桶。否则甲方将不受理。
八、转让
乙方在代理期限内有权转让代理权，但转让前需经过甲方认准同意，且转让前需和甲方结算清所有账目，包括所缺少空桶、所欠货款等。转让合同需有甲方作为第三方出现，否则甲方不承认乙方的转让。
九、其他
1.本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
2.本协议经各方签署后生效。
签署时间：___年__月__日
甲方（盖章）：
联系人：
联系方式：
地址：
乙方（盖章）：
联系人：
联系方式：
地址：
甲方：________________
乙方：________________
甲乙双方经过友好协商，本着互利互惠、合作双赢的原则，就乙方在本区域范围内代理销售甲方的移动无线宽带—WLAN业务有关事宜签订本合同，双方共同信守。具体内容如下：
一、甲方授权乙方为产品在本区域的销售权;安装由甲方负责，乙方只负责营销。
二、甲方确保提供的`产品质量过关，产品如出现质量问题，由甲方负责受理用户售后服务的问题。
三、乙方在营销此业务时，其合约价必须按照甲方制定的价格营销(见备注1);酬金为合约价的00。
四、乙方销售成功后通知甲方，甲方进行跟进，由乙方收款;乙方根据甲方的用户回访单，给甲方付款(合约价-合约价 00%)。
五、出现用户回退问题，甲方会通知用户需持《WLAN用户须知》到乙方处进行登记，再有乙方告知甲方;最终甲乙双方共同给用户退订。
六、甲方给乙方配备无线网卡设备一套(备注2)，乙方须妥善保管，不能影响二次销售。
七、本合同一式两份经甲乙双方代表签字即生效。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
你知道合同应该注意哪些问题吗？随着人民群众法律意识的日益提高，签订合同的第一步应该是了解自己的底线。小编经过多次修订和改进，最终推出了这篇最出色的“建材销售合同”。如果你对这个话题感兴趣，请关注我们的网页！
甲方（卖方）：
住所：
法定代表人：
联系电话：
乙方（买方）：
住所：
法定代表人：
联系电话：
依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签订本合同，并严格履行。合同如下：
第一条 合同总价
乙方严格按照甲方工程所需，供给甲方的产品及产品价格，总货款为人民币________元。
第二条 订单
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
第三条 交货时间、交货地点
1、交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。
2、交货地点：____________________。
3、交货日期：____________________。
4、运输费：运费由_____方承担，货品装卸由_____方承担。
第四条 质量标准
产品的质量标准以经双方确认的订单为准。
第五条 产品的验收
1、乙方应在订单中明确货物的收货人信息，至少应包括：收货人详细地址、公司全称、指定货物签收人姓名（一人或多人均可）、联系电话、身份证号等信息。
2、甲方的货物到达乙方指定的地址的，乙方应在___日内进行货物签收和验收。
3、甲方及其供应商有权要求指定的货物签收人提供身份证明以供查实身份，并要求其在签收时在货物签收单上签上清晰可辨的姓名。若乙方指定的货物签收人违反本条规定的，甲方有权拒绝其签收，并追究乙方逾期收货的违约责任。
4、甲方可委托甲方的供应商直接向乙方发货，乙方在甲方供应商的货物签收单上签收，视同签收了甲方的货物。
5、乙方接收货物时，应及时进行验收，如有数量短缺、品名、规格错误、产品质量等问题，应在当日内通知甲方，并提供相关书面证明材料，甲方将根据具体情况予以处理。若乙方超过期限未提出异议的，则视为甲方提供的产品完全符合乙方质量要求。
第六条 付款方式
货品到达当日且验收合格，甲方须付与乙方合同总价之_____%，为人民币________元。
第七条 违约责任
1、本合同所订条款，甲、乙双方不得擅自注销或更改，如任何一方要求注销或变更合同视为违约，违约一方须向对方偿付违约部分总额_____%作为补偿金。
2、如确因不可抗力因素不能履行或延期履行本合同时，应及时通知对方。在取得对方主管部门同意后，本合同可以延期履行或部分履行。
第八条 争议解决方式
在履行本合同中出现的争议，双方应通过友好协商的方式解决。如未能协商解决，任何一方均可向__________人民法院提起诉讼。
第九条 其他
本合同未尽事宜，由双方协商解决。本合同共一式_____份，甲、乙双方各执_____份。自双方签订盖章后生效，本工程结束后自动解除。
甲方（盖章）：
银行账户：
签约时间：______年______月______日
乙方（盖章）：
银行账户：
签约时间：______年______月______日
卖 方：____________________________________(以下简称甲方)
地 址：____________ 邮编：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
买 方：____________________________________(以下简称乙方)
地 址：____________ 邮编：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
卖方与买方在平等、互利基础上，经双方协商一致同意按下列条款履行，并严格信守。
第一条 货物名称、规格、包装及唛头：
第二条 数量、单价、总值：
卖方有权在3%以内多装或少装。
上述价格内包括给买方佣金____%按FOB值计算。
第三条 装运期限：
第四条 装运口岸：
第五条 目的口岸：
第六条 保险：由卖方按发票金额110%投保。
第七条 付款条件：买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在________国的____ 银行见单即付。该信用证必须在____前开出。信用证有效期为装船后15天在________国到期。
第八条 单据：卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单/重量单;如果本合同按CIF条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。
第九条 装运条件：
1.载运船只由卖方安排，允许分批装运并允许转船。
2.卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。
第十条 品质和数量/重量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及/或数量/重量与合同规定不符，除属于保险公司及/或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出，数量/重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出，卖方应于收到异议后30天内答复买方。
第十一条 不可抗力：由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。如果买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由有关机构出具的事故的证明文件。
第十二条 因执行本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时，则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等的约束力，仲裁费用除非仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守。
第一条 产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格：
(建材清单表格略，下载文档里有表格)
本合同金额合计：￥3369600.00，大写：叁佰叁拾陆万玖仟陆佰元正。
第二条 产品质量标准，验收标准：
1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。
2、乙方在供货之前，须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书，交货时必须同时出具产品生产许可证，质检报告及出厂合格证。
第三条 交货地点、运输及费用、计量、交货时间：
1、乙方将货物送达甲方指定地点。
2、运输及其费用：乙方负责货物的运输，运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。
3、交货时间： 年 月 日
第四条 付款方式及货款结算：
自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的20%，甲方验货物入库九十天内，甲方支付乙方剩余货款的80%。
第五条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。
第六条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第七条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。
第八条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十条 本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。
甲方(章)：
乙方(章)：
签约日期： 年 月12日
甲方：_________________
乙方：_________________
依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签订本合同，并严格履行。合同如下：
第一条合同总价
乙方严格按照甲方工程所需，供给甲方的产品及产品价格，总货款为人民币________元。
第二条订单
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效;双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方;具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
第三条交货时间、交货地点
1、交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。
2、交货地点：____________________。
3、交货日期：____________________。
4、运输费：运费由_____方承担，货品装卸由_____方承担。
第四条质量标准
产品的质量标准以经双方确认的订单为准。
第五条产品的验收
1、乙方应在订单中明确货物的收货人信息，至少应包括：收货人详细地址、公司全称、指定货物签收人姓名(一人或多人均可)、联系电话、身份证号等信息。
2、甲方的货物到达乙方指定的地址的，乙方应在___日内进行货物签收和验收。
3、甲方及其供应商有权要求指定的'货物签收人提供身份证明以供查实身份，并要求其在签收时在货物签收单上签上清晰可辨的姓名。若乙方指定的货物签收人违反本条规定的，甲方有权拒绝其签收，并追究乙方逾期收货的违约责任。
4、甲方可委托甲方的供应商直接向乙方发货，乙方在甲方供应商的货物签收单上签收，视同签收了甲方的货物。
5、乙方接收货物时，应及时进行验收，如有数量短缺、品名、规格错误、产品质量等问题，应在当日内通知甲方，并提供相关书面证明材料，甲方将根据具体情况予以处理。若乙方超过期限未提出异议的，则视为甲方提供的产品完全符合乙方质量要求。
第六条付款方式
货品到达当日且验收合格，甲方须付与乙方合同总价之_____%，为人民币________元。
第七条违约责任
1、本合同所订条款，甲、乙双方不得擅自注销或更改，如任何一方要求注销或变更合同视为违约，违约一方须向对方偿付违约部分总额_____%作为补偿金。
2、如确因不可抗力因素不能履行或延期履行本合同时，应及时通知对方。在取得对方主管部门同意后，本合同可以延期履行或部分履行。
第八条争议解决方式
在履行本合同中出现的争议，双方应通过友好协商的方式解决。如未能协商解决，任何一方均可向__________人民法院提起诉讼。
第九条其他
本合同未尽事宜，由双方协商解决。本合同共一式_____份，甲、乙双方各执_____份。自双方签订盖章后生效，本工程结束后自动解除。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守。
第一条产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格：
（建材清单表格略，下载文档里有表格）
本合同金额合计：￥3369600。00，大写：叁佰叁拾陆万玖仟陆佰元正。
第二条产品质量标准，验收标准：
1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。
2、乙方在供货之前，须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书，交货时必须同时出具产品生产许可证，质检报告及出厂合格证。
第三条交货地点、运输及费用、计量、交货时间：
1、乙方将货物送达甲方指定地点。
2、运输及其费用：乙方负责货物的运输，运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。
3、交货时间：20xx年12月19日
第四条付款方式及货款结算：
自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的20%，甲方验货物入库九十天内，甲方支付乙方剩余货款的80%。
第五条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。
第六条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。
第八条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十条本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。
甲方（章）：
乙方（章）：
签约日期：20xx年12月12日
建材销售合同范本二
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，本着互惠互利的原则，就纸基产品的生产制作订立如下合同：
一、加工产品清单：名称数量规格型号单价总价交货期
1
2
3
合计金额：人民币（大写）
二、付款方式：甲方首付货款金额的70% 50% 30%共计：元。本市客户余款在送货时全部结清，外地客户须款到后才可发货。
三、制作方式：
1、甲方首先将图案色标等相关资料及预付金在合同订立时一并交付乙方，乙方进行设计制作后打出墨稿样，经甲方确认无误并签字定稿。
2、制作期限：以签字定稿之日起天交付全部货物（或分批交付，即：首批年月日交付），全部货款须在货物交付时全部结清（若分批次交货，则在第一批交货时全部结清）。
四、质量标准：
1、因印刷工艺性特殊性，印刷颜色允许有一定偏差。
2、因印刷纸业特殊性，最终送货时可能会出现实数量与定货数量±5‰的实数误差。
五、验收方式：抽样检查。
六、运输方式：南京市内统一免费送货，外埠长途运输费用由甲方自行承担，乙方可以代替发货。
七、其它：
1、如出现质量问题，乙方负责更换合格产品或者通过商议解决。
2、如因甲方其它因素影响供货期，应及时以书面形式通知乙方，双方协商解决。
3、乙方生产的产品在甲方未付款前所有权仍归乙方所有，不论乙方生产的货物存放在乙方库房或甲方库房。
4、甲方在收到乙方货物时，应付与乙方相应的货款，因甲方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款千分之三的滞纳金。
5、甲乙双方如有一方违约，另一方有权通过法律仲裁机构追究违约方责任。
6、此合同壹式贰份，双方各执壹份，合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）
地址：地址：
电话：电话：
年月日
建材销售合同范本三
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况单位：元/
建材名称产地品牌规格型号材质批次数量价格总价备注
合计人民币（大写）万仟佰拾元角分（小写）：￥元
质量标准：
第三条交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）
交货时间：
交货地点：
第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及。时间：双方约定以第种方式支付价款。
（一）签定合同时，买方支付（定金/预付款）元（定金不得超过总价款的20%），货到验收后一次性支付余款：
甲方（卖方）：
住所：
法定代表人：
联系电话：
风险提示：
签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。
注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。
乙方（买方）：
住所：
法定代表人：
联系电话：
依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就管件销售合同事宜协商一致，签订本合同，并严格履行。合同如下：
第一条合同总价
乙方严格按照甲方工程所需，供给甲方的产品及产品价格，总货款为人民币________元。
第二条订单
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
风险提示：
一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖；如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。
此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。
第三条交货时间、交货地点
1、交货方式：甲方提供材料验收场地，保证货运道路畅通。
2、交货地点：____________________。
3、交货日期：____________________。
4、运输费：运费由_____方承担，货品装卸由_____方承担。
第四条质量标准
产品的质量标准以经双方确认的订单为准。
风险提示：
应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。
为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验（验收）合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。
第五条产品的验收
1、乙方应在订单中明确货物的收货人信息，至少应包括：收货人详细地址、公司全称、指定货物签收人姓名（一人或多人均可）、联系电话、身份证号等信息。
2、甲方的货物到达乙方指定的地址的，乙方应在___日内进行货物签收和验收。
3、甲方及其供应商有权要求指定的货物签收人提供身份证明以供查实身份，并要求其在签收时在货物签收单上签上清晰可辨的姓名。若乙方指定的货物签收人违反本条规定的，甲方有权拒绝其签收，并追究乙方逾期收货的.违约责任。
4、甲方可委托甲方的供应商直接向乙方发货，乙方在甲方供应商的货物签收单上签收，视同签收了甲方的货物。
5、乙方接收货物时，应及时进行验收，如有数量短缺、品名、规格错误、产品质量等问题，应在当日内通知甲方，并提供相关书面证明材料，甲方将根据具体情况予以处理。若乙方超过期限未提出异议的，则视为甲方提供的产品完全符合乙方质量要求。
风险提示：
应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。
作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额（应明确是否为含税价）进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金（不能超过合同总金额的20%），供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。
第六条付款方式
货品到达当日且验收合格，甲方须付与乙方合同总价之_____%，为人民币________元。
风险提示：
作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。
另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。
第七条违约责任
1、本合同所订条款，甲、乙双方不得擅自注销或更改，如任何一方要求注销或变更合同视为违约，违约一方须向对方偿付违约部分总额_____%作为补偿金。
2、如确因不可抗力因素不能履行或延期履行本合同时，应及时通知对方。在取得对方主管部门同意后，本合同可以延期履行或部分履行。
第八条争议解决方式
在履行本合同中出现的争议，双方应通过友好协商的方式解决。如未能协商解决，任何一方均可向__________人民法院提起诉讼。
第九条其他
本合同未尽事宜，由双方协商解决。本合同共一式_____份，甲、乙双方各执_____份。自双方签订盖章后生效，本工程结束后自动解除。
甲方（盖章）：
银行账户：
签约时间：______年______月______日
乙方（盖章）：
银行账户：
签约时间：______年______月______日
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经买卖双方协商一致，订立本合同。
一、家具名称、规格、材质、数量、价格：
品牌
规格型号
家具名称
材质
数量
单价
总价
二、买方自定规格家具需将图纸或相关资料一式两份交付卖方，经卖方审核认可后，由卖方销售人员签名(盖章)，并将其中一份交还买方留存，以便交货核对。
三、家具交付时应随带《家具使用说明书》，质量标准按《家具使用说明书》载明的标准执行。合同签订时，买方有权查阅《家具使用说明书》，卖方应予出示。
四、交货方式、时间、地点:
□卖方免费送货上门;□卖方送货,送货费用元由买方承担;□买方自提，费用自理xx简单家具购销合同范本xx简单家具购销合同范本。
交货时间：年月日。交货地点：。
五、验收及三包责任：
对于家具的数量、款式、颜色、表面瑕疵等有异议的，买方应在交货时当场提出异议，卖方应当场处理;对其他质量问题，按照《宁波市家具产品修理、更换、退货责任规定》办理!。
六、付款方式：
买方在签约时应向卖方交付合同总货款%的定金(此比例不得超过20%)，计人民币元，合同履行后，定金抵作货款，余款计人民币元交货前付清。
自定规格家具的，买方在签约时应向卖方交付合同总货款%的预付款计人民币元，余款计人民币元交货前付清。
七、违约责任：
1、买方不履行合同，定金不予返还;卖方不履行合同，双倍返还定金
自定规格家具的，不履行合同方应承担违约金计人民币元。
2、双方在约定时间内无法履行送货或提货，应每日向对方支付延迟部分家具货款的千分之三违约金，超过天，守约方有权终止合同，并追究对方的违约责任xx简单家具购销合同范本合同范本。
3、卖方出售的家具如有假冒他人注册商标、认证标志、名优标志、厂名、厂址或以不合格产品冒充合格产品等欺诈行为的，应依法追加赔偿，赔偿金额为买方购买家具总货款的一倍。
八、争议解决方式：本合同发生争议，由双方协商解决或申请有关部门解决;解决未成的，按以下方式解决：
□提交宁波仲裁委员会仲裁;□依法向人民法院起诉。
九、其它约定事项：
十、本合同一式份，买卖双方各一份。
卖方(章)：买方(章)：
余姚市明海红木家俬店
经营地：地址：
电话：
下面，笔者将向您介绍关于“销售合同”的相关内容。在当今这个法律普及、法律常识普及的时代，合同已经成为人们生活中不可或缺的一部分。任何签订的合同都受法律的保护，也是双方履行权利和义务的重要基石。谨此献上，希望对于您有所帮助！
甲方：______
乙方：______
甲、乙双发本着平等、互惠互利的原则，经双方协商，达成如下核桃苗购销协议：
一、合同的标准、规格、数量、价格
说明：①本合同核桃苗的销售价格是上车价，起苗、包装费、上车费、人工费用由乙方承担，运费由甲方承担。
二、质量要求
甲方所提供的核桃苗质量须达如下标准：
1、根茎部必须完好无损;
2、无检疫病虫害;
3、没有严重的损伤;
4、达到目的地后合理栽培能够成活;
三、付款方式
1.本合同签订生效后付总合同款30%，陆万元定金，其余核桃苗款提供给甲方所需的核桃苗，保证不提供假苗。
2、甲方在本合同规定的提苗期限内不提完所有的核桃苗，则甲方有权自行处理剩余核桃苗。
3、甲方在按合同的规定按时支付苗款的前提下，有权要求甲方按合同的规定按时提供所需的核桃苗。
四、违约责任
双方均应按合同的规定认真履行各自的义务，如有违约，则违约方须向另一方支付本合同总价15%的违约金。
五、免除责任
双方在合同的履行过程中，如遇不可抗力事件，致使合同不能履行或不能全部履行的，可免除违约责任，但遇不可抗力的乙方应在遭遇不可抗力事件后的七个工作日内及时通知另一方，以免造成更大的损失，如贻误通知，贻误通知一方需对因贻误通知而给另一方造成的损失承担赔偿责任。
六、纠纷的解决
如在合同履行过程中发生争议，双方应本若实事求是的态度友好协商解决，如协商不成，则交有管辖权的法院通过诉讼解决。
七、本合同自双方签字、盖章后生效，一式二份，双方各持一份。
甲方(公章)：_______
乙方(公章)：_______
_______年_______月_______日
甲方：_____________
乙方：_____________
甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。
第一条协议范围内，双方的关系确定为合作关系。为拓展市场更好地、更规范地服务消费者，根据公司的规划，甲方根据乙方的申请和对乙方的经营能力的审核，同意乙方加入___________公司的销售网络。同意乙方在_______省(市、自治区)_________市(地区)_______县(区)_______地点(商场建筑物)(代理、经销、专卖、批发、零售)专属性经营(_______)品牌________系列产品。
第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此，他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求，特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是作为甲方委托代表，乙方无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方面对第三人承担责任，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲方对本协议任何条款有最终的解释权。
第三条有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求，经甲方同意，可以续签《__________合作协议书》。
第四条甲方为使乙方所辖区域更好运营，开发和提供适销产品，保证产品质量符合标准，合理定价，最大限度保证乙方的供应。在本协议期间，甲方承诺，积极协助承担市场物流、组织功能乙方按甲方规划进行市场设计和拓展市场网络。甲方承诺在乙方要求下，可为乙方代办货物托运及相应事项，用乙方要求的方式运输到乙方所指定的地点，其运输、保险等费用均由受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和辅导。作为市场开发和业务拓展必备条件，以保证整个系统持续统一。甲方负责组织品牌宣传，并协同承担市场物流、组织功能的乙方开展区域性的促销活动，最大限度地支持乙方的经营。甲方在作出的广告及推广活动之前，须先将有关活动资料通知乙方，以使乙方能于活动前作出适当准备及加以响应。甲方的品牌和产品及相关的灯箱广告、POP广告、店铺内外之装潢设计及陈设，由甲方定出VIS形象设计，并为乙方提供相应辅导。
第五条乙方保护甲方的商标等知识产权，规范地使用甲方商标标识。乙方有义务协助甲方打假、市场监管。举报、举证假冒伪劣产品、窜货以及其它不正当竞争行为。协同甲方与当地相关的执法部门进行协调、沟通。乙方只能在甲方授权的区域内开展业务，不得在其它区域销售商品，如未有其它分销商经营的区域，乙方如愿发展业务，必须向甲方申请。
乙方只能在甲方所指定的进货渠道进货，不得到其它地方进货。通过市场的细分、有序的管理、合理地分配，有效支持网点商品供应，不得经营其它品牌产品和销售假冒产品。协议有效期内，乙方所属区域内网点的零售价格，在甲方建议价格范围内保持统一，不得随意大幅度调价。乙方有义务为甲方收集所需要的市场信息，或根据甲方的要求进行市场调查，并在规定期限内汇总上报甲方。妥善保存乙方的经营业务记录，以备甲方的核查。
第六条乙方有使用甲方授权范围内的商标、商标标识、VIS形象设计及甲方提供的适当范围的经营技术和商业秘密的权利。乙方具有从甲方指定进货渠道进货并在协议规定的范围内进行销售的权利。具有因甲方提供的产品本身质量问题可无条件退换的权利，但属乙方经营问题则由乙方自理。获得甲方所提供的培训和指导的权利。独立处理协议约定以外事项的权利。在协议约定的范围内行使甲方所赋予的权利。承担市场物流、组织功能的乙方有权推荐、考核所辖范围内分销商或零售商。但推荐的分销商、零售商必须向甲方申请，签定协议、由甲方颁发证书后方可运营。
第七条在乙方违背本协议即违法经营、制假、售假、恶意窜货、侵犯甲方知识产权等严重侵害甲方合法权益等行为时，本协议视作立即终止。甲方有权采取对乙方的下列措施：
1.责令乙方自行承担费用拆除所有的灯箱及一切有关的装饰用具、店面装修、宣传品等。乙方自行承担软件和硬件设备投资的一切损失
2.向有关执法机关提出执法请求，封存乙方所有的带有甲方商标标识的商品。
3.依依法提请司法和执法机关追索乙方的赔偿责任和法律责任。与此同时乙方必须：
(1)结清与甲方(甲方指定的供货商)的财务往来关系。
(2)不得再进行销售甲方的商品。
(3)必须承担客户后续服务成本，包括退货、维修、索赔等。
发包方：xxxxxxxxxxx(以下简称甲方)
承包方：xxxxxxxxxxx(以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上，就乙方承包甲方所有的杭州xxxxxxx茶庄事宜，达成如下协议：
第一条 乙方承包经营杭州xxxxxxx茶庄，杭州xxxxxxx茶庄的经营范围见营业执照。
第二条 茶庄的坐落、面积、装修、设施情况
1.承包给乙方的茶庄位于浙江省杭州市xxxxxx路黄泥xxxxxxx号;
2.茶庄现包括一幢面积为xxxxxxx平方米的两层半住房及茶庄周围甲方所有的附属土地(甲方应提供所有的权属证书);
3.本合同签订后xxxxxxx日内，甲乙双方共同对移交给乙方的杭州xx茶庄的财产进行清点。
4.甲方必须在xxxxxxx年xx月xx日前将茶庄全部移交给乙方，由乙方进行简单装修(如安装空调、铺设地面等)。
5.上述房屋、土地使用权和财务均属承包财产的范围之列，甲方应同茶庄的营业执照一并移交给乙方，供乙方经营使用。
第三条 承包期限
该茶庄承包期限共xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。
第四条 承包金支付方式
1.该茶庄第一年承包金为xxxxx元(大写xx万xx仟xx佰xx拾xxx元整)。
2.第二年至xx年承包金为xxxxx元(大写xx万xx仟xx佰xx拾xxx元整)。
3.每年的承包金必须在当年xx月xx日一次性付清。
4.本合同签订后当日，乙方先预付给甲方承包定金两万元。
第五条 茶庄房屋修缮与使用
1.在承包期限内，甲方保证该房屋的使用安全(乙方使用不当除外)，其它所属硬件设施的维修责任由乙方自行负责。
2.甲方提出进行维修须提前xxx日书面通知乙方，乙方应积极协助配合，承包期限顺延。
第六条 茶庄的转包与转让
1.在承包期间，甲方有权依法定程序出卖乙方所承包的茶庄。出卖后，本合同对新的茶庄所有人和乙方继续有效。
2.乙方如将该茶庄的承包权转让给第三方，提前三个月通知甲方。
3.甲方出售该茶庄，在xxxx个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权。
第七条 合同的变更、解除与终止本合同
1.本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或者解除本合同，需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。
2.甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同：
(1)提供不符合约定条件的茶庄设施，严影响经营。
(2)甲方未履行房屋的修缮义务，严重影响经营。
3.承包期满合同自然终止。
4.因不可抗力因素导致合同无法履行或者无法完全履行时，甲、乙双方协助商一致，可以变更或者解除合同。
第八条 违约责任
1.甲、乙双方应全面实际履行本合同，不履行或者不完全履行的应负违约责任。
2.在承包期间，甲方有第八条第二款的行为之一或无正当理由拒不履行本合同的，乙方有权终止合同，甲方应按照当年年承包金的两倍作为违约金。
第九条 免责条款
1.因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。
2.因国家政策需要拆除或改造酒店的房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。
3.因上述原因而终止合同的，承包金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。
4.不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第十条 争议解决
本合同发生的争议，由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的，按下列第xx种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
1.提请 仲裁委员会仲裁。
2.依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十二条 本合同自双方签(章)后生效。
第十三条 本合同及附件一式xxx份，由甲、乙双方各执xxx份。具有同等法律效力。
甲方(公章)：xxx 乙方(公章)：xxx
法定代表人(签字)：xxx 法定代表人(签字)：xxx
日期：20xx年xx月xx日 日期：20xx年xx月xx日
供货方：（以下简称甲方） 需货方：（以下简称乙方）
签订日期： 签订地点： 合同编号：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商一致签订本合同，共同遵守如下条款：
双方遵守的条款如下：
第一条：供方与需方具体交易的药品名称、规格、数量、价格见附表。
第二条：需方及时向供方提出购进数量，付清货款，款到供方账户后发货。
第三条：由供方送货到需方仓库，运费由供方负责。
第四条：药品交易价格按双方商定的执行，但长期合作交易过程，如遇市场发生重大变化或原辅料大幅涨价，供方有权对交易价格同需方重新商定。
第五条：货到后由需方验收接货。如因货物品种、数量等有异议的，必须在到货5日内提出。遇此种情况，由双方商量补救措施及解决办法。
第六条：因需方无正当理由拒接货物，或因需方仓储保管等原因，造成货物毁损的，供方不负责赔偿。
第七条：需方中途退货的，必须赔偿供方药品价值，运输费用等经济损失，并支付退货物总价值5%的违约金。
第八条：供方应及时提供相关经营资料给需方。
第九条：供方的药品必须符合有关技术标准和质量标准。药品的质量责任条件和期限，按《中华人民共和国药品管理法》执行，因质量问题造成损失的由供方承担。
第十条：其他约定事项。
第十一条：如有纠纷，由双方协商解决。协商不成的，可向供方所在地人民法院诉讼解决。
第十二条：本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。未尽事宜可另行补充签订，希望双方共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供方：（以下简称甲方）
需方：（以下简称乙方）
供需双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
一、货物名称、规格、数量、价款
1、花岗岩类按国家颁布的C204—和GB18601—标准执行；大理石类按C202—和C79—标准执行。
2、货到现场3天内，乙方应组织人员进行签单验收。
二、包装要求及运输费用负担
1、如乙方对包装有特殊要求的，甲方按情况收取相应包装费用。
2、到建筑工地的运输费用由乙方承担。
三、结算方式和交货地点
1、合同期限：自________年____月____日至________年____月____日止。自合同签订之日起____日内，乙方向甲方支付合同总金额的10%做为货款定金，甲方按乙方要求的具体时间发货，货到后乙方支付30%的货款，货到第2个月付至75%，工程完工后3个月内结清。
2、交货地点：_____________________。
四、违约责任
1、逾期交货，每逾期____日应承担未能交付部分1的违约金。
2、甲方如未按乙方提供的要求加工，出现的质量问题由甲方承担。
3、未按合同规定的数量交货，或不能交货，应承担未能交付部分的违约金。
4、逾期付款，每逾期____日应承担未付款部分1的违约金，逾期三日仍未能付款的，甲方有权要求终止合同，如终止合同还应偿付甲方合同未履行部分货款总值10%的违约金。
5、乙方未按规定向甲方提供现场施工要求而造成质量问题，由乙方自行承担。
6、中途无故退货，应偿付甲方退货部分货款总值10%的违约金。
五、不可抗力
供、需任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
六、合同的变更或解除
合同签订后，不能擅自变更或解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；经双方协商同意后，可予变更或解除。但提出方应提前通知对方，并将合同变更通知单寄给对方，办理变更或解除的手续，如给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
七、解决办法
供、需双方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向双方住所地的人民法院起诉。
八、其他事项
1、本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。
2、本合同为电脑打印文本，非经双方签字盖章确认修改部分，手写修改一律无效。
3、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签章之日起生效，合同履行完毕之日失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
这篇文章名为"石材销售合同"，由笔者精心编排，内容丰富，希望您能细致阅读。 为了预防突发事件，合同提供了大量帮助，签署合同是一种聪明的策略。
供方：_______________ 签约地点：_______________
需方：_______________ 签约时间：_______________
一、产品名称、型号、数量及金额
产品名称：_____________________________
规格型号：_____________________________
单位：_________________________________
数量：_________________________________
单价：___________________________(元)
总金额：_________________________(元)
备注：_________________________________
合计人民币金额(大写)：_______________
二、质量要求、质量负责条件和期限
供方保证所提供的产品符合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的情况下，一月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行调货，由此产生的费用有需方承担。
三、合作方式
根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格提供给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。
四、权利和义务
供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得通过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售产品时其零售价格上下浮动不得超过甲方规定零售价格的______%，批发价格不得低于甲方给乙方的供货价格。
以上条款任何一方违约都将追究法律责任。
五、解决合同纠纷的方式
1.未尽事宜，双方友好协商解决。
2.交由工商管理局经济合同仲裁委员会仲裁。
3.向合同履行地法院起诉。
六、供方在规定时间内(按照货量而定)备货完毕，需方可以请供方代办运输，由此产生的费用由需方承担。
七、合同有效时间 ：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
供方名称：_____________________
供方盖章：_____________________
供方身份证：___________________
需方名称：_____________________
需方盖章：_____________________
需方身份证：___________________
订立合同双方：
供 方：(以下简称甲方)
需 方：(以下简称乙方)
工程名称：
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
二、质量要求及验收方式：
1. 天然花岗岩按国家颁布的C204-和GB18601-标准执行;天然大理石按C202-和C79-标准执行。
2. 需方所购石材为工程规格板或异型的，需方必须向供方提供现场施工布局图，如因未能提供布局图而产生的.色差，由需方承担。供、需双方按双方确认的尺寸或图纸加工和验收，需方在供方出库单上签字即视为对质量认可。如规格板或异型与确认的图纸的形状、尺寸有变更的，价格可另议。
3. 每次货到现场3天内，需方应组织人员进行签单验收。
三、包装要求及费用负担：
1.货物采用木架加泡沫包装，由供方负担。
2.如需方对包装有特殊要求的，供方按情况收取包装费用。
四、货物交货时间、交货地点：
1. 交货时间：合同签订，定金到帐，自规格尺寸、图纸确认后供方收到订金后7天内供500㎡ 到工地，20天内供货完毕。
2. 交货地点：____市____区天泽路新XX
五、付款日期及结算方式：
合同签定之日付总货款之 15 %计 146250.00 元(作为定金)，每次货到工地后3天内需方应组织验收并付至总货款的95%给供方,剩余货款待供货完毕并且货物验收合格后30天内一次性付清。
六、违约责任：
供方违约责任
1.逾期交货，每逾期____日应承担未能交付部分1的违约金。
2.供方如未按需方提供的现场施工排版图加工，出现的质量问题由供方承担。
3.未按合同规定的数量交货，而需方仍有需要的，应照数补交，按逾期交货处理。完不成合同任务，不能交货，应承担未能交付部分3的违约金。
4.产品错发到货地点或接货单位(接货人)，除按合同规定负责运达到货地点或接货单位(接货人)外，并承担因此而多付的运杂费和造成延期交货的责任。
需方违约责任
1.逾期付款，每逾期____日应承担未付款部分1的违约金，逾期____日仍未能付款的，供方有权要求继续履行合同或终止合同，如终止合同还应偿付供方合同未履行部分货款总值10%的违约金。
2.需方未按规定向供方提供现场施工排版图而造成色差等质量问题，由需方自行承担。
3.中途无故退货，由双方根据实际情况商定，同意退货的，应偿付供方退货部分货款总值10%的违约金。
4.自提产品如未按期提货，超过30天起每天收取10的违约金。
5.实行送货或代运的货物无故拒绝验收卸货，应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。
七、不可抗力：
供、需任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
八、合同的变更或解除：
合同签订后，不能擅自变更或解除。如供方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;需方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除。但提出方应提前通知对方，并将合同变更通知单寄给对方，办理变更或解除的手续，如给对方造成损失的，应承担赔偿责任。未办理变更或解除的手续前，仍按原合同履行。
九、 解决办法：
供、需双方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向双方住所地的人民法院起诉。
十、本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。
十一、本合同为电脑打印文本，非经双方签字盖章确认修改部分，手写修改一律无效。
十二、本合同一式二份，供方一份，需方一份，自双方签章之日起生效，合同履行完毕之日失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签定本合同，以共同遵守、共同发展。
一、工程概况
1、工程名称：遵义市“119”指挥中心，培训基地，战勤保障大队建设工程
2、工程地点：遵义市新浦新区
3、承包范围：围墙工程材料及运输供应
二、名称、规格型号、数量、金额：
三、结算与付款方式
从材料进场开始，两个月付一个次款，并留一个月材料垫款，如甲方不需材料时，半月内按实际收方量全部结清。
四、双方权利及义务
1.甲方的权利;乙方将所有车辆的信息包括车主驾驶证，行驶证，身份证等交甲方处备案，要求乙方按照规定的时间内，把货物运到甲方指定现场，如乙方有不配合或不服从甲方正常管理的行为，甲方有权向乙方提出变更合同内容或解除合同的要求。
2.乙方的权利;按约定时间凭合同、发票、收方单向甲方收取材料款项。
3.甲方的义务;按约定时间向乙方支付材料费。
4.乙方的义务;在规定的期限内，将货物运至甲方指定的地点，保证材料的质量要求，乙方应积极配合甲方开展工作服从甲方正常管理，否则甲方有权解除合同，乙方所运水泥及标砖必须无偿提供出厂合格证及相关资料给甲方，如因乙方未尽到以上义务导致甲方带来的损失由乙方全部赔偿。
五、违约责任一乙方责任
1.乙方接到甲方通知后，以短信回复确认购买内容4小时内送到甲方指定地点。如逾期到场地材料，甲方有权拒收
2.当乙方货到后，甲方收料员清点验收后，如发现货物缺量短少，甲方有权将该车所差量在所有未结算的车次上每车都扣减短缺数量结算。
3.乙方不得无理阻碍工地材料正常运输，由此而发生的后果由乙方全部负责。
4.乙方应负责协调好运输带来的一切干扰。
5.如在运输过程中如发生交通意外和车辆故障及违法违规现象乙方负全部责任与甲方无关。
6.乙方不履行或不适当履行以上本合同约定的其他义务，或履行义务发生错误，给甲方造成经济损失的，由乙方全部赔偿甲方经济损失。
7.甲方如到期不付款，乙方有权阻挡甲方施工。
在合同执行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，由当地有关部门进行仲裁。
六、其他
本合同签定后，甲乙双方如需提出补充或修改时，经双方协商一致后，可以签字补充合同，作为本合同的补充合同，具有同等法律效力
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供方：（以下简称甲方）__________________
需方：（以下简称乙方）__________________
签订地点：________________
签订时间：___年___月___日
为了增加供、需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经供、需双方充分协商，特签订以下合同，以便共同遵守。
一、产品名称、规格、型号、级别、数量、单价、金额
二、质量标准：符合国家石材系列标准。
三、交货方法、运输方式、装卸责任及到货地点
1、交货方法：______________
2、运输方式：______________
3、装卸责任及费用：装货的责任及费用由供方承担，卸货的责任及费用由需方承担
4、产品使用项目名称和地址：
四、验收方法：供需双方应在货物交付之日当场共同对货物进行验收，货物风险自需方签收后由需方承担。
五、付款方式及期限：
六、违约责任：按国家相关法律法规办理。
七、双方约定事项：
1、需方保证该批产品只用于上述项目，不得挪作他用。如有挪用行为，需方除应将该批产品按市场零售价补齐外，另需承担该批产品零售价总金额30%的违约金。
2、需方已接收的供方产品，在包装和质量上与供方所发货物一致时，在不影响供方二次销售的前提下（如：整箱、整片不浸水不破损），可以多退少补。
3、本合同约定数量为暂定数量，最终结算以实际发生量为准。
4、该批产品价格仅对上述项目有效，需方有保密义务。对因需方泄密而造成的损失，供方有权要求赔偿。
八、争议的解决：
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向供需方所在地人民法院起诉。
九、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
十、供需双方均不得随意变更或解除该合同。本合同中如有未尽事宜须双方共同协商，作出补充协议并加盖公章，补充协议与本合同有同等的效力。
十一、本合同一式贰份，双方各执壹份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方（供方）：________________
乙方（需方）：________________
工程名称：________________
供需双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
一、货物名称、规格、数量、价款：
1、花岗岩类按国家颁布的JC/T204—20xx和GB/T18601—20xx标准执行；大理石类按JC/T202—20xx和JC/T79—20xx标准执行。
2、货到现场3天内，需方应组织人员进行签单验收。
三、包装要求及运输费用负担：
1、如需方对包装有特殊要求的，供方按情况收取相应包装费用。
2、到建筑工地的运输费用由需方承担。
四、结算方式和交货地点：
1、合同期限：自___年____月____日至___年____月____日止。自合同签订之日起7日内，需方向供方支付合同总金额的10%做为货款定金，供方按需方要求的具体时间发货，货到后需方支付30%的货款，货到第2个月付至75%，工程完工后3个月内结清。
2、交货地点：________
五、违约责任：
1、逾期交货，每逾期一日应承担未能交付部分1‰的违约金。
2、供方如未按需方提供的要求加工，出现的质量问题由供方承担。
3、未按合同规定的数量交货，或不能交货，应承担未能交付部分3‰的违约金。
4、逾期付款，每逾期一日应承担未付款部分1‰的违约金，逾期三
十日仍未能付款的，供方有权要求终止合同，如终止合同还应偿付供方合同未履行部分货款总值10%的违约金。
5、需方未按规定向供方提供现场施工要求而造成质量问题，由需方自行承担。
6、中途无故退货，应偿付供方退货部分货款总值10%的违约金。
六、不可抗力：
供、需任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
八、合同的变更或解除：
合同签订后，不能擅自变更或解除。如供方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；经双方协商同意后，可予变更或解除。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除的手续，如给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
九、解决办法：
供、需双方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向双方住所地的人民法院起诉。
十、本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。
十一、本合同为电脑打印文本，非经双方签字盖章确认修改部分，手写修改一律无效。
十二、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签章之日起生效，合同履行完毕之日失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(需方)：____________________________________
代表人：
乙方(供方)：____________________________________
代表人：
______________________________综合楼停车场、中心餐厅至总台路面及停车场等地面铺装工程，需要石材，经甲乙双方协商订立如下条款：
第一条石材规格
以上板材合计：规格板总面积__________平方米，
规格板总面积__________平方米，
规格板总面积__________平方米。
第二条石材质量以甲方封样样板为准，厚度误差小于2mm,对角误差小于2mm，无疵点。
第三条甲乙双方商定规格板材每平米单价__________元人民币。
规格板材每平米单价__________元人民币。
合计总价款__________元人民币。
第四条付款方式：签订合同当天甲方向乙方支付元做订金，结算时订金抵作材料款，乙方按照甲方要求规定的时间将石材运至工地现场，经甲方现场员检验合格即支付所到材料款。
第五条交货时间：乙方的石材加工总时间为天即到日之前必须分批次全部运至工地现场。首批石材运到工地现场时间为日之前，第二批到场时间日之前。
第六条违约责任：甲方必须在石材到场检验合格当日支付所到石材款，如因甲方未及时付清石材款而导致加工周期延误由甲方负责，乙方必须按照合同规定的质量和数量按照规定的时间将石材运至工地现场，如因乙方的原因导致工地施工延误，乙方须双倍返还甲方所交订金作为赔偿。
第七条运输方式：乙方负责石材包装及联系运送车辆，石材运至工地现场甲方负责卸车并支付车辆运费，甲乙双方商定石材运送单价元/吨，如有变动乙方须提前电话联系甲方商定此事。
第八条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第()项处理：
(1)申请仲裁机构仲裁;
(2)向人民法院起诉。
第九条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十一条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份。
订立合同人：
甲方：____________________(盖章)
经办人：____________电话：____________
开户银行帐号：________________年__月__日
乙方：____________________(盖章)
经办人：____________电话：____________
开户银行帐号：________________年__月__日
需方单位（甲方）：
供方单位（乙方）：
甲方因施工需要采购碎石，本着平等互利的原则与乙方经协商达成一致，双方同意签订本合同。
第一条材料供应工程概况
1、工程名称：临武县上舟镜水库除险加固工程
2、工程地点：临武县楚江乡上舟村
第二条供应的材料名称：碎石、机制砂、石粉供应的材料单价：乙方自行组织车辆将原材料运至甲方指定交货地点，材料单价按1—3子67元/m3，石粉47元/m3，机制砂85元/m3进行工程材料价款结算注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，不可另行追加计算。
2）最终结算数量按甲方实际收方的数量为准。
第三条材料遵循的质量和技术标准要求
1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应材料。
2、甲、乙双方约定材料验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。
第五条、交货时间、地点及方式：
1、交货时间（包括每批材料交货时间和数量的约定）：甲方需材料时提前一天电话通知
2、交货地点：上舟镜水库主坝右坝肩预制场
3、交货方式：按乙方组织车辆送货的方式进行
4、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作，和书面交验签字记录，必要时须得到业主和监理的书面验收确认。
第六条材料结算方式：甲乙双方每月核对一次材料方量，最终结算数量按甲方实际收方的数量为准
第七条材料付款方式：
1、材料付款方式：
2、在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。
第八条违约责任
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔尝经济损失。
2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货，并承担违约责任。
3、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求，而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货，或无力按约定质量标准交货的，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。
4、乙方不能全部或不能部分交货的属违约，乙方应向甲方赔偿按不能交货部分的价值的双倍金额作为违约金。
5、由于乙方原因，造成材料交货时间延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的1%计算，按天累计。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担赔偿责任。
6、乙方在交货时间、材料质量、安全文明措施方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的`经济损失要求乙方赔偿。
7、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。
8、乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第九条解除合同的条件
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；
3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的；除赔偿违约损失外还可解除合同；
4、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的；
5、乙方其他违法行为已影响合同履约的。
6、如甲方与业主签订的总承包合同以任何理由终止，则甲方应在此后的任何时间以书面形式通知乙方立即终止本分包合同的雇佣关系，乙方必须无条件接受。
第十条解决争议的方式
本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
第十一条其它条款
1、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
2、乙方在施工现场应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。
3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
5、本合同一式两份，双方各执正本壹份，副本壹+份。
6、其他约定：乙方运输车辆维修、保养等一切费用一概与甲方无关，乙方自行负责运输人员和车辆安全，一切安全事故与甲方无关。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(购买方)：______________________________
乙方(出卖方)：______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物
甲方因位于_____的_____建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第(_____)方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据_____企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
本合同的供货期采用以下第(____)方式确认定：
1、自本合同签订后之次日起_____个工作日内，乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起_____个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起_____个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前_____个工作日，作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在_____个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起_____个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起_____个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前_____个工作日，作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：
六、关于交货方式与交货地点
本合同交货方式和交货点采用下列第(_____)方式：
1、乙方送货至甲方指定的位于_____工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。
2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于_____材料仓库自提。_____运输费用和装卸费用由甲方承担。
3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。
七、关于石材验收
1、甲方指定_____、_____为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是_____、_____、_____、_____。
2、按本合同第六条第(1)项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第(2)项即甲方自提方式交货的，甲方应在装车前完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第(3)项交货的，第一承运人对货物数量和表面质量的验收视为甲方的验收。
3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的_____日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关于合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同暂定价为人民币____________元，其中石材价款为人民币_________元，加工费为人民币_____元。供货结束后，按实结算。
2、支付方式。本合同签订后__________日内，甲方须向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即计人民币______元。供货至合同总价款的_____%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的_____%，即应另再向乙方支付人民币_____元。供货至合同总价款的_____%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的_____%，即应另再向乙方支付人民币_____元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的_____日内，余款一次性付清。
九、关于货款结算
供货结束后，乙方应将结算单及供货清单复印件送交甲方。甲方应在收到结算单后十日内进行审核，并提出审核意见。如在收到乙方提交的结算单后_____日内未提出审核意见，则视为甲方对乙方的结算价无异议。
十、关于合同的担保
本合同签订后的_____日内，甲方应向乙方支付总合同价款的_____%的款项即人民币_____元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金;相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的_____%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。
十一、关于合同的变更与解除
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：(1)甲方迟延付款达_____日以上或迟延付款的数额在应付货款的_____%以上，乙方有权解除合同;(2)乙方供货迟延达_____日以上或迟延履行数量达应供货数量的_____%以上，甲方有权解除合同。
十二、关于违约责任
1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日__________向乙方支付违约金;乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日__________向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关于争议解决
因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
十四、关于其他约定
______________________________________________________。
十五、附则
1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。
2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________
签订时间：________年____月____日________年____月____日
甲方：
乙方：
就乙方销售甲方石材产品合作一事，经双方协商一致，达成如下协议：
1、乙方独立销售甲方生产的全系列石材产品，甲方按双方约定的单价(见产品销售单价表)给乙方销售，乙方在该单价基础上可自行决定销售价格，销售差额部份所得利润归乙方所有。甲方应在收到货款后三天内将该部份利润支付给乙方，如客户采用分期付款的，则甲方在收到每笔货款后按该货款利润比例支付给乙方。
2、乙方因开拓业务所产生的费用由乙方自行负责，甲方不承担该费用。
3、甲方同意乙方以甲方的名义对外开展业务，甲方应予以配合。
4、乙方可以自行聘请其他人员对外销售，均以甲方的名义对外宣传及销售，费用由乙方自行承担。
5、甲方应保证产品质量符合以下标准：石英含量达到93%以上，同一批货之间的色差误差不明显，一级产品(达到以上两个标准且不存在人工修复的石英石板)与二级产品(不能达到一级产品标准的其他产品)不得混在一起销售。因质量问题造成的客户退货等损失由甲方负责，产生的费用包括但不限于运输费用由甲方承担。
6、甲方同意乙方可对客户承诺最长付款期为__天，超过该期限应经甲方同意。在付款期内产生的损失由甲方负责，乙方应积极配合，如未经甲方同意，乙方签订超过本条约定付款期的合同造成的损失由乙方承担。
7、乙方开拓的客户资源归乙方所有，甲方不得未经乙方同意与乙方客户自行签订合同销售产品，否则所得利润归乙方所有。
8、
9、产品销售单价见附件，附件与本协议具同等效力。双方未尽事宜，可另行协商。
10、本协议一式两份，甲乙双方执一份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
根据《xxxx合同法》及有关规定结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签定本合同，以共同遵守、共同发展。
一、工程概况
1、工程名称：遵义市“119”指挥中心，培训基地，战勤保障大队建设工程
2、工程地点：遵义市新浦新区
3、承包范围：围墙工程材料及运输供应
二、名称、规格型号、数量、金额：
三、结算与付款方式
从材料进场开始，两个月付一个次款，并留一个月材料垫款，如甲方不需材料时，半月内按实际收方量全部结清。
四、双方权利及义务
1、甲方的权利；乙方将所有车辆的信息包括车主驾驶证，行驶证，身份证等交甲方处备案，要求乙方按照规定的时间内，把货物运到甲方指定现场，如乙方有不配合或不服从甲方正常管理的行为，甲方有权向乙方提出变更合同内容或解除合同的要求。
2、乙方的权利；按约定时间凭合同、发票、收方单向甲方收取材料款项。
3、甲方的义务；按约定时间向乙方支付材料费。
4、乙方的义务；在规定的期限内，将货物运至甲方指定的地点，保证材料的质量要求，乙方应积极配合甲方开展工作服从甲方正常管理，否则甲方有权解除合同，乙方所运水泥及标砖必须无偿提供出厂合格证及相关资料给甲方，如因乙方未尽到以上义务导致甲方带来的损失由乙方全部赔偿。
违约责任 一 乙方责任
1、乙方接到甲方通知后，以短信回复确认购买内容4小时内送到甲方指定地点。如逾期到场地材料，甲方有权拒收。
2、当乙方货到后，甲方收料员清点验收后，如发现货物缺量短少，甲方有权将该车所差量在所有未结算的车次上每车都扣减短缺数量结算。
3、乙方不得无理阻碍工地材料正常运输，由此而发生的后果由乙方全部负责。
4、乙方应负责协调好运输带来的一切干扰。
5、如在运输过程中如发生交通意外和车辆故障及违法违规现象乙方负全部责任与甲方无关。
6、 乙方不履行或不适当履行以上本合同约定的其他义务，或履行义务发生错误，给甲方造成经济损失的，由乙方全部赔偿甲方经济损失。
7、 甲方如到期不付款，乙方有权阻挡甲方施工。
在合同执行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，由当地有关部门进行仲裁。
五、其他
本合同签定后，甲乙双方如需提出补充或修改时，经双方协商一致后，可以签字补充合同，作为本合同的补充合同，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方（购买方）：__________ _______________
乙方（出卖方）：_________________ ________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物
甲方因位于 的 建设工程需要，向乙方购买石材（石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》）。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第（ ）方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
本合同的供货期采用以下第（ ）方式确认定：
1、自本合同签订后之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。
2、自甲方书面通知之次日起 个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。
3、按甲方通知在 个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起 个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起 个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前 个工作日，作为乙方备货的合理期限。
4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：
六、关于交货方式与交货地点
本合同交货方式和交货点采用下列第（ ）方式：
1、乙方送货至甲方指定的位于 工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。
2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于 材料仓库自提。 运输费用和装卸费用由甲方承担。
3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。
七、关于石材验收
1、甲方指定 、 为验收人。但是，甲方的法定代表人和签订本合同的代理人视为当然的验收人。甲方的办公电话和上述人员的通讯电话分别是 、 、 、 .
2、按本合同第六条第（1）项即乙方送货方式交货的，甲方须在乙方将石材运至交货地点并通知甲方验收人后的6个小时内受领货物，并完成货物数量和表面质量的验收。按本合同第六条第（2）项即甲方自提方式交货的，甲方应在装车前完成货物数量和表面质量的验收。按本合同
第六条第（3）项交货的，第一承运人对货物数量和表面质量的验收视为甲方的验收。
3、甲方不能及时验收的，乙方有权进行提存。有关提存所发生的费用由甲方承担。
4、甲方应在数量和表面质量进行验收后的十日内完成实质性验收。如有质量异议，应当在实质性验收期限届满前以书面方式向乙方提出并向乙方附送质量问题的初步证据。否则，视为实质性验收符合合同约定。
5、甲方将石材使用于建筑物，视为甲方已完成对石材的实质性验收。
八、关于合同价款与支付方式
1、合同价款。本合同暂定价为人民币__ _____元，其中石材价款为人民币____ 元，加工费为人民币_____元。供货结束后，按实结算。
2、支付方式。本合同签订后_ ____日内，甲方须向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即计人民币______元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货至合同总价款的 %时，甲方应向乙方支付至合同总价款的 %，即应另再向乙方支付人民币 元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的 日内，余款一次性付清。
九、关于货款结算
供货结束后，乙方应将结算单及供货清单复印件送交甲方。甲方应在收到结算单后十日内进行审核，并提出审核意见。如在收到乙方提交的结算单后30日内未提出审核意见，则视为甲方对乙方的结算价无异议。
十、关于合同的担保
本合同签订后的 日内，甲方应向乙方支付总合同价款的20%的款项即人民币 元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金；相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的20%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。
十一、关于合同的变更与解除
1、合同的变更。本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：（1）甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的30%以上，乙方有权解除合同；（2）乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的30%以上，甲方有权解除合同。
十二、关于违约责任
1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之 向乙方支付违约金；乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之 向甲方支付违约金。
2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。
十三、关于争议解决
因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。
十四、关于其他约定
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
十五、附则
1、本合同表面清洁，没有任何涂改。如有涂改，则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方为有效。
2、本合同一式______份，双方各执______份，自双方签字、盖章后生效。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
年 月 日 年 月 日
在当代经济不断发展的今天，近年来大家对合同的也是越来越重视。写好一份合格合同范本要注意哪些方面？以下是栏目小编为您整理的一些与您需要相关的资料“销售合同书”，阅读是一种令人愉悦的体验希望我们的阅读之旅能够一直持续下去！
合同编号：___________
甲方(供方)：____________________
乙方(需方)：____________________
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着“诚实信用，平等互利”的原则，经友好协商，签订本合同(含相关附件)。
单位：元
商品名称
规格
剂型
产地
单位
数量
单价
金额
交货日期
审批零售价
协议零售价
金额合计(大写)拾万千百拾元角分整(小写)￥
注：产品数量以送货单为准。
一、质量要求
1.质量应符合国家保健品或食品质量标准和有关规定;
2.保健品或食品须附产品合格证;
3.包装符合国家有关规定和货物运输的要求;
4.甲方应提供产品检验报告等证件。
二、运输方式及运费：
由甲方将货物安全、及时送到乙方指定的到站(便于零担卸货)，其运费由甲方承担。
三、途损：
乙方验货如发现产品短缺、破损时，应提供有效证明，经甲方确认后予以换补。
四、结算方式：
现金结算(款到甲方帐上五日内发货)。
五、换货：
因质量问题甲方予以退换产品，并承担运费。
六、其它约定事项：
乙方要求货发至__________站，提货人_____________
七、联系电话：
_______________________________。
八、违约责任：
如发生纠纷应及时沟通协商处理。协商不成时，双方均可通过甲方属地的诉讼程序解决。
九、一式两份
甲乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后自动生效。
十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
(本合同为经双方认可的合同格式)
甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：________________
地址：______________________地址：________________________
法人代表：__________________法人代表：____________________
签约代表：__________________签约代表：____________________
联系电话：__________________联系电话：____________________
传真：______________________传真：________________________
合同编号：_________
甲方(被代理人)：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
电话：_________
乙方(代理人)：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
电话：_________
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方_________产品的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、代理区域
1、乙方的代理区域为：_________地区。
2、代理区域扩大或缩小的条件及方法：_________
二、代理产品
1、乙方代理销售甲方的产品为：_________
2、代理商品种类增减的条件及方法：_________
3、约定新产品(是/否)包括在内：_________
三、代理权限
1、甲方授权乙方为_________地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。
2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。
甲方：_________________________
地址： ________________________
法定代表人：___________________
邮政编码：_____________________
联系电话：_____________________
传真号码：_____________________
乙方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
邮政编码：_____________________
联系电话：_____________________
传真号码：_____________________
第一条 合同标的
1. 甲方同意同向乙方购买，且乙方同意向甲方出售 ______________(以下简称合同设备)。
2. 乙方负责合同设备的制造、安装、调试工作，由甲方提供必要配合。
3. 双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
第二条 价格
1. 合同设备的价格(以下称为：合同总价)为：______________(人民币)
第三条 付款条款
合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付：
2. 预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。乙方收到甲方支付预付款后合同生效。
3. 交货款：在合同设备交货后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币_________元。
4. 验收款：在合同设备验收后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币 整 RMB 元。乙方收到上述款项后向甲方开具全额增值税发票。
5. 质保金：设备交付满 年后，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民币 。
第四条 合同设备的交货
1. 所有合同设备应在合同正式生效后_________周内，(此周应为最晚交货设备的周期)，由乙方负责运至交货地点。交货地点为甲方工厂。
第五条 合同设备的检验及验收
2. 合同设备的开箱检验应在设备运至交货地点后_________工作日内进行。双方应指派代表参加检验。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同书是商业交易中不可或缺的一部分，它扮演着规定买卖双方的权益和责任的重要角色。在这篇文章中，我们将详细探讨销售合同书的内容和其在交易过程中的重要性。
销售合同书通常由买卖双方共同撰写，以规定商品或服务的销售细节。合同书应包含买卖双方的姓名和联系方式，以确保双方能够准确交流。合同书应详细列出销售商品或服务的具体描述，包括数量、质量标准以及交付日期。这些详细的描述可以帮助双方确保交易的准确性和透明度。
合同书还应包含价格和支付方式的具体条款。价格是买卖双方达成协议的核心内容之一，因此必须清晰明了地列出来。支付方式可以是现金、银行转账或其他形式，双方应就支付时间和方式达成一致。合同书还应明确支付方式和时间节点，以确保买卖双方按时完成付款。
合同书还应规定交货方式和时间。交货方式可以是送货上门、物流快递或其他协商一致的方式。交货时间是确保买卖双方满足期望的重要条件，因此必须在合同书中明确指定。这样可以避免延迟交货或未按时交货等问题，保证交易的顺利进行。
在销售合同书中，还应规定商品或服务的包装和运输责任。包装是确保商品运输安全的重要环节，因此必须在合同书中详细描述。运输责任指明了卖方和买方在商品运输过程中的责任分担，包括损坏、丢失和延误等情况。这些细致入微的规定可以帮助双方了解各自的责任和义务，减少纠纷的发生。
销售合同书还包含了终止合同和争议解决的条款。如果出现终止合同的情况，合同书应明确规定终止的原因和双方的责任。争议解决条款可以规定双方在交易纠纷时采取的解决方式，例如协商、仲裁或诉讼等。这些条款的存在可以帮助双方在交易中发生纠纷时解决问题，并降低因纠纷而导致的时间和成本。
小编认为，销售合同书在商业交易中起着重要的作用。它确保双方对商品或服务的销售细节有明确的了解，防止误解和争议的发生。通过详细描述商品细节、价格、支付方式、交货时间、包装和运输责任等内容，销售合同书为双方提供了交易的框架，并规定了双方的权益和责任。撰写一份详细、具体且生动的销售合同书对于商业交易的成功至关重要。仔细编写和审查销售合同书可以确保交易的顺利进行，维护买卖双方的权益，促进商业合作的长久发展。
销售合同书是在商业交易中使用的一种法律文件，用于明确双方之间的权利和义务。它是一份重要的文件，详细描述了商品的买卖价格、数量、交付方式、支付条件以及其他相关事项。在这篇文章中，我们将详细介绍销售合同书的内容和其在商业交易中的重要性。
销售合同书通常包含以下几个要素：买卖双方的身份信息，商品的描述和规格，交货和付款方式，价格和支付条件，以及合同的生效日期和签署地点等。这些要素旨在确保交易的公平、公正和合法性，同时明确双方的责任和义务。
买卖双方的身份信息是销售合同书的重要组成部分。这些信息包括买卖双方的名称、地址、电话号码等，以确保交易的准确性和可追溯性。买卖双方的身份信息还包括他们的法律地位和经营许可证等，以确保双方有合法资格进行买卖交易。
商品的描述和规格是销售合同书的核心内容之一。详细描述商品的特征、品质、数量和交付日期等，以确保买卖双方对商品的认识和预期一致。这些信息也可用于解决潜在的纠纷和争议，同时提供证据支持双方的权益。
交货和付款方式是销售合同书的另一个重要组成部分。交货方式包括货物的运输、保险和验收等程序，以确保货物按时、完好地到达买方手中。付款方式包括金额、支付期限和结算方式等，以确保买卖双方的付款义务得到履行。
价格和支付条件是销售合同书的核心内容之一。明确商品的买卖价格，以及付款方式和条件，以确保交易的经济方面的合理性和合法性。这些信息还包括任何违约的规定和解决争议的方式，以确保交易的合同安全和可执行性。
合同的生效日期和签署地点是销售合同书的重要要素。生效日期是指合同开始生效的日期，签署地点是指合同签署时的具体地点。这些信息旨在明确合同的合法性和签署的有效性，同时提供证据支持合同的执行和强制执行。
销售合同书在商业交易中起到了至关重要的作用。它不仅确保了买卖双方的权益和义务得到平衡和保护，还为商业交易提供了法律依据和合同安全。通过明确和详细地描述交易的各个方面，销售合同书为商业交易提供了透明度、可追溯性和风险管理。
销售合同书是商业交易中不可或缺的一部分。它详细描述了交易的各个方面，旨在保护买卖双方的权益和义务，并提供合同的经济运作和执行的依据。作为一份重要的法律文件，销售合同书对于商业交易的顺利进行起到了至关重要的作用。
上诉人：_________________孟某(一审原告、反诉被告)、男、汉族、19xx年8月2日出生，现住安阳市*3层东户。
被上诉人：_________________韩某(一审被告、反诉原告)、男、汉族、19xx年8月14日出生，住安阳市*11号，系业主(个体工商户)经营地：_________________安阳市路。
上诉人孟某诉被上诉人韩某委托销售合同纠纷一案，因上诉人孟某不服安阳市龙安区人民法院作出的(20__)龙民初字第792号民事判决，根据民事诉讼法第一百四十七条的规定，向安阳市中级人民法院提起上诉。
上诉请求：_________________
一、依法维持安阳市龙安区人民法院(20__)龙民初字第792号民事判决的第一项，即“韩某与本判决生效后十日内支付孟某机销售差价款4000元。”
二、依法撤销安阳市龙安区人民法院(20__)龙民初字第792号民事判决的第二项，依法改判为：_________________被上诉人韩某违约;并依法撤销《经销协议》;被上诉人韩某赔偿上诉人履行协议损失12005.2元和可得利益损失36000元。
三、一、二审诉讼费由被上诉人承担。
事实和理由：_________________
一、一审法院遗漏“确认被上诉人违约”的判决。上诉人在诉讼请求中请求“依法确认被上诉人韩某违约”，一审法院在判决书中认定了被上诉人违约，但是，在判决中未判决确认被上诉人韩某违约，却判决驳回上诉人的其他诉讼请求，这是判决错误和遗漏判决。
二、一审法院在判决书中的“因协议未约定解除条款，本案也不符合法定解除的条件，故对原告要求解除协议的诉求，本院不予支持”的认定是错误的。
此致
___________人民法院
具状人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
甲方：___________
乙方：___________
甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠、友好协商的原则，根据中华人民共和国有关法律法规，就乙方承包甲方xx大厦商业部分的销售和租赁达成如下协议条款，供双方共同遵守:
一、合同财产概述
1、物业名称:xx
2、物业位置:xx市xx区xx门内街东四路口东南角
3、物业面积:该物业总建筑面积约为4、8万平方米，其中商业部分(地下1层至地上4层)约为1、7万平方米(以xx市国土资源和房屋局最终批准的房屋销售面积为准)
4、产权性质:所有商业财产的产权
5、物业利用率:商业部分不低于80%。
二、承包方式和范围
1、合同方式:买卖租赁。
2、合同范围:xx商务部分。
三、合同期限和目标
1、合同期限:乙方正式合同期限为8个月，自甲方取得《商品房销售许可证》之日起计算。在甲方取得《商品房销售许可证》之前，乙方组织的内部认购阶段不计入合同期。
2、销售目标:乙方应保证在正式合同期内完成90%的商务部分的销售。
3、如果乙方按期完成合同约定的销售目标，或者合同终止后，如果双方希望继续委托乙方后期销售，可以另行签订合同。
4、在正式合同期内，如甲方增加销售面积，合同期限和目标由双方另行协商。
四、双方的责任
1、甲方履行的职责:
1)保证该房产产权清晰完整，无任何争议，可作为商品房出售和出租。
2)提供与项目立项、进度、质量等相关的证明和资料。；
A、国有土地使用权出让合同复印件；
B、国有土地使用证复印件
C、建设工程规划许可证及其附件复印件；
D、建设工程开工证书复印件；
E、建设用地规划许可证复印件；
F、建筑装饰标准和设备标准等相关资料。
G、其他必要的文件或资料。
3)甲方企业资质证书复印件:
A、营业执照复印件；
B、房地产开发企业资质证书复印件；
4)提供《商品房销售许可证》、《商品房销售合同》和《商品房认购书》原件。
5)提供承包物业的平面布置图、总平面图、立面图、抹灰图、模型、销售房号。
6)办理商品房认购书、商品房买卖合同的审核签字、商品房买卖合同登记、产权登记等手续。
7)在取得该物业正式开业的《商品房销售许可证》前，甲方应办理银行的抵押贷款事宜，并保证在不少于60%的XX年内，有两家以上银行为总贷款规模不低于3、5亿元的购房者提供抵押贷款服务。
8)合同签订后25天内，甲方向乙方提供面积不低于180平方米的现场销售办公室，并保证销售办公室具备用电、市话等基本办公条件。
9)甲方应指定一名总协调员负责联系和协调双方的合作，甲方应指定财务人员收取房款。上述人员的任命和变更应以书面形式进行。
10)甲方应为合同物业商业部分的公共部分提供必要的装修及配套设施，如厕所、通道、柜台等。
11)按约定承担合同物业商业部分的广告费用。
12)在本合同履行期间，甲方不再继续组织或委托乙方以外的第三方以任何形式出售或出租合同房产的商业部分，原委托销售合同继续执行。
13)甲方应履行的其他职责。[!帝国新闻。第2页。乙方履行的责任:
1)乙方应充分、彻底了解甲方对合同物业商业部分的发展理念和市场目标，负责制定《房地产营销总体规划》，并根据合同目标和项目进度制定销售进度计划、销售价格控制表、付款方式及相应的销售策略，提交甲方审议，经审议通过后附于本合同。
2)乙方负责组建完整专业的营销团队，建立销售部门，制定规范的销售程序和组织纪律，培训销售人员，建立销售管理控制体系，确保房地产整体形象。
3)对售楼处和客户拜访区的整体包装提出建议，提交甲方审核后实施。
4)乙方负责通过策划和推广的方式有效提升xx的商业价值，制定各种广告推广活动的计划、方案和预算，报甲方批准后组织实施。
5)跟踪调查区域市场的重点项目、周边项目、类似项目和可能的竞争对手。每两个月向甲方提交一份市场调查报告，共同研究市场对策。
6)积极维护甲方利益。在销售过程中，如果个别客户提出独立于标准商品房买卖合同的补充条款和合理的补充条款，应通过外交途径解决。如不能解决，应认真起草，补充条款应由甲方书面确认。
7)未经甲方许可，乙方(包括乙方所有业务人员)不得擅自向客户做出超出甲方事先约定的任何承诺。如发生此类事件，乙方必须承担由此产生的一切经济和法律责任。
8)乙方应严格按照双方认可的《房地产营销总体规划》进行销售，不得随意给予客户低于甲方确认的销售价格控制表中规定的价格和折扣，如有必要，须经甲方法定代表人或授权客户书面批准、、
9)乙方可根据实际销售情况或市场变化提出调整销售计划，但须经甲方审核确认并加盖公章后方可生效。
10)乙方应在每月5日前通过销售总监向甲方协调员汇报上月的销售报告。
11)乙方负责承包销售楼开发过程中甲方对商品房销售相关事宜的处理。
12)乙方有责任为甲方保守商业活动中的商业秘密，不得向任何单位或个人泄露或泄露销售中的商业秘密。如果发现此类事件，乙方应承担由此产生的一切经济和法律责任。
13)乙方应妥善处理和解决销售现场可能发生的突发事件。异常事件”，有效地控制了局面。
14)乙方负责所有营销人员的工资、交通、住宿和费用，并负责制定销售计划和发放销售佣金。
15)乙方应履行的其他责任。
五、销售计划
1、乙方提交的《房地产营销总体方案》应由乙方承包商签字同意，并在本合同签署后15天内提交甲方盖章确认。经甲乙双方确认的《房地产营销总体规划》作为本合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。
2、乙方应根据本合同约定的销售目标和合同期限，研究制定房地产销售计划。该计划应包括根据时间表完成的销售面积和总销售额。
六、销售合同条例
自本合同签订之日起，所有已签订的合同房产商业部分的销售合同均由甲方确认为乙方的销售业绩、、对于甲方或销售部门以外的任何其他人介绍的客户，乙方应按销售部门的规定发放销售佣金或奖金，原签订的合同不视为乙方的销售业绩。乙方代表甲方与客户签订的商品房认购书作为甲方与客户签订正式《商品房买卖合同》的依据。正式的《商品房买卖合同》一经签订，银行按揭付款到位，即代表甲方确认所售房产，同时作为确认乙方销售业绩的依据。客户购买该物业所支付的任何费用应存入甲方指定的甲方账户。
七、售价
1、根据xx商品房销售许可证，合同房产商业部分的平均销售底价为XX0元/平方米。乙方制定的《商业销售价格表》商业部分的平均价格必须高于平均基价。
2、在销售过程中，乙方可根据市场情况调整价格水平，调整范围由甲方确定、、甲方核定的《商业销售基价表》是乙方执行销售价格的底线，即在实际销售中，各地区的销售价格必须高于本表规定的相应基价。
八、合同销售佣金
1、合同佣金提取原则
乙方应根据甲方批准的《房地产营销总体规划》按时完成销售任务，并可根据此原则提取合同佣金。合同佣金根据甲方确认的《商业销售基价表》计算，双方约定乙方实际销售价格高于销售基价的部分为溢价部分，乙方合同佣金根据溢价部分的收入状况计算。
2、合同佣金提取率
如果乙方的实际销售价格高于《商业销售底价表》中规定的相应底价，甲乙双方同意乙方按保费收入的15%提取合同佣金。
3、合同佣金的支付方式:
1)甲方根据乙方销售产生的保费收入金额计算实际应支付的合同佣金。乙方应于每月5日前向甲方申请当月应付的合同佣金。经甲方确认后，甲方应在提出申请后5天内向乙方结算货款，结算比例为实际应付合同佣金的20%。合同佣金的剩余80%由甲方根据乙方的销售业绩分阶段支付给乙方作为佣金余额。当月支付的合同佣金主要包括销售部门的基本人事费用和办公费用。
2)当乙方完成的销售面积达到合同总面积的70%时，乙方应向甲方申请支付佣金余额。乙方向甲方提出申请并经甲方确认后，甲方应在提出申请后5天内向乙方结算货款，结算比例不低于实际应付合同佣金的50%。
3)当乙方完成的销售面积达到合同总面积的80%时，乙方应向甲方申请支付剩余的合同佣金余额。乙方向甲方提出申请并经甲方确认后，甲方应在提出申请后5天内向乙方结算货款，结算比例不低于实际应付合同佣金的70%。
4)乙方在合同期内完成本合同规定的销售任务后，向甲方提出申请并确认，甲方根据客户签订的《商品房销售合同》及银行按揭付款到位情况，在提出申请后20天内与乙方结清所有合同佣金。
九、营销策划费
本合同签订后15天内，乙方应向甲方提交主题商业计划书，包括以下部分:1。商业投资促进计划。2、商业实体推荐方案。3、业务划分和主题划分方案。4、装修要点经甲方盖章确认后实施、、该方案的策划费用为30万元，包含在营销费用中。
十、广告传播和促销活动
1、甲方同意承担(350万)营销费用，包括广告宣传和促销活动，并根据乙方提交并经甲方确认的每月项目广告和促销计划表按时足额支付、、
2、根据项目的整体市场目标、营销计划和实际销售情况，甲乙双方共同制定广告传播策略和具体方案，由甲方委托专业广告公司完成。
3、乙方可根据销售情况及时组织项目推广活动，并负责推广活动的主题创意、方案策划、成本预算及组织实施。实施方案需经甲方批准，推广费用由乙方提前支付。当销售面积超过50%时，甲方将预付给乙方。
4、乙方不得以广告和促销计划未经甲方批准为由，要求甲方免除销售进度缓慢的责任[！帝国新闻。Xi。纳税
买卖合同财产产生的税费，由双方财务人员按照各自的职责进行结算。
十二、违约和终止协议的责任
1、1、如甲方未能按本合同相关条款的约定按时支付乙方的合同佣金和销售佣金，每延迟一天，甲方应承担应付金额万分之四的违约金。逾期三个月仍未付款的，乙方有权单方面解除合同，并保留追回损失的权利。
2、在乙方正式签约期间，如因乙方原因导致乙方连续三个月未能按销售计划完成销售任务，则视为乙方严重违约、、甲方有权单方面终止本合同，取消乙方的承包资格。乙方全权负责此期间发生的销售费用和广告宣传推广费用。乙方同意赔偿甲方500万元人民币的损失，并承担客户索赔的损失。
2、3、自本合同签订之日起，如因非乙方违约导致甲方单方面解除合同，或因甲方严重违约导致合同终止或无法继续履行，甲方同意赔偿乙方损失人民币100万元整。
十三、未完成的事情
本合同未尽事宜，双方可通过友好协商另行约定，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
十四、适用法律和争议解决
1、本合同的效力、订立、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
2、在本合同履行过程中，双方如有任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
十五、不可抗力
本合同签订后，《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》与“不可抗力”如果本条款中规定的事实发生，使本合同无法继续履行，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起十日内以信件或传真方式通知另一方。同时应提供项目所在地相关部门出具的证明文件，以及相关“不可抗力”应执行条款中规定的合同处理措施。
十六、协议变更
1、如果合同的任何一方认为有必要变更本合同，应在征得另一方的一致同意后，以书面形式进行变更。
2、在合同中，只有任何一方认为本合同的履行已经变得不必要或不可能，经双方协商一致，本合同可以解除。
十七、《协定》生效
本合同经双方代表或授权代表签字并由甲方盖章后成立、、
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同
甲方：上海金运服饰有限公司
乙方：
根据平等自愿，互惠互利的原则，双方协商经销协议如下：
一、甲方授权乙方在经销莱珂服饰。
二、甲方以商品全国统一零售价的4.5折作为乙方结算价，并开具增值税发票。运费由乙方负担，甲方代办运输手续。本市内运输由甲方承担。
三、乙方自行看样定货，发货后不作退换货处理。如有质量问题，货到三天内通知甲方，并发回给甲方鉴定，过期不再处理。
四、乙方在该地区经销期间，应维护甲方的品牌形象，不得损害甲方的利益，做好优质服务、售后服务工作。
五、甲方授权期限为半年，经甲方对乙方销售业绩考核，再协商制定续签手续，或转为连锁经营点。
六、如有下列情况，甲方不需经乙方同意，可以终止本协议，并且由乙方自负一切责任：
1、有违反本协议之事的行为。
2、不能及时给付货款。
3、提供畅销产品，供同业仿造。
4、对外促销等广告，未经甲方事先同意而实施。
5、乙方违反以上条例，经口头劝告无效，再发书面通知限期改正，如还不思改过，经甲方信函通知乙方终止本协议。
七、协议期满，自动终止双方义务。
八、协议期间，如有异议，双方协商解决。如双方协商不成可在签约地点处所管辖法院提出诉讼。
甲方：上海金运服饰有限公司乙方名称：
地址：上海市浦东金桥金东路258号地址：
电话：58990200电话：
法人代表：店铺面积：
签协人：店铺地址：
签协人：
签约地点：
签约日期：年月日
乙方运输方式：
运输送达地点：
邮编：
供货方：______
需货方：______
签订______日期：______
签订地点：______
合同编号：______
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经双方协商一致签订本合同，共同遵守如下条款：______
品名规格单位数量单价(含税)金额备注
复方南板蓝根片100__400件
复方感冒灵片100__400件
牛黄解毒片12__30__100件
合计
双方遵守的条款如下：______
第一条：______供X与需方具体交易的药品名称、规格、数量、价格见附表。
第二条：______需方及时向供X提出购进数量，付清货款，款到供X账户后发货。
第三条：______由供X送货到需方仓库，运费由供X负责。
第四条：______药品交易价格按双方商定的执行，但长期合作交易过程，如遇市场发生重大变化或原辅料大幅涨价，供X有权对交易价格同需方重新商定。
第五条：______货到后由需方验收接货。如因货物品种、数量等有异议的，必须在到货5______日内提出。遇此种情况，由双方商量补救措施及解决办法。
第六条：______因需方无正当理由拒接货物，或因需方仓储保管等原因，造成货物毁损的，供X不负责赔偿。
第七条：______需方中途退货的，必须赔偿供X药品价值，运输费用等经济损失，并支付退货物总价值5_______%的违约金。
第八条：______供X应及时提供相关经营资料给需方
第九条：______供X的药品必须符合有关技术标准和质量标准。药品的质量责任条件和期限，按《中华人民共和国药品管理法》执行，因质量问题造成损失的由供X承担。
第十条：______其他约定事项。
第十一条：______如有纠纷，由双方协商解决。协商不成的，可向供X所在地人民法院诉讼解决。
第十二条：______本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章之______日起生效。未尽事宜可另行补充签订，希望双方共同遵守。
供X单位：_____________需方单位(章)：_____________
注册地址：_____________注册地址：_____________
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
邮编：_____________邮编：_____________
日期：_____________日期：_____________
甲方:_______
乙方:_______
甲方委托乙方设计制造。根据平等互利的原则，双方经友好协商，达成如下协议:
一、设计和规格要求:
1.乙方应根据甲方提出的设计要求设计样品..
2.u盘外观用金属外壳折叠。
3.容量16G。
二.版权保护声明
文字、LOGO及相关LOGO等基础资料由甲方提供，乙方不承担相关版权和校对责任。如有版权纠纷，甲方负责解释和处理。
本协议完全履行后，设计方案的版权归甲方所有，甲方拥有最终处置权。乙方不得单独使用。
三.具体产品要求和价格:
1.外包装为金属盒，外观为激光雕刻LOGO及甲方提供的相关文字标志..
2.u盘
成品尺寸:
号码:
单一价格:
小计:元
3.附件
合计:元
四、生产周期和质量保证时间:
1.乙方的设计草案必须经甲方批准和签署，乙方不得擅自修改甲方确认的样图。数码打样经甲方签字后才能投入批量生产..
2.乙方签订合同后，七个工作日内完成成品。
3.乙方应确保该产品符合国家相关产品质量标准和安全标准。如有质量问题，乙方应承担相应的保修责任。
五、付款时间和方式:
1.支付方式:制作费一次性转账支付。
2.付款时间:合同签订后，甲方支付制作费人民币(大写金额:)。
六、违约责任:
1.合同签订后，双方应全面履行，如有违约，按《中华人民共和国合同法》处理。
2.如果乙方的设计不符合甲方的要求，乙方应根据甲方的要求重新设计，直至最终得到甲方的`批准，所需费用由乙方承担..
3.如乙方未能按协议要求按时完成成品生产，每延误一天，乙方应向甲方赔偿总费用的千分之一。
4.如甲方未能按合同时间付款，乙方有权每延误一天向甲方收取总费用的千分之一。滞纳金之一。因甲方责任造成的经济损失由甲方自行承担。
七、本协议未尽事宜，由双方协商解决，如有争议，提交北京仲裁委员会仲裁。
八、本协议共2页，一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______
代表签名:_______代表签名:_______
签署日期:20_______签署日期:20_______签署日期
合同号：（ ）
甲方： ______________________ 乙方：_______________________
地址：_______________________ 地址：_______________________
电话：_______________________ 电话：_______________________
传真：_______________________ 传真：_______________________
联系人：_____________________ 联系人：_____________________
依据《____________________》及《知识产权法》相关法律规定，甲乙双方根据实际业务需要，经友好协商达成合同条款如下：
一、甲方购买乙方软件，具体内容和价格如下：
单位： 人民币
名 称
用户数
单价（元）
数量(套)
总额（元）
_____电脑监控系统软件
合计（大写）：人民币 ：
甲方：____________________ __________________（盖章）
乙方：____________________
__________________（盖章）
开户行：__________________
户名：____________________
帐号：____________________
________年________月____日
大班周工作计划 09-25
轮滑口号 09-25
五一劳动节爬山句子 09-25
两小儿辩日读后感 09-25
历险记作文 09-25
结婚高级句子 09-25
实习生劳务合同 06-11
销售培训通知 04-08
建筑求职信 09-25
